建设工程劳务施工合同
甲方（发包人）:
乙方（承包人）:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和其它有关法律、行政法规的规定，为了完成劳务承包各项工作内容，确保工程安全、质量、进度、投资及施工质量有序进行，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构类型：
4、质量管理标准：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2016的要求。
5、安全管理目标：市级文明工地。
6、工期目标：计划开工日期：年月日，框架主体计划竣工日期为：年月日，计划竣工日期为：年月日，计划工期总日历天数：天。实际开工日期与计划开工日期不一致，以监理或甲方书面通知为准，竣工日期不变。
7、工期要求
（1）乙方必须严格按甲方的总施工进度计划和月施工进度计划要求执行，保证按期或提前完成施工任务，若延误节点工期及总工期每一天罚款人民币10000元；
（2）因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害、非甲方原因的停电、停水造成停工每天超过12小时的，乙方必须在7个日历天内及时办理工期签证，否则视为乙方放弃签证或索赔；甲方代表在接到报告后14个日历天内对申请索赔事件进行确认或提出有关意见，同时对合理的索赔事件办理签证；若超出14个日历天内甲方未答复的，乙方可视为甲方已认可该工期签证，经甲方代表确认的工期顺延有效
签证资料在乙方向甲方提交结算书时同时附送，且该签证资料不得丢失，否则视为乙方放弃工期签证，工期签证不增加任何费用，只作为顺延工期依据。
二、承包内容简述：
（一）本工程承包模式：包清工、包材料（除甲方供应材料之外）、包机械、包安全文明施工、包施工现场扬尘治理等，并按甲方提供的施工方案图纸及有关技术文件（包含但不限于图纸会审、施工同期设计变更等）和现行施工规范所涉及的土建全部施工工序内容，包括但不限于如下内容：
（1）土建工程
1、独立基础及地梁，主体结构及混凝土降温措施等工序涉及的劳务工程；
2、室内外土方回填（室内外回填土方范围为基础外边线1.5米以内，以每边外墙柱下最大基础外边线计算）、平整与压实；电梯井、集水井、设备基础与排水沟等的修整、回填、结构施工；基坑排水等工序的施工；后浇带的施工；
3、塔吊、施工电梯(或其它垂直运输设备)等（含室内电梯、发电机、水泵房）设备基础的施工；主体结构（钢筋、混凝土工程）、砌体、内外墙抹灰、首层地坪混凝土施工、以及图纸设计范围内的所有土建工程等；
4、负责施工电梯、升降机等垂直运输设备位置拆除后的恢复及修补工作。
5、所有设备需预留洞口，设备进场完后洞口的二次封堵。
6、甲分包工程：基坑土石方挖运、楼梯间、走道等部位的地砖、墙砖、涂料或腻子工程、外墙保温及涂料、门窗、栏杆、电梯、消防、电力工程及其它专业工程等等；
乙方具体承包分部分项内容有：
（a）钢筋分项工程：
①钢筋下料（下料前须提交下料单给项目部核实，通过后才可以进行下料）、制作、堆放、运输和安装（含立焊水平焊接、套筒、套筒连接开牙安装）；
②钢筋悬吊架的制作和安装，自用操作架的安拆；
③电梯井或其他部位需设防护的钢筋网或防护门的制作与安装；
④柱、墙预埋筋的制作及安装，负责预埋甲方提供的铁件制作安装；
⑤梁、板、柱用钢筋保护层块（如：水泥砂浆垫块、水泥支撑条或塑料垫块）的制作及安装；
⑥施工缝收口网、不同标号混凝土之间分隔钢网的制作、安装；屋面防水保护层钢筋网（或钢丝网）的制安；
⑦协助甲方钢筋取样和送检试件的制作；
（b）砼、砌筑及其它分项工程：
①砼的施工，主要内容有：垫层、基础、梁、板、柱、地坪、找平找坡层、防水保护层及构配件的砼浇捣与搓平及收缩裂缝表面二次抹压（含防水工程对应部位在砼浇捣后的原浆面压光）；施工缝、后浇带、塔吊与施工电梯基础混凝土及场地临时施工道路硬化、场地硬化的施工；
②现浇、预制砼的覆盖养护、构配件7天养护及浇筑前对模板的湿润，拆模板后砼柱，剪力墙等用薄膜、草袋（材料甲方提供）的包裹养护，工程检测标养和同养砼及砂浆试块的制作及协助养护；
③墙体中砼构造梁、构造柱、窗台与女儿墙压顶、卫生间和有防水要求的房间和外墙止水圈砼的浇捣（按图纸设计要求）；门窗洞口、施工洞口过梁的预制及安装，墙体拉结筋、构造筋的植筋和留置（植筋胶乙方负责）；
④柱、梁、墙、构配件、线条、滴水线等的内外抹灰压光，室内天棚混凝土拼缝的打磨，内外墙体抹灰（含砌筑工程完成后设计要求抹灰部位墙体的基层清理、挂网、喷浆、抹灰、养护等），水电预留线槽及后开线槽的抹灰，墙体预埋线盒及管井口、预留洞安装后的修整抹灰，墙面挂网（按照图纸设计要求的玻纤网、钢丝网、粘钉等由乙方购买）、分格条（分隔条由乙方购买）等的安装；
⑤首层地面砼浇筑、原浆面收光并清理、挑檐板和雨棚以及屋面工程中图纸设计范围内的混凝土及砂浆材质的找平层(含结构板蓄水试验)、找坡层、保护层等，包括：场地清理，水电预留线槽的修补；
⑥室外场地平整（界定范围为基础外边线1.5米以内，以每边外墙柱下最大基础外边线计算），图纸设计范围内的坡道、台阶、散水等的混凝土浇筑施工；负责外架混凝土垫层、外架基础、塔吊基础及施工电梯基础（包括上述三项并不限于上述防护设施及垂直运输设备的基础）的施工，施工现场所需的临时设施的施工；
⑦负责租赁汽车泵或者地泵等设备费用，制作并安放移动溜槽，洗泵引流管安装，负责泵机剩余砼人工清理、运料；
⑧其它专业所有设备用房（如水泵房、电梯机房、发电机房、风机房、配电房等）的土建、装修施工。（室内外栏杆、门窗安装、水电整改后的二次修补、烟道口及其他预留洞口的封堵，伸缩缝的制作安装与清理，拆模后各种预埋螺杆的切除与封存保护，施工场地卫生与清理，含工程验收前清理，室内上下水管验收前的清理；
⑨所有设备洞口二次封堵及设备支座土建加固。
（2）模板工程
1、模板（包含主体结构、二次结构及构配件）工程使用材料的采购、模板工程的制作、搭拆、清理、运输、周转和堆放（必须按确认的施工方案要求归堆）；
2、钢管支架以及自用施工操作平台、施工便道、施工简易架的搭拆、清理、运输、周转和堆放；
3、模板定位线和水平高程测设（控制线和水平控制点由甲方提供，乙方负责所有轴线与水平标高投测），预留洞口模板的制安、拆除；
4、后浇带模板的二次安拆。井架与平台的安、拆，如：人货梯平台、电梯井平台、卸料操作平台等；
5、定型大模板的加工制作及更换整修（按专项工程施工组织方案中的要求执行）；
6、砼浇捣时安排2人及以上跟班，随时检查、加固。及时清除干结残留砼，模板和支撑架材料上的水泥，铁钉等杂物，拆模时及时清理建筑垃圾并用水泥袋装运到指定场所堆放；
7、楼层模板拆除后当天必须完成所有临边的安全防护，并在两天内完成楼面残留建筑垃圾的清理归堆，待施工电梯安装到位后清理至甲方指定位置。
（3）脚手架工程：
1、承包范围：按施工方案搭设，包工、包料、包质量、包安全、包进度、包现场安全文明施工的方式，且乙方负责提供外脚手架和现场施工项目所需的钢管、扣件等材料（如内架钢管、木工墙、柱模及模板支撑系统用料等），还应包括：钢管、扣件、铁彩条板、全新密网式安全网及水平兜底网（按样品要求）、铁丝、内架钢管、扣件、墙柱模、模板支撑系统用料、各种预埋件、工字钢(卸料平台用)、钢筋网片脚手板（层层满铺）、钢丝绳及配件、油漆、悬挑脚手架所有预埋件、
防砸棚所用型钢等材料及材料的进出场运输和损耗等。
2、承包工作内容
（1）内外脚手架所需卸料平台所有预埋件、防砸棚所用型钢、钢管、扣件、安全防护、砼输送泵加固、各楼层指示牌、楼层标志、宣传标语架、模板顶撑的搭设、拆除、进出场运输及二次转运、拆架时的无塔吊辅助；
（2）现场四口、五临边防护、室内楼梯、安全挡板、加工防护棚、材料堆放棚、上下人行楼梯、安全通道（仅限于施工期间的安全通道）、工字钢定型悬挑卸料平台（具体规格做法按项目部施工方案）、安全出入口、人货梯车道平台、井架外围的围护安装及塔吊附墙平台等所有安全设施的搭设、安装、防护及拆除；
（3）人货梯底座加固所需钢管支架搭设、拆除；砌体与抹灰时自用操作架、操作平台的铺设和拆除，砼浇捣过程临时运输便道的铺设和拆除；
（4）电梯井架拆除后因后续施工需要内脚手架的二次（或多次）搭设、拆除；
（5）外架的卸载和拉结、拉结点的预埋与切割（预埋、拉结材料损耗均由乙方负责）、外墙拉结点安拆应满足现场实际施工需要；
（6）脚手架搭拆及安全防护应严格按照建设工程质量安全管理标准化施工，脚手架搭拆符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59最新版）标准；
（7）因甲方需要增加局部脚手架的悬挑搭设与拆除，周边相关区域的安全网更换和建委等质安部门检查需要的安全网更换等，乙方应无偿配合；
（8）后浇带（如涉及）的二次回顶、施工电梯处、塔吊的回顶、因施工现场材料堆场需要区域而增加的回顶（钢管、方木等周转材料及人工消耗）由乙方无偿配合；
（9）室外回填范围内的脚手架基础处理措施；
（4）安全文明施工：
1、乙方应严格按照施工期间现行的“河南省建设工程质量安全管理标准化图集”（强制性行业标准）标准实施，并符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59最新版）标准里的文明施工检查评分标准，施工现场包含但不限于施工期间的冲洗平台、车轮冲洗水槽日常清洁维护（冲洗平台、车轮冲洗水槽的制作安装由甲方负责）、安全文明施工标语、标牌张挂等等，包含但不限于“标准化管理图集”
中约定内容。
2、乙方必须落实专人每天对工地现场进行保洁，确保楼梯间、楼面、生活区、道路、材料堆场干净整洁。
3、委派专职的管理员和卫生保洁员对工程现场所有办公区域卫生进行日常打扫，如因办公区无人管理造成脏乱差现象的，项目部有权派人代为处理，产生的费用由乙方负责。
