合同编号：YT-FS-5016-29
场地平整合同范文(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
场地平整合同范文(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方：(发包方) 身份证号：
乙方：(承包方) 身份证号：
现甲方有场地平整工程项目一处，自愿承包给乙方完成全部的施工运作，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
(一)工程地点：遵义市民健身中心
(二)工程范围：土石方开挖清运及场地平整(包括回填种植土及最后的清场);共计有1300平方米，平均开挖深度30CM，平均回填深度40CM.
(三)工程造价：经双方确定协议总价价为总价包干原则、如在施工过程中有需要增加或减少的，经甲
乙双方议定可在总价上增减，结账要用油票)
(四)工程质量：
乙方施工时需按照甲方认可的方案或者标高进行场地推土平整，经甲方验收合格认可为准。
(五)付款方式
待甲方验收合格后15个工作日给予支付。
(六)双方责任
(1)在施工中甲方应做好相应的协调工作。
(2)甲方有义务监督乙方的工程进度及工程质量。
(3)若在施工途中出现与甲方相关的问题，甲方应尽快解决办理。
(4)本合同签定后，乙方应保证进度，保证质量的完成工程项目，若因工程质量问题出现的返工，二次施工一切费用及损失由乙方自行承担，甲方概不承担任何费用。
(5)此工程包干价甲乙双方已定，乙方无权向甲方提出加价或提价。
(6)在以后的施工中，乙方无论是盈利或亏损，均
由乙方自行承担，甲方概不负责。
(7)在施工中，若发生工程事故(如死、伤、残)乙方自行负责，甲方概不负责。
(8)若在施工途中出现非甲方原因导致的工程停工，乙方无权向甲方提出任何经济赔偿或停工补偿。
1、乙方不按时完成工程项目
2、乙方工程质量不符合规定
3、乙方不服从甲方现场管理人员的指挥管理
(七)本合同自双方签字后生效，合同履行完毕后自行无效。如有款尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
(八)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：(发包方) 身份证号：
乙方：(承包方) 身份证号：
年月日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
场内平整施工合同 发包单位: (以下简称甲方) 乙方：（以下简称乙方） 因沭阳天宇·天和花城施工需要，需在场内进行场地平整,乙方愿意承接本项目施工。为确保施工优质、安全、按时完成，明确双方职责,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致,订立本合同，望共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容：清理垃圾、平整场地、铲除地上所有树木并运至场外、地下障碍物的全面检查、破除等工作。?二、承包方式 采用包工包安全。 三、结算方式 按总价一次性包干。 四、合同工期 自乙方接到甲方发出的开工令为计算工期，工期2５天,如不能按期完成,工期每延期壹天，甲方按总造价的0．２%对乙方进行罚款。因甲方原因造成工期延误的工期顺延。 五、质量要求 1、由甲方划定施工范围,范围内的所有树木进行铲除(包括根部），并运送至小区场外，由乙方自行处理;施工中如发现有地下障碍物,应进行破碎处理，确保后期桩机可以施工。 2、划定范围内的场地进行平整，对低洼处应进行抽水和淤泥清理后方可回填,并保证密实度;场地平整度应符合要求。 3、晚上施工期间应加强扰民措施，确保居民无投诉。 4、以上质量要求一次性验收合格，如达不到要求返工所造成的一切责任及 经济损失均由乙方自负。
六、合同总工程款元，大写: 。乙方提供税务部门出具的正规发票给甲方，乙方完工经甲方验收合格后7天内一次性支付。 七、乙方职责 １、乙方按甲方要求确认后施工。 ２、乙方所有施工人员必须服从甲方现场管理人员的检查、监督,如施工质量不符合设计及规范要求,须无条件返工返修，其费用均有乙方自负。 3、乙方对所有进入现场施工作业人员要进行安全、文明教育,特殊工种必须持证上岗,严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》等相关的法律法规，做到安全无事故。如乙方在施工时不论发生任何安全事故，其事故的责任和全部费用（包括医疗费、赔偿费、工资、补助费及其他等一切费用)均由乙方承担和支付，与甲方无涉。同时，如对甲方其他财产造成损失的，乙方应全额赔偿(包括购买、修复等）。 4、乙方必须按有关部门规定按月及时足额支付民工工资,因拖欠民工工资而引起的经济纠纷与治安事件均有乙方责任,并承担各种责任和费用。 八、其他及附件 1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时，可向沭阳县人民法院起诉或仲裁。 2、本合同经甲、乙双方签字之日起生效，待工程验收合格、结算、保修期满、尾款支付完毕后自动失效。 ３、本合同一式二份,甲方执一份，乙方执一份。 ?甲方: 乙方： 代表：代表: 年月日年月日
场地租赁合同范文(合同范本) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-008234
场地租赁合同范文(合同范本) 甲方(出租方)： 身份证号： 乙方(承租方)： 身份证号： 根据国家相关法规及规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，特制定本合同，以资共同遵守。 第一条：承租房屋位置、面积与用途 1.1乙方承租甲方位于房屋，房屋建筑面积平方米。 1.2上款所称房屋是指由甲方出租给乙方使用的场地、房屋及其配套设施。 第二条：租赁期限 2.1租赁期限：年。自年月日起至年月日止。(甲方允许乙方提前进
