油漆涂料工程承包合同
甲方：________________________________（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲方将工程的油漆涂料工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：
一工程概况
二承包方式：包清工；包辅材；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
三工程承包范围
1、承包范围：工程图纸与设计变更单中的所有油漆涂料项目。
2、具体工作内容：
①材料场内运输。
②所有内墙及顶棚的白水泥批嵌、涂料工程。（根据图纸要求的部位）
③楼梯扶手的油漆。
④与其他工种的配合。
⑤成品保护，竣工清理交验。
⑥文明施工要求的场地整齐、清洁等工作。
⑦踢脚线条的涂刷。
⑧清水柱、梁的批刮及滚涂。
四材料及工用具
1、材料管理：
①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理批准后方可到现场材管员处领（耗）用。甲方对乙方承包工程的主
编号：_____________油漆工单项工程施工承包合同 发包方：________________________________________________ 承包方：：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（简称甲方）： 承包方：（简称乙方）：身份证号码： 为了更好地保护甲乙双方的利益，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第一条工程概况 1、施工地址： 2、承包范围：（1） （2） （3） 3、承包方式：。 第二条工程时间 1、施工时间：本油漆工单项工程从至计天。 2、乙方必须在合同规定时间内完成施工，如不能按时完成任务，每逾期一天由乙方按每天 元赔偿给甲方。 3、如施工项目遇到设计方案变更，工程量增加或减少，或遇到不可抗力的外来因素（如长时间停电等）影响正常施工的，由甲方签字确认，重新核算完工时间。 第三条工程质量 1、工程质量：本工程质量为。 2、本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。乙方严格按照甲方提供的施工图纸和甲方的施工交底要求进行施工，并随时接受甲方的管理和监督。施工结束后，经甲方现场验收签字合格认可后，方视为施工完成。验收不合格，经整改仍不能达到要求，甲方有权让乙方无条件退场，并另外安排其它人员进行维修整改，由此所发生的经济损失由乙方全部承担，乙方不得无理取闹。 3、其它质量要求： 第四条材料供应 1、施工所需的设备及工具（包括凳子、梯子、临时用电插板、灯炮等）由乙方自备。 2、油漆、涂料、老粉、胶水及油漆副料由乙方采购，墙纸、艺术墙由甲方采购和施工。 第五条工程管理及安全生产 1、乙方每天必须达到甲方规定的人以上并不得出现徒弟和闲杂人员，每少一人处以每天元罚款，有特殊情况，须提前一天向甲方说明情况，不得无故旷工。乙方无故旷工（或者甲方在24小时内无法联系到乙方本人的），甲方有权解除合同，乙方无条件退场，并赔偿因旷工给甲
油漆涂料工程劳务承包合同 发包单位（甲方）：身份证号码： 承包单位（乙方）：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称：延边大学文体中心 二、承包方式：包人工、质量、工期，包安全生产、文明施工、综合治理。 三、承包单价及结算方式 1、承包单价为每平方米人民币：元整。此价格为验收合格后的完 全价格。 2、结算方式：本合同签订之日起至工程全部结束后，甲方支付乙方总 工程量的70%，余款将在验收合格后一次性付清。中途甲方支付乙方的工 人生活费，乙方无任何理由其他付款，工人生活费标准为每人每月人民币 元整。 四、工期要求：按照甲方施工进度要求完成 五、质量标准及验收要求：乙方承包的工程为精装修工程，质量要求及验 收标准要达到精装修的质量要求及验收标准。质量要求为阴阳角必须做角，保持笔直，大面必须批三遍腻子，一遍底漆，两遍面漆，保持平滑、光洁，颜色一致无色差。验收标准要达到甲方、监理及业主的验收标准，达到样板房的效果。如验收不合格，乙方必须进行修理及返工，直到验收合格交房为止，并负担由此造成的人工费、材料费。
六、安全责任：乙方进入工地后不得在工地上打架闹事，不得进行无理取闹哄抬价格，在施工中乙方必须时刻注意安全，杜绝一切安全事故的发生。如有违反，一切责任由乙方自负，和甲方无关。 七、乙方在施工中必须服从甲方的管理，遵守甲方各项规章制度，如乙方不按照甲方管理要求施工，甲方有权终止合同，甲方在乙方全部人员退场后一周结清已完成工作量的50%的费用，其余50%作为后续班组的补偿和乙方中断协议的违约金。 八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。本合同余款付清后自行失效。 甲方：乙方： 电话号码：电话号码： 二O一七年月日 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
合同编号：YT-FS-4952-44 油漆分包合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
油漆分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托方(以下简称甲方)： 施工方(以下简称乙方)： 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 一.工程地址： 二.工程内容： 三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。 四.工程工期： 1、开工日期： (以乙方工人开工算起)。 2、竣工日期： (以按规定的验收标准验收合格的日期为准)，如自然灾害及不可抗力除外。 五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积
