人工承包协议
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
甲乙双方本着友好协商、平等互利、风险共担的原则，为强化人工责、权、利管理，就四川震林每日光伏蔬菜大棚施工土建部分工程内容由乙方包工，全额完成，并协商约定如下：
双方共同遵守：
一、施工内容
乙方施工内容包括甲方与每日光伏公司签订的承建合同所含全部内容：含机械、模板、支模、砌体、抹灰、粘贴、散水的材料和人工。
二、工期要求：按大甲方与甲方签订的工期执行。
三、工程量：约4万平方米。
四、承包价格：按每平方米元价格计。
五、付款方式：以两栋大棚为结算单元，完工验收合格后甲方与大甲方结算付款额的80%支付乙方，全部完工后付到97%，3%作为质保金，保质期满后一次性付清。
六、安全协议：乙方在施工过程中承担施工内容内的安全全责，确保安全施工，施工人员购买保险，防范风险发生。甲乙双方不另行签署安全协议。
七、工程验证：甲乙双方认可大甲方的验收结果，若工程验收不合格需整改，续建重建一切责任由乙方承担，并承担甲方惩罚，甲方概不负责。
八、文明施工
1、乙方施工过程中不许出现打架斗殴、酗酒滋事和其他不文明事件，保持良好施工队伍形象。
2、乙方需及时将建筑垃圾清运到指定地点，保持现场整治有序，文明施工。
九、附则：
1、本协议商定后双方未尽事宜及补助签署协议与本合同具有同等效力。
2、协议双方如出现分歧，双方协商解决，协商不成具有提请人民法院仲裁的权利，管辖地为施工现场当地的人民法院。
3、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
4、本协议失效期为本合同履行完毕。
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
年月日年月日
发包人（简称甲方）：_________________________ 承包人（简称乙方）：____________________ 第一条、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第二条、工程概况和费用 装修施工地址：_________________________ 施工面积约为______平方米（结算面积按实测为准） 1、承包方式为清包吊顶费，工程款包括： 2、付款时间双方协商约定：以乙方施工进场后由甲方付元生活费后，其余按完成项目天一结算支付。工人撤场，费用结算支付金额达到总金额______%，其余费用按撤场之日起一月内结清。 第三条、装修施工自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。 第四条、设备、材料、工程质量及验收 一、装修过程中，甲方负责提供施工现场的水、电和施工所需装饰材料，装修过程中所需工具由乙方提供，甲方不支付乙方的设备使用费和维修费。 二、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的场所装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料款的双倍补偿给甲方。 三、由于乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承担。 四、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前
与乙方联系，再进行施工。 五、甲乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。工程竣工后，乙方应通知甲方在七日内验收。验收通过后，甲方按照约定付清进度款项，工程未经验收或者验收未合格的，甲方有权拒收，乙方承担返工责任。 第五条、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施，保障作业人员的安全，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故的，由乙方自行负责。 第六条、违约责任 因乙方原因致使工程质量不符合约定的，乙方要在合理期限内无偿修理或返工。 第七条、其他事项由双方协商解决。 第八条、附则 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，由甲乙双方签字、盖章后生效。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效应。 附件 水电人工费表
工程施工人工费承包协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商一致，将江北两江新区奥特莱斯UME国际影城泥工铺贴砖施工委托乙方劳务承包。为了明确双方在施工过程中的责任，确保工程质量、进度、安全文明施工及材料消耗，确定如下合同条款，共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工期要求：按甲方的主合同工期要求。 二、承包方式： 乙方包施工、包机具、包质量、包安全、包进度（按甲方进度要求）以及与其他工种的配合工作。 三、工程造价： 按实收方，价格按照双方约定的价格执行（见预算清单计价表或造价扣除税后的21%结算）。 四、质量标准：合格（验收标准按国家标准执行）。 五、双方责任： 1、甲方责任： （1）负责编制施工组织计划和进度计划，提供一套完整的施工图和设计变更通知； （2）甲方应对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改；