4、负责承包范围内工完场清及文明施工工作等。
（二）、甲供材料：主体施工用的钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂子、生石灰、石灰膏、电缆、电线、低压配电柜、配电箱、局部等电位盘箱、接地板箱、总等电位盘箱、住户智能控制箱、开关、插座、面板、灯具、塑料穿线管（PC管）、金属电线管（焊接钢管）、电缆桥架、PPR给水管及配件、钢塑复合管、PVC排水管、阀门。
除此之外为完成承包范围内图纸设计内容所要求的全部材料由乙方负责采购。
（3）机械：乙方施工本项目承包范围内所使用的所有机械设备及有关配套电线、电缆、开关电器等机械配套及机械用人工。施工机械：主要机械塔吊、施工电梯等；辅助机械砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、砼振捣机械、照明灯具、斗车等，包含大型机械安拆费等。
（4）运输：甲方供料由场外运输至现场，由乙方卸车至指定地点。甲供材料进场验收后由乙方负责卸车，除约定包含卸车费外所产生的卸车费用全部由乙方承担。乙方供料场内外水平及垂直运输、所有材料的二次倒运均由乙方负责，并承担其费用。
（5）保管、保护：保护所施工的成品及半成品，用工和材料由乙方负责。 2、合同价款中不含施工范围：土方开挖、基底换填、室外回填（室外回填土方范围为基础外边线1.5米以外，以每边外墙柱下最大基础外边线计算）、除地面垫层及墙面抹灰以外的室内装饰工程、外墙保温及涂料、屋面保温及防水工程、卫生间防水、除预埋以外的消防工程及弱电工程、电梯工程、门窗工程、卫生洁具。
3、工程管理内容：自工程开工之日起至工程竣工验收完成，所有分项工程的
施工现场管理（含甲方分包工程）。
4、安全文明施工及安全质量责任：乙方必须强化管理、规范管理、精心施工，采取必要的安全防护措施并承担相关费用，杜绝安全质量事故发生，发生安全质量事故时，乙方除承担甲方损失外，还应承担全部经济责任及法律责任；由其他原因发生的质量安全事故由责任方负责。并争创市级安全文明工地。
4.1 按规范规定设置施工脚手架、安全围栏、空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护，施工用电按规范防护和维护；
4.2 按规定进行施工区、生活区的场地硬化，临时用水、用电的维护保养，现场材料的二次搬运。
5、施工用电由甲方提供至一级配电柜，乙方负责一级配电柜以下的二级、三级配电箱、电缆、电线的敷设及材料费，施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责支路水管的材料及安装。生活用水、用电费由乙方自行承担。
6、消防设施：工地及宿舍防火设施必须符合消防安全条例规定。如发生消防安全事故乙方除承担甲方损失外，还应承担相应经济责任及法律责任。
7、本承包价为包干价，不受市场价格因素或因其他因素变化及政策性调整而调整。
三、承包单价及结算办法：
1、乙方综合结算单价及工程结算价款：采用固定单价合同，按元/平方米结算，此价格不含税金。合同总价暂定万元。结算面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）计算（建筑面积计算范围仅计算至外墙外边线），基础部分面积按首层建筑面积的50%计算。
2、综合结算单价包含承包人员（含管理人员与班组长）及操作工人的工资、医保、意外伤害保险、劳保；地下室施工增加费、脚手架搭拆费、超高增加费、高层建筑增加费、外地施工补贴、冬季施工补贴、因乙方原因造成的窝工、返工费、补洞费以及工程保修人工费等施工全过程（除甲方供应材料外）所发生的一切费用。包含直接费、其它直接费、利润、管理费、安全文明施工费、扬尘治理费、临时设施费（仅包含人工费）、夜间施工费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、缩短工期措施费、风雨高低温季节施工措施费、生产机械工具使用费、工程交接费、场地清理费、材料装卸费、场区内搬运费、工地内自身机具保管费、
除甲供材料外的所有辅材、零星材料（乙方购买的辅材、耗材必须达到国家标准和安装技术要求）、个人所得税、风险费、赶工费、加班点心费、伙食费、法定节假日工人加班工资费、防暑降温费、暂住费、卫生费等。
3、综合结算单价为一次性包干价，双方均同意不因施工工艺难易、施工方式变更、不分工程量大小、栋号楼层多少、层高高低工效差等进行调整，也不因施工期政府政策性文件对人工费、材料费、机械费上下调整而调整，也不因施工期市场人工工资、机械费、材料价格上下浮动而调整。不因与非承包的专业工程施工单位交叉施工互相干扰、影响而进行费用调整。乙方对甲方分包的专业项目（门窗、外墙涂料、外保温工程）收取配合费，具体费用金额经甲方、乙方和专业分包项目施工单位共同协商后确定。
4、设计变更和增加工程量乙方应无条件进行施工。设计变更劳务费在 1000 元以内的，由乙方承担，变更劳务费在 1000 元以上的，经甲乙双方共同确认后，由甲方按实际发生的总劳务费计付给乙方，工程交工结算后一并支付。
5、设计变更减少的工程量劳务费在 1000 元以上的，经甲乙双方共同确认后，由甲方按实际发生的总劳务费从乙方工程款中扣除。
6、变更部分计算方法按《河南省建设工程工程量清单综合单价（2016版）》进行结算。材料价格除甲供材料外，其余材料价格按施工当期洛阳市指导价执行，指导价中不全者，按市场价计入，材料价格为不含税裸价。费率计取相关文件依据：豫建设标【2014】29号文、豫建设标【2014】57号文、豫建设标【2016】24号、豫建标定【2016】13号、豫建设标【2016】47号等。其他相关费用按规定计取。
四、付款办法
1、主体结构封顶，施工单位自检合格，经设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位竣工验收合格后，支付至合同价款的 %。
2、内、外墙粉刷施工完毕且验收合格，支付至合同价款的 %。
3、工程竣工验收达到合同规定质量等级，并向发包方递交完整合格的结算资料，待竣工结算价款确定并审核通过后，15天内支付至结算价款的97%。
4、结算价款的3%为保修金，保修期为1年，各分项保修期满后一次性结清（无息）。
5、下一节点款支付前，上一节点的质量疵病需修改完毕并达到验收标准，否则下一节点待整改完毕且验收合格后再支付工程款。如双方在总结算中发生争议，未争议部分按合同条款支付，有争议部分通过第三方审计且双方认可后再行支付。保修期满保修金结算后，承包人仍应继续完成保修期内的保修工作，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量及验收:
质量等级:符合国家质量验收备案标准。
1、承包方必须遵守国家颁发的施工验收规范、质量检验标准和设计图纸要求，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立健全质量保证体系，健全质量日常检查制度，随时接受发包方及监理、建设方的检查验收。
承包方必须编制完整外架方案、现场临时用电方案等专项方案并报监理方审核。在施工方案未报批审定前不允许施工，由此产生的工期延误由承包方负责。
2、本工程的质量等级必须达到合同规定，承包方不得以各种理由进行推诿。对因达不到合同标准的，发包方可要求承包方返工，直至达到合同约定条件，并由承包方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，由发包方另行安排施工队伍，承包方承担全部费用。
3、对隐蔽工程，承包方应提前24小时通知监理验收，未经监理验收及现场代表签字不得施工下道工序。
4、承包方必须无条件接受并按发包方提出的整改通知进行整改，其费用及责任由承包方承担。
5、竣工日期以工程验收合格，承包方移交工程于发包方之日为准。
6、承包方应按现行国家及地方规定对本工程进行保修。保修期从五方验收合格（质监站组织并参加）之日起计算，同时执行建设方与发包方的承包合同。在保修期内，承包方对所承担的工程进行保修、回访，做好保修服务并提供相应保修服务资料。在保修服务中承包方不能以任何理由推诿扯皮和延误维修，如存在此种情况，发包方可直接动用质保金进行维修，费用由承包方承担。且发包方将根据实际情况对承包方处以1~2倍的罚款。
发包人分包的工程，在该分包工程施工完毕后由分包方、承包方、发包方、监理进行联合验收，验收合格后由承包方负责工程交工前的成品保护。
六、安全文明施工:
1、安全施工:杜绝死亡及重大伤亡事故发生。
承包方必须贯彻执行国家及上级有关安全生产的法规和条例，必须执行安
全操作规程，严格按照有关上级主管部门及发包方的安全施工要求进行施工管理，服从指挥，确保安全无事故。发包方每周进行安全生产检查、文明施工检查，发现安全隐患问题即责令承包方限期内整改合格。
施工中如遇承包方人员发生伤亡事故，承包方应尽力进行抢救，同时保护
好现场，以便进行事故的分析。待定性后，事故所引起的一切后果和费用概由
责任方承担并接受有关主管部门的处理。发包方不负连带责任。
2、现场文明:市级文明工地。
承包方应服从发包方的协调管理，施工现场必须达到双方约定的规定。发包方每周进行现场文明检查，发现脏、乱、差等问题即责令承包方限期内整改合格。
3、现场扬尘治理：
承包方必须认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，严格落实扬尘防治工作标准和要求，切实做到工程拆除及土方开挖、垃圾装卸实施100%洒水压尘，施工现场的土方、建筑垃圾及石灰、水泥、砂土等其他散碎性材料100%覆盖严密，委托清运施工现场渣土（含泥浆）及建筑垃圾车辆100%为封闭（密闭）式合法正规车辆，确保不沿路洒漏，出入口出场车辆冲洗率100%。发包方每周进行现场扬尘治理检查，发现任何未按政府及行业有关规定执行的问题即责令承包方限期内整改合格。