按照图纸国家统一规范计算 六、甲方的权利和义务： 1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆. 2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。 七、乙方的权利和义务： 1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。 2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。 3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。 八、付款方式：
甲方：联系电话： 乙方：联系电话： 根据甲方业务需要，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方承包甲方的油漆施工一事的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 承包方式及范围：乙方单包清工；由业主、甲方提供施工所用材料，乙方负责组织施工队伍施工并确保工程合格，交付业主使用。 第二条工程报价： 1、主、副楼所有墙面批腻子、刷乳胶漆各2遍：元/m2（展开面积计算，阴、阳角必须顺直，满足业主验收要求）。 2、主、副楼所有顶面批腻子、刷乳胶漆各2遍：元/m2（计算方式：___________，阴、阳角必须顺直，满足业主验收要求）。 备注：此项投影面积___________倍仅计石膏板吊顶面积，其他硅酸钙板、铝单板、铝方通、以及所有成品吊顶饰面不在范围内。 3、灰绿色肌理漆：元/m2（展开面积、满足业主验收要求）。 4、硝基清漆：元/m2（展开面积，业主验收要求）。 第三条付款方式： 1、生活费支付：按月进度支付施工人员生活费，即乙方月出勤工日乘以甲、乙双方商定的 ___________元/工日付生活费。 2、进度款支付：国家法定节假日或员工家庭有应急事情，根据乙方已完成的工作量酌情考虑，不得超过已完成的工作量的___________）。 3、人工费支付：工程验收合格后，乙方提供工程工程量清单（工程量清单须在工程结束 ___________之内提供，逾期甲方有权延缓审核及付款），甲方安排人员对乙方工程量进行审核，审核结束后经公司领导批准后付款结算价的80%，2017年春节前付至工程款95%，余款5%待工程保修期结束后一次性无息付清。 第四条：工程保修： 本工程保修期为1年（保修期计算是以甲方与业主方签订的工程竣工验收报告为准），在保修期限内，乙方必须无条件对甲方提供维修项目进行维修，维修项目甲方以电话或直接传达，当乙方收到甲方维修通知后须在24小时之内派人进行维修，如延期维修，甲方有权组织其他施工队伍
2020新版油漆工劳务合同范本 正式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-085600
2020新版油漆工劳务合同范本正式版 甲方：（雇主） 乙方：（雇员） 为确保甲方承建的__________工程顺利完工，根据施工安排，甲方将雇佣乙方作为油漆工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条、工程项目 1、工程名称：_______________________________。 2、工程地点：_______________________________。 3、工程范围和内容：_________________________________。
第二条、工程期限 劳务工程自_____年_____月_____日开始竣工，至_____年_____月_____日竣工。在施工过程中，如遇不可抗力，被迫停工可顺延工期。 第三条、质量要求 甲乙双方约定的涂料工程质量为按现行的有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，如由于涂料材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格的，除乙方无条件返工处理合格外，甲方根据有关管理制度可以视情况对乙方作出处罚。 第四条、甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间 1、劳务费______________________________元整（￥_________元）/月。 2、劳务费用的支付方式：每月____号，甲方转账到乙方银行账号（开户行：_______________________；账号： ______________________________）。 3、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。
涂料劳务分包合同 发包人：_____________________（以下简称甲方） 承包人：_____________________（以下简称乙方） 为确保甲方承建的_ 工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_ 工程劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程项目 —、工程名称：_____________________ 二、工程地点：_____________________ 三、工程编号：_____________________ 四、工程范围和内容： 五、工程造价：1．本劳务分包工程采取固定工序单价形式，工序单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 单价： 2、分包工程合同总价人民币_______元， 大写：。 第二条工程期限 一、开竣工日期：劳务分包工程自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。 二、施工前各项准备工作，甲乙双方应根据工程协议书中第四条规定负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇人力不可抗拒的情况，被迫停工可顺延