驻装修，时间为年月日至年月日，该期间不收取租金。) 2.2承租期满前两个月，若乙方希望继续承租，应书面告知甲方，在同等条件下甲方应优先考虑乙方的承租权利，经甲乙双方协商一致后办理续租手续，逾期告知视为放弃。 2.3在合同履行期间，因不可抗力导致本合同租赁标的物灭失或不适于继续使用，本合同自发生不可抗力之日起自动终止。 第三条：租金及支付方式 3.1每年租金额为：元人民币(￥元)。 3.2付款方式：自年起，每年月日前乙方向甲方支付一年房租。 第四条：履约保证金 4.1乙方应于本合同签订同时缴纳元履约保证金。 4.2在本合同解除或终止时，乙方应依约退还房屋并结清各项费用。乙方若有欠款现象(包括但不限于：水电费、煤气费、应向甲方支付的款项等)，甲方有权在履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付上述欠款的，乙方应及时补足。若无任何欠款，甲方应在本合同终止后15天内，无息返还乙方履约保证金。
标准场地租赁合同范本 篇一： 出租人: 承租人: 合同编号: 北京市工商行政管理局制定 北京市市场场地租赁合同 出租人(甲方)： 承租人(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《北京市生活消费品、生产资料市场管理条例》等有关法律、法规的规定，双方就租赁场地从事经营的有关事宜经协商达成协议如下： 第一条租赁场地 乙方承租甲方(层/厅)号场地，面积平方米，用途以乙方营业执照核准的经营范围为准;库房面积平方米，库房位置为。 第二条租赁期限 自年月日起至年月日止，共计年个月;其中免租期为自年月日起至年月日。 第三条租金 本合同租金实行(一年/半年/季/月)支付制，租金标准为;租金支付方式为(现金/支票/汇票/);第一次租金的支付时间为年月日，第二次租金的支付时间为年月日至年月日，。 第四条保证金
是否收取保证金由双方协商约定，相关事宜见《北京市市场场地租赁保证金合同》。 第五条保险 甲方负责投保的范围为：公共责任险、火灾险、。 乙方自行投保的范围为：。 第六条甲方权利义务 1、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、营业时间等内容的 各项规章制度并负责监督实施。 2、协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿。 3、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件，保障 乙方正常经营。 4、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的经营活动。 5、应对市场进行商业管理，维护并改善市场的整体形象，包括：对商品品种的规划和控制、功能区域的划分、商品档次的定位、商 品经营的管理及质量管理;服务质量管理;营销管理;形象设计;市场 调研;公共关系协调;纠纷调解;人员培训;。 6、应对市场进行物业管理，并负责市场内的安全防范和经营设 施的建设及维护，包括：建筑物(包括公共区域及租赁场地)的管理 及维修保养;对乙方装修的审查和监督;水、电、气、空调、电梯、 扶梯等设备、管道、线路、设施及系统的管理、维修及保养;清洁管理;保安管理并负责市场的公共安全;消防管理;内外各种通道、道路、停车场的管理;。 7、做好市场的整体广告宣传，并保证每年广告宣传费用不低于 市场当年租金总额的%。 。 第七条乙方权利义务
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 场地平整施工合同(标准版)
编号：FS-DY-62657 场地平整施工合同(标准版) 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，本着平等互利，遵照公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：_____ 2、工程地点：_____ 3、工程造价：平整土地____亩、单价____元/亩，合同金额：____元 4、开完工日期：_____年____月____日至_____年____月____日 二、权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、向乙方提供施工技术文件，作为协调工作。
2、监督乙方进行测量放线 3、甲方有权力对工程建设中的工程质量，随时监督和检查。 （二）乙方的权利和义务 1、严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的监督，确保工程质量，争创优良的工程。因工程质量不符合要求所造成的损失，均有乙方负责。 2、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。 三、工程质量验收 1、工程竣工后由甲方组织验收。 2、严格按照设计及施工要求进行验收，要求达到地面平整、符合要求。 四、结算方式： 在乙方机械到现场进行施工后____天，支付乙方____的燃油费。工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方____工程款，____个月后，如果未
