单位房指标转让协议
In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit.
甲方:__________________
乙方:__________________
签订日期:__________________
本协议书下载后可随意修改
协议编号:YH-FS-599942单位房指标转让协议
说明:本服务协议书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。
单位房指标转让协议
甲方:身份证号:
乙方:身份证号:
甲乙双方基于客观真实的情况,协商一致,共同做出以下约定,达成如下协议,双方共同遵守:
1、甲方同意将防城港供电局职工团购房(明珠园)一栋一单元11104号98.24平米房屋指标(下称“指标”)一套转让给乙方,转让费人民币叁万元整(30000元整)。
2、甲方已与20xx年1月25日以甲方名义交纳团购房报名款叁万元整(30000元整),故该报名款和转让费共陆万元整(60000元整)由乙方于2011-11-23日之前支付到甲方的建行帐号4367-4234-9211-0167-571后,相关的权利属于乙方。
3、甲方与乙方签订此《购房指标转让协议》,在乙方与
开发商签订《商品房买卖合同》前,甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用,全部由乙方支付,乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。
4、在签订《商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。
5、争议的解决方式:
1)双方友好协商。
2)诉至房产所在地的人民法院。
6、违约责任:
1)甲方违约:甲方退还乙方所付所有费用,赔偿乙方损失贰拾万元整(200000元整)
2)乙方违约:乙方所付所有费用归甲方所有。
7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
8、本协议自20xx年11月23日起生效。
甲方:_____ 乙方:_____
日期:______ 日期:______
FS数据中心监制
Supervised by FS text Center
房屋集资名额转让协议书 甲方(卖方):身份证号: 乙方(买方):身份证号: 甲乙双方遵循自愿、公平、诚实、守信的原则,经协商签订以下买卖协议, 并共同遵守。 一、甲方自愿将坐落在湖南省常德市柳叶大道____号由常德市经济建设投资集团有限公司(甲方工作单位)待建的润景园二期商品住宅小区中的一套单位集 资福利房的购房指标转让给乙方(属期房指标,甲方承诺指标房均价为3300/平米),房屋面积待实际房屋建成后选购为准。 二、根据常德市经济建设投资集团有限公司员工购房条件,甲方已向常德市经济建设投资集团有限公司缴纳了该房屋预付款人民币壹拾肆万元整(¥140000),待签订该转让协议后,由乙方一次性全额付给甲方,并另付名额 转让费人民币壹万五千元整(¥15000)给甲方,以银行转账形式支付,甲方收到款项后出具收据给乙方。甲方应及时通知乙方一切有关润景园二期的购房信息, 剩余房款按甲方所在单位或确定的房地产开发商根据购房合同规定缴纳,并且由乙方以甲方名义缴纳(详见协议第五条),前后所有交款票据均由乙方保管。(润景园二期交房时间大概定于2014年10月),因此造成经济损失由乙方负责与甲方无关。 三、该转让协议中的期房所在栋号、楼层、面积,甲方应服从乙方意见并必 须征得乙同意后方可与开发商签订购房合同。
四、该转让协议中的期房指标转让后,甲方不承担项目建设中的任何分摊费 用及房屋交付使用后的所有物业管理费,水、电、气等费用。 五、该转让协议签订后,该单位集资福利房在办理房产登记手续时若不能直 接登记乙方的名称,甲方应主动提供自身相关证件用个人公积金按揭的方式办理 该房产的登记手续,按实际面积均价每平米三千三百元人民币(3300/平米)计算(实际房价以签订的购房合同为准)。甲房个人住房公积金按揭手续顺利完成后,乙方将无条件按月按时付与甲方因个人住房公积金按揭产生的贷款项目,乙方不得借故推托,否则视为违约。乙方享有该房的使用权,待5年过后进行产权过户手续。 六、在产权可以办理转让过户之日,甲方应积极配合乙方办理:“两证”(房屋所有权证和土地使用权证)正式过户手续,甲方不得借故推托,否则视为违约。办理“两证”所产生费用由乙方负责。 七、甲方在购买本单位集资福利房所享受的一切优惠政策在此指标转让时一 并转让给乙方享受。并协助办理相关事宜。 八、润景园二期交房时间大概定于2014年10月,若因甲方单位其它原因或因 自然灾害造成该协议中的指标房不能预期交房,延期交房时间可以延续到2015年10月,若在延期交房时间已到却还未能交房,视乙方需求而定,乙方可随时向甲方提出退还所有房款项目的要求,甲方须积极配合,并一次性退还所有房款及 转让费;如甲方所在单位退还购房房款及利息(单位如有支付),甲方需将单位 退还资金与转让费全部退还给乙方。 九、甲方不得以任何理由收回购房指标。 九、甲乙双方任意一方违约,则须支付给对方违约金人民币拾万元整。
合同编号:xxxxxxx 转让预售商品房合同范本 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:
转让预售商品房合同 甲方:xx身份证号xxx,地址:电话: 乙方:xx身份证号:xxx,地址:电话: 甲、乙双方经友好协商,就乙方购买的xx市xx路xx号xxx室房屋的《商品房预售合同》的权利义务转让给甲方一事,达成如下一致意见。 一、《预售合同》所购房地产的基本情况 1、物业类别:住宅; 2、建筑面积:xxx平方米(暂测) 3、户型:3室2厅; 4、类型:预售房地产,未交付; 5、是否设定抵押:是,乙方办理了银行抵押贷款,贷款总额为:人民币xx万元; 6、有无权利限制:无。 二、转让价格 人民币xx万元整(RMB:xx万元)。 三、支付方式与转让方式 双方约定xxx年x月x日上午x点共同至银行办理提前还贷手续,届时,由甲方支付乙方xx万元人民币房款,该款项仅用于乙方提前归还银行贷款。乙方应将从银行取得的上述房地产的他项权证和表明乙方贷款已还清注销抵押的证明文件以及任何与抵押有关的文件、合同等(原件)交甲方或其委托的律师保管、留置,否则甲方有权单方面解
