发包人：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据工程施工的需要，甲方将施工过程中的劳务作业分包于乙方，经乙方自愿申请，甲方考察，确认同意乙方作为甲方的全职施工队。本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：
乙方应该遵守甲方的各项规章制度，双方经协商一致，签订本合同。甲乙双方应共同遵守、严格履行。
一、定义
在本合同中，下列词语除另有约定外，应仅具有本条件所赋予的含义。
1.1“客户”是指与甲方签订了合法有效家庭装修施工合同中的单位或个人。1.2“家庭装修施工合同”是指甲方与客户签订的合法有效的家庭装修施工合同，以下简称“施工合同”。
1.3“施工地点”是指施工合同中，甲方与客户约定的施工场所。
1.4“施工日期”是指施工合同中，甲方与客户约定的施工日期。
1.5乙方在接受甲方委托完成相关施工内容前应对“施工合同”中相关条款予以充分理解。
二、施工内容
2.1甲方将施工合同中施工内容委托给乙方施工前，应将施工内容（包括设计图、预算表等）明白无误的告知乙方。
2.2乙方同意甲方委托后，即意味着：
2.2.1乙方无条件的接受施工合同中与施工内容有关的甲方与客户约定的所有
条款。
2.2.2乙方必须完成上述施工内容中所有项目。
2.2.3未经甲方同意，乙方不得擅自中断或修改施工合同中的所有内容。
三、工期
3.1施工前，乙方应根据施工合同要求，在3日内向甲方提供施工进度表，并经甲方书面确认同意。经甲方同意后，乙方应严格按照施工进度表施工，甲方工程部的施工监察人员有权督促；
3.2如乙方有严格按下料程序下料，但公司配送的材料商出现拖延送货时间的或公司其它方面原因而引起停工延误工期，乙方需在停工当天填写延期说明单送交工程部，否则工程竣工后再提及，公司可不予采纳，所造成的后果及违约金均由乙方全部承担；
3.3因以下原因引起的工期延误，乙方必须认真填写延期证明单并严格签证，因未做签证引起的相关责任由乙方负责。
（1）设计变更和工程量的增加；
（2）因恶劣天气等不可抗力原因；
（3）因客户原因引起的：如主材未及时提供到位，主材质量问题引起的返工等；
3.4若因甲方或客户恶意拖延进度款时，由公司工程部出具停工通知单予乙方，乙方必须按公司要求配合暂停施工，在此期间延误日期与乙方无关。
3.5工程部施工监理有权督促乙方按施工进度表各工序如期进行，中间工序一旦出现延期，施工监理会提出或开具调整通知书，乙方如拒绝执行或不听劝告，最终引起工期延误，除负延期责任外，另行一次罚款50元。
3.6工程竣工出现延误工期（指竣工工期扣除有效延期签证天数较合同工期仍延迟的），且业主又按合同给予扣款，其所扣的款额及因此而引起的其他连带责任
全部由乙方负责。
3.7工程竣工出现延误工期，但业主予以谅解的且未按合同扣款的，公司将对乙方酌情处其每1天10—30元的处罚，以示警戒。
3.8因公司其它原因，包括设计部方面的问期引起的工期延误，乙方做好延期说明则无责任，除此外造成的一切后果，公司概不负责。
四、材料管理
材料的购买
4.1材料购买范围划分：甲乙双方购买材料范围在本合同补充协议中1约定。
4.2材料购买责任：
（1）甲方统一配送范围的材料购买：①甲方负责材料下料单的复核、传真下料单通知材料商发货并配合乙方确定送料时间，②乙方需提前三日对材料下料及提出到料时间要求、材料挑选、催促、接收、验收、使用和保管，乙方未按甲方规定时间下料而造成的全部损失由乙方自己承担。
（2）乙方自行购买范围内的材料购买：①甲方负责对乙方购买的材料品牌、质量的复核。②乙方负责购买及使用。
材料的下料、验收、使用和保管
4.3材料计划：乙方应当在开工前按照施工内容制作材料预算，按照施工日期安排好材料分批进场并制作计划清单，并取得客户的书面确认，否则相关损失由乙方承担。
4.4材料下料：乙方应负责开具材料下料单，并对下料材料名称、规格、品牌、数量负责，甲方有权复核并修正下料单。
4.5 材料到货催促及接收：乙方应负责材料的到货催促及接收。
4.6材料验收：材料到达施工现场，乙方应及时通知客户及监理当场验收并签字确认，未验收、验收不合格的材料不准使用，否则一切损失由乙方承担。
4.7 材料的使用和保管：乙方负责材料及成品、半成品在施工现场的安全，由于保管不善造成材料的损失由乙方负责。
4.8材料的补料：材料配送允许补货，如乙方开具材料配送超过两次（不含两次）。超出部分的材料搬运费由乙方自行承担，从随后拨付工程款总额中扣除，如遇施工项目临时变更而出现的材料补充，由甲方负责安排。
4.9材料的更改：甲方采购提供乙方材料必须符合市场批发价要求.如发现在同等材料同等质量同等服务的材料商对比下偏离市场批发时价，甲乙双方协商处理，乙方必需保证施工的工程不受任何影响，如受到影响，一切责任由乙方负责.