七、双方责任:
1、发包方责任
(１)对工程实行全面管理、监督、协调，配合进度审核，工程款支付审批及变更联系单签证；
(２)发包人将施工用水、电接入项目边界，从指定接点以后管线及设施由承包人负责；
(３)根据合同工期审批承包方编制的工程总进度计划，审核承包方报送的工程月、季进度计划及其它有关报表；
(４)负责组织工程竣工验收；
(５)负责对该工程的质量、进度、安全、文明施工、现场扬尘治理、治安、卫生进行监督、检查，协助承包方工程的顺利讲行。
2、承包方责任
(1)承包方应认真履行承包合同，服从发包方及监理的监督管理，承担其
承包工程的质量、安全、工期、现场文明、环境保护及工程质量保修服务的责任。
承包方承诺接受发包方按内部管理制度对承包方的工作进行检查管理，接
受因承包方自身管理原因造成的工程现场缺陷及损失的经济处罚，必要时发包
方可以从承包方的履约保证金中支付工程缺陷的处理及经济处罚费用。
(2)承包方应在项目部建立技术交底制、样板带路制、三检验收制并严格按制度执行，执行过程中应留存书面、照片等资料，发包方按内部管理制度检查三
项制度的实施情况并实行奖罚制度。
(3)根据施工图纸、会审纪要、设计变更单和国家有关施工验收规范进行施工，做好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集整理工作，确保工程质量。承包方应配合发包方做好竣工资料的编制工作。
(4)每周例会前提供下周工程进度计划及本周总结，每月25日前向各专业工程师提供：1、本月施工月报及下月施工进度计划（含发包人供应材料计划）一式肆份；2、按合同条款规定的程序，时效的办理工程变更签证（已经过发包人签字确认的）；3、按照合同条款规定的程序，时效的办理费用或工期索赔（已经过发包人签字确认的）。
(5)发包方制定的各类管理办法及规章制度，是项目管理的基础文件，承包方应严格贯彻执行，发包方按内部制度对承包方执行制度情况进行检查、处理。
(6)承包方所有劳务分包必须同具有资质的劳务公司签订劳务合同，保证
劳务按劳务协议拿到劳务报酬。
(7)承包方配合发包方处理施工现场周围的社会关系协调、沟通。
(8)承包方保持现场清洁卫生、做到工完场清，垃圾由承包方负责运到环卫部门指定的场地，费用由承包方承担。
(9)施工界区内临时设施、临时道路、临时用水、电管线的修建安装及完工后的拆除清理，由承包方负责，所产生费用由承包方承担。
(10)承包方需承担发包方在前期报建过程中发生的按照规定应由承包方承担的各种费用。
(11)承包方应配备专业的水电维修工程师，负责施工现场施工用电、用水的维护及维修，维修作业时应严格按国家《特种作业操作规范》实施作业。
3、双方约定承包方应做的其他工作
（1）承包方应提前10天-15天根据发包方工程进度计划节点提交甲供材料工程量计划（包含材料名称、规格型号、单位、数量、使用部位或节点等）于发包方，发包方核算确认后予以采购。发包方核算材料数量与承包方提交材料数量不符或量差较大，承包方应委派专人与发包方核对材料数量，待双方核对确认后，承包方按双方核对确认数量重新报送甲供材料工程量计划，发包方确认后予以采购。
（2）承包方按施工总进度计划组织施工，到付款节点时，应按付款流程申请工程款支付。如不按时报送，监理工程师及发包方有权推迟或不支付工程款。
（3）设计变更、现场签证等必须按照程序办理:①施工中发包方需对原工程设计进行变更，应以书面形式向承包方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸说明。承包方按照工程师发出的书面变更通知及有关要求对工程实施变更，因合理变更导致合同价款的增减计入造价总结算中，延误的工期相应顺延。②施工中承包方不得对原工程设计进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的损失，由承包方承担，延误的工期不予顺延。③承包方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包方及监理方书面同意；未经同意擅自更改或换用时，承包方承担由此发生的费用，并赔偿发包方的有关损失，延误的工期不予顺延。发包方同意采用承包方合理化建议，所发生的工程价款的增减，按约定的结算方式执行。④经发包方同意的任何工程变更，承包方应积极实施，所有的预算外签证、认质认价单及工作联系单必须由发包方的项目部经理、监理工程师会签批复，并加盖公章后方为有效。
（4）承包方应服从并积极执行监理单位（或发包方项目部）有关项目管理的制度和规定；服从执行监理工程师的指令；监理（或发包方）对承包方派驻现场
不能胜任工作的人员有权提出更换；承包方项目经理和技术负责人必须参加工程例会。
八、违约
1、因发包方违反合同约定造成暂停施工，发包方应赔偿承包人因此造成的停工损失，相应工期予以顺延；
2、发包方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包方无法复工的，承包方可顺延工期，并有权要求赔偿停工损失；
3、承包方因自身原因造成工期延误，需承担10000元/天违约金，但违约金的总额不超过工程结算总价款的3%。承包方未达到合同约定的工程质量标准，承包方负责无偿修复至合格；
4、因承包方违约造成合同解除的，承包方需向发包方支付合同未完成部分总价10%的违约金，并承担由此给发包方造成的一切损失。
九、争议及其他:
1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：应本着互让互谅、合作共赢的原则，积极协商解决。协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停工。
（2）调解要求停止施工，且为双方接受。
（3）经人民法院裁定停止施工。
（4）政府主管机构责令停止施工。
（5）发包人要求停止施工。
3、若承包方违约造成合同无法正常履行或造成发包方损失的，发包方可从工程履约保证金或工程款中直接扣除。
4、本工程不允许承包方再进行分包或转包。
5、合同签订人即为项目承包人，合同签订后项目的经营活动由承包方全权自负盈亏，在争取项目效益的同时，承担经营风险。
6、本协议一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。
7、本协议自双方签字盖章之日起生效，工程结算价款全部付清时失效。
发包方: (盖章) 承包方: (盖章)
代表：代表：
开户银行：
账号：
协议订立日期：年月日
附件1：
工程质量保修书
发包方（全称）
承包方（全称）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：无。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由
原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程的质量保修金为结算价款的3%。保修期满保修金结算后，承包人仍应继续完成保修期内的保修工作，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
工程质量保修书由发包方、承包方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包方(公章)：承包方(公章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订日期：年月日
附件2：
建设工程安全管理协议
发包人：
承包人：
法规和规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，签订本协议。
一、工程概况：
工程项目名称：
工程履行地点：
二、工期：
计划开工日期：年月日，计划竣工日期为：年月日，若实际开工日期与计划开工日期不一致，以监理或甲方书面通知为准，竣工日期不变。
三、协议内容：
1、安全管理
1）双方必须认真贯彻国家及地方政府有关安全生产、消防、治安工作的方针、政策，并严格遵守执行相关的法律、法规、条例和规定。不得阻挠遵守执行国家法律、法规及其他规定。
2）双方必须建立健全安全管理组织体制，各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证、执证上岗制度，制定各级人员安全生产岗位责任制及定期安全检查制度、安全教育制度等。
3）双方使用的设备、设施必须符合国家相关安全标准，使用的特种设备、设施必须经省/自治区、市级及以上政府相关安全技术监督机构检验/认证合格，具有有效证明。
4）双方的领导必须认真对本单位员工（承包人还包括但不限于其分包商的员工）进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产法规、制度及规定。
5）根据“谁施工，谁负责”的原则，承包人应对施工安全负全责。双方人员
在服务期间造成人员伤亡、火灾（火警）、设备等重大事故（包括发包人或承包人责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），应及时通知对方，双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，并按国家及项目所在地有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及当地劳动行政部门、安全生产监督管理部门或其他有关部门。事故的善后处理、损失赔偿应按责任协商解决。