除本协议。 办完提前还贷手续后,甲、乙双方应立即共同至开发商处签署《预售合同权益转让书》,并由房地产开发有限公司签章确认。 上述手续办完后,甲、乙双方应于当日房地产交易中心办理《预售合同》权益转让登记手续,即本转让房地产的权利人由xx转让登记为xx。办理完毕后,甲方应将剩余房款xx万元整(RMB:xx万元)支付给乙方。乙方如未能按约办理登记手续,甲方有权单方面解除本协议。 四、其他 上述任何手续如因非甲、乙方因素而无法当时、当日完成,双方应约定以后三日内的某一日办理余下手续。 五、违约责任 1、甲、乙双方有任何一方违反上述约定的情形,非经对方认可,均视为单方毁约,另一方有权解除合同,违约方应支付违约金xx万元(RMB:xx万元)。 2、本协议中,甲方行使本合同约定的单方解除合同权利时,乙方应在三日内将甲方已付房款退还甲方,并支付违约金xx万元(RMB:xx万元),每逾期一日,按每日万分之五计逾期违约金。 六、随附义务 在办理转让手续过程中,双方应相互配合,出现任何意外情况应相互通知,同时乙方应配合甲方与开发商办理有关交接手续。 七、诚信与协商 双方在履约过程中应保持最大的诚信,如有争议,双方可另行协
编号:_____________转让协议书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日
甲方: 乙方: 经甲、乙又方到场共同反复协商,自愿达成以下协议,共同遵守执行: 一、即日起甲方将位于_____________________所经营的_____________________等所有业务,包括其所有的____________________________内__________________________________等财物一并转让给乙方继续经营。 二、转让价款:乙方向甲方支付转让价款人民币______________元,大写___________________。 三、价款支付方式:____________________________。 四、保证金: 甲方同意在收取乙方转让价款时,先收取_______万元,余下的_______万元作为保证金,期限_______个月(_______日),用于保证本协议的履行,保证期限满后,若甲方无其他债权债务以及其引发的经济民事纠纷。保证金在_______年_______月_______日全额退还。甲方的债权债务与乙方无任何关系。若甲方有其他债权债务产生的一切后果由甲方负责。 五、用户维护: 甲方自即日起不再负责____________________________的_____________________工作,包括 ___________________________________等均由乙方负责,今后与甲方无关。 六、违约责任: 若任何一方违约,均应向权利被侵害的一方支付违约金______________元整。 本协议一式_______份,甲`乙双方各执_______份,自签订之日起生效。 甲方: _______年_______月_______日 乙方: _______年_______月_______日
编号:_____________ 经济适用(棚改)建房指标 转让协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日
甲方(转让方): 乙方(受让方): 甲方在公司有一套经济适用(棚改)建房指标(含配套的车库或杂房)进行有偿转让。本协议以本着“平等自愿”的原则和维护、履行双方的权利与义务。经甲、乙双方共同协商一致达成如下协议事项: 一、甲方必须要保证对转让的建房指标有清晰、合法的使用、处置权,不含虚假内容。否则造成的损失按照本协议中的违约事项由甲方负责。 二、甲方自愿将其名下在公司的一套经济适用(棚改)房建房指标(含车库或杂房在内。车库或杂房名额是通过交款报名,抓阄分配,全凭个人手气,甲方不保证有车库或杂房)转让给乙方,不反悔。 三、建房指标作价及付款方式:建房指标(含车库或杂房在内)作价_______万元,乙方一次性付给甲方(甲方收款后须开具收款收据)。甲方不得以任何理由再向受让方收取任何费用。 四、本协议甲方已按照公司的交款时间和金额已分别交建房款_______元,车库款_______元。签订本协议时乙方应凭甲方的交款单据一次性付清。 五、按政策规定该房产首次办证是对甲方办理,该房的相关证件归乙方所有及保管。待政策允许该房屋办理过户手续时,甲方无条件协助乙方办理过户手续。不论是首次办理房产相关证件还是将来办理过户手续所产生的办证费用均由乙方负担。 六、本协议为经济适用(棚改)建房指标转让,今后与本协议内房屋产权相关的收益或支出全部由乙方享有和负责,甲方无权享受也无义务负责。如政策方面需甲方配合,则甲方有义务且需无条件配合,不得以任何理由和形式拒绝。所产生的相关费用则由乙方支付,乙方也不得以任何理由和形式要求甲方出钱。 七、甲、乙双方签字后本协议即产生法律效力,双方无论房价如何变化均不得以任何理由和形式反悔。如出现反悔则按照如下办法处理: 1、如甲方反悔,则甲方应及时归还乙方所付的全部房款和建房指标转让费外,还须另支付违约金陆万元给乙方,并按反悔时市场商品房房价差额赔偿给乙方。 2、如乙方反悔,则甲方收取乙方的转让费不再退还给乙方,另乙方还需赔偿因乙方反悔而产生的相关费用给甲方。 乙方反悔时,甲方允许乙方将此协议转让给丙方或丁方,其协议效力与乙方同等。乙方转让此协
编号:MF-2007-01 商品房买卖合同 示范文本 (2007版) 福建省建设厅 监制 福建省工商行政管理局
商品房买卖合同说明 1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款中专业用词理解不一致的,可向当地房地产行政管理部门咨询。 2、当事人在签订合同时应认真核对,以确保各份合同内容一致。建议在律师指导下签订本合同。 3、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定。在【】中选择内容,以划√方式选定,未选择的打×;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除。 6、出卖人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与买受人协商的条款,应当符合《中华人民共和国合同法》有关格式条款的规定。 7、未经福建省建设厅和福建省工商行政管理局批准,任何单位和个人不得擅自印制、出售本合同文本。 8、本合同条款由福建省建设厅和福建省工商行政管理局负责解释。