4.10客户提供材料的计划、接收、验收、使用、保管：由客户购买的主材乙方要提前七日配合甲方的设计师开出清单交于客户。负责协同客户接收、验收，并对材料的保管负有责任。
五、施工管理
5.1乙方在施工期间，应时刻保证现场的清洁卫生。
5.2乙方在施工期间，应自觉遵守国家、地方的有关法律、法规及当地物业管理部门的规章制度。
5.3乙方不得在施工现场留宿任何施工人员，特殊情况应申报甲方批准后方可留宿。
5.4乙方在施工期间应尊重客户的风俗习惯，自觉维护客户的合法权益。
5.5未经客户允许，乙方不得私拿、私用客户的材料、设备（包括拆旧材料）等一切归属于客户的财产。若有违反引起客户投诉，将由乙方承担一切连带损失。
5.6乙方应严格遵守甲方指定的有关工程管理方面的各种规章制度，并服从甲方指定的代表的管理。
5.7乙方违反甲方制定的有关施工管理方面的各种规章制度的行为，甲方有权制止并对违规行为进行处罚，乃至追究进一步的违约责任。
5.8甲乙双方现场施工管理责任其他约定在本合同补充协议2、3中约定。
六、质量与安全
质量要求
6.1甲方根据国家和当地有关家庭装修质量标准或其他相关国家、地方标准对施工质量及补充协议中约定的质量验收要求进行验收。
6.2乙方按照施工内容，精心组织施工，保证工程质量。
6.3乙方施工质量达不到国家或地方验收规范规定，应进行整改，甲方也有权要求乙方对不符合国家或地方验收规范规定的装修质量标准的部分进行整改，整改费用及相关损失由乙方承担；若乙方施工质量低劣又无法挽救的，则由乙方负责赔偿全部损失。
6.4甲乙双方施工质量要求及其他约定在本合同补充协议2、3中约定。
质量验收
6.5乙方必须严格按照国家和地方的相关标准进行隐蔽工程的施工。
6.6乙方在每道工序完成后必须及时通知甲方、客户进行验收，验收合格签字后，方可进行下一道工序的施工。
6.8乙方未经甲方和客户验收而自行将隐蔽工程封闭的，甲方和客户有权要求对已隐蔽的地方进行验收，由此产生的损失，由乙方承担。
6.9甲乙双方质量验收要求其他约定在本合同补充协议1中约定。
施工安全
6.10乙方应注意自身安全保护。
6.11乙方必须认真贯彻国家、地方、公司有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。施工中乙方若由于违反上述规定而发生伤亡事故的，所造成的全部损失由乙方自行负责，与甲方无关。
6.12施工现场乙方自行施工所需要的施工机械，设备由乙方自行解决。乙方应保证其使用的施工机械，设备符合相关标准，或乙方未正确、规范使用这些施工机械、设备，所造成的全部损失由乙方负责。
6.13乙方在施工期间，使用煤气、水、电、火应注意安全，因使用不当所造成的损失，均由乙方负责；因乙方原因造成的火灾事故，所造成的全部损失和人员伤亡由乙方负责。
6.14工程施工人员（包括但不限于所有参与施工的工作人员、现场管理人员等）均系乙方雇员，仅与乙方存在相关劳动或雇用关系，其所有劳动工资、社会保险、建设工程意外保险及其它相关法定雇主之义务均由乙方一并承担，工程施工人员就其施工内容向乙方负责，乙方就施工工程的整体施工质量向甲方负责。
6.15甲方协助乙方办理行业协会及其他相关主管部门规定的人员培训工作，费用由乙方自理。
6.16甲乙双方施工安全要求其他约定在本合同补充协议2中约定。
七、承包合同价款与支付
承包合同价款
7.1 本合同价款方式：采用固定价款的方式。
7.2 结算总价计算方法：
结算总价=（工程承包价+签证项目造价）-（现场实际发生人工费用、材料费用）；
7.3工程承包价=工程直接价+杂项费（施工合同）× 0.68折；
7.4签证项目造价=现场业主确认签证工程量×客户合同单价表中的单价×0.68折；
人工费支付
7.6支付方式：甲方按照工程进度直接支付乙方人工费用，支付时间及额度在本合同补充协议1（流程）中约定，甲方对人工费的支付仅对乙方负责，由乙方对其下属工人负责，因各种原因引起的工人纠纷，均与甲方无关，一切责任均由乙方负责。
7.7乙方在申请人工费用时，必须同时附上相关工程验收单及签证单，一并交与财务部，具体事宜详见本合同：补充协议1（流程）；
7.8由于乙方或施工队员的不良行为，致使施工项目发生罚款或减少结算款项，乙方将承担由此而给甲方造成的全部损失。
材料费代付
7.9甲方统一配送范围的材料付款：
（1）甲方统一配送材料由甲方负责付款。
（2）特殊原因，需由乙方采购，由乙方支付。甲方在人工费进度款同期支付给乙方。
7.10乙方自行购买范围内的材料付款：
（1）乙方自行购买范围内的材料付款由乙方支付。
（2）如遇特殊材料或价格较高及数量较大的材料可申报公司协调购买。
7.11 材料搬运费用的代付：
（1）甲方配送的材料，如材料商有提供运输和搬运，则费用由甲方代付给材料商；
（2）甲方配送的材料，如材料商无提供运输和搬运，则费用由乙方付给材料商；（3）乙方自行购买的材料，则费用由乙方支付给材料商；
八、工程变更
8.1 变更方式
（1）项目变更：分为合同内项目变更和合同外增加项目变更。乙方根据设计师提出的设计变更意见或设计变更单进行更改。
（2）材料变更：乙方依据甲方提出的材料变更单进行变更。
8.2 变更责任确定
（1）项目变更：
合同内项目变更价款确定：
①由客户签字确认，设计无误，乙方现场施工错误造成更改项目，费用由乙方承担。
②由客户签字确认，设计无误，施工过程中客户提出设计变更意向，并通过设计师进行设计变更，乙方进行现场签证手续办理，乙方按客户认可的现场签证单数量进行合同价款增减。未办理签证手续，费用由乙方承担。
③设计有误，乙方未向设计师或甲方提出变更要求并已施工项目，费用由乙方承担。
④设计有误，乙方向设计师提出变更书面要求，设计师未采纳并要求按原设计施工的项目，乙方不承担责任。
合同外增加项目变更责任确定：
①业主提出设计变更意向，并通过设计师进行设计变更，乙方进行现场签证手续办理，乙方按业主认可的现场签证单数量进行合同价款增减。未办理签证手续，费用由乙方承担。
②业主提出设计变更意向，乙方进行现场签证手续办理，业主拒绝确认签证项目，甲乙双方另行协商解决办法。
（2）材料变更：乙方依据甲方提出的材料变更单进行材料变更价差确定。
8.3 其他现场无甲方认可的变更资料，均视为乙方自行变更，责任及费用由乙方自行承担。
8.4乙方必须严格按预算项目和图纸施工，有变更需认真做好签证手续，未经业主签证的任何口头的增项变更可拒绝施工，否则因此引起的返工和款项的纠纷由乙方自行负责。