（3）负责与其他相关单位的协调工作。如因现场原因导致某个工序施工不能持续进行，乙方服从甲方的统一工作安排，在其它工作面进行施工，乙方不能找任何理由拒绝甲方的工作安排。 （4）甲方负责对乙方提出的材料计划进行审核，并按照审核后的材料计划及时提供施工材料到施工现场。 （5）甲方负责提供现场的施工用水和施工电。 2、乙方责任： （1）根据甲方的总体施工计划，提出各分项工程的工作计划、材料计划报甲方审批，并严格按照甲方审批的计划实施。材料计划至少在材料到场五天前提出，材料计划应明确标明材料名称、规格、数量、质量要求和到场时间。乙方有责任和义务节约使用材料，不得浪费。在计划材料时力求准确，杜绝材料超量计划和零星计划，如果施工材料超出定额耗量或工程完工后甲方按乙方上报的材料计划购买的材料有大量剩余，超用部分的材料或完工后的剩余材料均由乙方完全负责，并按甲方核定的价格赔偿，从乙方的工程款内扣除。 （2）乙方需配置相应的管理人员，乙方技术负责人需每天在施工现场，配合工程整体进度，按施工计划，提前作好技术工人的人员准备。乙方不得以技术熟练工人人数不够和技术等级不够为理由拖延工期和降低施工质量。如乙方不能按照施工进度要求组织人员进场施工或进场后不按照甲方和业主的合理要求进行施工，甲方有权直接组织人员进场加入乙方班组进行施工或者安排其他班组接替乙方进行施工；安排其他人员加入乙方班组进行施工所发生的一切费用甲方直接支付，款项从由乙方的当期工程进度款内扣除；安排其他班组接替乙方进行施工的，乙方无条件退场，解除劳务分包合同，已完成的工程不予计量和计费。 （3）应严格按现行国家标准、规范、施工工艺及操作规程进行施工，严格中间环节和隐蔽工程的检查，各工序、各班组间加强自检、互检，对上一工序不合格的工程不能进行下一工序的施工。不合格材料不能用于工程施工，发现问题，及时协商解决，确保工程质量达到合格标准。如乙方在施工过程中
最新整理人工挖孔桩劳务合同 甲方：xxxx劳务有限公司 乙方：包月强身份证号： 根据工程需要，甲方将“ 长寿区机动车驾驶人考试中项目”的人工挖孔桩承包给乙方施工，按照“经济合同法”和“建筑管理条例”的有关规定，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。 一、工程名称：长寿区机动车驾驶人考试中心项目 二、工程地点：xx菩提xx2688号 三、承包内容：1#楼、2#楼、3#楼、4#楼及门卫室的人工挖孔桩基础 四、承包价格： 1、人工挖孔桩单价土方及回填方160元/m3。页岩或石方部分至设计深度同时满足地勘报告要求综合单价215元/m3该单价含水钻。护壁的计算方式为：第一模按照实际开挖厚度计算（200mm）,第三以下含第三模护壁厚度统一按xxxxmm计算。挖孔桩开挖1米不足1m3按1m3计算。 注：以上价格均包含了以下内容： ①施工所需的护壁钢模板、三角吊架、卷扬机、水泵并抽水、照明灯具、电缆等各种机械设备工具、钢制井口安钱防护栏。 ②每天人工所挖孔桩土方，按甲方指定在建筑物四周边线（无论建筑物规模大小）范围内集中椎放，便于及时外运。 ③护壁及桩砼浇筑，护壁钢筋吊装，护壁绑扎钢筋、安装就位。 ④降水所需设备及流砂层处理，流砂半模按1模计算。 ⑤安全生产防护费用,井底的清理（一次或多次）。
○6甲方提供的材料：钢筋、水泥、砂、石子，施工用水、电 五、工期要求：按照施工图纸工程量（无论孔桩直径大小，穿流砂层多厚、地下水多少、桩内长度多少、不可预见的气候影响、井下和场地操作难度多大，均包括在协商工期之内）共同协商如下： 1、孔桩工程量甲方、监理、施工单位最终验收方量为准。 2、人工挖孔总工期45天完成，时间从孔桩样放好开始算起。 3、如超过以上期限，每误一天罚款1000元。 六、质量要求：按照施工图纸、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工，人工挖孔桩成孔质量保证百分百合格，但还必须强制性做到以下几点： 1、混凝土护壁桩径允许偏差+50毫米之内。 2、地面第一节井圈中心线与设计（规定）轴线的偏差不得大于20毫米。 3、上下节砼护壁搭接长度不得小于100毫米。 4、垂直度允许偏差小于0.5%。 5、桩位允许偏差： A、1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩50毫米； B、椭圆桩基中心线方向和群桩基础的中间桩xxxx毫米。 6、每节护壁均应在当日连续施工完毕。 7、护壁模板的拆除宜在24小时之后进行。 8、发现护壁有蜂窝、漏水现象时，应及时补强以防造成事故。 9、每天施工后必须采用木板加竹跳板将孔桩口盖实，若发现没有覆盖的孔桩甲方有权对乙方进行罚款。 七、结算依据：桩径按设计图纸所示尺寸、桩长以现场隐蔽验收实际长度计算。（定额规定的人工挖孔灌注混凝土土方含水量系数等不能计算）。
建筑工程人工费承包合同 甲方： 乙方： 甲方将工程现场浇筑的砼构件模板制安承包给乙方完成，经双方协商一致达成如下协议： 一、工程承包范围： 1、本工程所有现浇砼构件的模板制安、拆除、支模需用的架子搭拆等。注：本工程建筑总面积为16.7万平方米，若乙方不能满足施工进度、技术质量要求，甲方有权终止合同并另行安排施工队伍。 2、乙方自行负责组织购买施工工具，用具，包括钉子、铁丝、拉杆 等。 3、工程完工后的场地清理，材料堆码入库(施工现场内)。 二、工程质量： 1、乙方必须按甲方提供的施工图施工，保证轴线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。 2、工程质量必须符合设计和现行施工验收规范以及GB50300-2001施工质量验收标准的合格要求。 3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。 三、单价及付款： 1、按施工图纸上标注的实际完成建筑面积计算，单价为元/m2。 （大写：） 2、主体工程竣工验收合格后一次性结算付清全部工程款。 3、单价中已包含人工费，施工加班费、安全施工补偿、劳保福利等 各项津贴补助。