商品房买卖合同 (合同编号:) 合同双方当事人: 出卖人: 注册地址: 营业执照注册号: 企业资质证书号: 法定代表人:联系电话 邮政编码: 委托代理人:×联系地址:× 身份证号码:× 邮政编码:×联系电话:× 委托代理机构:× 注册地址:× 营业执照注册号:× 代理机构经当地房地产行政主管部门备案号:×法定代表人:×联系电话:× 邮政编码:× 买受人: 【本人】【法定代表人】姓名: 国籍:中国【身份证】号码
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-042167 快递公司转让合同(合同范
快递公司转让合同(合同范本) 快递公司转让合同(一) 甲方(出让方):身份证号: 乙方(承接方):身份证号: 兹有甲方需转让本人承包的申-通快递业务,经申-通快递公司同意,甲、乙双方就有关事项达成以下协议: 一、转让日期:**月日。 二、转让金额:人民币元(大写:元)。 三、双方约定,转让前有关甲方经手的快递业务及有关问题、纠纷由甲方负责完成,乙方不承担此责任;转让后有关快递业务及问题、纠纷等由乙方承担,与甲方无关(甲方交待、乙方认可的遗留问题除外)。 四、甲方滞留的快件有件,单号分别为:。 五、甲方转让后,乙方有业务操作方面的问题需要请教,甲方应及时给予解答。 六、此协议一式叁份,甲、乙双方各执一份,签字生效,申-通快递公司留存一份。 甲方(签字):乙方:(签字):
年月日 快递公司转让合同(二) 转让方:(公司)(以下简称甲方) 地址: 法定代表人:职务: 委托代理人;职务: 受让方:(公司)(以下简称乙方) 地址: 法定代表人:职务: 委托代理人:职务: 公司(以下简称合营公司)于年月日在深圳市设立,由甲方与合资经营,注册资金为币万元,其中,甲方占%股权。甲方愿意将其占合营公司%的股权转让给乙方,乙方愿意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定,经协商一致,就转让股权事宜,达成如下协议: 一、股权转让的价格及转让款的支付期限和方式: 1、甲方占有合营公司%的股权,根据原合营公司合同书规定,甲方应出资币万元,实际出资币 万元。现甲方将其占合营公司%的股权以币万元转让给乙方。 2、乙方应于本协议书生效之日起天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式分次(或一次)支付给甲方。 二、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则甲方应当承担由此引起一
团购房屋指标转让合同范文 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 甲、乙双方基于客观真实的情况,在平等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,双方共同遵守: 一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套(包括地下停车位)。 二、该住房项目位于 ,具体位置以团购房合同为准。 三、该住房价格、面积以团购合同为准。 四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。 五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。 六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。 七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之
日起二日内,及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任。若甲方及时通知后,乙方未及时交纳,所造成的后果由乙方承担。 八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方。 九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币:(¥元)。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币:(¥元),以上两项合计人民币:(¥元)。 十、乙方应在年月日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。 十一、甲方与乙方签订此《购房指标转让协议》,在乙方与开发商签订《商品房买卖合同》前,甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用,全部由乙方支付,乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。 十二、在签订《商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。 十三、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除。 十四、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金: (¥元)。 十五、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