8.5严禁乙方私自与业主变更增减项、私自收取施工费用，一经公司发现，从重处罚，直至开除并没收保证金。
九、竣工验收及结算
竣工验收及现场移交
9.1 验收方式：分为内部验收和业主验收两个阶段。
9.2 验收要求：
（1）资料要求：具备完整的材料验收资料、质量验收资料、设计变更文件、工程签证单。
（2）验收人员要求：内部验收要求设计师、工程监理、乙方到场；客户验收要求设计师、工程监理、乙方、客户到场。
9.3 验收过程：验收过程由监理主持，并由监理、设计师、客户提出整改要求，
多方协商解决方案。
9.4 整改手续：监理根据验收记录，填写整改通知单，并明确整改时间，跟踪整改进度。乙方拒绝进行整改或拖延整改时间则应该承担违约责任。
9.5 竣工验收证书的签认：乙方整改完毕后，监理通知客户进行现场察看，进行竣工验收证书的签认，并办理移交现场手续。
竣工结算与资料移交
9.6工程竣工验收证书经客户认可并收回尾款后7天内，乙方向甲方递交工程竣工
所有完整资料，包括：
①竣工结算报告；
②各工序完成验收单（砌墙粉刷验收单、隐蔽工程强弱电验收单、隐蔽工程给排水验收单、隐蔽工程防水验收单、土作工程质量验收单、木作框架工程质量验收单、木作饰面工程质量验收单、油漆工程质量验收单、材料验收单）；
③竣工验收单；
④增减项签证单；
⑤工程延期单；
⑥工程进度表；
9.7如乙方未按时交清以上结算资料，甲方可不予向乙方进行竣工结算，所有责任均由乙方负责
9.8甲方收到乙方递交的工程竣工结算报告及结算资料后7天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后15天内向乙方支付承包工程竣工结算价款。
十、保障、保险、保证金及质保金
保障
10.1乙方应保障甲方免于承受在承包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：
（1）人员的伤亡；
（2）工程以外的任何财产的损失或损害。
以上损失应由造成损失的责任方承担。
10.2 乙方应保障甲方免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：
（1）按合同约定，实施和完成合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；
（2）由于甲乙双方的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。
以上损失应由造成损失的责任方承担。
保险
10.3 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
10.4在每个新的工序开工，新工人进场前一日，乙方必须将从事危险作业的职工意外保险凭证及工人身份证复印件上交工程部。
违约保证金
10.5乙方自愿在施工前交纳 20000元给甲方，作为对乙方承包项目的违约保证金。乙方在20XX-2-10双方签定本合同时交付给甲方 3000元，其余17000元限定在乙方承接的项目内承包价的3%交纳，并由甲方在支付给乙方的项目结算款中扣除。
10.6违约保证金只有在乙方完成最后一个施工合同的保修期结束后，方可申请退回。
10.7乙方在承接合同总价大于等于万元的工程项目时，应另追加违约保证金，具体数额，由届时甲、乙双方共同商定。
10.8甲方应在收到乙方退款申请之日起30日内，扣除因质量保证金不足而超出部分的维修费用，将违约保证金无息退还乙方。违约保证金不足扣除的，乙方应继续向甲方提供赔偿，并于15天内付清所有赔偿费用。
质量保证金
10.9每个工程项目完工决算后，乙方应交纳承包总价的 3% 于甲方，作为对施工质量和维修的保障，此费用由甲方在支付给乙方的项目决算款中扣除。
10.10质量保证金用于因乙方违反“维修”条款（见下页）而给甲方带来的损失，损失费用甲方将直接从质量保证金内扣除，超出部分从违约保证金内扣除。10.11质量保证金在其工程项目达到合同保修期满后，扣除相关费用，剩余款额将在收到乙方退款申请之日起，30日内无息退还乙方。
保修责任
10.11工程保修期限根据装修合同约定，没有约定的按国家及地方的相关要求执
行。
10.12保修期内，所有工程质量问题均由乙方负责维修，并承担一切维修费用.乙方应在接到甲方通知48小时内到现场维修，如有违反，甲方有权认定维修范围并指定第三人承担维修工作。
10.13由甲方安排进行维修的相关费用，全部由乙方无条件承担，并直接从乙方的质量保证金内扣除，质量保证金不足扣除的，从违约保证金中扣除，违约保证金不足扣除的，乙方应继续向甲方提供赔偿，并于15天内付清所有赔偿费用。十一、申明
乙方在签订本合同前已经对“装修合同”和本合同中的条款予以充分理解并同意接受。
十二、违约责任
12.1未经甲方允许，乙方如有擅自中断施工内容中任何项目的，所产生的一切后果由乙方承担。
12.2乙方没有按本合同约定如期完成的，每逾期一天应向甲方再支付本合同价款千分之五的违约金。（此条约定与本合同中所有其他条款无关，为另行约定。）12.3 乙方如发现材料质量不达标在第一时间内通知甲方负责人。由于甲方提供的材料质量达不到国家或地方规定的，由甲方进行整改，乙方应协助解决。12.4合同生效后，乙方不能单方解除合同，否则应向甲方支付 5000元的违约金。
12.5因乙方不能达到甲方和客户所需的质量、安全、文明等施工标准或者违反甲方的相关管理制度，甲方有权单方解除本合同，甲方解除通知书到达乙方时生效。
12.6乙方接到甲方中止施工项目的通知后，应在三天内办理离场手续。
12.7甲方中止本合同后，有权委托第三方继续完成施工内容，且乙方应无条件服从
甲方的安排。
12.8乙方在本合同有效期限内，不得以任何理由私自承接外来装修业务，若经甲方查实确有上述行为的，甲方将对乙方进行处罚，乙方拒付情况下，甲方将从乙方交纳给甲方的违约保证金中扣除。
12.9乙方擅自中断施工，甲方追究乙方违约责任并扣除乙方违约保证金。12.10 乙方拒绝甲方工地派单，甲方追究乙方违约责任。
十三、争议解决方式
甲乙双方在执行本合同期间，若发生纠纷、双方协商解决，协商不成的任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十四、其他约定
14.1甲乙双方对本合同条款中的全部规定均无任何异议。
