第1 页共15 页建筑工程扩大劳务分包合同
发包人（全称）
承包人（全称）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律
法规 遵循平等自愿、公正和诚实守信的原则，双方就高层住宅楼工程 经双方协商一致 特制定本合同。望双方共同执行。
第一节工程概况及承包工作内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建设单位：
1.4设计单位：
1.5监理单位：
1.6总包单位：
1.7结构类型：
1.8建筑面积 总建筑面积约万平米、按实际建筑面积结算 按国家建筑工程建筑面积计算规范执行。
1.9承包范围 全现浇剪力墙结构、地下室层、地上层、地下车
库总建筑面积为万平米主体结构工程及周转材料、租凭材料在内。 除防
水工程、门窗安装工程、电梯安装工程给排水、地暖、电气安装工程、二次结构
工程及二次装修 消防工程及外墙保温涂料】以外的全部施工内容。 注 大于
300mm孔洞由土建预留 。
1.10.1基础垫层、筏板基础及主体工程板及主体工程。
1.11分包工作内容
1 本工程施工图纸所示的全部内容 包括清槽、垫层、导墙、保护层、地基及基础工程、主体结构工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、测量工程、信号指挥现场管理人员 临设设施工程等劳务。【不含二次结构及装修】
第2 页共15 页施工内容包括
1.11.1地基与基础工程
土方机械开掘、运输工程、防水卷材及防水涂料工程外墙保温、外墙图料水、暖、电施工以外的全部施工内容。包括但不限于基础底清槽含电梯坑、集水坑、框架柱坑、基坑挡土墙砖磨砌筑、压顶、抹灰、地基处理、基础抽积水、冬雨季施工、基础垫层、防水找平层、防水保护层、后浇带等全部工作内容。
1.11.2主体结构工程
【除防水工程、门窗安装工程、电梯安装工程给排水、地暖、电气安装工程、
二次结构工程及二次装修 消防工程及外墙保温涂料】以外的全部施工内容。 注
大于300mm孔洞由土建预留
1.11.3脚手架工程
符合国家及当地相关部门安全文明施工要求以及现场施工需要的全部脚手
架围护、防护内容。包括但不限于
安全通道含马道搭设与铺脚手架板、现场临时设施的搭设含生活区。
各种临边、洞口的防护和围护及覆盖与维护。
地下、地上外墙脚手架搭设与铺设挂网维护、 含吊篮及人货梯口脚手架与
铺设防护 或【外挑架】的搭设与维护等脚手架全部工作内容 外墙脚手架及其它搭设内容 按施工方案实施
1.11.4模板工程
满足结构施工所需的全部模板工作内容 包括但不限于
所用结构工程中 含基础支模、临建设施通道、加工棚、操作棚防护棚等所
有木工范围内的临时设施工作 及顶板墙体支撑材料的制作、安装、拆除、清理、归类堆放、如需要工字钢挑架时墙上预留洞等全部工作内容 包括地上地下承重墙一次结构砌体与支模 各专业墙及板上预留洞的模板制作安装 。
1.11.5钢筋工程
包括施工图中所有主体结构工程、安装等全部的工作内容 以及塔吊基础、施工电梯井基础的钢筋加工、安装绑扎。
1.11.6混凝土工程
所有主体结构工程 地泵安装、布管 混凝土输送、振捣、找平、抹面、
第3 页共15 页拉毛、覆盖、养护、保温就场地清理、胀模混凝土踢凿修补、顶板混凝土结构开
裂处理等全部工作内容。
1.11.7其它工程 包括但不限于 穿墙杆的制作安装、拆除、钢筋连接采用机械连接【套丝机套筒由总承包提供】电弧焊所需的材料、人工、极具 直螺纹连接、钢筋套丝现场连接 保证钢筋位置所采取水平梯格筋、坚向梯格筋、撑杆夹的制作焊接等完成以上全部工作内容所需的机械、材料及劳务费
1.11.8安全文明 包括满足现场安全文明施工要求所需的材料、人工 外架、上
下施工人员马道、【升降机和平台搭拆属二次结构】、电梯洞口安全门、三保、四口、五临边防护、外架栏杆安全等日常维护、钢筋加工棚、木工加工棚及外架挡脚板等刷红白油漆材料、人工费包含在内 各种安全标识、标牌消防器材、主体施工过程中的临时机修工、临电工、安全员等负责责任范围内的安全及机械电器保障 承包范围内所需的材料倒运、设备装卸、加班、夜施、酷热降温、措施及保养、归库、退还 建筑垃圾的清理、归位装卸 安装工程的土建配合、主体结构验收清理、成品保护、各种材料试件取样 机械设备基础制安 保护层垫块的制作与安装 钢筋棚、木工棚等其他机械 设备所需棚、房的搭设拆除 洞口及临边护栏、通道的搭拆等全部材料及人工费 承包区及责任区的场地和道路平整硬化等全部人工费。
1.11.9承包人提供的机械、周转材料及耗材部分
1.11.10.1模板工程 主体结构工程【总包方提供穿墙螺栓】、铁钉、射钉、水泥钉、海绵条、模板油全部木工机械及消耗品 一机一闸一漏电的电箱电缆、二级配电箱以下的电线、电缆及施工现场照明用电的灯泡 塔吊、塔吊上的镝灯、电线 生活区低变压器、热水器。
1.11.10.2钢筋工程 主体结构工程、包括绑扎丝、铁丝、铅丝、钢丝、电焊条、焊机、氧气、乙炔、墙体钢筋保护层垫块和顶板钢筋保护层垫块 卡具、主体结构 全部钢筋机械及消耗品 一机一闸一漏电保护器的电箱电缆、二级箱以下的电线、电缆及施工现场照明用电的灯泡、电缆 塔吊、塔吊上的镝灯、电缆等。
1.11.10.3混凝土工程 主体结构工程、混凝土以外的一切小型材料 塑料布砼养护喷雾机、水管等 除混凝土输送泵以外的全部混凝土工机械及消耗品 一机一闸的电箱电缆、二级箱以下的电线、电缆及施工现场照明用电的灯泡、电缆 及
第4 页共15 页施工现场照明用电的灯泡、电缆 塔吊、塔吊上的镝灯、电缆等。
1.11.10.4承包人负责屋面保护层、找平层、配合水电施工。
1.11.10.5包括工程施工中涉及到所有预埋铁件的制作、安装
1.11.10.6承包人配合发包方机械回填土。【总包方计零工】
1.11.10.7本工程图纸会审、设计变更及工程洽商所发生的劳务费用和相关的辅材费用、机械费用均包括在合同总价内 不再另行计取。但建筑面积增减按实际依据合同约定的计算规则进行结算。
1.12作业人员
1.1
2.1承包人应足额配置与本工程规模相匹配且有相应资质的项目管理班子 包
括但不限于项目经理、五大员 并配备相应的专业临水、临电管理人员。项目管理班子一旦确认 未经发包人同意承包人不得随意调换。在本合同履行过程中
如发包人发现问题并提出整改要求 承包人管理人员不能履行其职责和义务 发
包人有权要求承包人在3日内替换称职人员进场。
1.1
2.2承包人根据发包人提供的工程进度计划 应足额配置各工种施工人数 承
包人必须向发包人提供健康合格的劳务工作人员 保证本工程工期、质量要求。如延误工期造成一切损失由承包人承担。
第二节工期要求
总工期为天 具体开工日期见发包人的书面通知单为准。
第三节合同价款及合同价款的支付
3.1合同价款约为 万元
大写 以最后图纸实际面积结算为准
3.2合同价款的确定原则 经过招投标确定或未经招投标程序 由承、发包双一至确认。
3.2.1本合同价款为固定价格 在约定的风险范围内合同价款不再调整。
3.2.1.1合同单价
1 合同单价 主体结构劳务费 元人民币/平米 建筑面积以图纸实
际面积为准 。
第5 页共15 页2地下车库每建筑平米
元【最终以图纸结算为准】。
2塔吊·地泵由承包人提供。发包人每平米补元给承包人 【最终以图
纸实际面积为准】。
3 现场的围档由发包人负责搭建。
4 如发包人供应的材料影响施工 发包人补助承包人现场实际工人人数每
天元生活工资补偿。
3.2.1.2以上合同单价均为综合单价 除钢筋、混凝土及消防、水暖电、保温、防水及二次结构、二次装修。级箱以上的电箱电缆等材料由发包方提供 其他一切费用均包括在合同价之内。
3.2.1.3分包工程直接费 人工费、辅助材料费、小型机械费 、现场经费、冬雨季施工费、现场狭窄而采用的地下室施工技术措施费、不可避免的工程技术间歇
窝工费、现场二次搬运费、跨年度人工增加费、企业管理费、利润、保险、工人
社保、风险等各种费用全部含在综合单价中。固定综合单价贯穿于整个施工工程
固定综合单价不予调整。固定综合单价应理解为已包含承包人为完成该项合同分包内容所需要的以明示或默示或从本合同条件中合理推论出的方式体现的所有费用。也不随国家及地方政策性人工单价和材料单价等浮动而调整。
3.3结算资料
3.3.1发包人向承包人提供工程施工图一套 承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
3.3.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令 安排作业人员完成作业内容 并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
3.3.3有效的月进度工作量结算资料及书面签证等。
3.4合同价款的结算
3.4.1正负零以上层发包人向承包人拨款 层以上按月进度拨款 承包人应在每月日前以书面形式报上月完成工作量 发包人应于下月日前多承包人完成的工程量予以核实、确认并共同履行书面手续。