6）在施工期间，承包方发生安全生产事故时，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向当地政府负责安全生产监督管理的部门或其他有关部门报告。
2、建设工程项目施工安全防范措施费用
1）承包方在项目施工过程中，应编制项目施工安全防范措施专项费用投入计划，并按计划保证建设工程安全作业环境及施工安全防范措施专项费用的投入，不得挪用于其他用途。
2）发包方对承包人在项目施工过程中安全防范措施专项费用的投入计划及执行情况进行审查、备案。
3）对于承包方不能保证项目施工安全防范措施专项费用投入的，发包人将按未实施项目施工安全防范措施专项费用预算的1.5倍对承包人进行安全处罚，同时，承包方要对存在的安全风险隐患限期进行整改，所发生的整改费用由承包人自行解决。
4）对于因为项目施工安全防范措施专项费用投入不足而发生安全事故的，由承包人负责承担一切事故所造成的后果。
3、建设工程项目现场施工人员进场前
1）承包方必须根据其所承包的服务项目内容、工作特点，编制科学的建设工程项目施工组织设计，制定有针对性的安全管理和技术防范措施计划。
2）承包方应将下列文本和证件提交发包人项目部审阅：从事相关行业工商注册及行业资质有效证明复印件、安全生产许可证、安全管理体制，各项安全规章制度、项目施工组织设计、安全管理和技术防范措施计划、特种作业人员资格证等。
3）发包方有权审阅承包人提供的文本、证件，并对承包人的项目责任人、管
理人员进行安全生产进场教育，介绍有关本单位安全消防管理制度、规定和要求。
4）承包方应事先签订好本协议并根据其服务项目的内容特点等，对现场服务（施工）人员进行安全生产进场前教育，介绍发包人和本单位的有关安全、消防管理制度、规定和要求。
5）双方应根据建设工程项目内容、特点做好安全技术交底工作。
4、建设工程项目施工作业
1）承包方必须严格按建设工程项目施工组织设计中有关安全技术要求进行运作。
2）承包方指派专人负责项目的有关安全管理工作；发包发现场安全管理专员检查、督促承包人执行有关安全管理制度、规定。双方应经常保持联系，相互协助检查、协调处理建设工程项目施工中有关的安全生产、防火工作，共同预防事故发生。
3）贯彻“先订合同，后施工”的原则。发包方及其人员不得指派承包方建设工程项目施工人员从事合同外的施工作业，承包方有权拒绝合同外的施工作业，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
4）双方人员在建设工程项目作业过程中不得擅自动用另一方的各种设备、设施（包括场地）、工具等。如双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，借方必须进行自检，并做好书面记录。严禁在未经自检或自检不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自借方负责。
5、建设工程项目竣工
承包方建设工程项目竣工后，余料、工棚、施工垃圾、临时设施（水电等）应在发包人进行项目验收前清理完毕，否则发包人不予以项目结算付款，若由此造成火灾或人员伤亡事故由承包人负责。
6、安全监督及安全检查
1）承包方在建设工程项目施工期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理、治安保卫制度等各项安全管理工作，并搞好安全生产、防火管理的义务，发包人有对承包方进行督促检查的权利，对查出的隐患，承包方必须限期整改。对于不能及时整改的发包方有权按照发包方的有关安全管理制度进行处理。
2）承包方每周至少组织召开一次建设工程项目现场施工人员安全教育会议
（记录备查），介绍建设工程项目施工过程中有关安全生产、防火管理、治安保卫等规章制度和要求。承包人在服务中必须经常检查，督促服务人员严格遵守、认真执行各项安全管理制度和相关安全操作规程。
3）承包方施工人员在工作期间使用的个人劳动防护用品由承包方负责提供，并严格遵守发包人制订的劳动防护用品穿戴制度和要求。承包方必须督促现场操作服务人员自觉穿戴好个人安全防护用品，以保证人身安全。发包方有权对承包人人员使用不恰当的防护用品提出整改要求，承包方必须按要求整改，否则发包方有权停止承包方建设工程项目工作，由此造成的一切后果由承包方负责。
4）承包方人员每周至少一次对建设工程施工区域的作业环境、操作设施、设备、工具等进行检查（记录备查），发现隐患应立即停止施工并制订相应的防范措施，落实整改措施并确认安全后方可继续进行施工活动。一旦进入施工作业，就表明承包方已确认发包方施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，在施工作业过程中，因此而导致的事故由承包方负责。
7、承包方在项目施工期间如果违反了发包方相关安全管理规定，发包方有权按发包方相关安全管理制度对承包人进行相应的安全处罚（安全处罚等级：警告、罚款、开除员工、停工整顿、终止合同、取消未来招标机会）。
8、罚款处罚由发包方根据承包人违反发包人相关安全管理制度、规定的事实，经双方相关负责人签字确认后，由发包方向承包方出具《安全违规处罚通知》，承包方收到《安全违规处罚通知》后，在规定期限内向发包方交纳足额罚金。
9、《现场施工安全规定》作为承包方安全管理制度的指导性文件，承包方签署本协议即表明其已收到并了解、接受上述附件及本协议之内容。
10、本协议经双方签字、盖章有效。作为施工合同正本的附件一式三份，发包方二份，承包方一份。
11、双方签订施工合同时，同时签订本协议，本协议与施工合同具有同等法律效力，直到施工合同终止。双方贯彻先订合同后施工的原则，必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失及责任。
12、其他未尽事宜由双方协商解决。
建筑工程劳务大清包施工合同 发包方: 承包方: 签订日期: 年月日
建筑工程劳务施工分包合同 发包方：（以下简称为甲方） 承包方：（以下简称为乙方） 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，经甲、乙双方共同协商，甲方确定乙方为本工程的劳务分包队，为明确双方在施工过程中各自的责任、权利和义务，促使双方创建条件，搞好配合，保证工程质量和工期，在自愿、平等、互利的基础上，签订合同，由双方共同遵守执行。 第一条、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程概括： 4、承包范围和内容：包安全文明施工、包人工、包周转材料及机 械设备，不包含一次性材料或工具。从定位放线开挖基槽开始，垫层以上及主体结构的钢筋作业绑扎、模板支设、砌墙、粉刷、地坪（不包含：防水、保温、水电安装、电梯、铁丝网、纱布网、油漆、涂料、阳台扶手、楼梯扶手、压力焊、瓷砖、石材、地板砖粘贴、植筋、支撑、马镫、精装修及其它附属配套设施。） 第二条、承包价格及各项工种分配比例 1、上述面积计算实行单平方米包干，每平方元（税后价格），主体元，砌体元，粉刷元。 2、乙方承包价格不含所有税金及保险，一切税金、保险和手续费均由甲方负责。 第三条、工期 1、该工程，计划于年月 日开工。（日历工期为天）。 2、如遇下列情况，经甲方现场主管签证后，工期相应顺延。（1）甲方不能及时提供应施工材料。 （2）出现影响工期的设计变更。
（3）在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。 （4）因遇人为不可抗的自然灾害而影响工程进度。 3、施工中因设计图纸造成的返工、误工由甲方负责支付一切费用 并延长工期。 第四条、工程面积计算规则： 面积按照所发生实际面积计算，基础面积按照基础面积加一层标准层面积，屋面不再增加面积。 第五条、付款方式： 1、乙方主体施工至层甲方付主体已完成工程量的80%，以后甲方按照月进度工程量的80%付乙方工程款，主体封顶付至主体工程款的的95%，乙方完工时付至总工程款的95%，竣工验收合格后的一个月内甲方付至总工程款的97%。 2、保修期一年，余3%质保金带保修期满后30天内甲方一次性无息付清。在合同约定款项支付前，发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。 第六条、工程履约保证金 乙方向甲方交纳工程履约保证金元，乙方签订合同交，三日内补齐。施工至二层后返还，十层时返还，剩余主体封顶后一次性返还，不计利息。 第七条、建材及设备供应 1、本工程所用的建筑材料及一级配电箱由甲方供应（如钢板、混 凝土、大砂、石子、水泥、砖、水、电等，不含施工设备）。乙方应用料前三天书面提出用料清单，交付甲方材料员，如不按期提供用料单造成乙方停工，由乙方自行承担责任。 2、乙方负责周转材料、施工机械： （1）本工程所需机械设备（如切断机、切割机电焊机、对焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、砼泵、木工用的电锯、电刨、 电钻等）。 （2）周转材料，如模板、方木、竹笆、外架用钢管、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等由乙方负责，与主体相关建筑材料拆不走的由甲