甲方： 乙方： 根据国家法律及建筑行业标准的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过多次协商，就本工程施工事项，达成以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：场地平整。 2、工程地点： 3、施工范围：由甲方提供的施工图纸四周各外放米范围 4、工程内容：甲方所属整个电站场地的平整，按照自然地势，高地挖土，低洼地填土，填方区应分层回填、分层碾压。要求完成场地平整局部高差不超过±15cm，要求做到场地基本平整(斜平面)；乙方给甲方做彩门；电站的主路及环形辅路推平。 二、工程承包形式 甲方将该工程承包给乙方，由乙方组织施工机械、施工人员进行施工。乙方应做好安全生产，严禁违章作业。在施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。由于乙方原因造成停工，所造成的损失由乙方全部承担；由于甲方的原因造成停工，所造成的损失由甲方全部承担。 三、施工工期 年月日至年月日，工期为 天。超出工期一天扣除乙方工程总价款%。 四、质量标准 根据本工程的实际地形，按照工程质量验收规范及甲方的相关要求进行验收。
五、工程总价 本工程为包干价（燃油、材料、机械设备、施工人员费用、运输费用等）均由乙方负责。合计万元（元）。其中：油料款甲乙双方协商定为万元，其他费用 万元。若乙方节省油料未达到万元，余额归甲方所有；元至 万元之间归乙方所有；超过万元由乙方承担超出部分；超过万的由甲方承担超出部分。如果甲方要发票，则甲方承担%的税金。 六、付款方式 工程开工之后，年月日前付乙方万元，剩余工程款按照乙方施工进度逐步拨付。 七、违约责任 在施工过程中，甲乙方因故没有履行施工合同，另一方有权终止施工合同，并要求对方赔偿损失。 八、本合同双方未约定的，甲乙双方协商解决。 九、本合同经双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。 本合同一式两份双方各持一份。 甲方：乙方： 年月日
简易场地租赁合同范本2篇 在租赁合同中，明确约定租金的支付方式，以现金支付或是通过银行转账的方式(采用银行转账需写上户名、银行账号)，实行按月支付、按季还是年支付等。今天小编要与大家分享的是：2篇简易场地租赁合同相关范本。具体内容如下，欢迎阅读与参考! 简易场地租赁合同范本篇一 出租人：________________(以下简称甲方) 承租人：________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《________________》等有关法律、法规的规定，双方就租赁场地从事________________的有关事宜经协商达成协议如下： 第一条租赁场地 乙方承租甲方_________(层/厅)_________号场地，面积_________平方米，用于_____________。 第二条租赁期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共计_________年_________个月; 免租期为自_________年_________月_________日起至_________年_________月 _________日。
第三条续租 本协议续租适用以下第_________种方式： 1.乙方有意在租赁期满后续租的，应提前________日书面通知甲方，甲方应在租赁期满前对是否同意续租进行书面答复。甲方同意续租的，双方应重新签订租赁协议。租赁期满前甲方未做出书面答复的，视为甲方同意续租，租期为不定期，租金标准同本协议。 2.租赁期满乙方如无违约行为的，则享有在同等条件下对场地的优先租赁权，如乙方无意续租的，应在租赁期满前_________日内书面通知甲方;乙方有违约行为的，是否续租由甲方决定。 第四条租金 租金共_________元，实行_________(一年/半年/季/月)支付制，以_________(现金/支票/汇票)为租金支付方式;签协议 _________日内乙方交_________元，_________年后再交租金_________元，然后依次交纳。 第五条保证金 是否收取保证金由双方协商约定。 第六条保险
房屋及场地租赁合同示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
房屋及场地租赁合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方(出租方)： 乙方(承租方)： 甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致就甲方将 其权属的房屋及场地出租给乙方达成如下协议： 一、房屋及场地的基本情况 本协议出租的房屋及场地位于兰州市 二、租赁期限及租金 1、房屋及场地的租赁期限自至，共 计年。 2、租金标准为第一年总计80000.00元(大写捌万元 整)。 三、租金的支付方式
1、租金支付日期为每年的月日前一次性支付当年的全部租金。 2、由甲方出具收到转让款项的相关收款凭证。 四、双方的权利、义务 1、甲方保证对出租的房屋及场地拥有处分权，不存在违反法律法规的情形，也不存在抵押、查封、第三人主张权利等瑕疵。 2、甲方应尊重乙方在租赁期内的生产经营自主权，不干涉乙方经营活动，并保证在租赁期限内不将该房屋及场地出租给第三人。 3、甲方保证出租前房屋及场地所产生的所有费用全部结清。 4、乙方生产经营中需在租赁物附近土地通行，甲方应当积极协助和提供方便，如村民干涉，由甲方协助乙方解决，由此产生的费用由乙方承担。
合同编号： 场地租赁合同 甲方： 乙方： 签订日期：
场地租赁合同 甲方（出租方）： 法定代表人： 地址： 乙方（承租方）： 法定代表人（若承租人是个人请填写身份证号）： 地址： 经甲乙双方协商一致，就乙方承租甲方场地相关事宜达成如下协议： 一、租赁标的 1．甲方同意将位于的场地（以下简称“租赁场地”）出租给乙方，约定租赁面积为平方米，用于乙方，乙方不得用于其它用途。 2．租赁场地的具体位置详见附件1《租赁场地位置示意图》。 二、租赁期限 1．租赁期限为年，即自年月日起至年月日止。 2．若乙方有意于租赁期限届满后继续使用租赁场地的，应于租赁期限届满日一个月前向甲方提出书面续租申请，经协商一致后签订新的场地租赁合同。 3．租赁期满或合同解除、终止时，乙方应按合同约定向甲方归还租赁物。 三、租赁费用