工期。 第三条履约保证金 1．合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履约保证金 2．若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包劳务工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3．乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从工程款中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分从履约保证金中扣除，剩余的履约保证金在工程结束后同结算款一同付清。 第四条物资采购 一、全部工程所需的物资。 1、该分项工程全部主要材料、设备均由甲方采购。 2．乙方需要自行准备施工所需机具、安全防护用品。 二、由甲方负责采购的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限必须符合设计及工程进度要求。 三、乙方设专人向甲方办理申请用料、领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。 第五条工程质量要求 1、甲乙双方约定的涂料工程质量为按现行有关质量验收标准验收（包括材料），必须确保一次性合格，如由于其涂料材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格，除乙方无条件返工处理合格外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。 2、该涂料分项工程包括贴墙纸工程。 3、壁纸不能产生色差。 第六条工程款结算 一、分包工程造价的结算方式。 1．按固定工序单价包干结算，工程量以实际收方为准，单价乘以工程量得总价，各项工作总价相加得结算总价，其他费用不再计取。
油漆分包合同 委托方以下简称甲方： 施工方以下简称乙方： 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程以下简称工程的有关事宜，达成如下协议： 一.工程地址： 二.工程内容： 三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。 四.工程工期： 1、开工日期：以乙方工人开工算起。 2、竣工日期：以按规定的验收标准验收合格的日期为准，如自然灾害及不可抗力除外。 五、工程总造价：人民币每平方8.5元，面积按照图纸国家统一规范计算 六、甲方的权利和义务： 1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆. 2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。 七、乙方的权利和义务： 1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。 2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。 3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。 八、付款方式：
工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即人民币变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。 九、饰后保修承诺： 1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期1年。 2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责需双包。 3.保修内容均采用修复形式。 4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。 十、违约责任： 1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。 2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。 十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。 十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 签订日期： 发包人全称：以下简称甲方 承包人全称：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项劳务作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点：