14.2甲方将工程分包给乙方后，由乙方自行聘请施工人员（包括但不限于所有参与施工的工作人员、现场管理人员等），乙方聘请的施工人员均系乙方雇员，仅与乙方存在相关劳动或雇用关系，其所有劳动工资、社会保险、建设工程意外保险及其它相关法定雇主之义务均由乙方承担，工程施工人员就其施工内容向乙方负责，乙方就施工工程的整体施工质量向甲方负责。
14.3本合同所有附件包括：①补充协议书1(流程)；②补充协议书2(工艺标准及安全文
明制度) ；③补充协议书3（项目经理考核制度）；④室内装饰装修工程劳务分
包合同（补充协议）；⑤合同价款文件，作为本合同补充协议书，具有同等的法律效力。
14.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
工程劳务分包合同书样本 篇一：施工劳务分包合同范本 劳务分包合同书 工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定，以及国家相关行政主管部门有关要求，为有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源，明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包人基本情况 法定代表人：营业执照号码：有效期： 资质证书号码：有效期： 二、承包工程概况及承包工作内容 工程名称： 工程地点： 承包范围： （具体桩号以项目部技术部划分为准），详见附件1《工程量清单》。三、合同工期及其责任
1、本合同总工期从年月日至年月日。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素，具体工期以项目部下发的月度、季度以及年度施工计划为准。 2、若乙方在合同工期内完成合同项下的全部工作内容,甲方给予乙方50万元奖励；若超过合同工期，甲方根据实际情况给予适当处罚；若在甲方同意的顺延工期内完成，甲方不予奖惩。乙方拖延工期由其承担违约责任后，并不免除合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。若业主（指江西省昌奉高速公路项目建设办公室，以下同）对工期有新的要求，乙方应积极响应，并满足业主要求，同时不得以此为由要求增加任何费用。 四、质量标准 本工程质量标准为优良工程标准，并应满足江西省高速公路精品大纲要求和本项目要求。如因乙方原因，未达到该标准引发的全部责任和费用由乙方承担；因乙方原因未达到上述标准给甲方造成经济损失的， 乙方按双倍数额予以赔偿。 五、工程数量及合同价款 1、本合同总金额暂定：大写:元(小写：元)。 2、本合同采用按约定的分项工程的综合劳务单价(含管理费)进行结算；工程量按图纸实物尺寸计算，同时须由项目部相关部门予以确认。 3、综合劳务单价包括的内容：甲方按本合同书给乙方支付的价款，为
劳务分包协议范本 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿（以下简称为"发包人"）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为"总（分）包合同"），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 7、总（分）包合同 7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7．2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包
房建工程劳务承包合同 甲方（发包方）： 甲方项目负责人： 身份证号码： 乙方（承包方）： 身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就工程劳务施工承包事宜协商达成一致。签订本合同。双方需严格履行下例条款，共同遵照执行。 一、工程概况位于： 二、合同内容价值及付款方式：本合同属单包合工（即包工不包料）承包单价以建筑面积元/m2(大写：每平方米)计算，（总面积约平方米），按图纸实际建筑面积计。本工程共分四次付款，第一次付款方式为地下室建成后付元：第二付款方式为：建筑房屋封顶后支付至；第三次付款方式为：主体完工验收合格后支付至；第四次付款方式为全面完工后40天之内支付至；余下5%作为保证金，在工程完工验收合格之日起，一年之内支付。 三、工程承包范围及工程图纸设计中建筑面积内的所有人工及辅材： 1、地梁、柱、框架梁砼；六层出平屋面门口雨蓬人工及模板。 2、砌砖；水电安装、消防设施安装（乙方支付元，由甲方自行办理消防验收资料。） 3、内外墙体抹灰、厨卫瓷砖、楼梯间、走道贴瓷砖、
所以地板砖。 4、模板安装、拆卸（包材料） 5、钢筋制作、绑扎（包辅材） 6、门窗、栏杆安装后修补等劳动力（甲方联为乙方承担任何杂工费用）。开工日期：20 年月日，竣工日期：20 年月日，总日历天。 7辅材（甲方提供的所有材料如钢筋、水泥、地板、地砖）下车费用由甲方负责（二次搬运由乙方负责） 四、工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到国家相关规定、业主需求及图纸规定之标准合格、图纸如有更改必须出更改通知。 五、甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，负责总工期制定（材料供应，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督、检查和验收及负责藏式卡图）。 2、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、联服从管理、有违法乱纪行为的人员不得使用。 3、负责为现场施工人员购买意外保险，承担甲方人员所有在施工过程中发生的一切安全事故，所产生的全部责任（包括经济责任及法律责任）。 4、如在正常施工中出现意外事故元以内由乙方负责，出现重大事故由保险公司承担，余下不足部分由甲方承担70%，乙方承担百分之30%。 5、甲方只负责定主控制点，乙方负责其余放线工作，在施工放线过程中，甲方负责监督，参与乙方的施工放线，在施工过程中出现偏差问题，必须甲乙双方商议后方可进行下一道施工，严禁隐瞒偏差问题施工。 6、如甲方未按时付清四个阶段的资金，导致工人罢工，一切事宜由甲方负全责，如（误工费、生活费元/每人每天）。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-028397 建筑施工劳务承包合同(合同