1．租金：租金为每月每平方米人民币元，月租金总额为￥元（大写：人民币元整）。 2．租赁保证金：乙方应按两个月租金额度向甲方缴交租赁保证金，即￥元（大写：人民币元整），该款用于担保乙方全面、适当履行合同约定义务，任何时候均不能抵作租金、滞纳金、违约金、赔偿金、水电费等费用。合同终止或解除后，乙方履行完本合同全部义务且结清全部款项后，甲方无息退还租赁保证金，本合同另有约定的除外。 3．电费：甲方为乙方安装独立电表，乙方按实际用电量及综合电费单价元/度向甲方缴交电费。（供电部门对本市电费进行调整的，从调整当月起乙方需按照补差后电费单价计算费用） 4．租赁场地的日常管理工作由乙方负责，所产生费用由乙方自行承担。 四、付款方式（请按照实际情况确定按月度或季度收取租金/电费） 1．乙方应于本合同签订之日起3天内一次性全额支付租赁保证金及首月租金，共计￥元（大写：人民币元整）。 2．乙方应于每月第5日前向甲方支付本月度租金及上月度电费。 五、租赁场地的交接及维修 1．甲方应于起租日（含当日）前向乙方交付租赁场地，甲方以现状移交租赁场地，交付使用后租赁场地存在瑕疵的，由乙方自行修复并承担其费用。双方应签署《场地交付确认单》，作为乙方接收租赁场地的凭证。 2．乙方未能依约接收租赁场地的，不影响租赁场地的交接，可视为甲方于起租日前交付了租赁场地，但乙方应及时补办相关手续。 3．若双方一致同意提前交接租赁场地的，起租日、计租日、租赁期间按实际交付日期作相应调整。
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就花城湖停车场扩改建项目场地平整工程施工事宜协商一致，订立本协议，以共同遵守。 一、工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容： 停车场场地平整、停车场边线、分界线及主要停车线和交通标志的设置。 二、工程造价及工程付款方式： 2.1场地平整： 装载机：元／小时 挖掘机：元／小时 翻斗车：元／小时 平地机：元／小时 压路机：元／小时 2.2停车线和交通标志的设置： 设施设备由甲方采购，乙方负责安装施工。 人工工资：元／天 技工：元／天 普工：元／天 2.3工程付款方式： 工程预算总造价包括平整场地相关的工、料、机，管理费、利润、保险及地方税金费用。工程结
算时单价不变，以实际工程量为准 本协议签订，现场具备施工工作面后，乙方进场施工，甲方即支付万元给乙方作为预付款，之后每次结算按已经完成实际工作量的%支付，全部工程完工验收合格天内甲方一次性付清余款。 三、施工日期： 年月日开工至封冻，春节后复工，至 年月日之前完成。 四、技术质量要求 按设计图纸和现场甲方经理意见进行施工。 五、甲方责任 5.1负责与有关部门沟通好本项目的方案。 5.2负责组织工程量现场确认工作。 5.3货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。 5.4负责按时支付工程款。（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。） 六、乙方责任 6.1乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。 6.2本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。 6.3乙方应在本协议约定时间内完成所有施工，否则每延期一天应支付甲方已付工程款 的违约金。
Xxx场地平整（含土方外运）工程施工合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人决定委托承包人承担xxx场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。 1、工程概况 工程名称：xxx旁场地平整（含土方外运）工程 工程地点： 2、工程承包范围及要求 2.1 本合同项目范围:xx与xx之间土方场地平整约xxx㎡及土方外运至甲方指定地点约xxxm3。 3、合同工期 3.1 x 年x 月x 日开工，x 年x 月x 日竣工交付。 3.2 遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1） 自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工；（2）政府行为，如征收、征用； 4、承包方式及合同价款 5.1 本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写）xxx元整（￥:xx）（不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。价格不受国家政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价。
在合同执行期内，承包人应严格按发包人要求及时进行施工。 5.2 承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。 6、付款方式 6.1 本工程无预付款 6.2 本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后，承包商开始办理付款(即结算),结算付至总工程款的95%，（监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应比例的扣款）； 6.3 质量保证：5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。 7、设备和物资供应 本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管，且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后，经监理人及发包人认可后方可用于本工程。承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给监理人及发包人现场代表。由于施工材料质量问题造成的一切损失由承包人承担，发包人不承担任何责任，也不支付差价。 8、施工质量及技术要求 8.1承包人负责本工程的负责人为xxx ，在工程施工过程中，承包人不得擅自更换负责人，若因特殊情况更换负责人，必须经监理及发包人认可。若监理及发包人认为该负责人不能满足工程需要，监理及发包人有权要求承包人撤换。承包人应无条件地及时指派监理及发包人认可的合格负责人。
