合同编号：

工

程

施

工

合

同

年月日

建设单位（以下简称甲方）：湖南省地质建设工程集团总公司

施工单位（以下简称乙方）：湖北佳米利建筑工程有限公司

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工期：总工期

1.4工程包干总价：

二、工程量

2.1工程量：乙方提供设计方案、详细施工图纸及施工方案以后以甲方确认的图纸为准。

2.2本工程的设计及施工，详见乙方提供的方案图纸。

2.3本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。

三、工程款支付方式（采用转账支票或者电汇支付工程款）

3.1乙方钢材进场开始施工，甲方两日内向乙方支付至工程总额的，

（即RMB元）作为工程进度款。

3.2乙方主体钢构开始吊装，甲方两日内向乙方支付至工程总额的（即RMB

元）作为工程进度款。

3.3乙方全部施工完毕，甲方在一周内验收合格，向乙方支付至工程总额的即

RMB 元），作为工程进度款。

3.4乙方全部施工完毕，经库周路业主、审计、设计、监理等单位验收合格，向乙方支付

至工程总额的即RMB 元），作为工程进度款。

3.5本工程预留工程总额的作为质保金，（即RMB 元），工程质保到期时间一周内，甲方向乙方支付全额质保金。

四、材料规格种类

本工程采用膜材，颜色为色，型号为

五、质量标准

按照甲方确认的施工图纸和国家现行施工技术标准（GB50205,GB50221-92）进行施工，确保工程质量优良，工程质量合格。膜材厂商提供10年质量保证书。乙方承担质量问题的全部责任。

六、关于工程施工的总工期的约定

6.1 工期时间：自甲方向乙方支付首笔预付款到帐之日起计算工期。

6.2工程进行顺延的前提条件：

1.外界因素对施工进度造成影响。如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺

延。

2.因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，设计变更而引起乙方返工，

变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后三天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在三天内给与答复，逾期可视为确认。

3.非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在三天内签证认可，工期相应顺延。逾期可视

为确认。

七、甲方责任

7.1 甲方应在开工前提供施工现场的水、电、路通及场地平整工作。保证乙方顺利开工。

7.2甲方应按合同约定及时支付工程价款。否则乙方有权没收甲方支付工程款，并有权收

回进场的所以材料、设备。

7.3甲方在满足工程总进度计划前提下，提供配套施工图纸。

7.4甲方委派为驻工地代表，行使甲方的全部权利和职责。

7.5甲方负责协调乙方与主业及监理的关系。

八、乙方责任

8.1乙方负责钢结构及膜结构所有工程的施工图纸设计制作及安装。包括钢材的出厂合格证等相关同步资料。

8.2乙方必须保证工程质量并在规定的工期内完成本工程的施工。、

8.3乙方工程竣工后，必须出具膜材十年质量保证书。

8.4乙方提供工程壹年质保。属于质保期间内，甲方可以依据乙方质保书向乙方书面提出保修要求，甲方提出保修要求时，必须向乙方公司总部提供书面保修函与保修部位照片，若甲方质保期内，未提出书面修函与保修部位照片，则视为本项目保修期间无质量问题或者乙方无质保义务。

九、工程验收

乙方全部施工完毕，经库周路业主、审计、设计、监理等单位验收合格后，视为工程合格。

十、争议解决

甲乙双方如有争议，应本着公平合理的原则进行协商解决，协商未果的，按以下方式处理：

10.1 向施工单位地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、甲乙双方应严格遵守本合同约定，如有单方面违约，违约方须向对方支付本合同总金额的10%作为违约金。在工程进度款支付时间方面违约，若甲方未遵循本合同条款逾期支付工程进度款，乙方有权按照本合同总金额的千分之五每日追究甲方延迟支付工程进度款的滞纳金。若甲方未遵循本合同条款逾期支付工程质保金，乙方有权按照质保总金额的百分之五每日追究甲方延迟支付工程质保金的滞纳金。

十二、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）乙方（盖章）

代表（签字）代表（签字）

电话：电话：

签定日期：签定日期：

乙方银行信息：公司名称：湖北佳米利建筑膜工程有限公司

开户银行：武汉农村商业银行古田四路支行

账号：200761981610020

行号：822258

个人账号：开户行：建行长丰大道分理处

户名：张涛

账号：6217002870005324544