建筑施工劳务承包合同(合同范本) 甲方：___________________（以下简称甲方） 乙方：___________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按_______元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于
建筑施工劳务承包合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就___（工程）施工劳务承包事宜经协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包围 ___________________________________ 第三条工程工期 1．开工日期：_______年_______月_______日，完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天； 2．乙方应无条件执行甲方的施工进度计划安排（包 括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程围的工程质量必须达到_国家建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规标准，甲方与建设单位签订合同的质量等级。_第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1．本合同； 2．本合同附件（双方确认的预算报价）； 3．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规； 第六条甲方责任和义务 1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工进度计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及成本部、材料部等有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工进度的需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有乱纪行为的人员予以清退。并由乙方承担全部经济损失。 4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5．按本合同约定，向乙方按进度支付经验收合格工程量的劳动报酬。 6．协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2．严格按照设计图纸、施工质量验收规、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包围的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种违章违规操作的罚款。 3．服从甲方、监理和业主的监督、检查、管理；接受甲方、监理和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况； 4．做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款： 5．按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 6．按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 7．为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）； 8．进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止雇佣18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 9．甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而
编号：_____________ 劳务承包合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： （一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 （二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 （三）、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止： 本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： （一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 （二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
房屋建筑工程劳务承包 合同协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
房屋建筑工程劳务承包合同发包人（以下简称甲方）： 施工方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议： 一、工程名：危旧房改造工程 二、工程地点： 三、工程范围 1.2期工程第一标段（2号楼）,建筑面积共计平方米左右。结算面积以建筑面积为准。 四、承包方式：包工不包料 五、承包内容：按照本标段工程施工图的全部内容及甲方跟业主签订的合同约定内容施工至整个标段竣工验收止，期间所需发生的一切劳务及钢管脚手架，安全网，所有施工机械和装模需要的所有材料购租，拆装，建材的场内二此搬运；建筑垃圾清理等一切劳务费用均属乙方负责（铝合金、楼梯扶手、室内二次装修不属于本合同承包范围） 六、材料 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 七、工期