油漆工程承包合同 篇一：油漆施工合同 油漆施工合同 委托方（以下简称甲方）：施工方（以下简称乙方）：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 工程地址：____________________________________ 工程内容：详见合同附件一。 委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。工程工期： 1、开工日期：年月日，（以乙方工人开工算起）。 2、竣工日期：年月日，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准）。五、工程总造价：万仟百拾元。 六、甲方的权利和义务： 甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。 甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证等）。提供施工所需的水、电及施工所需的
脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。 施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。 甲方应配合乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务： 乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。 按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。八、基层检查： 乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整 改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。九、工程施工及验收标准：附件二 十、付款方式： 1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。 2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%,即__________。 3、木器漆完工后，甲方应支付工
编号： 油漆工包工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ___ 月____ 日 甲方（发包方）: 乙方（承包方）: 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的油漆涂料装饰工程（以下
简称工程）的有关事宜，达成如下协议: 一、工程地址______________________________ 二、委托方式: 采取甲方提供材料, 乙方包清工的委托方式。 三、工程工期: 1、开工日期:年月日（以乙方工人开工算起）。 2、竣工日期: 年月日（以按规定的验收标准验收合格的日期为准）。 四、工程造价: 本工程包清工报价为元/m2 五、甲方的权利和义务: 甲方负责采购本工程施工材料,甲方采购后材料交由乙方负 责保管。由于保管不当而造成 损失, 由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证等）。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分, 甲方应向邻居打好招呼。施工中, 甲方需要变更或增加施工项目时, 应及时如实通知乙方, 双方应签订项目变更表, 商议好造价情况。 六、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。按照施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。 七、基层检查: 乙方在工程现场对基层状况进行检查时, 若发现可能影响涂饰效果的因素时, 要及时向提出整改意见, 甲方同意后乙方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的, 双方应事先做好记录并予以确认。 八、工程施工及基造收标准: __
外墙真石漆劳务分包协议书 甲方: 宁夏建工集团鸿基分公司青铜峡市汇众1#2#楼项目部 乙方：劳务班组 为了确保青铜峡1＃２#楼工程的质量、进度、安全文明施工，经甲乙双方共同协商，乙方愿意承包本工程的公共部分、外露真石漆分项工程的劳务任务,为明确双方责权利关系，特订立此承包协议，希双方共同遵守。 一、承包工程概况 建筑面积：按外墙投影面积计算建筑地点：青铜峡市小坝二队， 建筑结构：框架剪力墙承包范围:包工包料 二、进出场时间及承包总人数 职工总人数: 2０～30人进场时间: 20１１.1０．10 完成时间：按甲方规定的时间。(每延长一天按５００0元罚款）三、承包质量 执行新版质量验收规范“宁夏区级”标准. 四、承包分项劳务单价 所有外露墙面,独立柱及装饰线条按投影面积包括（楼梯阴阳台侧面）含窗口面积每平米60元 ,（含材料税务发票,人工的工资表)一层二层商网(南立面按实际面积计算)。 总工程造价工程款的30％顶房款
五、分项劳务单价包含内容 （一）所有外露墙面，独立柱及装饰线条， 1、基层清理、修补、配料、石膏或弹性腻子粉找平、阴阳角 方正及分隔线。 2、遮盖不应批处,刷乳胶漆,清铲，清理被刷污的位置。 3、必须先批一遍石膏,再用腻子粉批成熟面。 4、工作所用的材料只有石膏、腻子粉及喷漆材料,包括外架施 工吊篮，小型工具,为施工班组提供. 5、2＃商住楼喷漆完后，乙方确保质量(没有掉色,外观缺陷,不 裂缝,整片不脱离等现象)如有以上现象乙方自行承担。 6、1#公寓楼在外墙保温做完必须外架拆除. 7、进场需交伍仟元电费,进场需交配合费按1％执行收取。 以上各项未尽之处按定额工作内容执行．以上各项劳务单价已含基本工资、奖励工资、节假日及夜间加班补贴、停工损失费、交通费、医疗费等一切规定费用。人工涨价,冬季施工费用. 六、付款办法 1、按当月25日前完成合格工程质量产值,在次月１0日内支付70％； ２、分包任务（按协议约定)完成并经项目部、监理、业主等主管部门检验合格(按协议约定的质量目标)后一个月内付至70％； ３、决算审核完成并经双方签字确认后一个月内付清余款95％。 4.总工程5％为保修金,时间为壹年后付清.