单位房指标转让协议 单位房指标转让协议 卖方(甲方): 联系方式: 买方(乙方): 联系方式: 卖方公证人(甲方公证人): 联系方式: 买方公证人(乙方公证人): 联系方式: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国都市房地产治理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产,达成如下协议: 第一条:房屋差不多状况 甲方所售房屋位于(路号), 号楼,东单元六楼东户,主房建筑面积平方米,储藏室平方米,水电暖及通信设施均齐全。 1、甲方自愿将房屋出售给乙方; 2、乙方自愿购买上述房屋; 3、甲方系本合同项下房屋的所有权人,甲方保证已向乙方如实陈述上述房屋权属状况及其他差不多状况,且保证该房屋不受他人合法追索; 4、甲乙双方公证人系与双方无任何血缘关系的中华人民共和国合法公民,且对该房屋买卖的有关事项清楚明确。 第二条:房屋价格 甲乙双方约定房屋的成交总价格为(人民币)元整(大写:元整)。该价格包括附属设施及其他配套设施的转让费用。
第三条:房屋付款及过户等相关相应费用的缴纳 1、乙方应在本合同签字生效当日,将房屋总价款元人民币一次性全部付清,甲方同时将该房屋及其附属设施(包含储藏室)移交给乙方,由乙方完全占有该房屋及其附属设施,甲方不得干预; 2、甲乙双方约定:该房屋办理过户手续时,甲方需无附加条件,积极协助乙方办理过户,过户费用应由方在办理过户手续时向相关部门交付; 3、凡法律、政策规定的有关该房屋的应由甲乙双方负担的一切税款和费用均有甲乙双方共同承担; 4、截至本合同签订之日,甲方因使用该房屋产生的各项未结费用应有甲方承担(各项费用包括:水、电、煤气、天然气、暖气、有线电视、电话、宽带以及物业治理等费用)。 5、合同签订当日,乙方需在甲方的协助下对房屋及其附属设施等进行验收,完成上述各项后,双方签署交付单,确认完成交付; 6、待房产买卖手续办理完后,水表、电表、煤气表、天然气表、有线电视等相关设施的更名手续应由甲方协助办理。 第四条:甲乙双方需充分认识的相关条款,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同 1、由于公司职工房产手续尚在集中治理中,自房屋交付至正式办理房产过户手续尚需一定时刻,合同双方对此已有清醒认识,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同; 2、自房屋交付至办理正式的房产过户手续期间因法律、政策造成前述税款和费用的增减以及房价波动所带来的风险,合同双方已有清醒认识,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同; 3、本合同自签订当日甲方将房屋交付乙方。该房屋的损毁、灭失的风险,自房屋交付之日起转移至乙方,乙方对房屋现有状况(指建筑质量、室内装修、配套设施、小区环境等)做了充分了解,无任何异议,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同; 4、由于本房产系公司职工集中治理的房产,甲方承诺在乙方使用该房产时,公司规定的同意甲方享有的关于该房产的一切福利转由乙方享有,甲方不向乙方以任何理由要求支付。公司和相关其他部门要求甲方支付的各项费用(各项费用包括:水、电、煤气、天然气、有线电视、电话、宽带以及物业治理等费用),转由乙方支付,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同; 5、由于本房产系公司职工集中治理的房产,甲方承诺在乙方使用该房产期间,若公司要求或同意置换房屋,该房屋所享有的置换福利应由乙方享有,甲方应无条件协助乙方置换,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同;
编号:_________________ 个人房产转让协议书范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日
转让方(以下简称甲方) 甲方:身份证号: 受让方(以下简称乙方) 乙方:身份证号: 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事,达成转让协议,以共同遵守。为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定,订立合同如下: 第一条房产坐落、位置、结构、层 次和附属设施 1、本合同所出售房屋坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充) 2、该房屋为:楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),房屋的建筑面积___平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、
实际使用面积___平方米。 3房屋质量:装修状况,其他条件为,该房屋(□已/□未)设定抵押。(不足部分可以补充) 4、该房地产产权类型:(有房产证或国土使用证) 5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为:国有土地使用权证号为:共有权证号为:该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让,该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6、房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实,必须保证其对转让房产拥有完全的所有权,保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷,保证该房屋不受他人合法追索,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外,有关按揭、抵押、债务、税项、未结款项及租金等,甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿,与乙方无关。
编号:FB-HT-05021 指标房转让协议书Index House Transfer Agreement 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:x原创设计