建筑工程劳务大清包施工合同 甲方: 乙方: 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子， 自带相应的机械及措施材料进入项目施工现场，承揽该 项目的劳务施工任务。依照、《中华人发共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其 他相关法律、行征法规、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，保证工程质量、安全进 度和文明施工的要求，商标准、低消耗、优质高效的完成施工任务，经双方协商，就劳务分 包事项协商达成一致，订立本合同 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构特点： 4、建筑面积: 约万平方米（竣工后按实际面积计算） 二、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围：完成工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、建 筑及安装工程，并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：包清工及施工机具（带措施材料及辅材）。包括人工及机械设备、措施材 料、安全通道、钢筋棚、木工棚、防护棚；包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工（含 购置及悬挂标语、标牌等）、材料装卸（含甲方供材）、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、 施工垃圾清运、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、利润等一切费用； 3、承包工作内容 3.1.包人工 主体基础地基垫层开始，主体工程【除防水、水电安装、烟道安装、外保温、外墙面砖、 室内瓷地砖、消防、通风管道（厨卫间通风道除外）、栏杆工程、内外门窗工程、涂料工程
（楼梯间等公共区域涂料由乙方施工）、卫生洁具、电梯、太阳能均不包括。地下室防水螺杆与套同甲方采购乙方施工】的所有工作，包括：一级表箱以外所有表箱、施工用电缆、大小型施工机械、周转材料、人工清基、截桩头、底板砖胎模、回填土人工配合施工、模板、钢筋、架子(二搭二拆)、二次结构、屋面、安全网，楼地面找平、砌体工程(抹灰面挂钢丝网，除钢丝网外，钢钉及其辅材材料费乙方自理)、砌体工程的拉结筋及构造柱植筋（含植筋胶，植筋所需拉拔试验费一次合格由甲方负责，若不合格再次检测费用由乙方自理）、试块及钢筋试件制作（检试验费由甲方承担）、测量放线（甲方只提供主控线）、内外抹灰外墙抹灰只做到保温以内刮糙、室内公共部位按施工图纸设计一次施工到位(涂料除外)、植筋、电渣压力;机械连接、临建、道路场地硬化等所有主体工程人工。 3.2.包机械 包全部机械设备，如：混凝土输送泵塔吊、施工电梯、搅拌机、砂浆机、钢筋机械、切割机、木工机械、小型施工用工具等一切机具及修理、维护。乙方机械设备的租赁安装，除必须是有专业资质的租赁安装公司外，机械设备进场前，还必须向甲方提供机械设备的检验合格证等相关质检资料。乙方的机械操作工必须持有上岗证，并报甲方设备员、安全员、生产经理审核，甲方留存复印件。在施工过程中，乙方须无条件提供以上现有机械给甲方及业主的指定分包工程使用，机械设备的安拆必须经甲方书面通知才能进行。 3.3.包材料 包措施辅助材料，模板、木枋、架管、扣件、钉子、铁丝、钢丝绳、螺帽、花篮螺丝、蝴蝶扣、支模用PVC内衬管、垫块、垫圈、纸胶带、海绵、泡沫、补缝材料、安全网、平网、跳板、竹架板、安全通道、红白彩带、油漆、放线用设备、墨线等。 3.4.主要分包劳务内容: 主体:施工塔吊、电梯的基座施工、培吊指挥、现场电工、机修工、施工区及生活区的卫生工作、食堂工作、临建及文明施工(包括所有防护、工棚的搭拆)要求的所有工作；士0.000以下防水保护层的施工;楼层电渣焊钢筋:止水条的安放、后浇带预留钢筋的保护施工缝钢丝网安设、临建；场地硬化；临电及机械的定期检查、保养及小型维修等。 模板工程:包括模板的配置、安装及拆除(含二次结构中的构造柱、国梁、过梁、压顶)、进场木工、层板、架管及辅料的装卸及整理堆放、棋板钻孔、方木、各类木工机械移位就位
建筑工程劳务大清包合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
项目 劳务分包合同 甲方： 乙方： 签订地点: 签订日期: 2011 年 2 月 20日 合同条款 甲方：项目部（以下简称甲方） 乙方：劳务有限公司（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入项目施工现场，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： （竣工后按施工图纸标注建筑面积计算为准）。 4、结构特点：框架剪力墙 二、合同工期
（开工时间以实际为准） 4、乙方必须对合同签订的控制工期的总进度计划（后附）进行分解，分解为月、周进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，如未能按期完成月进度计划的相应工程量，每延误一天罚款1000元，并在每次拨款时直接扣除，若在下个月将上月延误的工期赶上，返还上个月的工期罚款，以此类推。 5、甲方每两个月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求或工期在双方认定的总工程进度表上，延误30天以上，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，同意先退场后结算，按乙方已完成工程量折算60%进行结算，并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权力。 三、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围：完成各栋号所有工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、装饰工程，并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：包清工及施工机具（带措施材料及辅材）。包含但不限于下列内容，人工及机械设备、模板、架材、安全通道、钢筋棚、木工棚、防护棚；包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工（含购置及悬挂标语、标牌等）、材料装卸（含甲方供材）、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、施工垃圾清运、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、利润、税收等一切费用； 3、承包工作内容 3.1.包人工 除消防、通风管道（厨卫间通风道除外）及排烟、栏杆工程、水电、保温、防水工程、内外门窗工程、涂料工程、卫生洁具、电梯、太阳能以外的基础（含人工清槽）、主体、装饰工程、整体人工带辅料清包。 包含但不限于±300mm以内的人工清基、底板砖胎模、模板分项工程、钢筋分项工程（含各类焊接及机械连接、扎丝）、混凝土分项工程（含养护薄膜）、架子工程（含安全网密目网）、砌体工程(抹灰面挂钢丝网，除钢丝网外，钢钉及其辅材材料费乙方自理)、砌体工程的拉结筋及构造柱植筋（含植
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
项目主体劳务 招标文件 （招标编号：） 12 项目部 4 年 2 月2 日 第一章投标人须知 1、工程概况： 1.1项目名称：工程 1.2项目地址： 1.3项目规模： 1.4业主： 1.5招标人：中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 项目部 1.6本次招标工程： 1.7具体位置：
2、工程内容： 2.1 12 主体劳务工程（具体详见合同内容）。 2.2负责完成进场前的临时设施搭建等各项工作（要求有足够的劳动力并按业主及招标人要求时间或提前完成）。 3、招标范围： 具体详见合同内容，招标人有权调整招标范围，并不承担由此引起的任何费用。 4、时间安排及要求： 4.1 发标时间：20 年月日 4.2 投标时间安排： 4.2.1 20 年月日领取招标图纸（电子光盘）及招标文件。 4.2.2 20 年月日前，各投标人将投标中遇到的疑问书面传真给招标人（并提供电子版发送至），过后不补，招标人将进行统一的书面答复，答疑资料（如有）于20 年月日由投标人到招标人处领取。招标答疑将作为本招标文件的组成部分，传真号码： 11 ，接收人：，联系电话：。 4.3现场答疑时间：在截标之前，各投标人可以自行前往工地踏勘施工现场，现场联系人：，联系电话：。 4.4 投标书递交截止时间：20 年月日前。 4.5 定标时间：定标结果在截标之日起30天内通知中标人。 5、质量标准： 质量为优良，必须达到“”标准，主体工程实测点数合格率达到95%以上，观感平分（新标准）必须为“好”。现行国家验收标准、规范：混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002），砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002），建筑工程施工质量验收统一标准，建筑装饰装修工程质量验收规范，屋面工程质量验收规范，建筑地面工程质量验收规范。并由涂料组参与质量验收。 6、工期： 必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期。本工程总工期暂定为 4 日历天（详见合同条款）。 7、招标文件 7.1招标文件组成：招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录，招标文件包括下列内容： 7.1.1第一章投标须知； 7.1.2第二章工程建设条件、招标图纸及技术要求； 7.1.3第三章投标文件格式及报价说明；
