电路安装及维修施工合
同协议书
TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
李家洼幼儿园电路安装及维修施工合同甲方(建设方)：横山县李家洼幼儿园（盖章）
乙方(施工方)：身份证号：
因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
一、施工内容
1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单）
2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
4、维修完将活动室恢复原状。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。
5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。
2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。
四、安全责任
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期：2013年12月15日至2014年1月31日。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。
甲方代表：乙方（签字）：
年月日年月日
附：
1、电线：（6平方）550元*3卷=1650元
（4平方）400元*2卷=800元
（平方）160元*24卷=3840元
2、电总箱：900元*1个=900元
3、电源插座、开头：100元*16间=1600元
4、辅料（线管、线盒）：100元*16间=1600元
5、整改人工费：300元*30个=9000元
费用合计共：壹万玖仟叁佰玖拾元整（￥元）
李家洼幼儿园电路安装及维修施工合同甲方(建设方)：横山县李家洼幼儿园（盖章） 乙方(施工方)：身份证号： 因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。 一、施工内容 1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单） 2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。 4、维修完将活动室恢复原状。 二、工程质量标准 1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。 4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行
返工直至符合质量标准。 5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。 三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。 2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（19390.00元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。 四、安全责任 乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。 五、其余事项 1、施工日期：2013年12月15日至2014年1月31日。 2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。 3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。 甲方代表：乙方（签字）： 年月日年月日 附： 1、电线：（6平方）550元*3卷=1650元 （4平方）400元*2卷=800元 （2.5平方）160元*24卷=3840元
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 维修改造合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：维修改造合同 武警新Hl边防总队医院维修改造合同 发包人（甲方）：武警新牌边防总队医院承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。 1工程概况 工程名称：口腔科维修改造. 工程地点：武警边防医院 工程内容：对口腔科进行扩建装修改造 承包范围：包工包料. 工程结构：砖混 装饰装修施工面积：. 2工程质虽 本工程质虽应达到国家、北京或专业的质虽检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。 国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染 控制规范》（GB50325-20X为3工期 总工期：日（为日历工期，并包括法定节假日）。 开工日期：年月日。 竣工日期：年月日。