从年月日起至年月日止，工期为240天。因甲方材料供应不能到位，迫使工程停工超过8小时以上（停电，停水等非甲方直接因素除外）时，工期顺延并付窝工费技工150元／天，壮工120元／天：因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费150元／天／人；因不可抗拒因素可顺延工期。 八、材料搬运 甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。 九、劳动力管理 a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件、健康证，相关专业人员上岗证，开工前甲方应给乙方作业人员购买一份意外保险。 b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的相关证件，其费用由乙方承担；若因乙方证件不全引起的相关经济损失由乙方自负。 c、乙方未经甲方同意不得任意调换带班人员，技术人员，等相关专业人员，施工场地必须保持整洁，认真对待相关职能部门领导的监督检查。 d、乙方必须听从并配合甲方施工员，材料员及相关负责人的正确管理和安排；未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或怠工。 十、施工机具 乙方提供施工所需的一切经验测合格的机械工具，并负责承担工具维修费和检测费用
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
建筑工程劳务承包合同 甲方(总承包方) : 乙方(分包方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律、法规制度,遵循平等自愿、公平与诚实信用得原则,双方就建筑工程施工合作事项协商致,签订劳务承包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:XX安置小区8#楼 2、工程地点:XX安置区 3、建筑面积:以总包方实际发包面积为准 4、结构类型:剪力墙结构 二、乙方承包范围: 1、本工程乙方承包工程结构范围内得钢筋制安、模板支拆、浇筑砼、修补完善、安全防护、二次结构、植筋、砌砖、植筋、砌砖设计范围内得内墙抹灰及屋面以下工程)垫层以上(包括垫层)得土建图纸设计中以上所示得所有内容由乙方承担劳务施工。交房标准为毛坯、毛地、毛顶。 2、乙方负责文明施工,用工用料及布置宣传标牌、现场栋号之间临建设施及场地硬化用工,栋号与栋号之间临时围墙用工,并配合本工程其她甲方外委工程(所有安装、电梯、通风、门窗、保温、及涂料等)进行顺利施工。所有甲方外委工程用工费用,与乙方无关全部费用由甲方承担。 3、乙方负责乙方施工中所需用设施设备管理及周围材料、机械
设备、土建工程内容得施工中不出现任何零工,设计变更5000元以内不增减费用(如施工有关前变更在后得,甲方应给乙方做以工程量签证)并做好各种建材取样工作。 4、由乙方负责得周转材料及机械包括:塔吊、外架或外爬架、施工电梯、钢筋机械、木工机械、混凝土振动、找平机械、电气焊机具、电渣压力焊机、钢管、扣件、山形卡、方木、板材、红杠、模板、安全网、主体施工所用得其她相关小型机具。 5、由乙方负责得辅材、小型机具包括;钉子、铁丝、扎丝、胶带、螺杆、工字钢、模板油、脱模剂、PVC管、用套简连接得钢筋得套丝、墙体定位撑、覆盖薄膜、二级配电箱以下线缆及各类配电箱、施工用照明灯具、棉毡、架子车、斗车、打磨机、角磨机、角磨片、抹子、铁选、洋镐、扫帚、线绳、榔头、扳手、钳子等其她零星用料及装饰阶段得所有辅材。 6、测量仪器:经纬仪、大钢尺、小钢尺、投侧乙希板、铅笔、放线用油漆等辅助工具。 第三条:由甲方负责另行委托得工程内容 本工程得桩基工程、基础土方开挖,室内、外土方回填、门窗工程、外墙保温、防水、给排水、消防、通风、电梯、采暖、煤气、弱电、防水、电气安装工程、防雷接地、油漆、腻子、涂料、楼梯栏杆、石材、轻质隔墙及所有外墙面得施工工作,所有费用由甲方负责。 第四条:由甲方负责得材料供应及其她内容 1、本工程全部采用商品砼施工,车泵、地泵、砼输送机械(含布料杆)及费用由甲方承担。
2020劳务承包合同范本 劳务承包合同范本 发包方：重庆锦绣环境艺术工程有限公司 承包方： 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。 第一条：工程概况 (一) 工程名称：燕渝苑大门和环境 (二) 工程地点：沙坪坝区燕渝苑 (三) 施工面积：2500M2 第二条：承包范围 人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条：承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。 承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额 本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。 本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。 第四条：工期(三个月) (一) 工日期：2002年7月15日 (二) 竣工日期：2002年10月15日 第五条：施工技术要求 (一) 每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。 (二) 乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。 (三)
第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。 第六条：双方责任及工作 (一) 甲方工作 1、提供食宿条件： 2、为乙方施工协调有关工作关系： 3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。 (二) 乙方工作 1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。 2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。 3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①、扣件按3%，②、u形扣按15%，③。钢管、钢模按0、5%包干，全奖全赔。 第七条：工程验收