指标房转让协议书 指标房转让协议书 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 甲乙双方基于客观真实的情况,协商一致,共同做出以下约定,达成如下协议,双方共同遵守: 1、甲方同意将防城港供电局职工团购房(明珠园)一栋一单元11104号98.24平米房屋指标(下称“指标”)一套转让给乙方,转让费人民币叁万元整(30000元整)。 2、甲方已与20xx年1月25日以甲方名义交纳团购房报名款叁万元整(30000元整),故该报名款和转让费共陆万元整(60000元整)由乙方于2011-11-23日之前支付到甲方的建行帐号4367-4234-9211-0167-571后,相关的权利属于乙方。
3、甲方与乙方签订此《购房指标转让协议》,在乙方与开发商签订《商品房买卖合同》前,甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用,全部由乙方支付,乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。 4、在签订《商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。 5、争议的解决方式: 1)双方友好协商。 2)诉至房产所在地的人民法院。 6、违约责任: 1)甲方违约:甲方退还乙方所付所有费用,赔偿乙方损失贰拾万元整(200000元整) 2)乙方违约:乙方所付所有费用归甲方所有。 7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。 8、本协议自20xx年11月23日起生效。 甲方:_____乙方:_____ 日期:______日期:______
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 单位房指标转让协议范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。
可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 单位房指标转让协议范本 甲方:_______________________ 乙方: ______________________ 签订日期:年月日 单位房指标转让协议
甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 甲乙双方基于客观真实的情况,协商一致,共同做出以下约定,达成 如下协议,双方共同遵守: 1、甲方同意将防城港供电局职工团购房(明珠园)一栋一单元201920194号98.24平米房屋指标(下称“指标”)一套转让给乙方,转让费人民币参万元整(30000元整)。 2、甲方已与2019年1月25日以甲方名义交纳团购房报名款参万元整(30000元整),故该报名款和转让费共陆万元整(60000元整)由乙方于2019-2019-23日之前支付到甲方的建行帐号4367-4234-922019- 020197-571后,相关的权利属于乙方。 3、甲方与乙方签订此〈〈购房指标转让协议》,在乙方与开发商签订〈〈商品房买卖合同》前,甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用,全部由乙方支付,乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。 4、在签订〈〈商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。 5、争议的解决方式: 1)双方友好协商。 2)诉至房产所在地的人民法院。 6、___________________________ 违约责任:
编号:_____________ 商品房买卖合同 出卖人:______________________________ 买受人:______________________________ 签订日期: _______ 年______ 月 _____ 日
合同当事人:出卖人;注册地址;营业执照注册号;资质证书号;法定代表人;联系电话;邮编, 商品房买卖合同编号。委托代理人;地址;邮编;联系电话. 委托代理机构; 注册地址; 营业执照注册号;资质证书号;法定代表人;联系电话;邮编. 买受人; 住所(址); 国籍;性别;出生年月; 【身份证】【护照】【营业执照注册号】邮编;联系电话. 委托代理人;国籍; 住所(址); 邮编;联系电话. 委托代理机构; 注册地址; 营业执照注册号;资质证书号;法定代表人;联系电话;邮编. 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条项目建设依据 出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权,面积平方米,规划用途为,土地使用年限自年月日至年月日止。 出卖人经批准,在该地块上投资建设商品房。 该项目的有关批文如下: 1、《国有土地使用证》 颁发机关:;编号:; 2、《建设工程规划许可证》 颁发机关:;编号:;
3、《建筑工程施工许可证》 颁发机关:;编号:. 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 1 、该商品房作为现房,出卖人已于20年月日向武汉市城市综合开发管理办公室备案。 2 、该商品房作为预售商品房,已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的《武汉市商品房预售许可证》,编号为武开管预售[]号。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第【幢】【座】单元层 号房。 该商品房所在楼宇的主体结构为结构,建筑物地上层数为层,地下层数为层。 该商品房的用途为,层高为米。该商品房户型结构为房厅厨卫,圭寸闭式阳台个,非圭寸闭式阳台个(见附件一) 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部位与共用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二) 如无特别约定,该商品房在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、车库等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。 第四条买受人所购商品房所在项目的基本情况 1、绿地率%,道路建筑面积平方米,物业管理用房建筑面积平方米,社区居委会用房建筑面积平方米; 2、停车场建筑面积平方米; 3、会所建筑面积平方米; 4、其它: 第五条计价方式与价款 该商品房【属于】【不属于】政府定价的商品房。 出卖人与买受人约定按下列第种方式计算该商品房价款: 1、按建筑面积计算,该商品房单价为(币)每平方米元,总金额(币)千百拾万千百拾元整。