四、工期： 乙方在进场之日起天全部完工，如未按甲方要求完成,延期每天罚款元。 五、安全： 1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99规定必须达到优良(合格)标准化施工现场。若发生安全事故经济费用超出保险公司赔付费用的全部费用由乙方自行负责,如事故费用在5000.00元以内由乙方负责处理并承担全部费用。 2、乙方必须严格遵守安全施工合同的所有条款。 六、其他 1、乙方不得对原材料乱割、乱用、乱丢、如未按计划料单要求下料等，一经发现则按其材料原价值的10倍处以罚款。 2、乙方未按工程进度及质量要求施工，甲方有权责令其出场。对所完合格工程量按50%计算人工费结算给乙方，余下工程由甲方另行安排。 3、附安全生产责任书、木工安全技术操作规程、施工质量管理制度及处罚条例各一份。与合同同等生效。 4、合同产生争议时由当地劳动仲裁或人民法院进行调解。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。工程完工结清工程款后自行终止。 甲方（签章）：乙方（签章）： 年月日
人工费承包合同 第一部分协议书 发包人: （以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 为完成正亿建设工程承建的 的施工，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项订立如下协议： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包方式 包工（工程承包人工费，）。 三、质量标准 工程质量标准：按国家建筑工程质量验收标准 六、合同价款 1、人工费单价：单价见附表。 2、人工费结算方法：工程竣工后，按工程款的95%进行结算支付，其余5%的工程款待工程移交业主后半个月全部支付。 3、结算计量：按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。 七、合同生效 合同签订时间：年月日 合同签订地点： 本合同双方签字、盖章后方可生效。 第二部分通用条款 一、双方一般权利和义务 1、甲方的工作： （１）、提供设计图纸、技术规和各项技术指标等各种要求； （２）、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验； （３）、对工程质量进行监督和检查； （４）、有权调配工地所有的施工人员； （５）、有权责令乙方清退工地不适宜人员； （６）、对不合格工程有权要求返工，其返工费用由乙方承担，同时因返工而延误工期及给甲方造成的损失由乙方承担。
（７）、派驻管理人员对工地的所有事务进行管理； （８）、对出现的质量问题甲方有权要求乙方支付违约金或要求赔偿，其费用从借支中扣除； （９）、当乙方施工人员明显不足，影响工程进度时，甲方有权派施工人员进场施工。施工所需一切费用由乙方承担，并从乙方工程款中扣除，扣除分项工程的单价按双方协商的分项工程单价计量并计算扣除费用。 2、乙方的工作 （１）、严格按照设计图纸、技术交底及现行施工规和甲方的书面要求进行施工； （２）、严格按照甲方制定的质量、安全管理汇编进行施工，如违反有关规定就应接受甲方相应的处罚； （３）、按期完成进度计划及按合同期限完成所承包的工程容； （４）、乙方必须提供其负责人及相关管理人员的复印件用于备案，如果没有的人员不得进入施工现场进行施工； （５）、乙方必须为本班组的所有施工人员购买工伤保险，如有未买工伤保险的施工人员一经查出，每人支付违约金500元，并清除出施工现场。 （ 6 ）、乙方必须听从项目部管理人员分配、调动，服从项目部管理人员的管理，项目部管理人员有权更换不服从管理的施工班组和人员。 二、安全施工 （１）、乙方必须派驻有专职安全员、专职技术员和专职项目施工队长，所有的安全责任均由乙方承担，甲方不承担任何经济责任及相关的法律责任； （２）、乙方一律不得雇用五十五岁（包括五十五岁）以上的工人（以为准）； （３）、乙方必须按国家的现行安全规操作施工，坚持不安全不施工的原则，如有违反其规定所造成安全事故的，由乙方承担全部责任； （４）、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取安全防护措施，消除事故的隐患，严格按安全标准组织施工，由于乙方安全措施不到位造成事故的，乙方应承担一切责任。 （５）、乙方必须对在施工现场施工的工作人员进行经常性的安全教育，并将安全教育的资料及时上报项目部及公司，每周至少三次，如有缺漏，按违约处理，且每次支付给甲方违约金200元。 （６）、乙方必须做好充分准备随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查及每次质量安全大检查，如由乙方原因造成经济及名誉的损失，则由乙方承担全部责任并赔偿甲方的经济损失。 （ 7 ）、乙方必须与甲方签订安全生产责任书，乙方也必须与自己的每个职工签订安全生产责任书，不签订不得进入施工现场。 三、工程质量
人工工资承包合同 甲方： 乙方： 为了保质、保量按期完成施工任务，明确双方的权力和义务。经双方多次搓商，现将1207工地设备基础施工任务的人工工资承包给乙方，具体商议如下： 一、工程地点 1207工地院内12#楼 二、工程内容及工期 设备基础，工期：28天（2011年11月28日至2011年12月25日）三、承包范围 该工程的钢筋制安、模板制安、砼的倒固等，按施工图及变更图的整个工序的人工工资。 四、承包方式 单包人工工资及辅材。其单价：钢筋制作及挷扎每吨计价：元（包括自身脚手架搭拆）；模板制作安装拆缷堆码整齐及自身脚手架搭拆每平方米计价：元（砼的接触面计算）；砼倒固收平、收光自身脚手架搭拆堆码每立方米计价：（人工运送）元、（泵送）：元。该工程项目原则上不发生计时工，但在施工过程中遇特殊情况时，现场须发生计时工的，则大工按每人每天180元计价，小工按每人每天120元计价。 五、工程工资造价及付款方式