3.4.2工程交工后日内 承包人向发包人递交完整的结算资料 发包人在收
到结算资料后日内进行核实 给予确认并办理分包工程结算手续。
3.5合同价款的支付
第6 页共15 页 3.5.1工程合同价款的支付
3.5.1.1本工程约定单体主体工程方式总垫资地下室、地下车库、地上层封顶后日期内由发包人向承包人支付以暂定价为基础完成工程量
的工程进度款为第一次拨款 以后按月进度拨付已完成工程量的
工程款给承包人、工程单体全部结构封顶日后发包人向承包人支付实
际完成全部工程量的工程款。验收合格后发包人向承包人支付完
成工程量的。
3.5.2合同价款的支付必须以银行转账的形式办理 付款时发包人不以现金方式向承包人支付劳务费。
第四节安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
4.1安全施工 发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布
实施的有关安全生产的法律法规及各项规定 严格按安全标准组织施工 每天必
须对每位职工班前安全交底 对不安全行为和不安全因素和工作环境要重点管理
和落实 避免安全事故的发生
4.2重大伤亡及其他安全事故处理
4.3.1发生重大安全事故及其他安全事故 承发包双方应采取紧急措施防止事态
扩大并全力组织抢救伤者 保护事故现场 如因抢救伤者必须移动现场设备 须
作出书面记录或拍照。
4.3.2因本工程为劳务分包 机械 防护、临电等均由承包方负责。
4.4对本工程的安全生产标准 双方约定如下
符合现行国家相关标准及地方标准。确保达到文明安全工地。
第五节工程质量、验收与保修
5.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令
和国家及地方政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致 承包人应在取得发包人书面认可后 以质量要求较高者为施工依据。
5.2质量管理 每个工种必须严格按施工方案、技术交底、工艺程序进行施工
施工过程中严把质量关 完善三检制度 过程控制 实现书面工艺交接制度 上
第7 页共15 页道工序质量不合格严禁下道工序施工 发包人日常巡检中发现质量问题 提出后
必须马上落实整改到位。发包人下达的书面质量整改通知单 必须在规定时间内
整改完成 否则按质量管理制度罚款 罚款在拨付工程款直接扣除 较严重的
质量问题 必须返工或拆除重做时承包人无条件服从发包人的质量管理 当天返
工或拆除直到质量符合标准为止。如承包人不服从管理或由此而出现职工停工等影响工程质量和工期的行为属违约 发包人有权对承包人违约按合同条款执行。
5.3承包人必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误 必须向发包人提出 取得文字变更洽商手续后方可继续
施工。因承包人原因造成窝工的 工期不顺延 发生的费用由承包人承担。
5.4分包工程验收以国家和地方颁布的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据 自分包工程施工完毕后由发包人 承包人共同办理书面验收手续。
5.5对工程的质量标准 双方约定如下
本工程质量标准为 合格 若承包人未能达到双方约定的质量标准 承包人
自愿同意承担全部损失 日常管理中 如果发生承包人不按照发包人技术交底和
相应施工规范、通常的施工工艺施工的情形 并经发包人指出未及时改正的 发
包人有权每次处以 经发包人技术负责人或项目经理签字后
直接从承包人工程劳务款中扣除。如果承包人拒签按%处罚。
第六节工期与工期延误
6.1开工后承包人应按发包人每月、周进度计划按时完成 配备足够的施工人数投入施工 不得受农忙和节假日影响 。由于承包人原因导致工期延误的按工期管理条款处罚 罚款在工程款中直接扣除 。
6.2由于承包人不能满足发包人的进度计划要求 且出现严重工期拖延时 发包
人有权对承包人中止合同 由此造成的工期延误责任和一切损失 由承包人承担。
同时发包人有权安排第三方劳务队进行抢工 承包人不得以任何理由阻扰 包括
闹事、职工有情绪、不让第三方进入施工的情况发生 发包方的工作安排 否则
中止合同结算时按已完成工程量的50%结算工程量。
6.3按发包人工期要求和周、月的计划 超过二天以上的每天按1000元/天进行工期罚款。具体执行直接由发包人现场施工员和生产经理确认。
第8 页共15 页 6.4对于一些原因造成完工工期推迟的 经发包人施工代表的确认。
因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力
发包人未能按合同约定日期支付劳务费 致使施工不能正常进行
一周内非承包人原因停水、停电造成停工、窝工累计超过48小时
发包人同意工期顺延。【并以现场实际工人人数每天每人补助元】
6.5承包人应在上述情况发生后日内 就延误内容向发包人施工代表提出书
面报告 发包人应于日内就延长完工日期给予书面答复。承包人逾期未提
出书面报告的 视为放弃此项权利 发包人逾期未答复也不提出修改意见 视为
其承认此事实。
6.6非因上述原因造成未按合同工期 包括合同约定可顺延的工期 交工的 双方约定 因承包人原因造成工期延误 承包人向发包人赔偿每天1000人民币的违约金 违约金从结算劳务费中扣除。因发包人原因造成工程中途停工 连续时
间内 发包人补给承包人经济补偿 连续时间超过天 双方协商
解决 工期相应顺延。
第七节文明施工
7.1发包人、承包人应严格执行国家及当地相关部门颁发的“施工现场管理规定” 加强科学管理 坚持文明施工
承包人必须每天足够的人员保持承担容貌、楼层的干净整洁、洒水避免扬尘、材料堆放整齐 随时服从发包人的文明施工管理要求。
外架安全网张桂维护、每天楼内施工垃圾的清理及材料码放整齐。
有上级政府部门或公司或业主领导来工地检查时 承包人必须无条件服从发包人的工作安排 提前做好文明施工工作
承包人所有职工 上班时必须戴好安全帽 高空作业必须戴好安全带 严禁
赤膊、穿拖鞋进入工地上班
由于承包人文明施工人员不足 导致场容场貌达不到发包人标准时 发包人有权直接安排人员进行场容场貌落实 费用直接从承包人工程款中扣除按每
建筑平米元作为清理费。
第9 页共15 页 严格遵守安全文明施工管理条例和规定。
第八节、材料机具供应
8.1本工程发包人提供的机械设备为级箱以上的电线电缆。
8.1.1承包人自备的工具为 完成承包范围内除发包人提供的机械设备以外的所
有机具、级箱接出的电缆、电线、三级箱、机械专用配电箱、各式非永久性用于工程的镝灯、灯管、灯泡及 施工中的辅助材料机械 海绵条、模板油、铁丝、钉子、绑扎丝、垫块、卡具、塑料布、钢筋机械、施工中的小型机械、手动工具及一切劳保用品
双方确认防护用具所有防护用具由承包人提供 所发生的费用由承包人承
担。
8.2由承包人自备的工具须自带入现场 并由承包人自行保管 管理遗失自负。
8.3承包人的机械、电箱必须配合额外单位 水电、防水 施工。
8.4对本工程材料的使用双方约定如下
1 承包人应妥善保管、合理使用发包人提供的材料 严禁随意浪费材料。承包人在施工过程中有随意浪费材料的现象 按原材料价格的2倍进行赔偿
2 严禁承包人的施工员将工地任何施工材料擅自拿出工地现场 一经发现将视
为偷盗行为论处并处以该材料本身价格10倍的罚款 有刑事责任的交予当地公安机关。3 发包人提供机械在规定工期内的租赁费由发包人承担 因承包人原因造成工期延误时 超出规定工期以外的租赁费及保养费由承包人承担。第九节、文物保护
对施工中发现的文物 承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通
知发包人 发包人应于收到书面通知后24小时内向文物管理部门报告 应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的 由责任人依法承担行政、法律的责任。因保护文物发生的费用 由发包人承担。
第十节、发包人的权利及义务
10.1负责提供场地、场内主要道路、一级配电箱 施工用水、生活用水水源采用机井 水箱储存供水方式。负责工程施工的组织与协调及技术、质量、
安全、场容等方面的交底、检查。
第10 页共15 页10.2负责于年月日
前提供施工图纸一套 提供必要技术资料和办理
施工洽商。
10.3负责施工检查、验收 监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产、文明施工及按图纸施工情况 材料领用情况及管理事务。
10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
10.5负责组织图纸会审和设计变更 编制施工组织设计及总的工期控制计划 审
查承包人编制的详细施工作业计划、各单项施工方案和技术交底。