指标房转让协议范本 Model agreement of target house transfer 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01
指标房转让协议范本 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号: 甲乙双方基于客观真实的情况,协商一致,共同做出以下约定,达成如下协议, 双方共同遵守: 1、甲方同意将__________房屋指标(下称“指标”)一套转让给乙方,转让费人民币叁万元整(30000元整)。 2、甲方已与________年____月____日以甲方名义交纳团购房报名款叁万元整(30000元整),故该报名款和转让费共陆万元整(60000元整)由乙方于-11-____日之前支付到甲方的建行帐号__________后,相关的权利属于乙方。
3、甲方与乙方签订此《购房指标转让协议》,在乙方与开发商签订《商品房买卖合同》前,甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用,全部由乙方支付,乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。 4、在签订《商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。 5、争议的解决方式: 1)双方友好协商。 2)诉至房产所在地的人民法院。 6、违约责任: 1)甲方违约:甲方退还乙方所付所有费用,赔偿乙方损失贰拾万元整(00元整) 2)乙方违约:乙方所付所有费用归甲方所有。 7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。 8、本协议自________年____月____日起生效。 甲方:乙方:
编号:_________________ 单位房指标转让协议范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日
单位房指标转让协议 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 甲乙双方基于客观真实的情况,协商一致,共同做出以下约定,达成如下协议,双方共同遵守: 1、甲方同意将防城港供电局职工团购房(明珠园)一栋一单元11104号98.24平米房屋指标(下称“指标”)一套转让给乙方,转让费人民币叁万元整(30000元整)。 2、甲方已与2011年1月25日以甲方名义交纳团购房报名款叁万元整(30000元整),故该报名款和转让费共陆万元整(60000元整)由乙方于2011-11-23日之前支付到甲方的建行帐号4367-4234-9211-0167-571后,相关的权利属于乙方。 3、甲方与乙方签订此《购房指标转让协议》,在乙方与开发商签订《商品房买卖合同》前,甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用,全部由乙方支付,乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。 4、在签订《商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。
5、争议的解决方式: 1)双方友好协商。 2)诉至房产所在地的人民法院。 6、违约责任: 1)甲方违约:甲方退还乙方所付所有费用,赔偿乙方损失贰拾万元整(200000元整) 2)乙方违约:乙方所付所有费用归甲方所有。 7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。 8、本协议自2011年11月23日起生效。 甲方:乙方: 日期:日期:
权益转让协议书 甲方(卖方):身份证号: 电话:住址: 乙方(买方):身份证号: 电话:住址: 甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下: 一、该房屋权属状况如下: 1、甲方于年月日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号:),该合同约定:甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋): 房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号:)。 上述合同已由登记备案,由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。 2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。 二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币元整买卖该房屋,甲、乙双方间的实际付款方式如下: 1、乙方于签约后日内以方式,支付甲方房款人民币元整; 2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前日,支付甲方其余房款元; 3、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。 三、甲方的义务为: 1、甲方负责获得开发商同意,进行房屋的权益转让;