场地租赁合同 出租人(甲方)： 承租人(乙方)： 在本着平等互利的条件下，根据《中华人民共和国合同法》经双方友好协商达成如下场地租用合同： 第一条租赁地点 乙方承租甲方合法拥有的位于金塔县大庄子乡政府附近的物流园内空余场地（东至园区硬化道路西沿、南至修理车间北墙、西至西围墙、北至北围墙） 第二条租赁期限 自年月日起至年月日止,共计年。第三条租金 本合同租金实行每年一次性交付制，租金标准为，租金的支付时间为每年月日前。第四条甲方权利义务 1、依法制定有关治安、消防、卫生、用电、用水等内容的各项规章制度并负责监督实施。 2、明确水、电暖等各项费用的收取标准。 3、除有明确约定外、不得干涉乙方的正常经营活动。 4、对乙方在场地范围内进行的建筑、装修进行审查和监督。 5、乙方撤离后不续租由乙方承建的地面及地下设施及建筑物
（除机具、设备）应完好留给甲方。 第五条乙方权利义务 1、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。 2、应具备合法的经营资格，并按照工商部门核准的经营范围亮证照经营。 3、自觉遵守甲方依法制定的各项规章制度，服从甲方的监督管理。 4、应按约定期限一次性支付每年租金， 5、应爱护并合理使用场地内的各项设施，因正常生产需要在租赁物内进行的固定资产建设或对原有构建的改动报甲方同意后方可实施，造成损坏的承担修复或赔偿责任。构建物的自然损坏由乙方负责修复。 6、应按照法律法规及各级行政管理部门的规定，合法经营，不得损害国家利益及他人的合法权益，并承担因违法经营造成的一切后果。 7、未经甲方同意不得将租赁物转租、转让、转借给第三人。 8、应按照甲方的要求提供有关本人或本企业的备案资料。 9、所需动力电设施，由乙方以甲方名义方向供电部门报装，所需费用及产生的电费，乙方自负，按时上缴供电部门。10、乙方需安装独立水表，按甲方定价单独计费，月末结算交给甲方。 11、乙方需要甲方供暖按乙方供暖面积和甲方定价自采暖开
合同编号：DY001 “美悦湾”楼盘工地场地清理平整工程合同 合 同 书 建设单位：广州龙裕贸易有限公司 工地场地清理平整工程施工承包合同
发包方：广州龙裕贸易有限公司 （以下简称甲方） 承包方：广州市风华建筑劳务分包有限公司（以下简称乙方） 根据甲方开发建设的“美悦湾”项目工程施工需要，就甲方将“美悦湾”工地场地清理平整工程委托乙方施工的相关事宜，双方经平等、友好协商签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： “美悦湾”项目工地场地清理平整工程 二、工程地点：广州市经济技术开发区丽江街1号 三、工程施工范围及内容 沿甲方“美悦湾”项目国有土地使用证所载明地块的红线内侧边缘砌建新围墙，总面积平方米。 1、拆除原有残旧围墙。沿甲方“美悦湾”项目国有土地使用证所载明地块的红线内侧边缘砌建新围墙，总长度约585米。 2、平基土方挖填运 3、将土地平整至符合施工条件 四、合同工期 本合同施工工期为60天，从2013年10 月10日至2013 年12月9日竣工验收格 五、工程总价
本工程实行总价包干，即包材料包人工费、包机械台班费， 含税总金额人民币壹佰叁拾陆万元整（1360000元）。 六、工程款支付及结算 1、本合同签订后10天内甲方向乙方支付合同总金额的30% （36万元）作为预付工程款。 2、土地平整完毕，经甲方工程部签字确认后10天内，甲方向 乙方支付至本合同总金额的60%（即72万元）扣除甲方已 支付的预付款36万元，甲方向已付支付36万元整。围墙 工程完成后，经甲方工程部验收合格后10天内，甲方向乙 方支付至本合同总金额的90%（即108万元）扣除甲方已 支付的工程款72万元，甲方向乙方支付36万元。剩余合 同总金额的10%（即12万元）在本项目开始预售30天内 （以政府颁发预售许可证之日为准），甲向乙方支付完毕。 3、乙方须凭发票向甲方申请工程款。 七、工程质量标准 1、围墙地平线以上米、厚米。 2、墙基开槽：宽米、深米，三合土夯实 3、墙体每隔10米一个三七放大柱 4、墙顶端先砖一层放顶，再放砖一层，墙顶覆盖玻璃渣防跳。 5、采用的砖、水泥、沙等所有建筑材料都必须是正规厂家， 经检验合格，并经甲方工程管理人员书面确认。 八、工程完工后，乙方必须将所有建筑垃圾清理干净
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 场地平整施工合同书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
平整场地前应先做好各项准备工作，如清除场 地内所有地上、地下障碍物；排除地面积水；铺筑临时道路等。场地平整施工合同书怎么写呢？以下是在小编为大家整理的场地平整施工合同书范文，感谢您的欣赏。 场地平整施工合同书范文篇一 甲方： 乙方： 依据〈〈中华人民共和国合同法》及〈〈建筑安装工程承包合同条例》，为了做好鸣羊路（拆迁房）项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程，签订本合同。 一、项目名称： 二、项目地点： 三、施工内容：拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程 施工的要求等。 四、工程总价：本工程为包干价（材料、机械设备及运输费用）均乙方负责。合计人民币元整（元）。 五、承包方式：甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织施工， 包括地上附着物拆除，清理和场地平整等。乙方应做好安全生产，严禁违章作业，施工过程中发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。 六，施工期限：白本合同签订之日起天内完成该工程。超元，天气下雨不计工期。