工程工资造价约：万元。该工程由于工期较短，在施工过程中可陆续支付生活及费用，但不得超过已完工程量的40%，工程全面完成后，通过有关部门验收合格时，七日内办理结算并付清全额工资款项。 六、甲、乙双方的责任 1、甲方责任：负责施工现场的三通一平工作；负责提供全套施工图纸；负责工人的食宿（但生活及费用乙方自负）；负责施工所用材料及时到位及施工场地中心点50米内；负责乙方有良好的施工环境。 2、乙方责任：负责加强对工人的安全管理，安全教育；负责并保证不违规操作，若发生安全事故及相关费用，乙方自理；负责按图施工，不偷减料，确保质量优良。负责配合甲方现场及管理人员的指挥；负责管好自己的工人不发生治安案件及保持施工场地整洁。 七、本工程实行奖惩制 若提前完成奖励乙方壹仟元，若延后惩罚乙方壹仟元（在结付工资款中扣除），本合同未尽事宜双方另行商议。 八、本合同一式四份，双方各执两份，望双方共同遵守，如有一方违约，则向另一方支付违约金贰仟元整。 甲方：乙方： 现场负责人： 年月日
甲方: 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程施工质量验收规范》，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，将甲方承建的人工挖孔桩施工工程分包给乙方。甲方已如实告知了乙方本分包工程地勘、设计等基本情况，为明确双方的责任和权利，特签订本合同。 一、工程地点： 二、承包方式： 包人工、包质量、包安全、包机具（空压机、抽水设备除外）、包辅助材料 三、工期： 1、总工期为天，含法定节假日； 2、开工日期由甲方工程部另行书面通知。 四、承包单价： 1、成孔直径为90cm； 2、以实际成孔深度（上至井圈面，下至扩底），按元/m包干； 3、若遇地质构造，页岩按元/m,尖石按元/m包干。 五、质量保证： 1、施工要求：满足甲方技术交底要求，符合国家现行的施工规范及验收标准，分项工
程合格率达100%。 2、成孔的施工允许偏差，桩心直径为-0，+50mm；桩中心位移偏差5mm。 六、甲方责任 1、为乙方及时提供必要的施工条件（如图纸、水、电、原材料及满足施工要求的场地等），确保工程施工的需要； 2、乙方入场后，对乙方进行安全、质量技术交底； 3、负责现场施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工交验及工程款结算。 七、乙方责任 1、严格按本项目设计规范、质量规范和甲方审批同意的《施工方案》组织施工，承担因本分包工程质量事故所造成的一切损失； 2、严格遵守甲方的现场施工管理制度，负责本分包工程员工的安全教育和管理，所有人员必须经“三级安全教育”，且须经培训合格后上岗，做好事故预防措施，做到安全施工、文明施工，并承担安全事故责任； 3、乙方负责按本分包工程量的大小合理配置管理人员、调配施工人员，保证施工人员充实，队伍稳定，不得随意抽调人员，以满足施工进度要求，禁止招收18周岁以下的未成年人及60周岁以上的老年人，进驻现场施工。 4、负责本分包工程成品、办成品保护，在未验收交付之前发生的损失由乙方自行承担； 5、乙方派往本项目的特种作业人员必须具备相应的专业证书或岗位证书，并持证上岗； 6、工程完工将余料、废料进行清理，并按甲方管理人员指定的地点分类归堆。每天人工所挖孔桩土方，按甲方指定范围内集中椎放，便于及时外运。 7、施工过程中杜绝材料浪费，将材料损耗控制在最低点。
人工费合同协议书书集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
人工费合同书工程名称： 项目负责人： 签约日期： 甲方： 乙方：身份证号：甲方就装饰工程施工分包给乙方进行施工，为明确双方责任，保质保量的完成该项工程，订立以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、承包方式： 五、工期：本工程自年月日期开工，至 年月日完工，日历工期天（如遇雨雪等天气等不可抗因素，工期顺延）。 六、承包价格： 七、结算方式： 八、人工费支付方式： 1、双方签订合同进场日内，甲方按实际工程情况支付乙方前
期施工费用；（此条款仅限于新班组适用，老班组按实际进度支付）。 2、按每月进度实际量付到 %，完工后到付 %，交工验收合格后付到 %，年末决算时付到 %，剩余 %作为质保金，质保金期限为年，期满后一次付清。 九、双方责任： 1、甲方责任： (1)免费提供施工用水，电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水，电。 (5)对乙方施工质量，安全，进度惊喜监督，检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任： （1）必须服从甲方管理人员的管理。 （2）严格按照甲方提供的图纸，设计要求进行施工，如不按设计图纸要求及装饰规范施工，造成返工，浪费等情 况，一切费用由乙方承担，在此期间工期不得延误。