延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形 式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。 暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24 小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时 内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。 工期顺延 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任： （1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。（2）工程虽增加、设计变更的。（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。 （4）甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。（5） 7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。（6）甲方未按时支付工程款的。 （7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误 的(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。 工期提前
房屋维修合同范本 立合同人： 甲方：________________(以下简称甲方) 乙方：________________(以下简称乙方) 甲乙双方根据市《公有住宅售后管理暂行办法》和《关于出售公有住房的暂行办法》及相关文件的有关条款,就甲方购买的住房管理维修等事项订立本合同。 一、甲方同意将坐落于市________区(县)________路(街)________弄(新村)________支弄________号室,建筑面积________平方米的房屋维修委托乙方。 二、乙方将甲方提供的首期住房维修基金和房屋出售单位一次性提供的住房维修基金按规定合并存储,专项用于甲方住房共用部位和共用设备的维修更新,合理地使用住房维修基金。甲方负有监督责任。 三、甲方同意按照公有住宅售后管理暂行办法和出售公有住房实施细则的规定,按照社会化管理的要求,按月向乙方缴付管理费________元。乙方用于管理人员经费和办公费用。 四、对不属于住房维修基金使用的部位或设备,乙方提供优质有偿服务。甲方同意按规定支付维修费用,并为乙方修理提供方便(包括公用部位和相邻户室)。 五、乙方对甲方住房维修负责,确保共用部位和共用设施的正常使用。共用设备以及共用设施凡属人为损坏的,由损坏人负责修复或赔偿。 六、甲方同意按住宅售后管理暂行办法的规定,在住房维修基金不足支付维修费用时,按面积支付住房维修基金。如甲方拖延维修基金支付,使乙方不能及时修复房屋和设备的,乙方不承担由此产生的经济赔偿责任。 七、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,乙方管理部门一份。本合同经甲乙双方签章后生效。 八、其他需要补充事项： 甲方：____________乙方：____________ 代表：____________
建设单位：（以下称：甲方) 施工单位： (以下称：乙方) 遵照国家建设委员会颁发的建筑安装工程暂行办法和当前实际情况,结合本项工程,双方协议签订本合同书条款如下： 第一条、工程名称：__________________ 第二条、工程地点：__________________ 第三条、工程范围：房屋维修 第四条、承包方式：包工包料 第五条、技术资料：在施工前由甲方提供施工图纸（或施工说明书），平面图和经上级批准的修建许可证供给乙方。技术资料需要变更时，须经双方同意后，始得变更。 第六条、施工前甲方应将现场上一切障碍物清理工作做好。以及修整好场内外运输道路。如需乙方清理，甲方应出工资。 第七条、水电供应：本工程所用的水电源线路，由甲方安装到施工现场。 第八条、工程造价暂定为人民币大写：_______________（小写：元） 工程完工后按实际决算为准。 第 4 页共 4 页
第八条、质量标准：依照本工程施工详图、施工说明书和国家建委会颁发的建筑工程施工及验收暂行技术规范办理。 第十条、付款办法： 无预付款，工程完工经检验合格后一次性付清。 第十一条、在合同签定后，甲方应派专人为驻工地代表，作施工指导，乙方派专人为施工总负责人。在施工过程中，如甲方对工程施工有意见时，通过甲方驻工地代表，向乙方施工负责人提出意见，由甲乙双方协商解决。如工程质量不符合要求，必须返工时，其一切损失由乙方负责。 第十二条、工程期限：本工程自年月日起至年月____ 日止，全部竣工，共计个工作日。如因气候变化和法定假日等特殊情况时，得顺延之。 第十三条、工程验收：工程竣工后，乙方通知甲方，甲方应在七日内按期验收。如果甲方没有按期验收，先投入使用者，做验收论。 第十四条、本合同生效后，甲方按期付款，乙方按期竣工。本合同一式份，甲方 份，乙方份。 第十五条、工程保修期限：年 第十六条、其他：保证到达安全文明施工。 第 4 页共 4 页
合同编号：WU-PO-4700-671 道路维修施工合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
道路维修施工合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 道路维修施工合同范文1 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、合同包干金额：15000.00元(大写：壹万伍仟元整)，如增加工程另作计算。 4、工程工期：本工程自20xx年x月14日至20xx年x月28日竣工。 5、工程质量：合格
第二条：甲方责任 1、负责向乙方提供所需的水、电等; 2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。 第三条：乙方责任 1、负责按合同和预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。 2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。 3、妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。 4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一