七、结算方式：本工程平整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验收，验收合格后，甲方再支付万的工程款，余款工程的 第一次工程款到后付清。 八，本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。 九、本合同一式二份，甲乙各执一份。白签订之日生效。 甲方： 法定代表人： 年月曰 乙方 乙方代表： 年月曰 场地平整施工合同书范文篇二 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依据〈〈中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、白愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵 —、工程概况 工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城；工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内；工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土白由外运到白选地点。本用地平整土方开挖最高点82.4
场地租赁合同范本 甲方(出租方)： 身份证号： 乙方(承租方)： 身份证号： 根据国家相关法规及规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，特制定本合同，以资共同遵守。 第一条：承租房屋位置、面积与用途 1.1乙方承租甲方位于房屋，房屋建筑面积平方米。 1.2上款所称房屋是指由甲方出租给乙方使用的场地、房屋及其配套设施。 第二条：租赁期限 2.1租赁期限：年。自年月日起至年月日止。(甲方允许乙方提前进驻装修，时间为年月日至年月日，该期间不收取租金。) 2.2承租期满前两个月，若乙方希望继续承租，应书面告知甲方，在同等条件下甲方应优先考虑乙方的承租权利，经甲乙双方协商一致后办理续租手续，逾期告知视为放弃。 2.3在合同履行期间，因不可抗力导致本合同租赁标的物灭失或不适于继续使用，本合同自发生不可抗力之日起自动终止。 第三条：租金及支付方式 3.1每年租金额为：元人民币(￥元)。 3.2付款方式：自年起，每年月日前乙方向甲方支付一年房租。 第四条：履约保证金 4.1乙方应于本合同签订同时缴纳元履约保证金。 4.2在本合同解除或终止时，乙方应依约退还房屋并结清各项费用。乙方若有欠款现象(包括但不限于：水电费、煤气费、应向甲方支付的款项等)，甲方有权在履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付上述欠款的，乙方应及时补足。若无任
何欠款，甲方应在本合同终止后15天内，无息返还乙方履约保证金。 4.3如因乙方原因而导致合同解除、终止的，甲方将不予返回履约保证金。 第五条：甲乙双方租赁该房屋的相关规定 5.1在乙方如约支付租金的情况下，由甲方支付出租房屋的供暖费用。 5.2乙方负责出租房屋内财产设施的保管和保险。 5.3因不可抗力导致本合同无法履行，双方免责，并互相协助争取相应补偿。 第六条：房屋的装修和维护保养 6.1甲方负责该房屋的建筑质量达到使用要求(不得漏雨，排水系统、电力供应及供暖系统完好等)。 6.2乙方在足额支付第一年租金及履约保证金后即可进驻装修。乙方装修不得拆改主体结构，在地面、墙体及棚顶打钉钻眼加大荷载时不得损坏建筑的结构;乙方应爱护并合理使用房屋内设施。 第七条：违约责任 7.1合同期内，乙方逾期支付租金，履约保证金等其他费用超过15天，甲方有权解除合同。 7.2因乙方违约而导致甲方解除合同，已缴纳的房屋租金及履约保证金将不予返还。 7.3双方在合同期内，因一方违约而导致合同解除，应向守约方支付合同总金额10%的违约金。 第八条：合同解除或终止后的处理 8.1在本合同解除或终止时，乙方应十五日交还该房屋，并将存放的自有财产物资及时处置。如逾期不归还或未处置的财产物资，视为乙方同意甲方代为处置。 第九条：适用法律及争端解决 9.1双方产生争端，应友好协商，互谅互让，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。 第十条：通则 10.1合同未尽事宜，经双方协商一致以书面形式补充约定，补充约定与本合同
场地租赁协议书 甲方：________________________ 乙方：________________________ 根据相关法律规定，甲、乙双方经友好协商一致达成如下条款，以期共同遵守： 第一条：租赁位置、面积 1.1、甲方将位于 ________________________________________租赁给乙方使用，租赁面积经甲、乙双方认可确定为_______亩； 1.2、本场地采用包租的方式，由乙方自行安排使用， 甲方不得干涉； 第二条：租赁期限 2.1、租赁期限为壹年，即从_____年_____月_____日起至_____年_____月______日止。 第三条：租赁费用及支付 3.1、租赁费用为：_________元（人民币：______________圆整），租赁期限内甲方不得涨价，租金以打卡转帐的方式交清； 第四条：保证条款