（3）负责组织工人，工具进行施工，必须按项目部下达的任务进行人工结构调整，如乙方因此造成的工期延误，甲方将按人工费总造价的 %处罚。 （4）负责放线，协助项目经理计算材料，保护施工现场所有半成品和成品。 （5）严格遵守施工现场的规章制度，组织教育工人注意安全防火，用电，文明施工，如发生人身安全，火灾事故，所造成的经济损失及刑事责任全部由乙方承担。 （6）必须服从仓库管理之父，指派专人领取材料，精确合理计算材料用量，不得随意开解切割，如造成浪费，由乙方负责赔偿损失。 （7）进场前负责将工人身份证复印件送项目部统一办理出入证。 （8）进场工具必须列清单报送项目部。 十、合同的变更及接触 出现以下情形之一的，甲方可以变更或解除本合同： 1、完成本协议所规定当前阶段的工作任务且不需要再留 用。 2、乙方重大的违法乱纪现象，并造成一定后果。
2013年人工费承包合同 订立合同双方： 甲方：浙江省大成建设集团有限公司 乙方： 为了保质、保量按期完成东毛高速公路G312连接线、G312改建段、分离式立交连接线工程施工的任务，经双方协商同意签订本合同。 一、承包具体内容：公路工程盖板预制安装、路缘石预制安装、混凝土浇筑、标志牌基础混凝土浇筑、排水、路面及其它工程的人工费。 二、承包形式：固定单价合同。 三、承包金额：按实际完成工程量套用本合同单价（均含税）。 四、施工工期：按甲方要求工期。 五、计量方式：按实际完成并经验收合格的工程量计量。 六、工程质量标准：交通运输部公路工程质量评定合格及以上标准。 七、付款方式：以月结算形式按月付款，每月底将审定后的结算档案统一移交财务部结算，按结算金额80%支付施工队工程款。剩余20%工程款待甲方验收工程合格，乙方付清民工工资后，一次性结清。若工程验收不合格，乙方拒绝维修，甲方有权安排其他施工队维修，发生的费用在乙方剩余工程款项中扣除。 八、双方责任 （一）甲方责任 1、为乙方提供施工图纸，进行技术交底，对施工过程进行管理。 2、监督、检查工程质量、进度、安全文明施工和驻地建设管理。 3、按乙方月完成合格实体工程量，办理结算，为乙方支付工程款。 4、对乙方支付农民工工资实施监督检查。 （二）乙方责任 1、乙方在施工过程中必须常驻工地，有事须向甲方负责人请假方可离开。 2、乙方进场后需向甲方提供所有施工人员身份证及1寸免冠照片，进行备案登记，并在施工过程中及时上报农民工流动情况。 3、乙方投入的施工人员和机具必须满足施工需要，按合同工期保质、保量完成施工任务。 4、乙方必须严格按照施工规范、设计及技术交底文件要求组织施工。听从指挥，服从甲方管理人员和监理的检查和指导，对检查不合格的工程无条件维修或返工，直止合格。施工中如有疑问必须先请示后施工，否则造成一切经济损失乙方承担。 5、乙方对施工中发生的安全事故承担全部责任。施工过程中必须严格执行安全操作
人工挖孔桩承包合同模板(合 同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018127
人工挖孔桩承包合同模板(合同示范文本) 人工挖孔桩承包合同范文一 甲方： 乙方： 根据工程需要，甲方将的人工挖孔桩项目承包给乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包内容：本工程项目的所有人工挖孔桩项目含：①孔桩土方开挖、石方爆破、孔桩扩头、装土石碴入筐、提拉或绞盘、将土石碴倒于离井口1m以外。②孔桩护壁模板制作、安装、拆除(模
板及支架由乙方自备)。③孔桩护壁钢筋笼制作、绑扎、安装。④孔桩护壁混凝土现场人工自拌、运输、浇捣、养护。⑤孔桩内抽水、降水、排水。⑥孔桩验收及填芯前抽水、清底。 四、承包方式：包工不包料。包工具、用具、包除塔吊外的所有施工所需的机械设备、水泵、照明灯具、电缆等，包质量、包安全、包工期、包验收通过。 五、承包价格：按承包内容范围内全部完成，综合单价按258元每立方米计算。 六、工期要求：按照施工图纸工程量(无论孔桩直径大小、穿流砂层多厚、地下水多少、桩内是土方还是石方、不可预见的气候影响、孔下和场地操作难度多大)每个孔桩每天必须保证完成1米。 七、质量要求：按照施工图纸、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工，人工挖孔桩成孔质量保证百分百合格。 八、结算依据：桩径及护壁平均厚度按设计图纸所示尺寸，桩长以现场收方实际长度计算。 九、付款方式：所有孔桩全部完成，办理完结算后，在20xx年
消防工程人工费承包合 同协议书书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
消防工程人工费承包合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 现就乙方承包甲方承建的大华国际物流交易中心A地块2号楼消防工程项目，甲、乙双方本着互惠互利的原则，拟定以下条款，以明确双方共同的责任和义务。 一、工程名称概况 1、工程名称：大华国际物流交易中心A地块2号楼消防工程 2、工程地点：简阳石桥 3、工程内容：自动喷水灭火系统（含室内管道、水流指示器、信号蝶阀、阀门、末端放水装置、喷头等相关设备的安装及连接（整个系统的试压并达到消防验收条件)；火灾报警系统的设备安装、调试及联动.。 二、承包方式及单价 1、乙方自愿承包该工程自动喷水灭火系统、火灾报警系统的设备安装、调试及联动.，乙方必须按设计图纸施工，保证系统符合消防规范要求，并达到消防部门验收标准。