油漆工程承包合同 发包方（以下简称甲方）：**样**工程项目部 承包方（以下简称乙方）： 甲乙双方经协商决定：甲方将_*****_工程的_20#、21#楼及地下车库_的_内外油漆项目—承包给乙方施工，建筑面积约72000 （其中地下车库约_9200） _平方米，为了保证工程质量，确保工程工期，确保施工安全，双方达成如下协议： 一、承包方式与内容： 本工程承包方式为：乙方包工包料，包质量、包工期、包安全， 具体内容如下： 1、所有本工程设计图纸、会审纪要及设计变更范围的—油漆—施工 项目：包括外墙真石漆、内墙乳胶漆。 2、承包范围包括外墙弹性腻子两遍，外墙真石灰漆面层；公共部分内墙 及天棚107胶白水泥腻子两遍，内墙乳胶漆两遍，刷踢脚线；室内天棚批灰找平；所有室内、外线条等批腻子及刷漆等。 二、承包单价： 1、外墙真石漆：单价为元/m2。（包括图纸设计的全部内容含线条在内、包括弱线分格等）。按实际面积计算。 2、公共部分内墙乳胶漆：单价为元/m2。（包括批腻子刷乳 胶漆、刷踢脚线等在内）。按实际面积计算。 3、室内天棚批灰找平：单价为元/ m2。（包括水泥107胶水 批灰直至天棚平整度和阴阳角顺直符合要求为止。（按实际面积计算）。 三、付款方式及结算办法： 根据形象进度或按工程节点付款，工程量完成一半时，支付已完工程量的50 %。第二次付款为工程验收合格后付至75%余款春节前付至90%下余10%^质量保证金，跟随大合同的支付时间支付。 四、工期要求：工程完工日期为2016年10月30日，因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款2000元。 五、质量要求： 1、按图纸设计要求、施工规范及有关技术标准组织施工，必须达到规范规定要求。工程质量必须达到合格标准。经当地政府质量监 督管理部门按国家现行规范和验收评定标准进行验收，如果质量不合
施工劳务分包合同 发包人：（简称甲方）。 承包人：（简称乙方）。 甲方现将（工程名称）长江.上层观邸住宅小区9 #楼及部分车库中所有室内石膏找平工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理，明确双方责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信原则，经甲乙双方充分协商，达成一致并签订本合同。 第一条工程地址：九州开发区长江.上层观邸住宅小区 第二条承包内容及范围 1、长江.上层观邸住宅小区9#楼及部分车库施工图内所有墙面、顶棚及项目部要求的其他部位，承担本工程所包含的所有石膏找平分项工程。 2、与该作业范围相关工作：此项工程的所需工具、脚手架搭设，场地清洁、材料按要求码放、等一切与该班组相关联的工作所需付出劳动时间均属乙方工作，在合同价款中体现。 3、抹灰工程所用的所有工具（甲方只提供施工电梯）由乙方自备。 第三条承包方式及金额 1、承包方式为包人工费及工具。 2、单价：（1）内墙石膏找平（石膏找平后刮腻子两边）12.00 元／㎡(此单价不包含税金)；以上单价均为粘灰面积以平方米计算（抹灰根据项目部交底执行）。 (2)涂料3.00 元／㎡(此单价不包含税金)涂料根据项目部交底执行私自涂刷不予以计量。
第四条机械、材料供应 1、甲方提供施工用水、电、搅拌机及施工电梯,其余机械设备及配件由乙方自备（包括线绳、软水管、扫帚、卷尺、墨斗、材料运输车辆、配电箱、到作业面的电线、插板等）。 2、甲方提供材料工具、乙方自行检查检验，不合格的拒绝使用。若乙方未提出异议，由此造成的质量缺陷由乙方自行负责，造成安全事故，概由乙方负责。情节严重的，起诉公安机关，追究其刑事责任。 第五条工程质量 本工程质量要求为优良工程。 1、乙方接受任务后，由甲方工长向乙方进行施工技术交底，完工后经相关部门及单位按国家颁布的《工程验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》进行验收、评定，并经市（区）质监站评定质量等级必须合格。不合格，二次验收产生的一切费用全部由乙方承担。 2、乙方技术管理人员必须认真做好自检工作，确保所有工程符合设计要求、建筑规范。 3、乙方必须服从甲方及建设单位、监理公司、质监站的管理与质量监督；严格按照施工规范和质量验收规范、行业标准，确保工程数量、质量、安全和进度；出现工程质量问题负责按规范要求及甲方要求进行返工，同时承担全部费用。 4、若工程质量验收不合格，乙方必须无条件限期整改完毕。如不整改，则由甲方或委托其他人员按建设单位、监理方、设计方的要求进行整改，其费用由乙方承担，并在乙方劳务价款中扣除，不足部分甲方有权追偿。 5、交叉工程验收程序