房屋维修合同范本 本合同当事人 出租方（以下简称甲方）： 承租方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。 第一条甲方保证所出租的房屋符合国家对租赁房屋的有关规定。 第二条房屋的坐落、面积、装修、设施情况 1、甲方出租给乙方的房屋位于（省、市）(区、县) ；门牌号为 2、出租房屋面积共平方米（建筑面积/使用面积/套内面积）。 3、该房屋现有装修及设施、设备情况详见合同附件。 该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。 第三条甲方应提供房产证（或具有出租权的有效证明）、身份证明（营业执照）等文件，乙方应提供身份证明文件。双方验证后可复印对方文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。 第四条租赁期限、用途
1、该房屋租赁期共个月。自年月日起至年月日止。 2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为使用。 3、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。 乙方如要求续租，则必须在租赁期满个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。 第五条租金及支付方式 1、该房屋每月租金为元（大写万仟佰拾元整）。 租金总额为元（大写万仟佰拾元整）。 2、房屋租金支付方式如下： 甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。 第六条租赁期间相关费用及税金 1、甲方应承担的费用： （1）租赁期间，房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用，应由甲方负担。 （2）。 2、乙方交纳以下费用： （1）乙方应按时交纳自行负担的费用。 （2）甲方不得擅自增加本合同未明确由乙方交纳的费用。 第七条房屋修缮与使用
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 电器维修业务合作协议 甲方：_________________________________________________ 乙方：_________________________________________________ 为了进一步拓展保险服务领域，提高保险理赔服务水平，根据《中华人民共和国保险法》等国家有关法律、法规和公司理赔服务管理有关规定，本着平等、诚信、互惠互利的原则，甲方对被保险人供电单位所承保的供电责任险项下用户受损电器维修业务同乙方进行合作，特订立本协议，以资共同遵守。 第一章甲方的权利与义务 第一条维修业务费用标准以甲乙双方认可的《家电维修费价目表》（见附件一）为准，《家电维修费价目表》上没有的项目须经甲方同意后。 第二条配件价格在现行市场价格标准基础上由甲乙双方协商确定后，甲方授权乙方处理。 第三条对于修复的受损电器，乙方负责的质量保证期限为维修后一年。在保修期内的维修费用，甲方不负责承担。 第四条对报废的电器须经甲方确认，并交由甲方处理。 第五条对于更换下的配件，收归甲方处理。
第六条对于维修配件费用100元以上的受损电器，乙方应及时和甲方沟通，甲方有权确定如何作进一步处理。 第七条乙方须将单证收集齐全的案件以特快专递方式按时送交甲方，经甲方审核无误后，通知乙方向甲方提供维修费发票。 第八条乙方每月5日（遇节假日顺延）前将上月维修结案明细表报送甲方，甲方在确认无误后，在收到维修费发票后5个工作日内支付上月维修费用。特殊情况下，经甲乙双方协商后，可调整结算时间。 第九条甲方每月依据保险合同向被保险人结算，乙方定期到被保险人处进行维修款项结算。 第十条本协议执行期间，乙方如果出现违约行为，甲方有权解除本协议，对违约产生的修理费用及其他费用不予支付，情节严重的乙方承担相应的法律责任。 第十一条乙方不得将甲方委托的电器维修业务转委托第三方，乙方如果出现转委托行为，甲方有权解除本协议，对违约产生的修理费用及其他费用不予支付，情节严重的追究乙方相应的法律责任。 第十二条乙方在维修现场工作时应严格遵守甲方有关标准和规定，自觉维护甲方利益，对受损用户做工作应和颜悦色、细致耐心。如因维修人员单方面服务态度恶劣遭致用户投诉，影响到甲方形象的，一经核实，甲方有权立即终止合作。 第二章乙方的权利与义务 第十三条供电责任项下电器损坏案件发生后，乙方接甲方转报案，代为查勘、取证、检验并对受损电器进行维修。
个人房屋维修合同范本 合同是具有法律效应的文书。下面是小编为大家搜集整理出来的有关于个人房屋维修合同范本，希望可以帮助到大家！ 个人房屋维修合同范本【1】甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方商定，由甲方委托乙方对石岩头供所办公楼进行加固维修，有关事宜商议如下： 1、房屋加固维修设计方案由甲方负责提供。乙方按照甲方提供加固维修设计方案和国家规范进行施工加固。 2、甲方有权随时监督抽查，对未按图施工不合格规范的提出整改意见，乙方应改正。 3、结算方式，本工程属加固维修工程，乙方施工费用结算由甲方验收，签证后进行决算。 4、施工工期，本工程施工工期自20xx年11月10日起至20xx年3月10日结束，(人力不可抗拒的情况下，顺延工期)。 5、质量保证，乙方必须按照甲方的要求和国家规范标准完成工程项目。 6、安全保证。在施工作业期间，乙方应做足安全措施，必须对乙方施工人员加强安全教育和管理，按照高空作业的