2、乙方负责该工程施工作业生产过程中所需人员及施工器具等包括电缆线及表箱，甲方只提供施工过程中所需的主材，即自动喷水灭火系统的钢管、管件、阀门、法兰及螺栓、角钢其它所有辅助材料（含防锈油漆及U型卡等）；火灾报警系统的烟感、手动报报警器、声光报警器、消火栓按钮、消防模块。 3、乙方自行解决施工人员的伙食费，住宿场所由甲方协调解决。 4、合同价款人工费按下列标准计算： （1）喷淋系统：每个点位按95.00元/个（喷头、水流指示器、信号蝶阀、末端放水装置、泄压阀、蝶阀等）；湿式报警阀900.00元/个，泵房设备安装费每台泵4000.00元，水箱间安装费2000.00元，稳压罐安装费1000.00元（自地面至屋顶的垂直运输费按实际费用计算）；水泵接合器、倒流防止器阀组1000元/台（含室外消防管道及防腐），室外管网另行商定。 （2）消火栓系统：单栓消火栓箱700元/个，双栓消火栓箱750元/个，辅材包死价10000.00元（含喷淋系统辅材）；墙、板打洞费用另行计算，每个100元，打洞设备（水钻及钻头）由甲方提供。 （3）火灾报警系统：设备安装及穿线由建设方承担，报警设备主机及调试由乙方承担，调试费用按每个报警点位10元计算，设备安装费用按每个点位90元计算（不需安装时，则此费用不计取），乙方负责本消防
劳务承包人工费合同协 议书书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
劳务承包人工费合同书 用人单位：青海正源建设工程有限公司 （互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程项目部）﹤简称甲方﹥ 劳务承包姓名（代表）：电话： 身份证：﹤简称乙方﹥ 根据《劳动法》及有关法规，用人单位与劳务者经平等自愿，协商一致签订本合同地，确定劳动关系，明确双方权利和义务并共同遵守履行。 一、合同期限：年月日至年月日。 二、工作内容： 1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作（附：本合同书签订后提供进场人员名单、身份证）。 2、劳务者在该岗位职责要求 按项目部的指挥工程、编制进度计划，统一安排，调整劳动者协商一致，每道工序按规范进行，工程质量应达到建筑工程的质量标准，质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人（劳务承包人）如工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有的责任，由双方根据其责任分别承担。
3、检查和返工 劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分，一经发现，应要求拆除和重新施工，并安规定要求拆除和重新施工，直以符合约定标准.因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用，由承包人自行承担，造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费，并且工期不予顺延。 4、甲方责任 项目部应按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底，并按约定向劳务人员支付工程款。 5、乙方责任 （1）劳务人员必须服从项目部现场管理，按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 （2）遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，有权给予经济处罚，直至终止合同。 （3）劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工，否则，项目部有权责令其退场，一切后果由劳务者自行承担。 （4）严禁材料的浪费，按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。 6、安全及文明施工与管理
人工挖孔桩施工合同 工程名称：人工挖孔桩工程 甲方： 乙方： 日期：年月日
人工挖孔桩施工合同 甲方： 乙方： 经甲、乙方双方友好协商，甲方同意将江南丽苑三期B区项目工程的基础部分人工挖孔桩承包给乙方，为明确双方责、权、利，确保工程保质保量完成，特订立本协议，双方须共同遵守。 第一条：乙方严格履行与甲方签订的本合同的相应条款规定，服从甲方及监理的管理，并对甲方负责。 第二条：承包方式：包人工挖孔桩的人工、机械设备、材料(主材及辅材)、资料、水电、住宿、包质量，包进度，包安全文明施工，包进出场等。 第三条：承包内容： 1、区施工图纸、会审记录、图纸变更等范围内桩 基础施工，施工工艺为人工挖孔桩，其工作内容：人工挖孔，护壁浇筑，桩芯钢筋制安，桩芯浇筑，排水，桩底清理，主动配合隐蔽验收及桩基检测验收。 2、乙方负责所在工作区域的安全工作(如机械设备，临时用水用 电的铺设，孔桩换气，安全防护等符合相关安全规定、班前安全教育课等)。违反操作规程及安全措施不到位等所产生的任何安全、质量事故均由乙方承担责任，并承担所产生的一切费用，包括后续影响的费用。 3、挖孔桩所需一切人工，设备，材料均由乙方承担。
第四条：乙方责任： 1、乙方必须服从甲方及监理管理人员的指挥和按施工图纸及施 工规范施工，按照甲方施工计划、方案及现场图纸变更要求的施工工艺进行施工，保持现场整洁卫生，材料堆放整齐，做到工完料清，挖出桩内余土须按甲方指定位置堆放，保证工人正常操作和预防塌方，保证操作面的整洁和正常运行。 2、乙方现场负责人(或代理人)每天应在施工现场，如有事必须向 甲方或监理请假，批准后方可离开，如负责人不在现场，必须委托另一个人管理，直到负责人上岗交替。乙方现场负责人(或代理人)一定注意保持与甲方及监理的良好沟通合作。 3、开工前乙方必须对甲方关于本工程所需各种材料进行报备，需 经甲方同意后进行购买。 4、乙方必须按照甲方的施工计划、方案及新的施工工艺进行施 工。必须保证甲方所要求的施工工期，按时完成。 5、由乙方自备从二级配电箱接出的电线、电缆、施工用机具、加 班的照明等，应能满足乙方自身的工作需要，且要满足相关的安全规定，甲方不提供任何机具。桩口部分安全围护必须完善。6、乙方必须自行组织足够的机械设备及技术力量，完成甲方下达 的施工任何，达到设计及验收的质量要求。 7、严禁使用未成年童工及55岁以上老年工，且严禁携带与本工 程无关家属、小孩住进工地宿舍或在工地逗留，如出现相关意外均由乙方负责(包括责任及产生的一切费用)。乙方必须为其施工人