10.6负责本工程中各工种 工序间的协调与配合 承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的 发包人书面提出整改意见 督促承包
人在规定日期内整改完成。
10.7负责组织工程的验收工作。
10.8本工程发包人施工代表为 负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权 人
事如有变动 应提前7日书面通知承包人。
第十一节承包人的权利及义务
11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查 保证人员的政治素质、身体素质和技术水平 工人年龄不得低于18周岁 不得超55岁。
11.2承包人需将其作业人员登记造册 须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码 作为本合同附件。承包人对每位职工必须进行三级安
全教育 三级安全教育资料交1份给发包人存档 每位职工实际出勤考勤表
及人员进出场实际情况表。所引起的一切责任由承包人自行承担。
11.3特殊工种必须持有效证件上岗 承包人应对每位职工分工按月做好安全交底 并有书面资料 交1份给发包人存档 所引起的一切责任由承包人自行
承担。
11.4在施工生产过程中 承包人必须保证人员相对稳定 必须满足发包人的工期进度计划和质量要求 否则、发包人有权按合同条款进行处罚。不能随
意变更备案人员 人员变动率小于5%服从发包人的工作统筹安排 统一调
动。
11.5当发包人因故不能保证连续生产时 承包人在不影响发包人生产任务的前
第11 页共15 页提下 可将队伍进行临对调整 对所调整人员应向发包人出具书面通知
并办理相关手续。
11.6承包人必须按施工图纸及说明施工 如有合理化建议应征得发包人同意
并办理书面洽商变更手续后方可施工。在施工总应注意保护成品、半成品。11.7承包人应当对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中
毒等方面的教育 自觉遵守发包人现场管理的各项规定 服从发包人有关
人员的指导、教育、监督和检查 并向发包人及时提供有关情况和资料。
11.8承包人确认派驻工地的施工代表 负责日常施工的管理、协调工作。
11.9承包人应严格遵守发包人制定的各项施工管理规定 派驻工地的项目经理、技术负责人、测量员、安全员、后勤管理员、班组长应具备较高的技术业务
素质 服从建设单位、监理单位发包人的管理 工种之间积极配合。发包人
管理人员有权对乙方管理人员的综合能力进行考核 如发现不能履行其职
责和义务的人员发包人要求更换时 承包人应立即从现场撤走发包人认为不
能履行其职责和义务的人员应尽快替换称职人员。
11.10承包人必须主持具备资质和经验的技术人员 认真审核施工图纸 编制各专业施工方案及单项安全技术交底 报发包人建立的项目技术部审批后方
可进行施工。
第十二节违约责任
12.1发包人违约责任
12.1.1发包人任务不足或因故不能继续履行合同时 双方协商后可提前终止合同。
12.2承包人违约责任
12.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时 发包人
可以终止合同 并要求承包人在3日内退出施工现场 承包人必须退出施
工现场 并保证做到、只留有关领导处理事宜 全体人员撤离前不处理经
理问题 先撤离后就结算事宜由监理公司、发包人、承包人共同对已完成
的工程量进行签认。如果出现施工人员围攻发包人 给发包人造成不良影
响的 按照以下原则进行劳务费结算 按已完工程量的50%结算。
第12 页共15 页12.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍及主要管理人员进场 发包人有权要求
承包人进行更换、调整 承包人无法调整时 发包人有权暂不安排施工任务
窝工等一切损失由承包人自负 并书面通知承包人 直至中止合同。
12.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期 其工期延误由承包人承担 并赔
偿工料及发包人额一切损失。
12.2.4因承包人原因出现的监理单位、开发单位及政府部门罚款、项目部在原罚
款的基础上加罚一倍 其罚款应由承包人承担 发包人项目部对承包人的
处罚 承包人不得拒签 如果拒签发包人视同认可 项目将在工程款中予
以扣除。
第十三节合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议 双方首先进行协商 协商不成 可向有关部
门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的 可约定以下方式解决
争议
1、向香河县仲裁委员会申请仲裁。
2、向香河县人民法院起诉。第十四节合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效
本合同在完成施工图即工程合同工作内容、结清工程结算尾款后 即宣告终止。
第十五节
本合同一式四份 具有同等法律效力 双方各执二份 招标文件与工期、质
量、安全文明施工承诺书与本合同具有同等的法律效力。
第十六节本合同未尽事宜可经双方协商后列入补充条款 补充条款与正文具有同等
效力。补充条款
1、其固定综合单价已包括所有零星用工、材料装卸用工及其它等一切费用
承包范围内 包括施工现场区域文明卫生保洁 不再计取任何零星用工。
2、工程量建筑面积按实际完成量 建筑物筑面积 结算 国家建筑工程建筑
面积计算规范计算 且外墙保温增加的建筑面积不计。
3、安全施工 承包人承诺 ①本工程工伤事故发生率为0 由承包人自身原
第13 页共15 页因引起的工伤事故 由承包人自行承担一切责任 ②承包人严禁雇用未成
年人 童工 及超过55周岁 发包人一经发现 立即解除承包合同。另
有高血压、心脏病、身体严重残疾等人员严禁使用 若承包人使用 将对
承包人处以2000元/人的罚款 ③特殊工种必须持有效证件上岗。④承包
人必须对进场施工人员进行三级安全教育 并接受发包人的施工人员入场
教育 承包人应对每位职工分工种每月做好安全交底 并有书面材料 交
1份给发包人存档 所引起的一切责任由承包人自行承担。⑤承包人在施
工过程中要注意高空坠落 做好防护措施及人身保护措施。⑥承包人应严
格按照要求进行施工 并必须按照发包人要求做好施工现场的安全设施
做好安全标识 若发包人及政府部门现场检查时发现安全隐患时 发包人
将按照1000元/处进行处罚。⑦本工地以确保“安全文明工地”为目标
承包人人员应同发包人一起共同努力 做到“安全生产、文明施工”
不得以任何理由与周围居民及相邻施工队伍发生纠纷 如果发生纠纷因此
而引起的直接、间接损失以及相应责任由承包人自负。如果施工队内部或
施工队之间发生打架斗殴事件 将按每一人次以人民币1000—5000元的
罚款 款项直接在劳务工程款中扣除。并视情况给予当事人开除的处罚
全部责任由承包人自行承担。⑧未经发包人允许 承包人不得在现场搭设
棚房 楼内不得作库房和住人。现场必须保持整洁 材料工具堆放有序。
如出现乱堆乱放、随地大小便等事件 将按每处或每人处以人民币50—
2000元罚款 款项直接在劳务工程款中扣除。⑨由于承包人违章指挥和
违章作业所引起安全事故责任全部由承包人承担 发包人不承担任何责
任。
4、施工人员管理 本工程采取实名制管理。承包人在施工过程中 需按照当
地的要求 每月向发包人呈报施工人员名单、身份证复印件、劳动合同、
施工人员工资表、考勤表、施工人员变动申请表。严禁承包人随意变动施
工人员及使用黑包工队伍。发包人若发现承包人未按照当地相关部门的要
求执行 造成不良后果由承包人承担一切责任 发包人有权终止合同。
5、承包人违反上述现场管理规定给予的罚款 发包人以项目部名义书面报
告 承包人应无条件接受 并在支付劳务费是给与扣除。
第14 页共15 页6、承包人应爱护发包人提供的住房设施 不得私立乱接、乱刻、乱画、乱钉
承包人撤场后 应完好无损交还发包人 如有损坏 按损坏面积300元平
方米赔偿给发包人。
7、任何情况下 承包人或承包人的雇用人员或承包人能控制的其他人员如对发包人工作人员进行任何形式的停工、人身威胁、暴力恐吓 或者以围堵、阻扰、干涉、静坐、霸占等方式扰乱发包人正常的生活、工作秩序或社会
秩序 即构成承包人的一项违约行为 承包人应该就其违约行为承担违约
责任 赔偿发包人由此造成的一切损失。
8、在承包人实施上述违约行为的情况下 发包人给予承包人的任何费用、款项 不论是什么名义 或签署的任何合同【如结算合同 退场补偿合同等】均应视作发包人在受到胁迫、敲诈情形下做出的可撤销民事行为 不代表
发包人的真实意思 发包人有权在恢复正常的生活工作秩序后 予以撤销
或解除 并向承包人追索所支付的任何款项。由于上述情况发包人行使解
除或撤销权利时发生的任何费用 包括但不限于律师费 公证费 均有承