4.1、甲方保证有权利签署本协议，保证本协议下出租给乙方的场地使用的合法性及无争议性，同时保证在履行本合同的权利与义务时不存在任何法律的障碍；如因此问题给乙方造成的生产经营损失，甲方应向乙方支付相应的直接和间接损失； 4.2、甲方保证所租赁场地的道路出入畅通无阻，不存在阻碍交通的事件发生，并保证甲方运料车辆由主公路至所租场地的桥梁和道路无偿使用和畅通； 4.3、除场地租金外，甲方不得向乙方收取其它任何费用，诸如：治安联防费、绿化费、村道路硬化费、管理费、土地使用费等一切与乙方生产经营无关的任何费用，若发生，均由甲方负责缴纳和解决； 4.4、甲方应保证乙方在进驻场地前，保证路通、水通、电通； 4.5、甲方保证乙方在所租赁场地内自由支配，并不得于涉； 4.6、甲方保证乙方在承租期限内的地方关系的协调，保证乙方不受当地村民或地方恶势力的阻挠和刁难； 4.7、甲方承租给乙方的场地应承担风险，确保该场地不因任何第三人的权利主张或其它因素而使乙方受到使用上的障碍或其它损失，乙方有权提出，甲方应负责赔偿；
发包人（全称）：______________________________ 承包人（全称）：______________________________ 发包人决定委托承包人承担___________场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。 1、工程概况 工程名称：场地平整（含土方外运）工程 工程地点：______________________ 2、工程承包范围及要求 2.1本合同项目范围:__ _____与_______之间土方场地平整约___㎡及土方外运至甲方 指定地点约________m3。 2.2合同内容包含的图纸及设计变更。 3、合同工期 3.1_____年________月_____日开工，_____年________月_________日竣工交付。 3.2遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工。（2）政府行为，如征收、征用。 4、质量标准 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—____执行，工程验收合格率100％。
5、承包方式及合同价款 5.1本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写）_________元整（￥:_________）（不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。价格不受国家政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价。在合同执行期内，承包人应严格按发包人要求及时进行施工。 5.2承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。 6、付款方式 6.1本工程无预付款 6.2本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后，承包商开始办理付款(即结算)，结算付至总工程款的95%，（监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应比例的扣款）。 6.3质量保证：5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。 7、设备和物资供应 本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管，且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后，经监理人及发包人认可后方可用于本工程。承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给
最新场地租赁合同范文合集大全 最新场地租赁合同范文1 甲方： 乙方： 因乙方加工煤矸石需租用甲方场地，经双方友好协商，为互惠互利，特协议如下; 1、甲方场地(_X煤矿下约三百米处。上到杜仲林，下到公路，左到菜地，右到公路)约_X平方米。 2、乙方负责用挖机平场，费用由乙方自行承担。 3、租金每月1000.00元(壹仟元整)，每两月支付一次，租期为五年，五年期满后，如乙方还需继续使用，甲方必须优先让乙方继续租用，如遇甲方土地被政府或煤矿征用，乙方必须无条件退还租用场地，甲方负责退还乙方剩余场地租金。 4、租用期间，甲方不得以任何理由和借口上涨此场地租金，不得以任何理由和借口干扰和影响加工。如因甲方场地的地界纠纷因素影响乙方加工，甲方必须赔偿乙方相应经济损失。 5、乙方归还甲方场地时，不做任何恢复和还原工作。
6、乙方所加工的煤矸石由甲方负责运输，单价以从加工点到土坝洗煤厂20元/吨，加工点到南江公司25元/吨，加工点到_电厂30元/吨。 7、结算方式：两月一次性结算一次(运费和租地费)。 8、甲方负责协调处理场地的其他相关事宜。 9、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效，并同时具备法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 最新场地租赁合同范文2 甲方：________________________(出租方) 乙方：________________________(承租方) 甲方：____乙方____：根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方租凭甲方____________ 事宜达成如下协议： 一、租凭场地及用途 乙方租用甲方____等，用于________________.