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 劳务大清包合同正式版
劳务大清包合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：红水河镇公共租赁住房及市场监督局业务用房 二、工程地点：贵州省罗甸县红水河镇 三、承包方式：劳务清包方式(包括机
械设备及周转材料、外脚手架、安全网、密目网及其它安全措施器材) 四、承包范围 1、给定的施工图纸范围内±0.000标高以上自开始到竣工验收过程的土建及装修部分;并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。所出人工由乙方出工和建筑所需的设备由乙方承担。 2、现场安全文明临建的搭拆 3、小型材料：扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝、绑丝等五金配类。 4、材料：除钢筋、水、水泥、砂、石、砖以外的所有材料 5、工程种类;除水电、门窗、室外附属以外的所有分项工程。
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用 水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
（3）、安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包。 6、承包范围： （1）、主体基础地基垫层开始，主体工程（门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外）的所有工作。包括：一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。 （2）、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷（有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙）、抹灰。 第二条：工程价款与支付 1、本工程承包价格为：元/平方米（合同单价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化）。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式：主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%；竣工验收合格之后付款至全部款项的97%，
清包五项劳务承包合同 甲方: 乙方: 根据?中华人民共与国合同法?及其她相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、公平、自愿的原则,经双方共同协商一致签订的本承包合同,具体条款如下: 一、工程概况 1、工程名称:亚布力国际温泉度假中心 2、工程地点:亚布力青云小镇 3、工程面积:14000平米 4、工程内容:绿化、管网、园林、景观 5、承包形式:清包五项人工费,实行单项计价,合计性包 死。甲方提供施工主材及部分机具(钢材、水泥、砂、 石子、木材、等) 6、质量标准:符合国家与哈尔滨市的质量验收标准。 二、竣工日期: 自2016年7月-----日,至2016年-----月-----日竣工。合同总天数------------天。 三、承包范围: 1、木工、钢筋工、砼工、架工、瓦工,现场零活等,不包 括装饰工程。 四、承包单价:
1、木工按模板的沾灰面积--------元∕平米、钢筋按吨 ------元∕吨、瓦工按每块砖-----元∕块、抹灰按平 米------元∕平米、砼按立方------元∕立方、架工议 价另记。 2、工程拨款按每月月底报量,下月十日拨款,工程完工 后30日内,工程总承包价的90％给付。余款10％等工 程全部交工一次性付清。 五、合同履约: 1、乙方应按合同约定的日期,进入施工现场。 2、安工程部预定的计划与要求增减人员,保证施工顺 畅。 六、甲、乙双方的责任与义务: 1、甲方向乙方提供完整的图纸一套,其余乙方自己复印。 2、甲方向乙方提供各种合格的材料。 3、甲方保证现场三通一平,土方开挖及回填。 4、甲方负责对乙方工程的进度、工程的质量、安全生产、文明施工的监督,检查指导工作。 5、甲方监督本工程的人工费支付到工人手中。 乙方的责任与义务: 1、必须服从甲方管理人员的正确领导与指挥,做到规 范化管理,搞好文明施工与安全生产。做到工完场清,节 约材料,对甲方提供的机具无条件的保养与维护,对甲方
劳务施工承包合同 发包方：贵州韦顺达房地产开发有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置用房项目工程，由乙方承包采用清包方式。因生产需要，甲方愿意将该工程劳务承包给乙方施工，由乙方组织有资质的施工劳务队相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的权利和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行： 一、工程名称：龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置房 二、工程地点：黔南州龙里县龙山工业园 三、承包范围及方式：区楼劳务清包 四、建筑面积计算规则： 1、按现场所施工的实体建筑面积进行计算。计算方法：按贵州04土建定额规定计算建筑面积。 五、工期及工期要求： 1、计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日，如本工程在施工过程中因甲方或不抗拒因素影响，乙方应立即打申请报告申请工期顺延，如果因自身原因导致超出合同工期，则每天按￥5000.00元违约金进行处罚(最高处罚50万元）。
六、质量： 乙方的施工质量从国家现行施工质量验收规范及设计图纸、施工说明、实际变更等技术文件为依据，乙方所施工的分布质量必须确保验收合格，达到国家合格工程标准，若达不到规范验收标准，造成的返工、包括工、料和业主方的经济损失由乙方全部负责。 七、乙方承包方式及内容： 1、基础工程： （1）桩头清凿、砖胎膜、承台、基础梁、垫层、抽水等全部工程施工（不包括土石方），甲方只提供主材(钢筋、混凝土、砖和砂），其余辅材均有乙方承担。 2、主体工程 (1)按图纸施工方案所有支撑模板的部分均属乙方承包范围，包括构造柱、女儿墙，天面结构、过梁、连续梁、窗台板、、阳台、压顶、反边等工程内所有模板零星安装和拆模。 (2)分项工程的作业内容包括基础、主体阶段的所有模板制作、安装、拆除及周转材料场内转移。 (3)承包范围内所有砖砌体拉结锚固及装模时的钻洞、插放、固定、按图纸及技术交底要求操作。 (4)文明施工，工完场清。 (5)后浇带模板安拆及施工缝模板安拆。
劳务大清包合同范本 导读：本文是关于劳务大清包合同范本，希望能帮助到您！ 劳务大清包合同范文一 为了保证完成********工程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双方协商订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、施工工期： 4、质量要求： 5、定面积计算方式为准。 二、劳务承包内容与范围 1采用大清包形式。 2、劳务承包范围及工作内容： 2.1.人工费： 2.1.1.结构主体：基础垫层、室外回填土人工配合、基础(不包括防水层)、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。 2.1.2.件部分的土建人工费。 2.1. 3.道、屋面、外墙粉刷。 2.1.4.安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。
2.1.5.文明施工： 级配电柜一下的材料)、用水的管理及维护保养、现场垃圾清运等。脚手架：按规范搭设脚手架(钢管，扣件，槽钢，预埋件，立网，兜网;硬防护，加固件，跳板等)。 2.1.6. 2.2.施工机械工具费： 2.2.1.架司机。 2.2.2电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。 2.3 材料费： 2.3.1周转材料：模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、止水螺栓、蝴蝶卡、螺丝帽。 2.3.2.丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片、穿墙用pVC管等。施工现场，乙方负责支路水管的安装及材料。施工区、生活区的水电费用由甲方承担。 3. 承包内容中不包含的项目及材料 3.1.梯)门窗、防水、机械土方及回填(机械部分)、外墙保温、内外墙瓷砖、涂料油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、空调铁件、阳台栏杆制作及安装。 3.2.白灰、外墙涂料。 三、劳务分包资质情况： 1、营业执照： 2资质证编号：*************** 3、安全生产许可证编号： 四、工期、质量、安全