建房单包人工费协议书 甲方用人单位名称： 工程地址： 身份证号： 乙方组织人工名称： 家庭住址： 身份证号： 工程名称：李长林、李长松农村自用自建房,本协议在遵守国家法律法规,经甲乙双方共同协商,甲方将该工程主体全部人工费乙方承包。 工程范围：主体修建木工、钢筋工、泥工所有人工费以及所用工具机械,木板,木方,钉子,铁丝,及所有周转材料。甲方只提供主材（其余不明确小材料,甲方补足500元）。 工程单价：按图纸上建筑面积算,每平方240元,只有滴水之外面积按1/2计算,上至盖瓦,下至散水及内外拌均在这单价内。另±0以下所用人工补助3000元,其它所产生费用均由乙方承担。 工程工期：2015年8月至11月底,高温、雨天顺延正常情况下,必须按进度施工。乙方向甲方提供一份书面进度表。
质量要求：所有工序必须达到国家工程质量要求合格。不得偷漏程序。乙方工人必须服从管理,发现有质量问题,乙方必须修改,如多次不听,甲方有权终止合同并有权拒付工资。 技术规范：钢筋工须一位掌握质量人员,同甲方协商所用钢筋大小、数量、确保本次修建质量,木板必须厚薄一致,确保模平整度和美观。所用材料,乙方必须提前三天通知甲方。确保材料及时到位。 文明安全施工：甲方给乙方买安全保险,配合甲方其它人员协同施工。如电工等。乙方必须高度重视安全,不得违规操作。按规定做好一切安全措施,安全不到位,甲方有权提出整改,如因乙方民工操作失误和民工酒后作业发生工作事故,民工自行负责。如果在施工中乙方造成工作事故,自己员工由乙方自己负责,如甲方另由其他施工必须和乙方协商好才能施工。以防误伤。 施工要求：每项工程完成后,清洁必须到位,不得乱放材料,保证现场整洁。做到现场整洁干净。所产生建渣及时清理。 技术规范：乙方用现有图纸正确配合甲方技术交底,超平、放线确保本次修建质量。 注：乙方为单包不赔偿任何性质返工材料。 其它要求：节约用料,每天拌料必须用完,有重大浪费由乙方负责,乙方必须管理好甲、乙双方所有建筑材料及工具。不得偷、卖或送人,水泥、钢筋等必须盖好。
人工费承包协议书模板(标准版)4篇Template of labor contract agreement (Standard Version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
人工费承包协议书模板(标准版)4篇 前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：人工费承包协议书模板标准版 2、篇章2：人工费承包协议书模板 3、篇章3：人工费承包协议书模板 4、篇章4：人工费承包协议书例文(通用版) 篇章1:人工费承包协议书模板标准版 甲方：xxx有限公司 乙方： 为了保质、保量按期完成东毛高速公路G312连接线、G312改建段、分离式立交连接线工程施工的任务，经双方协商同意签订本合同。
一、承包具体内容：公路工程盖板预制安装、路缘石预制安装、混凝土浇筑、标志牌基础混凝土浇筑、排水、路面及其它工程的人工费。 二、承包形式：固定单价合同。 三、承包金额：按实际完成工程量套用本合同单价（均含税）。 四、施工工期：按甲方要求工期。 五、计量方式：按实际完成并经验收合格的工程量计量。 六、工程质量标准：交通运输部公路工程质量评定合格及以上标准。 七、付款方式：以月结算形式按月付款，每月底将审定后的结算档案统一移交财务部结算，按结算金额80%支付施工队工程款。剩余20%工程款待甲方验收工程合格，乙方付清民工工资后，一次性结清。若工程验收不合格，乙方拒绝维修，甲方有权安排其他施工队维修，发生的费用在乙方剩余工程款项中扣除。 八、双方责任 （一）甲方责任
甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 经双方共同协商，甲方现将自己中标的土地整理项目中、有关田间道路混凝土路面浇筑事项（采取核定人工费用的形式）全部委托给乙方进行。为了明确并细化工程内容及双方责任，确保工程进度和质量，特商定如下条款： 一、工程内容及要求 按照业主设计方案所确定的全部田间道路，所需要进行的混凝土浇筑，整个浇筑工期为 个月。具体要求为： 1，道路宽度为米，厚度为米；长度为所有村或者全部结算单位的总和；2，乙方负责路面浇筑的所有人工、施工配套材料、工具及混凝土搅拌机械和运输车辆的组织和费用； 3，路面表层需压光压纹，并按业主要求留有收缩缝； 4，混凝土的浇筑质量规格全部按照甲方现场管理人员的要求进行施工。 二、甲方责任 1，甲方负责提供施工场地及水、电、路三通，取水口到搅拌场地距离不超过100米，混凝土搅拌场地到乙方施工场地的最大运距不超过公里。 2，甲方按照每立方混凝土元的标准给乙方结算人工费用。 3，施工所需水管、断缝隔板、防雨用的薄膜等辅材由甲方负责提供。 4，甲方必须按照要求将合格的材料运送到搅拌场地（水泥、河沙、卵石），如因材料供应不及时造成停工的，其损失由甲方负责，因材料不合格或水泥标号不足造成的质量问题由甲方负责。5，甲方要主动协调好运输车辆，如因车辆运输之间发生矛盾而造成堵路并影响乙方施工所造成