规定做好防御措施。 7、以上条款经甲乙双方签字生效，未尽事宜协商解决。 甲方： 乙方： 年月日 个人房屋维修合同范本【2】甲方： 乙方： 经甲、乙双方本着互利互惠、责任共担的原则，经认真协商达成如下协议共同遵守： 一、甲方委托乙方维修的项目：。 二、工程总金额： (以实际发生决算为准)。 三、付款程序： A种合同生效后，甲方预付给乙方工程进度超半后，第二次预付，在工程竣工验收合格后余款结清(预留工程总价款的5%作为工程质量保证金，半年后付清)。 B种一般工程先施工后付款，本次工程按款。 四、甲、乙双方协商施工时间：。 五、为维修工程安全顺利的进行，甲方应协助乙方： 1、提供必要的水、电等设施及其他方便。 2、提供安全场所存放工具和施工材料。 六、乙方为甲方的经营和利益出发，施工中做到：
[改造工程施工合同]维修改造施工合同范本 发包人:(简称甲方)承包人:简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任，双方经协商一致，签订本合同，共同执行。 第一个项目名称:第二个项目的批准号 第三个项目的主要内容 1、开挖混凝土地面和接地沟，安装接地电极 2、拆除屋顶均压区、安装 3、安装屋顶避雷针 4、敷设室内外接地线 5、其他详情见本项目外包项目批准文件。 第四条合同方式:乙方按合同价格承包，承包的人工和材料、合同进度、合同质量。 第四个数量以预算中列出的数量为准。第五条工期:合同签订之日起30天内。 有下列情况之一的，经双方协商，工期可顺延:发生不可抗力自然灾害；由于重大设计变更，工程数量的增加极大地影响了工程的进度。 第六条合同总价:第七条付款方式 工程竣工并经甲方验收后，应付款项一次性支付给乙方。 第8条工程结算基准1、合同价格。
2、甲方工程管理部门签署并批准的设计变更。第九条工程质量 1、应严格按照相关施工规范、规定和标准施工，并接受甲方代表的监督、监督。 2、双方验收后工程质量合格率达到100%。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定: 1)乙方采购的主要材料必须按有关规定取得质量证明或质量检验合格后方可用于施工。 2)材料的任何替代或变更必须经原设计单位同意后正式通知，且甲方代表必须获得签证后，材料才能用于项目。因乙方原因造成的材料替换费用由乙方承担。3)隐蔽工程完成后，监理人员必须接受签证，乙方在做好隐蔽记录后才能进行下道工序的施工。乙方应提前三天书面通知甲方和设计单位重大隐蔽工程的联合验收及相关签证手续。如果甲方和设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查。甲方应予以承认。如果甲方事后提出检查，检查结果不符合要求，费用由乙方承担。如果检验符合要求，检验费用由甲方负责。 4)施工中发生质量事故时，乙方应及时向甲方和设计单位报告。重大质量事故的处理方案应在建设单位同意设计、联合研究方案后实施。如果乙方对事故的处理未通过甲方和设计部门的验收，甲方有权拒绝支付工程进度款，造成返工浪费，由乙方自行承担。5)工程竣工后，乙方应保证工程自竣工之日起一年。 第十条施工和设计变更1、施工中发现不合理的地方，乙方应提前书面通知监理和甲方。甲方应在2天内提出修改意见和变更文件，
房屋维修协议书范本 我们进行房屋维修一般都会委托专业人士的，那么，下面是小编给大家整理收集的房屋维修协议书范本，供大家阅读参考。 篇一：房屋维修协议书范本甲方： 乙方： 甲乙两方依照《中华人民共和国经济合同法》及有关改造装修的有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下合同，确保双方共同遵守执行： 第一条维修标准及要求 1、甲方就位于房屋维修委托乙方 2、维修项目：旧房改造，墙改造，电路及卫生间水路改造。大门移位安装，换气扇安装，卫生间设施安装,灯具安装； 3、维修要求： ①乙方自行组织维修施工队，并负责做好施工现场的安全质量工作，加强对施工人员的安全做好防范措施，确保施工中万无一失，对因管理不善所造成的一切安全事故，责任
由乙方全部负责。 ②乙方要在甲方指定的时间内完成施工并负责清理完该工程造成的余泥杂物，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担，并从甲方付给乙方的余款中扣除。 ③甲方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，如施工中所需要的模板，脚手架等。 第二条维修付款 1、甲方根据《管理办法》，在合同期内向乙方预付元做为维修费用的预付款。 2、从签订合同之日起，乙方必须在 10天内完工，否则扣除维修费用总数2%的违约金。 3、双方协商乙方给甲方改建商品房的费用总数为壹万元整在甲方验收合格后将余款全部支付给乙方。 4、乙方应对所维修房屋的质量有所保证，如2年内工程质量出现问题应在2天内派人进行检查维修。 第三条合同期限 本合同未尽事宜，由双方友好协商后解决，如无法解决，可向合同签订地法院提起诉讼。 本合同自双方签名盖章时生效，一式二份，甲、乙方双
房屋维修改造工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过甲乙双方协商签订本房屋维修改造工程合同。 第一条工程项目 （一）工程地点： （二）工程内容： 2.如遇因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工，经甲方代表签证后,工期可以顺延。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计