建筑工程施工劳务承包合同 （大清包） 发包方（以下简称甲方）：法定代表人： 施工方（以下简称乙方）：法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》和地区有关规定，结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名：***商贸城 _____________ #楼； 二、工程地点： ____________________________ ； 三、承包范围：与业主所签订的全部土建工程；建筑面积共计 _________ 平方米; 四、承包性质：包工不包料 五、承包内容 （一）基础工程： 所有已承接工程后的：设计图纸及所有变更等土建分项工程、测量放线，机械、架材等自理（以下均同）； （二）主体工程： 主体工程的墙、柱、梁、板等支、拆架模；主体工程钢筋焊接、制作、绑扎、砼浇筑（电渣压力焊除外）、内外架等，所有主体土建施工所包含的分项工程； （三）二次结构： 填充墙砌筑、构造柱、过梁、圈梁、系梁、各部位砼压顶等的钢筋制作、焊接、 植筋、绑扎及模板、砼零星浇筑及零星砌体等，所有二次结构包含的土建分项工程； （四）内外装修及楼地面工程： 必须按照设计、变更有关要求的施工，且符合验收规范有关规定，最后以达到交工验收标准为主（不包括水电暖、门窗、防水等工程）。 （五）主体及二次结构施工测量放线，并保质保量，确保安全、文明施工。 六、工程进度及工期要求 本工程工期从2013年11月份开工，至2015年5月1日竣工验收，工期为 540日历天；在施工正常情况下，如延误工期，按业主方的有关规定扣除罚款数额。
乙方必须按照甲方所制定的总进度计划要求，配备充足的劳动力，并按月进度、周进度计划，乙方必须签收完成；否则每延迟一天罚款___________________ 元，如由于甲方原因, 则工期顺延；乙方负责人必须驻入现场，进行劳动力组织和调配等管理工作，确保正常施工；甲方因工程进度或其他需要乙方加班加点时，不得以任何借口无故推脱。 未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外，乙方不得随意停工或殆工。 七、工程款结算、支付的相关内容 1、按建筑面积每平方米______________ 计算价款。 2、工程款支付方式： ___________ 在全部主体封二次结构全部完成价的承包价的^ ____________ 支付；dC在内外装饰及地面工程全部完成 后，按承包价的_____________ 支付；dD在工程全部正式交工验收后，按设计建筑面积 （除质保金外）全部支付； 说明：每次规定的拨款日期，向后推迟不超过 ____________ 天支付完毕。 八、质量要求、 1、本工程质量目标为优质工程。 2、乙方必须配备现场技术员，熟读图纸，查找问题及早提出，以免影响施工。 并计算提前五天上报所需材料计划用量，如乙方未提前上报而造成的工期延误，所有损失均由乙方承担。 3、控制和检查各层标高、轴线、房间净尺寸、各部位砼构件截面尺寸等，均在所规定的允许偏差范围之内，私自更改或误做后果自负。 4、乙方施工必须严格按照设计、图纸会审、有关变更、图集要求、施工规范、国家规定的工程质量检验评定标准制作安装；长短筋搭配计算合理；在保证质量的前提下节约材料，浪费材料后果自负。并做到材料分开放置，工完场清。 5、按国家规定的工程质量验收评定标准自身检查后，再报主管部门验收，保证质量达到优质，杜绝一切质量事故的发生。凡每分项工程质量验收，由乙方造成必须返工的，所有损失均由乙方负责，并承担主管部门的一切罚款。 6乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程，如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。
建筑工程施工劳务大清包施工合同 甲方: 乙方: 依照、《中华人发国合同法》和《中华人民国建筑法》及其他相关法律、行征法规、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，保证工程质量、安全进度和文明施工的要求，商标准、低消耗、优质高效的完成施工任务，经双方协商，就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同 一、劳务分包工作对象及提供劳务容 工程名称: 工程地点: 施工单位: 建筑面积: 分包围:主体基础地基垫层开始，主体工程(除防水、水电安装、烟道安装、外保温、外墙面砖、外、墙涂料、室瓷地砖、涂料均不包括。地下室防水螺杆与套同甲方采购乙方施工)的所有工作，包括：一级表箱以外所有表箱、施工用电缆、大小型施工机械、周转材料、四填士人工配合施工、模板、钢筋、险、架子(二搭二拆)、二次结构、屋面、安全网，楼地面找平、砌体、外抹灰外墙抹灰只做到保温以刮糙、室公共部位按施工图纸设计一次施工到位(涂料除外)、植筋、电渣压力;、机械连接、临建、道路场地硬化等所有主体工程。 分包劳务容:
主体:施工塔吊、电梯的基座施工、培吊指挥、现场电工、机修工、施工区及生活区的卫生工作、食堂工作、临建及文明施工(包括所有防护、工棚的搭拆)要求的所有工作；士0.000以下防水保护层的施工;楼层电渣焊钢筋的时装到楼层:止水条的安放、后浇带预留钢筋的保护施工缝钢丝网安设、临建；场地硬化；临电及机械的定期检查、保养及小型维修等。 模板工程:包括模板的配置、安装及拆除(含二次结构中的构造柱、国梁、过梁、压顶)、进场木工、层板、架管及辅料的装卸及整理堆放、棋板钻孔、方木、各类木工机械移位就位安装、预埋铁件安放固定螺杆丝口制作(原材料甲方提供，乙方加工制作)、预留孔的制作安装拆除、穿墙止水螺杆的割除、完工后洁理拔钉、各使用部件上油、洁理后在指定场地堆放整齐(包括螺栓清理维修和穿墙管材料)。以上所有材料、机械由乙方提供。 钢筋工程:包括国家、企业、地方性规要求的工作容及施工线的各准备工作全部在，进场钢筋的卸车甲方吊车配合，水平、垂直运输、制作成、绑扎接焊接接头(包括电渣焊)梅花支架。 混凝土工程:包括安放泵车、接拆清洗泵管、泵管固定架(泵车、泵管、布料机甲方提供)、布料机就位、泵车放料、险浇筑前的润模工作、脸浇筑、脸养护、施工缝处理、剪力墙棋板根部距地缝隙处理、布料机安放部位的钢管支撑加固、多余砼的有效处理(做预制过梁或地沟盖板)，拆模后楼层洁理。 架子工程:所有钢管及槽钢、安全网等辅助材料、场运输:落地架地基础搭设;外架的搭拆(二搭二拆);塔吊施工电梯附墙平台、安全通道、四口五!恪边的搭拆:悬挑工字钢的尺寸固定点加悍(料台的油漆及安放及文明工地所包括的所有工作)。以I-.所有材料山乙方提供。 砌体工程:进场材料，场运输与砌体有关的所有的工程容。二、分二、 包工作期限 进场日期年月日，结束工作口期年月日，
施工劳务承包合同 甲方：____________________ （以下简称甲方） 乙方：___________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的________ 程的劳务承包给乙方，为明确双方权 力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 、工程名称与地点 该工程为______________ 工程，地点___________________ 二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该________ 程按________ 元/ （m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证”严禁有非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。
施工合同书 xxxx有限公司 二〇一七年四月二十日
合同书 甲方： 乙方： 甲乙双方在平等自愿、公平、公正、互惠互利的原则下，经充分协商，就 xxxxxx项目 5#楼劳务清包施工事宜达成如下一致协议： 一、工程概况： 1、工程名称：xxxxxx 5#楼工程。 2、工程地点：xxxxxxxx。 3、建筑面积：地上 5894.53 ㎡/ 地下 641.43 ㎡。 4、结构类型及层数：框剪结构/地上 9 层，地下 1层。 5、5#楼周边附属地下车库建筑面积446.57㎡。 二、承包范围: 图纸所含工程的基础（含地坪）及主体工程、屋面工程（除防水）、二次结构及加气混凝土块砌筑、内外墙粉刷、室外散水台阶。 三、承包方式： 包工及包施工用机械设备、工器具；包周转材料；包外墙脚手架及安全立网、平网；包四口、五临边防护；包钢筋连接。 四、承包内容：
1、设计图纸及变更、技术核定单、图纸会审等的全部内容的劳务。 2、零星材料：铁丝、钉、胶带（条）、焊条、焊剂、扎丝、对拉螺杆、线绳、扫帚、尺条、钢管、扣件、螺帽、对拉螺杆套管、蝴蝶卡、步步紧、脱模剂、保护层垫块、穿墙套管、安全网、铁丝网、网格布、分隔条、塑料薄膜、砼养护剂、施工现场卫生清理及施工工序用品和劳动防护用品。 3、施工机械：塔吊、货运电梯、电锯、手锯、电钻、截断机、切割机、弯曲机、电焊机、搅拌机、手推车等施工用机械器具。 4、因图纸变更而产生返工的劳务费用，以甲方签证结算。 5、用经安检站备案认可的安全防护用品。 6、施工现场内道路硬化，临建设施搭设，乙方人工配合。 五、工期： 1、总日历天天，实际开工日期以批复的开工报告为准。（若因甲方原因影响工期则工期顺延）。 2、因不可抗拒等因素，导致无法施工的，由监理单位及甲方代表签字确认后工期顺延。 3、工程工期每提前一天或拖延一天按合同价款总额的 %对乙方进行奖罚。 六、质量标准： 工程检验检测结果符合设计及施工规范规定要求，经政府及相关单位验收，主体达到合格要求。