2、甲方应在年月日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续; 3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方,待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方; 四、乙方的义务: 1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用; 2、该房屋的维修基金由乙方承担; 3、乙方应在年月日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续; 五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,反悔不出售该房地产给乙方,则乙方有权单方面终止本协议,同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金,并且甲方应返还乙方支付的所有房款; 六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,乙方反悔不购买上述房地产,则甲方有权单方面终止本协议,同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金; 七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款,每逾期一日,应支付甲方违约金(违约金为乙方未付款的万分之三)。逾期超过三十天,甲方有权单方面解除本协议,乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金; 八、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后,七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的,逾期达15日,则视为违约,同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。 九、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份。 甲方(签字):乙方(签字): 时间:时间:
甲方: 乙方: 本着互惠互利的原则,在公平公正的基础上,经甲乙双方友好协商,达成如下协议: 1、甲方将一台____________年生产的________________________转让给乙方,该设备整机编号为________________________,发动机编号为________________________ 2、转让价格为人民币________________________,货款一次性全部付清给甲方。 3、该车转让前所产生的一切产权或经济纠纷由甲方自行负责,与乙方无关。转让后,该车以后一切的责任及纠纷由乙方自行负责,与甲方无关。 4、转让设备为旧机,质量标准和设备状况乙方现场检验试驾为准,乙方对转让设备车况完全接受并自愿购买,甲方对所转让设备不三包不退换。转让后乙方不能以该设备质量不好及其它故障为由向甲方索赔和退换。 5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。协议自双方签字盖章后生效,如出现纠纷,可到当地人民法院解决。 6、备注________________________________________________ 甲方:乙方: 身份证号:身份证号: 联系电话:联系电话
签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 一、核实确认对方当事人的主体资格 1、合同对方为自然人: 核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之),确认其真实身份、行为能力及资信状况,最好是以钱款两清的方式来交易,以避免风险。 2、合同对方为“其他组织”: (1)对方当事人为个人合伙或个人独资企业,核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致;由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。(2)法人筹备处:确认经办人身份及股东身份,加盖法人筹备处和股东公章。 3、合同对方除加盖公章、私章外,要亲笔签名。 (1)在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方(如验收单上)都要注意签字方的身份,是否具有合法的授权委托书,否则签字可能会变为个人的行为,最好在涉及到对方签字的地方都加盖公司的印章加以确认。 4、合同对方为法人: (1)到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况,确定其真实性;特别注意营业执照上的公司名称,上对方名称和企业营业执照上的名称保持一致,还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。 (2)一般而言,合同上会要求有企业法定代表人的签字,在此应确认在此处签字的人的身份,如果不是法定代表有人,则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书,并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明