算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 工程所需材料由乙方采购，要求使用国标材料。 第六条付款方式 （一）开工3天内，甲方每户付工程款10000元给乙方； （二）乙方完成主体工程时，甲方每户再付工程款10000元给乙方；（三）当工程竣工验收合格后，甲方支付剩余全部工程款（以面积决算为准）； 第七条责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工用水、用电； 2、及时组织工程竣工验收工作； 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 （二）乙方责任： 1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付 使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。 ①乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不 得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。 ②乙方现场施工人员应无条件遵守施工场内各项管理规定，妥 善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。
③乙方施工期间损坏原有建筑物由乙方负责。 2、负责做好材料、设备的采购，保管工作： 3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。 4、施工不能影响道路交通。 第八条其它事项 （一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则： 1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单” 2、甲乙方须分别签字认可； 3、增加或变更内容所需材料必须落实； （二）凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负； （三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失；如遇执法通知停工且工地已经开始作业，上午出现算半天，下午出现算全天。 （四）合同未尽事项，经双方研究另立补充协议，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。 （五）合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
房屋维修合同协议书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
房屋新建合同甲方：（发包方） 乙方：（承包方）吉汝乡农民施工队 根据《中华人民共和国合法》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则，结合本工程的具体情况，双方达成协议，须共同遵守。 一、工程概念 施工地点：吉汝乡吓如村 施工内容：房屋维修 维修项目：墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造，房顶全面更换、电路改造等。 工程期限：从2016年2月3日开工至2016年5月30日。 二、工程总价及结算方式 付款方式：工程总价款270900元（大写：贰拾柒万零玖佰元整）自本合同签订后甲方预付首付款170900元（大写：拾柒万零玖佰元整）该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。 三、施工准备及双方义务 （1）甲方义务 甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。 （2）乙方义务 1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。
2、乙方指派技术负责人，负责本合同的履行。按要求组织施工保 质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。 （3）工程质量及竣工验收的方法 1、由于甲方的原因造成工程质量问题，其返工费用由甲方进行承 担，乙方有权利顺延工期。 2、由于乙方的原因造成工程质量问题，其返工费用由乙方自行承 担，工期不变。 3、工程竣工后乙方应及时通知验收，甲方自接验收通知三日内进 行验收。 （4）双方违约责任 自本合同签订后，甲、乙双方应履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同。 （5）纠纷处理 本合同履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下，双方可以采取协商解决，若协商不成可向当地人民法院起诉。 （6）本合同一式三份，具有同等法律效力。 甲方（签字、手印）：乙方（签字、公章）： 年月日年月日 证明 地区住房资金管理中心：