建筑工程劳务清包合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全法》的相关规定，甲方将工程土建项目的劳务双包项目（包工包辅料）分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，本着平等、互利、自愿的原则，特签订以下劳务合同，望共同遵照执行。 一、工程名称：上麻园岭社区居民活动中心 二、工程地点：湘雅路上麻园岭 三、建筑面积：约700平方米 四、承包方式：乙方按甲方提供的建筑施工图、图纸会审纪要、设计变更、技术洽谈实行全包干方式。现场施工管理、放线，即包工程质量、包安全生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值易耗品、包工程验收合格（包括木工、钢筋工、混凝土、外架、强电、弱电、给排水、消防、防雷、地面砖、墙面砖、外墙砖、内外墙粉刷、电渣压力焊、零星用工以及工程所需要的人工费+机械费+周转性材料、生产、耗材费、安全文明施工费、搭设临时设施、人工费围墙砌砖抹灰、钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费）。 五、施工承包内容： 1、（1）甲方负责主材，即钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、外墙面砖、地面砖；甲方负责以下部分分项工程，即总配电箱，总水表以内辅材、门窗、栏杆、防水、室内外油漆涂料。（2）其余工程：搅拌
机防护棚搭设、水泥防护棚搭设、场地硬化、主体、模板安装、内外架搭设，钢筋制作绑扎、1米以内室外散水（水沟、盖板、挖土）、辅材、低值易耗品、周转材料、临时设施、劳务用工等均由乙方负责。 2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。 3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费由甲方承担。 4、施工用电由甲方提供一级配电箱及配电箱以内辅材。施工用电费用由甲方承担。 六、承包工期 1、开工时间：2016年7月20日 2、竣工时间：2016年9月19日 3、总工期：60天 本合同为单价包干合同，不以任何原因做调整。 七、结算及付款办法 1、结算方式 （1）经甲乙双方商定，本工程以清包工方式承包给乙方±0.00以上按____元/㎡进行结算。基础部分工程量甲、乙双方现场协商解决。 （2）乙方按照甲方规定的施工进度完成后，经甲方、监理、业主、质检、安监验收达到合同规定的质量及安全文明标准后，经甲方专职结算人员办理结算手续。 （3）乙方承包范围外的工程量，甲方应优先乙施工组，乙方需积极
房屋建筑工程劳务大清包合同范本项目劳务分包合同 甲方： 乙方： 合同编号： 签订地点:签订日期:年月日 合同条款 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入项目，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构特点： 二、合同工期 1、开工时间：以甲方的书面通知为准。
2、竣工时间：年月日。 3、合同工期:总工期个日历天 4、乙方必须对甲方下达的控制工期的总进度计划进行分解，分解为月、周、日进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按甲方进度计划 按期或提前完成，否则将按相关规定给予罚款。 5、甲方每旬对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不 到工期要求，甲方有权令乙方无条件退场，乙方必须服从,已完成工程量按50%结算给乙方。 三、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围：完成工程施工图和变更单或核定单等图纸文件内的结 构工程，并与该工程内建设方和甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：包部分材料及机械设备、进度质量、包总包配合、工 程管理、安全防护、文明施工（含悬挂标语等）、材料装卸、后勤及各种 技术措施费、现场保卫工作、劳动保障津贴、人工工资利润等一切费用； 不包括宿舍活动房。机械设备（混凝土输送泵除外）工具式安全通道、钢 筋棚、木工棚、工具式防护棚的搭设材料及人工费； 3、承包工作内容 3.1.包人工 除甲方指定的专业分包以外的基础（含人工清基）、灰土垫层以上主 体工程整体人工带辅料清包。 包含但不限于±300mm以内的人工清基、基坑抽排水、底板砖胎模（仅指人工费）、模板分项工程、钢筋分项工程（含各类焊接等）、混凝土分 项工程、架子工程，钢钉及其辅材材料均自理)，抹灰所用的胶水、分隔条，
建筑工程施工劳务合同 发包人：（以下简称甲方） 承办人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，在平等互惠的原则下，经双方切、商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围：按施工图纸、招标文件规定、图纸会审纪要及 甲方提出的变更范围以内的所有主体内容。（扣除挖土、防水、水电安装） 4、质量要求：合格（优质工程） 5、安全文明：杜绝重大伤亡事故，创省级文明工地。 第二条：劳务承包内容与范围 1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包钢筋机械。采用固定单合同，税后单价每平方米包工价为元。 2、劳务承包范围与工作内容 （一）工作内容： 1、结构主体：室内外回填土工程，基槽人工配合开挖（不包括防水层），截桩头、砂石垫层、后浇带及后浇加强带的钢筋模板混凝土、挡土墙的止水板的安装，主体框架结构模板、钢筋、砼、土建预埋件及预留洞制作安装,主体一次施工的造型沿线，造型挑板等。
2、负责混凝土的养护工作。楼层建筑垃圾的清理到甲方指定地点。 3、现场安全：按照项目部要求及规范标准搭设施工外架、安全围栏或空间安全防护脚手架。按照项目部要求及规范搭拆和维护三宝四口、五临边安全防护，施工用电按规范防护和维护。 4、配合其他承包进行的预埋、预留孔洞及吊洞封堵，负责材料到场的卸车。 （二）施工机械工具： 1、辅助机械：包括但不限于钢筋加工机械、木工加工机械、手提电锯、电钻、震动器材、照明灯具、斗车、电焊机、闪光对焊机等。（三）材料： 2、小型材料：包含所有乙方施工中的所有小型材料，（包括但不限于：三级配电用电线、扎丝、垫块、水泥支撑、配电、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、铁锹、钢锯条、麻线、扫帚、海绵胶带、丝锤、冲击钻头、绝缘胶布、安全帽、安全带、麻绳、砂轮片、金刚片等）。 3、施工用电甲方提供二级配电柜，施工用水由甲方将总水管引致施工楼层。乙方负责。 （四）承包内容中不含项目： 1、不含项目：降水、基坑护坡、安装工程（水、电）、防水工程。机械土方工程。 第三条：工期 1、本工程根据业主要求，主体工期为日历天，自年月日开工，年月日封顶。 2、乙方保证工程进度符合业主、甲方的要求、根据甲方的进度计划
工程劳务分包合同范本1 发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部 承包方(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合xx省及xx市 的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx 2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程 二、承包方式、取费标准： 1、承包方式：甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、 台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。 2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收， 工程验收以质检站验收资料为准。 3、合同单价 (1)工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。 (2)模板制安人工及材料费 《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板(16000㎡)木枋(400m3)，含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场 内二次运输等)》为 26 元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方 管理费，工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费，人工费、辅材费(隔 离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 (3) 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价 的2%。 (4) 本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。