包人承担。
9、任何情况下 发包方只需出示记录承包人违约行为的照片、录像、录音等资料 即可视作承包人的违约行为已经发生。
10、如备案合同条款与本合同不一致时以本合同为准。
11、要求劳务方所有施工由发包方统一制定
12、本合同一式四份双方各成两份。
发包人 章 承包人 章
法定代表法定代表
或委托代理人 或委托代理人
第15 页共15 页项目经理 建筑队队长
施工队队长
地址 驻地地址
身份证号码
电话 电话
传真 传真
合同订立时间 年月日
第一部分：分包协议书 发包方／总承包方： 扩大劳务／分包方： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：详见《工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》 4、建筑面积：约35000 平方米。 5、结构形式：框架；框剪。 第二条：分包工程承包项目： 施工图所含主体、二次结构及初装修全部内容的劳务，包括但不限于：基础工程配合；临时设施工程；钢筋工程；混凝土工程；模板工程；脚手架工程；防水保护层；回填土工程；屋面工程；砌筑工程；粗装修工程；安全生产及保障措施和因文明施工需要而进行的现场清理等所有工作内容； 第三条合同工期（合同工期应细化至节点工期计划，并由双方确认） 1、分包单位应按分包合同规定的时间或按合同规定而延长的时间内完成本分包工程。 2、开工日期：以建设单位实际开工日期为准
3、竣工日期：以建设单位实际竣工日期为准 4、绝对工期：/日历天 第四条质量标准：（质量标准应细化至分项工程质量标准及评定方式，如业主、监理、政府行业主管部门检查的内容和标准。） 第五条分包合同单价的组成、内容： 1、扩大劳务分包工程单价表 、《XX 工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》 第六条组成合同的文件 1、《分包合同协议书》； 2、《分包合同条款》； 3、《 XX 工程扩大劳务分包工程施工组织设计方案》 4：《XX 工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》； 5、《建筑工程现场管理规定》、《建筑工程施工安全管理协议》、《分包合作承诺书》； 6、双方有关工程洽商、设计变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第七条分包单位向总承包方承诺按照分包合同约定进行施工、竣工，并做好相
扩大劳务承包合同（老版本＊沈兵） 合同编号： 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照国家《建筑法》、《合同法》《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规和行业规程与标准，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，鉴于江苏诚达建筑有限公司(以下简称为总承包人即甲方)与河南佳田实业有限公司（工程业主）订立施工承包合同（以下简称为总包合同），双方就本工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。合同签订后即视为乙方对现场施工条件已经认可；双方应自觉遵守执行。 一、工程名称： 佳田·紫金园商住楼工程 二、工程地点： 平顶山市矿工路与西河沿路交叉口 三、工程承包内容： 佳田·紫金园商住楼土建扩大劳务承包工程（钢筋、木工、泥工、架子工四个主工种）四、工程工期： 本工程总工期为590天（自基础挖土起到工程竣工为止）。工期指合同中约定按总日历天数（包括国家法定节假日）计算的承包天数。自开工至经组织平顶山市质量监督站、建设单位、设计院、监理单位、勘察设计单位等有关单位进行现场竣工验收，各个单位签字认可，签署竣工验收合格证书为止。因以下原因造成工期延误，经甲方签字确认，工期相应顺延：（1）因重大设计变更或甲方所组织材料耽误而影响进度的工期顺延。（2）8级以上台风及100毫米以上大雨。（3）其他不可抗力引起的停工。 五、工程质量、安全、文明、进度目标： 按照国家有关建设工程的现行法规、规范、规程和工艺标准，以及建筑工程验收标准及本地现行安全、质量、文明施工执行标准。 1.1本工程严格按现行国家规范及行业规定进行施工、验收，一次性验收合格。 1.2监理验收及质监站验收必须一次性通过，若质监站验收未能一次性通过需要整改的罚30000 元/次，监理开具整改通知书的罚1000元/次。
安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统，不管它是手工的还是采用计算机的，都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用，也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险，以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平，这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的，而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为，而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点： 1.硬件。如果硬件失效，则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的，但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施，来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改，因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是，信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序，从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上，这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下，这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如，有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施，这些后备措施可以保证，如果正在工作的公司数据库被破坏，则能重新激活该数据库，使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如，政治运动的损助者名单被认为是有价值的，所以它可能被偷走，而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络，就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统，并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事，但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统，该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令，该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库；终端用户也可使用只利用一个子系统或
建筑劳务承包合 工程名称：滨州市阳信县政通茗城工程地点：滨州市阳信县
程分包劳动合同 工程总承包单位：济宁国泰君安建筑工程有限公司阳信县政 通茗城小区项目部 （以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》 、《中华人民共和 国建筑法》和以及其他相关法律、行政规范，遵循平等、自 愿、公平、公正和诚实守信的原则，双方按本工程劳务分包 事项互相协商达成一致，签订本施工合同，内容详述如下: 8#、9#楼主体扩大劳务 积计算. 定和技术经济签证单为准，基础工程和主体工程 次和二次结构 所需要的所有小型机具设备和垂直 运输，配合保养等劳务（除 地面砖粘贴、门窗、乳 胶漆、防水、水暖电、消防、外墙抹 灰、外墙保温、 大开挖部分的基础土石方挖运、回填土工程） ，回 （以下简称甲方） 劳务分包单位: 1、 工程名称：滨州市阳信县政通茗城 2、 工程地点：阳信县幸福一路北中石化加油站 3、 工程承包范围：政通茗城 1#、 2#、 3#、 5#、 6#、 4、 承包实际价格: 元/平方米（含基础部分） 5、 综合建筑面积: 约 90000平方米，以图纸实际面 6、 乙方承包内容: 以设计施工图纸及设计变更技术核