标准场地租赁合同范本 12、1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可订立补充协议，补充协议及附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力; 甲方将其合法拥有的座落于________街_______招待所以_____门面房小间出租给乙方用于经营。该门面建筑面积共_______平方米; 篇一： 出租人: 依法经营，明码标价，不出售过期伪劣产品，确保质量，如因商品质量问题引发投诉或遇职能部门检查不合格处以罚款时，所涉经济责任均由乙方承担。 承租人: 合同编号: 北京市工商行政管理局制定 北京市市场场地租赁合同 出租人(甲方)： 承租人(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《北京市生活消费品、生产资料市场管理条例》等有关法律、法规的规定，双方就租赁场地从事经营的有关事宜经协商达成协议如下： 第一条租赁场地 乙方承租甲方(层/厅)号场地，面积平方米，用途以乙方营业执照核准的经营范围为准;库房面积平方米，库房位置为。 第二条租赁期限 自年月日起至年月日止，共计年个月;其中免租期为自年月日起至年月日。 第三条租金 本合同租金实行(一年/半年/季/月)支付制，租金标准为;租金支付方式为(现金/支票/汇票/);第一次租金的支付时间为年月日，第二次租金的支付时间为年月日至年月日，。 第四条保证金 是否收取保证金由双方协商约定，相关事宜见《北京市市场场地租赁保证金合同》。
第五条保险 甲方负责投保的范围为：公共责任险、火灾险、。 乙方自行投保的范围为：。 第六条甲方权利义务 1、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、营业时间等内容的各项规章制度并负责 监督实施。 2、协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿。 3、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件，保障乙方正常经营。 4、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的经营活动。 5、应对市场进行商业管理，维护并改善市场的整体形象，包括：对商品品种的规划 和控制、功能区域的划分、商品档次的定位、商品经营的管理及质量管理;服务质量管理; 营销管理;形象设计;市场调研;公共关系协调;纠纷调解;人员培训;。 6、应对市场进行物业管理，并负责市场内的安全防范和经营设施的建设及维护，包括：建筑物(包括公共区域及租赁场地)的管理及维修保养;对乙方装修的审查和监督;水、电、气、空调、电梯、扶梯等设备、管道、线路、设施及系统的管理、维修及保养;清洁 管理;保安管理并负责市场的公共安全;消防管理;内外各种通道、道路、停车场的管理;。 7、做好市场的整体广告宣传，并保证每年广告宣传费用不低于市场当年租金总额的%。 。 第七条乙方权利义务 1、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。 2、应具备合法的经营资格，并按照工商行政管理部门核准的经营范围依法亮证照经营。 3、应自觉遵守甲方依法制订的各项规章制度及索票索证制度，服从甲方的监督管理。 4、应按期支付租金并承担因经营产生的各项税费。 5、应爱护并合理使用市场内的各项设施，如需改动应先征得甲方同意，造成损坏的 还应承担修复或赔偿责任。 6、应按照约定的用途，本着公平合理、诚实信用的原则依法经营，不得损害国家利 益及其他经营者和消费者的合法权益，并承担因违法经营造成的一切后果。
二期工程场地平整施工合同 发包方：__________________________________(以下简称甲方) 承包方：__________________________________(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。 一、工程概况 1、工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城； 2、工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内； 3、工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土自由外运到自选地点。 本用地平整土方开挖最高点82.4米，最低点70.6米(不属塘),即为高挖低填平整施工。 4、施工日期：本工程施工从2012年10月20日至2013年1月30日止，历时100 天(属龙池面积以征收到位为开工日期)。本工程施工须乙方将施工合同保证金_________元支付到甲方帐上后，方可以施工。 二、工程施工合同价款与支付 1、合同价款：本工程用地土方平整，主要是高挖低填平整，以开挖土方量为本
合同结算的依据。土方开挖8.5元/m3 (含余土外运)，本工程土方开挖总量为 ___________m3，施工合同总价款______________________________元，其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。 2、合同价款支付：本工程用地土方平整施工，其工程施工合同价款支付，均按 工程施工进度支付。工程用地土方平整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%；合同总量完成后，付总价款的80%。竣工验收合格后，付清合同总价款(提供建安税票)。 3、本工程用地土方平整工期100天，若延期五天，罚合同总价款的2%；延期十 天罚合同总价款的5%；延期十五天罚合同总价款的10%。若继续拖延时间完成，则就地终止本施工合同。其施工合同终止后，所造成的经济损失均由乙方承担，并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失______________万元。 4、本工程用地平整竣工验收后，方可退回施工合同保证金。 三、甲、乙双方责任 1、甲方责任： ①确定本工程用地土方平整边界线，并确定本工程用地土方平整控制高程。 ②提供施工用地电源。 ③配合乙方施工。 2、乙方责任：