编号：QJ-HT-0763 建筑施工劳务分包合同样本 (官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑施工劳务分包合同样本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期
1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天； 2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范
建筑施工劳务承包合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建筑施工劳务承包合同样本 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
劳务承包合同样本 劳务外包是通过签订合同的方式，将外包业务交由劳务外包提供商，以降低成本，提高效率，集中资源技术优势发展核心竞争力的，下面是我整理的劳务承包合同样本，欢迎阅读参考! 劳务承包合同样本一 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)
第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
实用建筑工程劳务承包合同 有关建筑工程劳务承包合同 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺利交付使用，经双方友好协商，本着平等互利、公平、公正、合理的原则，根据中华人民共和国?合同法??建筑法?和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情况，特定立本合同条款，供双方相互监督执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程结构：框架结构 4、建筑面积：约23000m2最终按实际建筑面积计算 第二条：承包内容 乙方承包森林大酒店的整栋装修项目。承包内容包括：从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。 第三条：质量 工程质量应达到国家规范验收合格标准。 第四条：承包价款及计算方式 建筑面积参照陕西99预算定额计算，阳台全算。双方确认价每平方按建筑面积壹佰贰拾圆120元人民币，管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高，在按图纸结算完后的基础上另行增加第一层的实际建筑面积第一层建筑面积约1500 m2，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。此单价不含税。 第五条：付款方式 按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后十日内付至90%，验收合格后七天内付至97%，余3%为质保金，保质期为一年期满后一次付清。
第六条：工期要求 每月以项目部下发的进度计划表为准。 第七条：双方责任与义务 甲方: 1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。 2、甲方提供给乙方水、电免费使用。主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电 送上楼，每隔三层接一个三级箱。 3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备。 4、甲方提供完整施工图纸一套。 乙方： 1、乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。 2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。 3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必须在当 日清理干净并合理使用。 4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆 放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下 第八条：安全 甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安 工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负，轻者按有关条 例或规章制度处理，重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。 第九条：其他 1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲 方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工 按每人每天150元，普工每人每天90元。 2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆50000.00元人民币，该款在付第 一次进度款时全额退还。
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称：工程。 2、工程地点：。 3、建筑面积： m2(按实际工作量结算)； 4、工作内容： （1）、工程（劳务）承包的区域：从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程，砼搅拌、浇筑，砌体、抹灰、土方回填及所有垫层，地坪面层，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保护层浇筑，外墙砖粘贴及清洁，内、外架搭拆，四口五临边防护，安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 （2）、具体承包范围： 1）、人工费：指承包本工程承包范围施工图（含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等）的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高，至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工，相关工序的配合工作。 2）、辅料费：各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种
绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3）、机械费：包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4）、模板费：指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5）、脚手架费：指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码，各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护，上料平台和卸料平台的搭拆，日常维护以及需要反复搭拆的各种架子，因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道，提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6）、安全文明施工费：指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用，施工通道维修清洁、车辆冲洗，因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚，同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7）、管理费：指乙方保卫人员、施工员、安全员，质检员、材料员等的工资，办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8）、税金：本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9）、工程质量、安全验收标准：本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量，按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文
劳务承包合同 发包方： 承包方： 鉴于甲方承建工程，因施工需要，经双方协商，拟由乙方进行劳务承包，甲方通过并接受乙方对本合同项目施工、完工、修补缺陷的承诺，双方达成如下协议。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： 第二条承包范围 合同工序及项目范围包括： 第三条承包方式及价格 单价包干：本合同采取单价包干，在执行期间内包干单价不变。各项目价格详见附件。 （总价包干：合同范围内工程项目，采取项目总价包干，在整个合同执行期间，价格、费用及工程量不作调整。即以双方协商并确认的合同总价及工程量为基础，固定项目总价包干结算。若工程量及工程子项目确有减少，应以实际完成工程量结算合同价款，相应减少合同总金额。其他情形不作任何调整。
本合同总价包干为：＿＿＿＿万元。） 本合同价款已包含该项目各子项目的工人工资费用、管理费、措施费、临时设施、施工水电、保险、交通费、工具费、税费等一切费用，以及明示和隐藏的子目等所有相关费用。除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。 第四条履约保证金 本合同履约保证金为现金＿＿万元，由乙方在签订合同前一次性汇入甲方财务部。 第五条质量保修金 本合同质量保修金为合同总价的＿＿%。由甲方财务逐次从每月应付给乙方的款项中扣出当月计价总额的＿＿%作为保修金。该质量保修金必须以现金方式交由甲方财务部入帐。 本合同质量保修期为一年，从甲方与业主的验工交付手续办理完成之日算起。保修期满后，如无质量问题，退还乙方质量保修金本金，不计息。如涉及隐蔽工程，乙方在办理退还手续时还必须出示该隐蔽工程的无损探测合格证明，否则，不予办理退还手续。 第六条材料供应 为保证工程材料质量，本合同项目主材由甲方供应。乙方应按定额计划用料，超出部分的费用全部由乙方承担。甲供材料的内容、名称、单价及数量见附件。 甲供材料以外的其他材料，由乙方自行采购，也可委托甲方采购。乙方自行采购的材料质量须经甲方认可，方可投入使用，必须保证将合格材料用于工程。 第七条工期进度 本工程自＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日止。 （本工程工期共＿＿天，自甲方通知乙方进场施工时第二日起算。） 乙方必须在合同约定的工期内完成合同项目，按期开工，并按甲方下达的年度、季度、月、旬、日施工计划组织施工。 乙方根据合同项目工期的要求，上足机械、人员、材料，乙方不能满足合
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 房屋建筑劳务承包合同正 式版
房屋建筑劳务承包合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 工程发包人： (以下简称甲方) 工程承包人： (以下简称乙方) 身份证号码：住址：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同遵守。 一、工程名称：住房 二、工程地点：板桥珠西 三、承包方式：劳务承包(即包人工、
包设备、包质量、包安全文明生产、包工期。如图及式样变更在现浇前由甲方验收后可浇筑，浇筑后可视为现实标准)。 四、承包总价：该工程承包总价为人民币 1、不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2、承包范围：建筑按檐口各层的实际面积计算，单价为每平米实际面积按测量为标准。不包括内外墙以及所有装潢。结顶、阳台、瓦片各按半层计算。 3、所有现浇及预制混凝土的制作、浇注、养护由甲方专人养护，但乙方有权指导及时间规定，如果发现养护不到位，质量出现问题，乙方承担一定责任。
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，