编号：_____________电力线路维修协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 为明确双方的责任和义务，根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定，经甲乙双方协议一致，签订本协议书，双方共同信守，严格履行。 一、甲方将线路委托给对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目： 对线路进行日常巡视、维护、添加放映室部分线路开关等。 三、维护管理费（含人工费、材料费等），共计元。 四、乙方责任： 1、乙方应严格遵守协议，按检修规程进行日常巡视、维护，发现问题及时处理，保证线路正常运行。 2、乙方发现线路有紧急缺陷故障时，应及时抢修处理。 五、甲方责任： 1、消缺检修需停电时，甲方应当给予配合，并负责对内、外协调，办理相关手续，准备后备电源。 2、线路进行停电消缺检修时，停电检修方案报甲方，具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失，由甲方负责承担维护费，甲方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任，由产权所有者甲方承担发生事故引发的法律责任。 六、争议解决方式：
甲乙双方在履行本协议发生争议时，应依本协议书之原则协商解决、协议不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解或向人民法院提起诉讼解决 七、其他： 1、签订本协议时，甲乙双方应将线路有关技术资料交接清楚后，方可签订本协议。 2、未尽事宜按照《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律规定办理。如遇国家法律、法规政策调整时，按规定修改补充本协议有关条款。 八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 签约人：签约人： 年月日年月日
零星维修工程施工合同 协议书书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
零星维修工程施工合同书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地点：内蒙古自治区人民医院 3、工程承包方式：包工包料 二、工程装修内容 1、 。 2、 。 三、工程造价
工程造价以甲方的使用要求及设计要求为依据； 工程造价为：￥元。 四、工程期限 工程开工日期：年月日 工程竣工日期：年月日 五、质量要求 按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。 六、付款方式 1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价 的。 2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价 的。 3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方全部工程款。
七、双方责任 1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。 2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺放生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证”形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工结算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样有效。） 3、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 4、其它未尽事宜由双方协商解决。
电房维护服务合同 工程编号： 项目名称：广州市番禺污水治理有限公司配电设施（高低压电房、配电线路等）运行维护 委托方：广州市番禺污水治理有限公司 （甲方） 受托方： （乙方） 签订时间：年月日 签订地点：番禺市桥 有效期限：合同签订之日起至201年月日止
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务 合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识等 为另一方（委托方）解决特定问题提供服务所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中 的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作 为本合同的组成部分。
维护服务合同 委托方（甲方）：广州市番禺污水治理有限公司 受托方（乙方）： 本合同委托方（甲方）委托受托方（乙方）就所拥有的10kV配电房内高低压设备及10kV电缆线路项目进行的运行维护服务，并支付相应的服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方进行设备维护的内容如下： 1.1服务目标：通过定期巡检，保障甲方的电气设备及线路的安全、正常运行。 1.2 服务对象：大岗污水处理厂、大石污水处理厂、东涌污水处理厂、化龙污水处理厂、南村污水处理厂、榄核污水处理厂、中部污水处理厂、钟村污水处理厂、化龙1、2号泵站、东涌2号泵站、榄核泵站、南村员岗泵站、前锋净水厂、市桥2#提升泵站、沙湾2#提升泵站、沙湾紫坭泵站、市桥1#泵站、新桥涌泵站、莲花山1#泵站、跃龙涌2#泵站、石楼泵站、沙湾古龙4#泵站、沙湾1#泵站，详细内容见招标文件。 1.3.服务期限：从合同签订之日起至201 年月日止。 1.4 服务内容 1.4.1协助建立和健全电气设备、线路相关的技术资料。 1.4.2定期对线路设备、高低压开关柜、变压器、继电保护装置、配电线路及其配套设施等配电设备进行维护管理，每周一次对高低压开关柜、变压器进行巡视。每年一次对高低压开关柜、变压器相关设备进行核查、测试分析，测量负荷、继电保护装置、接地电阻和避雷器测试等（设备大修、中修、小修等工程不属于本合同范围），并向甲方提交试验报告。 1.4.3建立健全继电保护装置方面的技术资料，处理二次回路故障等工作。 1.4.4按《电业安全工作规程》规定定期对设备、线路进行巡查和作预防性试验，及时消除设备一般缺陷，提交检查、消缺记录。