填含人工配合。 7、工程承包范围、方式内容详细说明 （1）设计施工图中除门窗、栏杆、防水、水电暖、消防、楼 梯、通风、保温、外墙镶贴瓷砖及外墙主体外的装饰部分外的所有内 容。 基础工程包括（测量、放线、清槽、钢筋制作、木板支 撑、拆出、砼烧筑等及砼养护等工程）的相关内容。 主体工程包括：全部主体结构①测量、放线、钢筋翻 样、塔吊司机、模板支拆、清理码放等相关工作，砼烧 筑（配合商砼放料、浇注、收面、养护、清理等）脚手 架塔主体构建按实际施工图纸作预埋安装，主体钢筋结 构按实际施工图纸作安装及施工图纸规范要求进 行施工。②墙体砌筑和配筋的制作。③甲方 运到现场的钢筋下料（焊接和机械连接）等。 ④垫块设置安装按图纸规范要求制作。⑤模板制作拼装 与支撑，砼浇灌时的护筋、护模与成型的养护。⑥砼浇 灌的收平、打磨、凿毛。 乙方所承包建筑工程人工量为；主体的木工、钢筋、砼 工、外架、砌体、内墙抹灰、屋面
建筑工程 劳务扩大承包合同工程名称： 工程地点：
发 包单位： 承包单位： 年月日
承包方式：劳务扩大 一、承包范围及内容 1、结构及建筑设计图纸所有内容，主体、裙楼结构砼垫层以上所有土建工程的主体结构（西单元十层以上不包括十层，中单元及东单元九层以上不包括九层），二次结构、圈梁、过梁、构造柱、楼地面、设备机械基础、室外散水、室内外粉刷，门窗及洞口收口；包括但不限于：基础工程配合；临时设施工程；钢筋工程；混凝土工程；模板工程；脚手架工程；防水保护层；回填土工程配合；屋面工程（除防水和保温）；砌筑工程；粗装修工程；安全生产及保障措施和现场清理等所有工作内容；工程所需周转材料、施工机械及人工费；不包括门窗、电梯、保温、防水、外墙涂料、栏杆及水、电、暖、消防、通风安装工程。 2、从开工至工程完工期间的安全保卫、安全文明工作。 3、二级箱以下（含二级箱）的所有配电箱、柜、电缆、电线等。 4、现场机械材料及设备的二次搬运，装卸车，施工机械设备的基础的人工费等。 5、在合同履行过程中根据工程实际情况，如果乙方没有能力完成范围内部分工作，甲方有权做出必要的调整该部
分工程施工权限，乙方应无条件配合甲方的调整工作，不得提出任何索赔要求。 6、施工放线：甲方提供标高、基准点和控制线，其余施工放线均由乙方完成。甲方进行审核，经监理单位验收合格后，乙方才能进行下一道工序。 7、模板工程：包括模板制作、安装、满堂架的搭设，拆除、整修清理、拔钉子、码垛、涂刷脱模剂；预埋件制作制作及安装、建筑及结构图纸中个预留洞口预留；穿墙对拉螺杆及止水螺杆的安装（含料）、止水钢板或止水带安装（含料）、水泥撑子固定（含料）、模板砂浆堵缝（含料）、模板场内运输、进出场钢管、模板、扣件等材料的装卸车。所有材料必须在指定的材料堆放区码放整齐，现场不能有材料乱堆乱放的现象。木工架体不能于外脚手架相连，同时必须符合规范要求，若果未按照规范要求搭设，因此产生的后果全部由乙方承担。 8、钢筋工程：钢筋进场卸车人工配合、钢筋取样、场内运输、制作安装、电渣压力焊、搭接焊、直螺纹机械连接、直螺纹接头试件制作取样，钢筋保护层（含料）、钢筋垫块（含料）、马镫制作安装、钢筋搭接必须按照国家规范搭接长度及位置，不能大于规范，竖向电渣焊钢筋直径根据国家
合同编号：合同执行人： 合同书 （建设工程扩大劳务分包合同） 工程名称：XXX工程 发包方：XXX公司 承包方：XXX 合同签订日期： 合同签订地点：
劳务分包合同 发包方：XXX （以下简称甲方） 承包方：XXX （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条理》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、北京市有关法律、行政法规，双方经过友好协商，乙方愿意承包XX的施工，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成以下协议： 第一条工程概况 1.1 工程简介 工程名称：XX工程 工程地点：XX 建设单位：XX 建筑面积：XX 结构类型：XX 工期：2010年X月X日至2010年X月X日 1.2 现场情况简介： 现场场地：三通一平完成具备开工条件 1.3 现场临时设施情况：现场临设完成具备施工条件。甲方临电提供到二级箱，临水提供到供水点。生活区及施工区单独挂水表及电表。（详见用水、用电管理协议）第二条承包范围及承包方式： 2.1 承包范围：XX 2.1.1、二次结构砌筑（包括内容：室内外所有的填充墙、隔墙砌筑、预埋件、墙体拉结筋的放置、规范规定的墙体构造柱、门窗洞口抱框、圈梁模板及钢筋制作、绑扎
和砼浇筑、砌筑时所用脚手架等属于二次结构的内容全部成活）。 2.1.2、屋面工程（包括内容：1、上人屋面：1：4水泥砂浆2%找坡层、1米以外最薄20厚陶粒找坡、防水基层处理、50厚挤塑聚苯板保温层施工、防水保护层、水泥砂浆隔离层、40厚C20细石混凝土、9厚聚合物砂浆铺卧、8-10厚彩色釉面防滑地砖干水泥擦缝。2、不上人屋面：找坡层、防水找平层、满涂银粉保护剂面层等图纸所标注的属于屋面工程的所有内容）。 2.1.3、外墙装修（包括内容：门窗洞收口、根据图纸要求需要施工的部位）。 2.1.4、室内精装修（包括内容：墙面、地面、吊顶、墙面抹灰、轻钢龙骨双层单面石膏板隔墙制作安装、填充隔音岩棉、部分轻钢龙骨吊顶及面层、卫生间及厨房墙面防水基层处理、防水保护层、隔墙板安装所需的约200㎜高豆石砼台、油工刮腻子、涂料、所有楼地面工程、烟道通风道安装施工、首层楼梯间及电梯间前室墙地砖铺贴、所有室内回填土、所有防火门安装到位等图纸内装饰所有施工内容，完工后现场清理干净及竣工验收、交钥匙前的清理）。 2.1.5、室内水电安装（包括：强电弱电埋管穿线、各种灯具安装、卫生洁具安装、电线电缆安装、各种配电柜配电箱安装、各种管道及保温施工、阀门安装、通风项目等施工蓝图范围之内的所有水、电、暖、通风项目内容）。 2.1.6、施工现场文明施工、安全防护、装修垃圾清运等全部包含在本合同单价范围之内。 注：1、要求工程施工蓝图中所有装修项目，验收时现场清理干净。 2、甲供主材及设备：电线、电缆、各种配电箱、消火栓箱、大型供暖及消防通风设备、各种墙地砖、各种石材和配件、轻钢龙骨石膏板隔墙、水暖电各种管材及管件、各种阀门及配件、水箱水泵、各种通风烟道、石膏板吊顶材料及配件、卫生洁具、各种灯具及开关面板等。
建筑劳务承包合同 工程名称：滨州市阳信县政通茗城 工程地点：滨州市阳信县
工程分包劳动合同 工程总承包单位：济宁国泰君安建筑工程有限公司阳信县政通茗城小区项目部（以下简称甲方） 劳务分包单位：___________________(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和以及其他相关法律、行政规范，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，双方按本工程劳务分包事项互相协商达成一致，签订本施工合同，内容详述如下： 1、工程名称：滨州市阳信县政通茗城 2、工程地点：阳信县幸福一路北中石化加油站 3、工程承包范围：政通茗城1#、2#、3#、5#、6#、 8#、9#楼主体扩大劳务 4、承包实际价格：元/平方米（含基础部分）。 5、综合建筑面积：约90000 平方米，以图纸实际面 积计算. 6、乙方承包内容：以设计施工图纸及设计变更技术核 定和技术经济签证单为准，基础工程和主体工程一 次和二次结构所需要的所有小型机具设备和垂直 运输，配合保养等劳务（除地面砖粘贴、门窗、乳 胶漆、防水、水暖电、消防、外墙抹灰、外墙保温、 大开挖部分的基础土石方挖运、回填土工程），回
填含人工配合。 7、工程承包范围、方式内容详细说明 （1）设计施工图中除门窗、栏杆、防水、水电暖、消防、楼梯、通风、保温、外墙镶贴瓷砖及外墙主体外的装饰部 分外的所有内容。 （2）基础工程包括（测量、放线、清槽、钢筋制 作、木板支撑、拆出、砼烧筑等及砼养护等 工程）的相关内容。 （3）主体工程包括：全部主体结构①测量、放线、 钢筋翻样、塔吊司机、模板支拆、清理码放 等相关工作，砼烧筑（配合商砼放料、浇注、 收面、养护、清理等）脚手架塔主体构建按 实际施工图纸作预埋安装，主体钢筋结构按 实际施工图纸作安装及施工图纸规范要求进 行施工。②墙体砌筑和配筋的制作。③甲方 运到现场的钢筋下料（焊接和机械连接）等。 ④垫块设置安装按图纸规范要求制作。⑤模 板制作拼装与支撑，砼浇灌时的护筋、护模 与成型的养护。⑥砼浇灌的收平、打磨、凿 毛。 （4）乙方所承包建筑工程人工量为；主体的木工、 钢筋、砼工、外架、砌体、内墙抹灰、屋面