购房指标转让协议书 甲方(卖方):身份证号: 电话:住址: 乙方(买方):身份证号: 电话:住址: 甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就新兴农场第三期一套集资房指标(该房屋权属面积约110 平米)转让事宜,签定本协议,协议内容如下: 一、房屋性质:本房屋是由新兴农场集资的名义兴建,具有市场化运作的团购性质的商品房,甲方是广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司员工,现有一个购买一套110平方米的购房指标。 二、转让金额及支付方式:因该房屋尚在筹建阶段,甲方同意将该房屋(包括所附带的杂物房等附属设施)购房指标转让给乙方,购房指标转让价格为人民币:叁万元整(¥:30000.00)元),乙方在签订本协议后须一次性向甲方付清该购房指标转让款。 三、甲方的权利和义务: 1、在签订本协议后,应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握。甲方有义务协助乙方及时按新兴农场的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。 2、在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理该房产过户的一切相关手续,除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,甲方不得再要求乙方支付其它的费用。 3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建并且乙方无过失的,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款及其它已支付款项。如因乙方过失导致房屋停建以及不能办理该房屋的购房事宜的后果,则甲方不退回乙方本房屋指标转让费人民币:叁万元
整(¥:30000.00)元。 4、甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人。 5、当房屋建成并交房时,甲方应及时将房屋钥匙交给乙方,不得反悔。 四、乙方的权利和义务: 1、在签订本协议后,乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按新兴农场的要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用。 2、在该房屋未办理产权过户之前,乙方不得将该房屋转让他人,否则视为违约,将按违约条款支付违约金。 3、乙方已承诺不得涉及以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款。 4、本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约。 五、违约责任: 1、本协议签订后,甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人,导致乙方未能购买该房屋的,视甲方违约,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并进行赔偿。乙方违约或终止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费,但应返还乙方已支付的购房款。 2、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方原因(如不能按时交清房款及手续费等)造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。 3、在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则乙方以违约论处。 4、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,也不视为双方违约。按本条解除协议时,甲方应退还给乙方已付全部款项(包括已付购房指标转让费,购房款)且不支付利息。
最新商品房买卖合同1 卖方(以下简称甲方):______________________ 买方(以下简称乙方):______________________ 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法取得北京市_____区(县)__________地块的国有土地使用权,土地面积为_____平方米,土地使用年限___年,自___年___月__日至____年__月__日止,国有土地使用证号为________。甲方在上述地块上建设的_____________现已竣工,取得房屋所有权证(证号为______),经北京市房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市商品房外销销售许可证号为京房市外证字第______号。 乙方自愿购买甲方的______房屋,房屋用途为______。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。 第一条_____________房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为 _______平方米(包括套内建筑面积_____平方米,分摊的共有共用建筑面积____平方米),共有共用部位详见附件二。土地使用面积为_______平方米(含共有共用面积)。土地使用期限自房屋产权过房之日起至____年__月__日止。 上述面积已经北京市房屋土地管理局测绘。 第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米____币____元,价款合计为(大写)___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整(小写____元)。乙方预付的定金____元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。 第三条乙方同意____年__月__日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。 甲方指定银行:___________________ 银行帐号:_____________________ 第四条甲方同意在____年__月__日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:____________________。 甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。