编号：________ 维修工程合同书样本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共24 页
维修工程合同书样本 维修工程合同书样本（一） 甲方单位名称：__________ 详细地址：____________ 主管部门电话：__________ 乙方单位名称：__________ 详细地址：____________ 主管人电话：___________ 为了加强医院装修、维修，保证维修、装修质量和医院安全及生活正常运行，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本维修维保工程及零星工程事项协商达成一致，特此制定如下事项： 一、合同意向 1、甲方将办公楼、食堂、地下室等院内所有内外维修维保零星工程承包给乙方，承包期为一年，自___年___月___日起至___年___月___日止。 2、甲方应为乙方在维修维保零星工程期间的工作人员提供水、电及零时用房。乙方应每月向甲方缴纳临时用房的房租及水电费。 第 2 页共 24 页
3、乙方在接到甲方相关管理人员下达的零星维修通知后，应在30分钟内到达现场解决问题，若当天不能及时解决的维修问题，要及时与所需维修科室负责人沟通，做好解释工作。 4、甲方应配合协调乙方维修维保工作人员在本院内各科室维修的任务单签字工作，保证维修维保工作人员的工作量的认可。 5、乙方在维修维保工作单笔，以工料费合计人民币___元以内不需书面合同，超出___元以上至___万元以内，必须先按国家相关市场预算定额编制预算上报领导批准后方可签订合同再施工。施工方案严格按照双方达成一致后才能施工，以甲乙双方签定的工程编程项目为标准，如有增减工程量，双方另行商议。甲乙双方重新制定方案或制定工期方能施工，并且以文字书写双方单位负责人签字盖章后才能生效。 6、甲乙双方制定在维修维保使用附助材料必须保质保量六个月包修包换免费义务，主材料及电器产品为一年包修包换免费义务。其中玻璃制品或玻璃产品在安装使用后乙方是不实行三包义务。附言：乙方为院方施工和维修工作使用所有的材料，在人为操作不当或自然灾害的情况下，乙方不实行三包义务。 7、乙方每月___日前应将上月零星预算交予甲方预算审核员审核，过期不交视为自动放弃。 8、结算方式：甲乙双方制定每月签字的维修材料单及维修人工单或后勤部门下发任务单进行报价结算，按照每月月中报价，月底结算的方式为乙方结算。凡是院方领导给乙方安排的任何工作，完工后不对他 第 3 页共 24 页
甲方：_______小区___号楼__单元___室住户______ 乙方：____________________________ 为解决甲方的房屋漏雨及漏雨带来的相关问题，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下协议，确保双方共同遵守执行： 1、维修标准：维修房屋必须在保证不影响甲方居住安全、正常起居等前提下进行。维修项目：楼顶做防水、室内因漏雨产生的起皮、掉漆的房间墙面、屋顶的维修等。维修费用：维修所产生的一切费用由乙方承担。 2、维修要求： （1）乙方提前一周通知甲方维修时间，以便甲方做好准备。 （2）乙方在维修时按照甲方的要求，使用甲方指定的品牌乳胶漆，并按照常规居民室内墙面装修流程维修。 （3）乙方维修后负责清理维修所带来的垃圾杂物。 （4）乙方在维修过程中损坏甲方物品，应按照当前市场价赔偿。 （5）未尽细节之处，由甲方提出方案，商量确定。 3、维修工期：在正常天气下天内完工，否则，延期按照每天50元的标准赔偿甲方误工等损失。 4、维修期限：自签订合同之日起，至___年____月___日为止，乙方必须在合同约定期限内维修完工。
5、甲方要求乙方按合同执行，乙方未履行义务的，甲方有权拒绝交纳物业费，直至房屋漏雨及漏雨带来的相关问题完全解决后，再补齐物业费。 6、如本次维修后，房屋再次漏雨，乙方应按照甲方要求，继续维修直至问题解决。本合同未尽事宜，由双方协商后签订补充协议（附后），与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签名盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。 补充协议： ①、________________________________________________________ ②、________________________________________________________ ③、________________________________________________________ 甲方（签名、指模）：乙方（盖章）： 负责人（签名）： 签订日期：年月日
电路安装施工合同 篇一：电路安装及维修施工合同 李家洼幼儿园电路安装及维修施工合同 甲方(建设方)：横山县李家洼幼儿园（盖章） 乙方(施工方)：身份证号： 因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。 一、施工内容 1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单） 2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。 4、维修完将活动室恢复原状。 二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。 4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。 5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。 三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。 2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。 四、安全责任 乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。 五、其余事项