劳务分包合同 总包方（甲方）： 劳务方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为了明确双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程劳务合作事项协商一致，签订本协议书。 双方约定本工程按照甲方管理体系程序文件要求组织施工，乙方各项工作必须满足甲方质量、环境安全和职业健康管理体系程序文件的要求。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程结构及规模：剪力墙结构，建筑总面积约平方米。 4、承包方式：包人工、包主体（含二次结构）结构施工期间的塔吊、施工电梯、钢筋加工机械、模板、木方及加工机械、周转设施及材料、辅助材料及文明施工人工费。 5、乙方承包范围：基础砼垫层下, 清槽、素土平整、砼垫层至屋面主体封顶结构施工的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、外架搭拆工程、以及构造柱、栏板、门窗过梁、砌体等直至按照山东省,莱阳市验收要求完成主体验收。 第二条、劳务承包方式 1、乙方按照劳务扩大分包的形式承担该工程，乙方自行组织劳务队伍和劳务用工，乙方负责劳务队伍的管理和调配，独立承担施工期间的所有债权债务，并承担因自身原因引起的所有经济和法律责任，甲方不负任何连带责任。 2、乙方所承担的材料消耗品、机械设备及小型工具内容包括如下：塔吊、施工上人电梯、施工场地硬化、钢管、扣件、槽钢、搅拌机、钢筋机械、木工机械、钢筋木工操作区防护棚、电焊机、竹胶板、木材、各种测量仪及施工班组各种小型机具、铁丝、胶带、铁钉、压力焊机、机械连接机械、电锯锯片、水桶、灰桶、粉笔、沙筛、各工种用电的电线、配电箱（二级配电以下）、脚手钢管、架扣、防锈漆、刀片、锯条、移动电缆架、开关插座、海绵条、氧气、乙炔、工作服、雨衣、胶鞋、手套及与工程相关劳动工具、劳保用品、辅材及工地施工所用的一切照明设施和材料、密度网、安全网及绳索和架板等文明施工所含工具或设施；工程的施工围墙和主要硬化道路的材料由甲方提供，乙方负责施工； 3、 3、甲方只负责供应用于工程实体的以下材料：钢筋、黄沙、石子、止水钢板、商砼、砌体材料、水泥、白灰、灰膏、保温板、钢筋套筒、止水螺杆（由乙方加工）及所有用于工程实体无法拆除或无法周转倒运的材料。
建筑劳务扩大分包合同 总包方： 分包方： 二〇年月日
建筑劳务扩大分包合同 总包方：（以下简称为甲方） 分包方：（以下简称为乙方）根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《国务院建设工程质量管理条例》以及《省建设工程质量和安全生产管理条例》等法律法规、部门规章、地方性法规、行业规规程之规定，甲乙双方本着诚实守信、互利互惠的原则，友好协商并达成一致。其他相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程，劳务承包签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地址： 三、承包方式：包人工、机械、设备、工具、辅材，实行一次包死，乙方自负盈亏，同时不得转包。 四、承包围：工程的施工图设计围的基础工程、主体工程、二次结构工程（水、电、暖工程、除防水工程、门窗安装工程、墙涂料、消防、通风工程及外墙保温、涂料）以外的全部土建。散水以外的所有室外工程根据设计图纸及现场实际情况另做补充协议，与此合同有同等效力。 五、承包面积计算：建筑面积按照《2009省建设工程清单计价规则》规定的计算办法计算，其中阳台均按50%计算。
六、主要目标： （1）安全目标：现场安全达标率100%以上，杜绝重大安全事故；一般安全事故率小于0.15%。 （2）质量目标：分部分项合格率100%。其中，基础、主体结构达优质工程，分项工程一次合格率达95%以上。 （3）文明施工目标：达标率95%以上，确保文明工地一次达标。 七、承包容： 1、主要施工容： 本工程为扫地出门工程，以下分包容未注明但为完成本项目必须做的其他分项工程，也包含在此综合单价中，不再另行调价。 1、土建部分分包容：甲方开挖基坑后，至竣工验收期间的全部土建项目，如基坑降水、抄平碾压、室外土方回填（甲方提供机械）、所有钢筋工程、模板工程、混凝土工程、屋面工程（除防水）、楼地面工程、坡道、地沟工程、散水工程、砌体工程、二次结构工程（含植筋、抗震配筋、墙体拉结筋、预留门窗洞口）、粉刷工程、临舍建设工程、现场临时水电、施工道路建设工程、治霾降尘防污工程、施工现场围成品保护、现场的卫生工作、现场安全防护设施的搭建及维护（钢筋棚、木工棚等）、现场标识牌的安装等。 2、乙方承包的材料包括：模板、方木、钢管、扣件、三型卡、拉杆、扎丝、铁丝、铁钉、拉杆及PVC套管、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、抄平水管、水平尺、水管、水桶、麻绳、钢筋剪钳、鸭嘴钳、砂浆王、界面剂、各种胶、胶带、橡胶管、软塑料管、电渣压力焊、电焊条、接地卡子、
建筑工程扩大劳务分包合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实守信的原则，双方就工程,经双方协商一致,特制定本合同,望双方共同执行。 第一节工程概况及承包工作内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建设单位： 1.4设计单位： 1.6总包单位： 1.7结构类型： 1.8建筑面积: 1.9承包范围：总建筑面积为平方米的全部施工内容。 注:大于300mm孔洞由土建预留。 1.10分包工作内容 1、本工程施工图纸所示的全部内容包括清槽、垫层、保护层、地基及基础工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、测量工程等劳务及材料。(不含二次结构及装修) 施工内容包括: 1.10.1地基与基础工程：钢筋、混凝土、水电施工以外的全部施工内容。包括但不限于基础底清槽含集水坑、框架柱坑、基坑挡土墙砖磨砌筑、压顶、抹灰、地基处理、基础抽积水、冬雨季施工、基础垫层等全部工作内容。 1.01.2主体结构工程：卫生间二次结构工程及二次装修的全部施工内容。 1.10.3脚手架工程：符合国家及当地相关部门安全文明施工要求以及现场施工需
要的外脚手架搭设架围护、防护内容。 1.10.4模板工程：满足结构施工所需的全部模板工作内容包括但不限于所用结构工程中含基础支模、加工棚、操作棚、防护棚等所有木工范围内的临时设施工作。 1.10.5钢筋工程：包括施工图中所有基础工程及地坪钢筋加工、安装绑扎等全部的工作内容。 1.10.6混凝土工程：所有基础工程及地坪工程的地泵安装、布管混凝土输送、振捣、找平、抹面、拉毛、覆盖、养护、场地清理、胀模混凝土踢凿修补、顶板混凝土结构开裂处理等全部工作内容。 1.10.7其它工程：包括但不限于穿墙杆的制作安装、拆除、钢筋连接采用机械连接等以上全部工作内容所需的机械、材料及劳务费。 1.10.8安全文明：包括满足现场安全文明施工要求所需的材料、人工外架、三保、四口、五临边防护、外架栏杆安全等日常维护、钢筋加工棚、木工加工棚及外架挡脚板等刷红白油漆材料、人工费包含在内各种安全标识、标牌消防器材、主体施工过程中的临时机修工、临电工等负责施工范围内的安全及机械电器保障承包范围内所需的材料倒运、设备装卸、加班、夜施、酷热降温、措施及保养、归库、退还、建筑垃圾的清理、归位装卸安装工程的土建配合、主体结构验收清理、成品保护、各种材料试件取样、机械设备基础制安、保护层垫块的制作与安装、钢筋棚、木工棚等其他机械设备所需棚、房的搭设拆除洞口及临边护栏、通道的搭拆等全部材料及人工费。 1.10.9承包人提供泥工、木工及钢筋工土建用的机械、周转材料及耗材部分。1.10.10.承包人配合发包方机械回填土（指人工配合费）。 1.10.11本工程图纸会审、设计变更及工程洽商所发生的劳务费用和相关的辅材费用、机械费用均包括在合同总价内，不再另行计取。 1.11承包人根据发包人提供的工程进度计划，应足额配置各工种施工人数，承包人必须向发包人提供健康合格的劳务工作人员，保证本工程工期、质量要求。如延误工期造成一切损失由承包人承担。 第二节工期要求 总工期为天具体开工日期见发包人的书面通知单为准。 第三节合同价款及合同价款的支付
威海兆泽建筑劳务有限公司 内部班级劳务承包协议 根据《中华人民共与国经济合同法》甲方威海兆泽建筑劳务有限公司承建唯康国际养生养老产业园项目,工作由乙方班组人员承包施工,双方本着平等、互利原则,经过友好协商,签订以下协议条款,双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:唯康国际养生养老产业园项目; 2、工程地点:亳州市开发区文采路以西,酒城大道以北,银杏路以南; 3、承包方式:瓦工(乙方自带、钢筋机械); 4、建筑面积:约平方米(具体楼号由甲方项目部统一安排); 5、合同工期:四层以下为180天日历天,高层为300日历天(本合同工期为工程验收合同日期) 6、承包内容:瓦工(图纸内所有工作量,现场清理,安全文明施工); 7、土建图纸范围由挖土层以上的所有商品混凝土浇捣、砼养护、内脚手架搭建、二次结构、砌砖、内外墙体抹灰工