的损失由甲方负责。 6，甲方负责搅拌场地、三岔路口、施工场地的安全警示标志标牌的设置。 7，甲方负责路面基础层所需的填充、碾压、宽度的扩展等事项，确保路面基础层平整合规。8，因不可抗拒的自然灾害（如暴雨、山洪等）造成路面损毁的，由甲方负责。 9，路面浇筑后养护所需的水管、水泵、电线、电费及水源由甲方负责提供，并按每天两人，每人每天元的标准支付乙方人员的养护工资。 三、乙方责任 1，乙方必须服从甲方的统一管理、指挥、调配以及现场技术人员的指导，遵守甲方现场管理的各项制度，做到文明施工、安全施工。 2，乙方必须指派专职管理人员，负责安排施工生产、人员调配、技术指导、安全、工程质量及人员生活等事项。 3，乙方必须强化施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱拉乱搭电线管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等安全事故的发生。否则由乙方承担因此造成的的全部责任。 4，乙方必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定、工作效率高，否则因此造成的延期交工、工程质量等问题由乙方承担全部责任。 5，乙方具体负责路面浇水养护工作。 四、结算及付款方法 1，不管实际浇筑的宽度、厚度、长度如何，只要乙方按照甲方现场管理人员的指挥和要求进行了施工，甲方最后都必须按照业主的设计标准给乙方结算工程费用。 2，甲方按工程进度给乙方付款（每结束一个村或者单位工程量后，付该工程款的%），待该项目所有路面浇筑工程结束后，甲方必须付清全部款项。 五、本协议书自签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具相同法律效力。
工程人工承包合同范本 工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。下面是为大家收集整理的工程人工承包合同范本，欢迎阅读。 工程人工承包合同范本一甲方： 乙方： 为了确保重庆市垫江县高峰等两镇国家级土地整理项目工程的施工质量、施工安全和施工进度，现经甲、乙双方反复协商，甲方同意将该项目工程区域内之农田水利的相关工程，交给乙方承建。 一、乙方承包方式：包工包料，保证施工质量、施工安全和施工进度。 二、乙方作业内容：新建Ⅱ型(0.4×0.5)灌溉渠;新建Ⅰ型(0.3×0.5)灌溉渠;整修Ⅱ型(0.4×0.5)灌溉渠;整修Ⅰ型(0.3×0.5)灌溉渠;新建Ⅰ型(0.8×1.0)排水沟;新建Ⅱ型(0.6×0.8)排水沟;维修0.8×1.0排水沟;整修山坪塘。以上作业内容按照“北京三通四联灌溉科技有限公司”的设计规划工程量施工。 三、工期：乙方必须在2012年月日前全面竣工。 四、质量要求：乙方必须按照设计单位“北京三通四联灌溉科技有限公司”，在2009年1月编制的《重庆市垫江县高峰等两镇国家级土地整理项目变更设计方案单体图册》的要求，进行施工。乙方要保证各单位工程建设成功后，达到当
地主管部门和国家级竣工验收标准，必须符合相应的施工、验收规范。 五、合同造价核算：本合同第二款所约定的各个作业内容造价均按照以下公式核算：P=甲方与业主的合同约定单价×乙方实际完成量—甲方与业主的合同约定单价×乙方实际完成量×(降点费14%+施工企业管理费1%+应付税X%)合同总造价为各个作业内容造价合计，即“P合计”。 六、安全责任：乙方及乙方成员在本项目施工区域内外的一切大小安全事故，均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。 七、甲方义务：甲方按照本工程项目部施工进度计划为乙方的施工放线布点，施工阶段如实记录各单位工程完成量。 八、乙方义务：乙方组织管理队伍、组织施工设备、组织施工材料、组织民工队伍有计划的进行文明施工、安全施工，要参加甲方组织的施工进度计划会议和管理会议，要参加甲方组织的安全检查和质量检查，乙方在施工全过程中产生的其他任何费用均由乙方自行承担(如因质量问题产生的罚金、工期延误费等)。 九、工程款预付办法：乙方在施工阶段的合格工程，以国家主管职能部门检查为准，合格工程款的预付，甲方每取得一次国家拨款，就拨付乙方一次，按照本合同第五款中所核算的P合计×70%进行拨付，国家资金不到位，甲方不堑付。
人工挖孔桩工程劳务承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经双方充分协商、本着平等、自愿的原则，甲方将宁南金沙大酒店工程人工挖孔桩工程项目承包给乙方，并达成如下协议： 一、乙方的义务 1、乙方自愿承担该工程人工挖孔桩土石方的开挖，护壁浇砼， 模板的安撤，机电设备，成桩后封底。浇桩身砼时的配合抽 水。 2、在施工过程中，挖孔桩所需的各种工具（包括安全帽、安全 带、防雨用具、彩条、潜水泵及排水管、滚筒、钢丝绳、送 风设备、空压机、水钻、爬梯、护壁模板、支撑架管、电线、 空气开关等一切设备，由乙方自行负责。 二、甲方义务 1、提供“三通一平”的施工现场。 2、提供工程图纸。 3、放好线（桩位、桩径等） 4、提供施工用电。
三、工程款及付款方式 1、工程款计量单价：综合价140 元∕㎡，如果中途停工退场， 甲方不付任何款项，并由乙方赔偿甲方处理烂桩以及拖延工期 的一切损失。 2、成孔桩达到验收要求，包括所有土层和岩层。 3、付款方式：乙方进场后，中途挖到过半可以借支一部分生活 费，待挖孔桩全部竣工验收合格后，一个月内付清。 4、工程量：按实际挖土深度计算。 四、工程质量要求 1、乙方必须严格按图纸施工，对护壁严格按图纸厚度、施工规范 和现场技术人员要求进行施工。 2、乙方挖孔桩和深度必须达到设计要求后，方能验收，否则，造 成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。 3、若质量验收不合格，则由乙方无条件返工，并赔偿一切经济 损失。 五、进度要求 1、从动工之日起，乙方在15天之内全部完工，超出时间扣罚3000元∕天，如提前完工经有一定的奖励。 2、如因甲方原因或不可抗力造成工期延误，乙方不承担任何责任。 3、乙方必须保证在规定工期内完工，无论任何原因导致中途停工， 乙方无条件退场，甲方不支付挖孔桩的任何费用。并有权追究乙方责任。