房屋维修工程施工合同 甲方：景东彝族自治县住房和城乡建设局 乙方：景东彝族自治县兴业建筑工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下房屋维修事项协商一致，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：景东县2009年廉租房建设工程安定中心完小项目点（维修工程） 2、工程地点：安定中心完小 3、工程范围：（1）重做安定中心完小廉租房屋面防水；屋面原给水管全部更换为钢管；（2）重做卫生间地面、墙体防水，卫生间瓷砖贴至顶部扣板位置；卫生间原有设施维持原有设置不变，还能使用的设备尽可能保护利用，如卫生间门；（3）对厨房漏水的房屋检修；（4）对有问题的电路进行检修。 4、合同工期：90天日历天，开工日期2017 年 3 月1 日，竣工日期2017 年5 月31 日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。 二、工程服务形式 包工、包料、包安全、包工期、包质量。 三、结算方式 甲、乙双方及使用单位负责人就需要维修部位及工程量，进行现场签证并留置影像资料，工程量以甲、乙双方及使用单位负责人签字确认后签证单内容为工程量清单，在此基础上确定工程结算价格。甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及使用单位负责人共同签字的工程量签证单，作为合同造价结算书附件附后。 四、工程总价 工程合同价格暂定为15万元（大写：拾伍万元整）。工程结束后，甲、乙双方相互配合，尽快将安定中心完小廉租房维修工程的结算资料送审计单位审计，总价最终以审计报告审定的价格为准。 五、工程质量监督与检查验收
维修工程施工合同范本 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程内容： （三）承包范围：具体承包范围以工程量清单以及现场实际情况为准。 （四）承包方式：包工、包料、包安全防护、包环境卫生、包文明施工、包工期；不允许分包及转包。 第二条合同价款方式：采用固定单价合同，工程量按实结算。 第三条本工程暂定合同总价(含税)为人民币大写：，小写：￥。 第四条工期 本工程维修工期为个日历天，预计开工日期为年月日，预计完工日期为年月日。工期按日历天计算，如遇国家节假日，工期不予顺延。 发生不可抗力导致工期延误的，承包人应及时以书面形式向发包人提出延期申请。申请材料应当包括导致工期延误事件发生的证明材料、工期延误的原因及具体时长。发包人在10个日历天内对申请提出审核意见。审核同意的，工期相应顺延，但因工期顺延发生的所有费用，发包人不予补偿。审核不同意或承包人未能按照本条约定提出申请的，工期不予顺延，且发包人不予补偿工期延长的损失。 实际开工日期及实际完工日期以发包人盖章确认的《竣工验收报告》所 载明的日期为准。 第五条工程质量标准 （一）严格按发包人提供的施工图（如有）、工程量清单及发包人指令进行施工，按照设计文件和国家、地方及行业现行有效的有关技术标准、规范和合同规定（以孰严格者为准）施工，必须达到质量验收合格标准。
（二）发包人对项目全过程的各子项目进行巡查时，如有发现未按要求施工的，承包人须无条件进行整改并接受相应的处罚，因整改产生的所有费用均由承包人承担。 第六条材料设备供应 （一）承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书及符合国家相关规定，主要材料须提供样板并经建设单位和监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，建设单位和监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。 （二）施工中如需对材料进行替换，应取得发包人及监理公司的同意，并办理相应的变更手续。 第七条工程款支付方式 （一）工程预付款和进度款：本工程不设工程预付款和进度款。 （二）工程结算款： 1.工程竣工验收合格的，承包人需在竣工验收之日起30个日历天内向发包人提交完整、真实、合格的竣工资料及结算资料。 2.发包人应当自接收上述资料之日起30个日历天内完成审核。 3.发包人完成竣工、结算资料审核后，承包人向发包人移交工程且承包人向发包人一并提交发票、付款申请等报账资料，发包人在30个日历天内审核无误并批准后，发包人应当在15个日历天内向承包人支付至工程结算款的100%。 （三）本项目不预留质量保修金，但承包人必须按照相关规定进行保修。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，本工程保修期为： □房屋建筑工程，按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部第80号令）的规定执行。 □其他工程，保修期限为。 工程竣工验收合格之日以发包人在《竣工验收报告》上盖章确认工程竣工验收合格之日为准。 第八条工程结算方式 （一）约定的承包范围内的工程项目，在结算时按实际发生的工程量予以调整，单价原则上按中标综合单价执行，若该综合单价超出合理范围（合理范围是指不高于根据当地招标控制价编制依据进行编制的综合单价），学校工程结算审