程等工序施工;所有预埋件施工、预留洞口的封堵、安全文施工(含环境保护安全文明施工);乙方自供材料进、出场搬运及场内倒运、施工场地的落手清工等。 8、本工程的门窗、楼梯栏杆、给排水、消防、电梯、强弱电、防水、防雷、外墙油漆、腻子、外墙保湿、沉降观测、外送检测费用、沉降缝的装饰、二次装饰、成品烟道及土建、安装工程资料均由甲方承担。生活区内的所有临时设施的搭拆、塔吊安拆由甲方负责。 9、本工程混凝土施工采用的洗车泵、地泵、混凝土输送机械费用由甲方承担。零星混凝土的施工及砼、砂将试块,留设均由乙方负责。 第二条工期、质量、安全、环保要求 计划开工日期: 年月日(以甲方开日期为准); 计划竣工日期: 年月日(以甲方要求的竣工日期为准); 乙方应严格按照甲方要求按期开工,按期竣工,服从甲方管理,不得无故拖延工期。 瓦工工程实行试工试用期,试用期为乙方进场30天,试用期满经甲方考核合格,乙方方可继续施工,如试用期满足不了
建筑工程施工扩大劳务分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据中华人民共和国《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它相关文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在建筑安装分包合同中权利、义务和经济责任。甲乙双方在平等互利诚实信用的原则下协商一致，达成如下合同条款，以便共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称：中韩派出所及刑警大队业务技术用房项目 1.2工程地点：青岛市崂山区辽阳东路刘家下庄东侧 1.3承包工程的内容及范围： 1.31施工图设计范围内主体结构及二次结构工程的钢筋、模板、砼、外架、砌体抹灰、屋面、垫层、楼梯踏步、及所用机具、周转材料。具体内容如下： A、基础垫层浇筑。 B、防水基层及保护支模及浇筑。 C、主体及二次结构工程（钢筋加工、绑扎、直螺纹套筒连接、模板制作及安装、清理、砼浇筑及修补、清理、养护、泵管塔拆及转移、清理）。注：（钢套筒、止水螺杆、止水钢板、塔吊、地泵、天泵由甲方提供）。
D、脚手架工程（包括室内外脚手架、安全防护棚或维护架的架设、拆除、场内清理挑架所需的用工）。 E、现场范围内的成品保护。 F、现场生活区的卫生工作。 G、现场安全防护设施的搭建及维护（包括安全防护措施的搭建及拆除、清理）。 H、安全通道、平台、防护门的架子的搭建及拆除。 I、施工现场钢筋加工房、模板加工房的搭建、拆除。 J、主体结构乙方承包范围内孔洞的预留、清理（不含水、电、消防预留）。 K、现场临时设施基础由乙方提供人员施工，材料由甲方提供并支付临建设施人工费。 1.4承包方式：建筑面积平面单价（建筑面积以《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/50353-2013）计算）。 1.5质量目标：合格 1.6安全文明施工目标：青岛市安全文明工地。 1.7施工工期：筏板基础天，正负零以上每层天。 1.8合同总价： 二、合同总价： 2.1合同单价，地下车库元/平方米，标准层元/平方米，（屋面按1.5倍计算建筑面积），主体及文明施工以外的零星用工由甲方承担费用。
建筑工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入项目，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：保定市 3、建筑面积：约5万平米 4、结构特点：高层剪力墙结构地上三十二层，地下两层。 二、合同工期 1、开工时间：以甲方的书面通知为准。 2、竣工时间：依据总包合同。 3、合同工期: 依据总包合同。 4、乙方必须对甲方下达的控制工期的总进度计划进行分解，分解为月、周、日进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，否则将按相关规定给予罚款。 5、甲方每旬对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权令乙方无条件退场，乙方必须服从,已完成工程量按50%结算给乙方。 三、劳务承包范围、方式和工作内容
1、承包范围：完成工程施工图和变更单或核定单等图纸文件内的全部项目，毛坯房标准（不含防水、门窗、栏杆、扶手、公共部位以外地砖墙砖）并与该工程内建设方和甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：包部分材料及机械设备及周转材料工具、进度质量、包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工（含悬挂标语等）、材料装卸、后勤及各种技术措施费、现场保卫工作、劳动保障津贴、人工工资利润等一切费用；机械设备工具式安全通道、钢筋棚、木工棚、工具式防护棚的搭设材料及人工费；不包括宿舍活动房。 3、承包工作内容 3.1.包人工 除甲方指定的专业分包以外的基础、缛垫层及以上主体工程整体人工带辅料清包。 包含但不限于±300mm以内的人工清基、基坑抽排水、底板砖胎模（仅指人工费）、模板分项工程、钢筋分项工程（含各类焊接等）、混凝土分项工程、架子工程，（钢钉及其辅材材料均自理），抹灰所用的胶水、分隔条，砌体施工时植拉结筋、砌体工程前的导梁及构造柱制安拆等、试块及钢筋试件制作、测量放线（甲方只提供主控线）、闭水试验等均在乙方承包内容内。所有的钢筋连接焊条及焊剂费用自理（不包括钢筋直螺纹及套筒材料）、装饰分项工程：内外墙面抹灰（抹灰施工时所用胶水、抹灰用塑料分隔条、塑料滴水线、阳角条等费用由乙方自理）、所有公共部位楼地面工程、地砖、墙砖，室外散水、紧邻散水排水沟、室内电缆沟、下车道、坡道、台阶分项工程。钢筋由乙方提前7天提供需用计划，甲方负责提供至工地现场，乙方负责卸车、验收。钢筋焊接要求￠12（二级）及以上，盘圆加工费用已包含在承包价中。包括所有的钢筋制作加工、绑扎、调直等等。 竣工验收后，由于乙方原因，导致造成房屋维修的，乙方必须无条件派人配合甲方对房屋进行维修及维护，所产生的费用由乙方承担。如果乙方不按照甲方规定的人数及时间完成维护及维修，甲方有权利自己派人代替乙方维护及维修，并按所产生费用的两倍从乙方质保金中扣除。 3.2.包机械 包塔吊、垂直货梯、混凝土输送泵，如：搅拌机、砂浆机、钢筋机
合同书 （建设工程扩大劳务分包合同） 工程名称：XXX工程 发包方：XXX公司 承包方：XXX ________________ 合同签订日期：2010年03月05日
合同签订地点：XXX
劳务分包合同 发包方：XXX （以下简称甲方） 承包方：XXX （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条理》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、北京市有关法律、行政法规，双方经过友好协商，乙方愿意承包_XX的施工，本着平等互利、 协商一致的原则，双方达成以下协议： 第一条工程概况 1.1工程简介 工程名称：XX工程 工程地点：XX 建设单位：XX 建筑面积：XX 结构类型：XX 工期：2010年X月X日至2010年X月X日 1.2现场情况简介： 现场场地：三通一平完成具备开工条件 1.3现场临时设施情况：现场临设完成具备施工条件。甲方临电提供到二级箱， 临水提供到供水点。生活区及施工区单独挂水表及电表。（详见用水、用电管理协议）第二条承包范围及承包方式： 2.1承包范围：XX 2.1.1、二次结构砌筑（包括内容：室内外所有的填充墙、隔墙砌筑、预埋件、墙体拉结筋的放置、规范规定的墙体构造柱、门窗洞口抱框、圈梁模板及钢筋制作、绑扎和砼浇筑、砌筑时所用脚手架等属于二次结构的内容全部成活）。 2.1.2、屋面工程（包括内容：1、上人屋面：1: 4水泥砂浆2%fe坡层、1米以外最薄20厚陶粒找坡、防水基层处理、50厚挤塑聚苯板保温层施工、防水保护层、水泥砂浆隔离层、40厚C20细石混凝土、9厚聚合物砂浆铺卧、8-10厚彩色釉面防滑地砖干水泥擦缝。 2、不上人屋面：找坡层、防水找平层、满涂银粉保护剂面层等图纸所标注的属于屋面工程的所有内容）。 2.1.3、外墙装修（包括内容：门窗洞收口、根据图纸要求需要施工的部位）。
土建工程劳务扩大分包合同 工程名称：楼工程地点： 工程发包方（以下简称甲方）： 地址： 电话： 劳务分包方（以下简称乙方）： 地址： 电话： 合同签订日期：2014年月日 土建工程劳务扩大分包合同
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，甲方将以下工程的劳务发包给乙方，为了明确甲乙双方的权利义务，经甲乙双方协商达成以下协议。 工程概况、承包方式和承包范围及内容 1—1 工程名称：#楼； 1—2 工程地点：； 1—3 工程结构：（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；车库建筑面积约平方米，共个单体工程，总建筑面积约万平方米。 1—4 承包方式：包人工、包施工期间的工机具、周转设施料、辅助材料及文明施工配合用工。 1—5 乙方承包工作范围：从基础垫层至钢筋混凝土屋面结构层
以下主体结构施工的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、外架搭设工程，并含二次结构施工的钢筋、模板、混凝土工程，砌体工程，砌体抹灰工程，楼面、地面和屋面工程中的基层垫层（不含找平层和面层），钢筋电渣压力焊、钢筋植筋，钢筋加工机械、木工机械及施工塔吊、施工电梯、布料杆和施工操作工具、机具，含多层板、方木、架管、扣件、架板、大钢模板、密目网等周转设施料和辅助材料。 建筑施工原材料（建筑实体所用无法带走的材料，如建筑主材钢筋、砼、水泥和地材砖、砂、石等及混凝土输送系统（天泵、地泵、泵管及管件、布料机）、施工现场临建（含水电）设施、钢筋的直螺纹连接用的套筒和钢筋套丝，止水螺杆和防水工程，屋面工程、土方工程、楼梯栏杆工程、油漆、内外墙腻子、内外墙涂料、水磨石、贴瓷砖、贴大理石、吊顶、铁艺、木作等装饰装修工程，保温隔热工程，钢结构、门窗工程，电梯、消防设备，给排水、暖通、强弱电、消防工程等均由甲方负责，不在乙方承包范围内。 甲方负责提供建筑实体材料和文明施工、临建场地、临建搭设材料和现场活动房（甲方办公室、乙方施工用房和管理人员宿舍四间由甲方提供，乙方工人住房由甲方提供场地，乙方自行搭建），并把施工电源提供至二级箱、水源接至工作面；施工现场和生活区所有的水电费用均由甲方负责承担。 1—6 承包工作内容： ⑴ 主体结构施工范围内的钢筋、模板、混凝土、砌体、电渣焊、钢筋植筋、外架搭拆工程、钢筋棚、木工棚搭设、文明施工配合用工；
合同编号：工程名称：****住宅小区项目（一区）工程 扩 大 劳 务 分 包 合 同 发包方（全称）：********* 劳务分承包方（全称）： 签订时间：年月日
劳务分包合同 发包方（全称）：******************* （以下简称甲方） 劳务分承包方（全称）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.工程名称：*************** 2.工程地点：********* 3.承包方式：包劳务、包机械、包周转材料、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工 4.建筑面积及结构形式：【一区】总建筑面积m2，详细情况见下表： 序号单位工程名称建筑面积结构形式层数、层高、建筑高度 ±0以上（层数33层、层高3m） 1 1#楼剪力墙结构 ±0以下（层数3层加夹层、层高3.3m，夹层3m） ±0以上（层数33层、层高3m） 2 2#楼剪力墙结构 ±0以下（层数3层加夹层、层高3.3m，夹层3m） ±0以上（层数33层、层高3m） 3 3#楼剪力墙结构 ±0以下（层数3层加夹层、层高3.3m，夹层3m） ±0以上（层数33层、层高3m） 4 10#楼剪力墙结构 ±0以下（层数3层加夹层、层高3.3m，夹层3m） 第二条工程承包范围 承包范围：按照业主、设计院、监理、甲方认可的***********住宅小区项目（一区）工程施工图纸的要求，完成主体一次结构（含人防层回填土）、二次结构及初装扩大劳务分包所有工程（甲方专业分包工程除外，见本合同第三条），初装做法见附表。 第三条甲方专业分包工程 1、土方工程 2、边坡支护及降水工程 3、防水工程 4、外墙工程 5、门窗、栏杆工程 6、电梯工程 7、地采暖工程 8、水电工程 9、暖通工程10、外网工程11、消防工程12、弱电工程13、安装工程
建筑工程扩大劳务承包合同 发包人（以下简称为甲方）：中煤地瑞丰建设集团 景沣国际工程项目部 承包人（以下简称为乙方）：飞翔建筑劳务 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他法律、法规、遵循平等，自愿、公正和诚实的基础，甲方现将建筑劳务及有关辅材的施工承包给乙方，双方就建设工程劳务协商一致，订立本合同。 第一项：工程概况 1、工程容:景沣国际一期1#、2#、3#楼工程 2、工程名称：三原丰原景沣国际1#、2#、3#楼 3、工程地点：市三原县食品路北 第二项：工程承包方式 扩大劳务承包 第三项：工程承包围 1、完成该项目施工图设计变更以的所有土建工程项目。安装工程水、电、暖、消防、通风除外。所有门窗、防水层、保温层、油漆、涂料、电梯除外。基础工程配合、夯实土方，平整场地，部分人工土方开挖回填、夯实，包括机械人工部分。 2、从平整场地、夯实、垫层开始至粉刷完工（毛墙毛地、散水外50公分以），主体人工费，粉刷人工费，大小型机械费，施工措施费，各种钢化材料租赁费，各种施工用辅材，耗材费（砼泵由甲方负责）。
3、砌体：按施工图要求放线、砌筑、墙面各种预留洞口预留、填补、养护、清理、二次砂浆过筛利用及材料运输（无论距离远近），地沟接口至散水外0.8m围，砌体二次结构及钢筋植筋。 4、外墙按施工图容及施工规要求施工，包括空调洞预留、钻、电箱、消防箱洞预留、过梁的预制、现浇、安装。 5、层面工程：按施工图容及施工规要求施工，落水斗预埋、安装。具体为女儿墙抹灰、抽气孔砌摸、屋面找平层、找坡层、保温层、面层等的施工。 6、装饰工程：按施工图容及施工规要求施工（室毛墙毛地：楼地面抹灰及外瓷部分，外墙除干挂外按蓝图施工成品）。 7、现场施工、办公、生活区：施工区场地硬化工人临时设施的搭设，每天安排二人负责大门外的日常生活环境的清洁打扫门卫工作。北大门安排一人24小时看守。 第四项：工程质量要求 本工程质量标准为合格（工程施工及验收执行国家和行业现行规、标准）合同签订时交人民币100.000 万元，壹百万元整。（此保证金不计息，作为质量、安全、进度和信誉的保证金）若有质量及安全事故甲方視事故情节严重程度而扣除保证金。保证金返还时间，主体封顶退一次，装饰工程完退一次。 2、乙方承包的所有主体项目工程必须依甲方所提供的图纸做好成品的防冻、防晒养护工作，工程质量严格要求，必须达到市级文明，无伤亡事故优良工程，确保获得“雁塔杯”力争“长安杯”。模板标
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程扩大劳务分包合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程扩大劳务分包合同书 建设工程扩大劳务分包合同书 工程名称：钢结构加工制作安装工程 发包方：xx钢结构工程有限公司 承包方：XXX 合同签订日期：2010年03月05日 合同签订地点：XXX 劳务分包合同 发包方：xx钢结构工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：XXX （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质虽管理条理》、《房屋建筑工程质虽保修办法》以及国家、xx市有关法律、行政法规，双方经过友好协商，乙方愿意承包XX的施工，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成以下协议： 第一条工程概况 1.1工程简介 工程名称：钢结构二期工程 工程地点：xx省xx市 建设单位：XX 建筑面积：X
结构类型：XX 工期：2010年X月X日至2010年X月X日 1.2现场情况简介： 现场场地：三通一平完成具备开工条件 1.3现场临时设施情况：现场临设完成具备施工条件。 甲方临电提供到二级箱，临水提供到供水点。生活区及施工 区单独挂水表及电表。（详见用水、用电管理协议） 第二条承包范围及承包方式： 2.1承包范围：XX 2.1.1、二次结构砌筑（包括内容：室内外所有的填充 墙、隔墙砌筑、预埋件、墙体拉结筋的放置、规范规定的墙 体构造柱、门窗洞口抱框、圈梁模板及钢筋制作、绑扎和磴 浇筑、砌筑时所用脚手架等属于二次结构的内容全部成活）。 2.1.2、屋面工程（包括内容：1、上人屋面：1: 4水泥 砂浆2%^坡层、1米以外最薄20厚陶粒找坡、防水基层处 理、50厚挤塑聚苯板保温层施工、防水保护层、水泥砂浆隔 离层、40厚20细石混凝土、9厚聚合物砂浆铺卧、8-10厚 彩色釉面防滑地砖干水泥擦缝。2、不上人屋面：找坡层、 防水找平层、满涂银粉保护剂面层等图纸所标注的属于屋面 工程的所有内容）。 2.1.3、外墙装修（包括内容：门窗洞收口、根据图纸