编号：TQC/K376油漆分包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
油漆分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方(以下简称甲方)： 施工方(以下简称乙方)： 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 一.工程地址： 二.工程内容： 三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。 四.工程工期：
项目施工承包合同 合同号： 工程名称： 承包单位： （甲方）： 分包单位： 签订地点： 签订日期：
项目施工承包合同 发包单位： 承包单位： 甲方将 。为了明确双方的责任、权益，按时优质地完成本工程的施工任务，双方友好协商，同意签订如下合同条款，共同遵守执行。 一、工程名称： 二、施工地点： 承包范围及工程内容：甲方与业主的主合同范围内所有喷砂油漆工程。 具体油漆涂布内容： 三、承揽本工程施工工程保证： 3.1乙方于订约之同时，须提出人民币 N/A 万元整之履约质押保证，甲方于工程拆除完成后无息退 还乙方，施工期间若因乙方人员不足或故意停怠工程，致工期延误或不予完成，经甲方催告无效后，甲方有权解约另觅承包商将未完成工作施工至完成，并止付工程款，其所衍生之费用甲方有向乙方追偿之权。 3.2施工期间乙方若未注意施工安全致发生生命财产之危害或损失时，乙方应负责修复及赔偿。 3.3 以上所发生之费用由乙方保证金扣抵，若因而发生法律上责任时，由乙方负全责，并放弃先诉抗辩权。 四、工期要求： 于2013年01月20日至2013年6月30日止（具体进度根据甲方项目部要求完成）。 五、解约办法： 乙方如违背本工程规定或不服履行本合同时，甲方有权解除本合同，并得以乙方赔偿，并由保证金扣款乙方不得异议及愿意放弃先诉抗辩权。 六、质量要求： 达到国家或相关行业规范要求，质量合格，
七、一般事项： 7.1 工程进行期间，如乙方人力不足，违反本工程说明书之规定或进度比原定计划落后，致影响到本工 程配合时，甲方监工得有权要求乙方增加人员并加班甚至三班制赶工。若乙方无法配合时，甲方有权派员协助施工，其工资依时价（260元/工8H）计算，并于每次付款中扣除；又因违反本工程说明书及相关图面资料之规定，而导致材料损失，延长工期或其它任何缺失时，乙方不得据以做为追加金额、补换材料延长工期或其它补偿之请求外，尚须无条件按照甲方之要求来赔偿甲方因此所发生的一切损失。 7.2 乙方所有参加工作人员，应遵守一切规定及监工人员指导尤其如抽烟动火，除非特别允许或指定场 所，否则如违反厂规发生意外，乙方要受一切业主、监理或甲方罚款及赔偿之责。 7.3 业主会派遣工程师不定期在乙方加工场及安装现场执行其检查或追查进度，举凡一切配合事项，乙 方须无条件配合。 7.4 施工机具考核办法： (1)乙方施工所使用的一切机具设备，由乙方自己负责；喷砂场内大型钢材倒运，所用叉车、吊车或板 车由甲方负责乙方派人协助；施工场地内的小型材料搬运或移位、翻身乙方自己负责。 (2)乙方如有向甲方借用机具的，乙方应正规、合理、文明使用所借机具，完工后全部归还甲方。施工 中机具的不合理损坏、丢失等乙方应负责修复或赔偿。 (3)乙方在施工中应严格杜绝野蛮操作及偷盗现象，一经发现乙方施工人员有上述行为，除按实际损失 的3倍处罚当事人外，并对乙方处以5000元人民币罚款，从工程结算款中扣回。 7.5 本工程所发生的一切消耗材料及施工机具由乙方自理。（施工用水费、电费除外） 7.6 工程资料：乙方必需提供资料所需的原始数据，由公司统一整理成册后送达监理及业主。 7.7 安全管理：乙方应认真学习业主单位的有关规章制度，遵守业主单位厂纪厂规。乙方按规定采取严 格安全防护措施，接受业主、监理以及甲方的督促，检查和指导。如果由于乙方原因造成安全事故，一切损失由乙方自行负责。在施工过程中严格按各种设备使用要求，如由于乙方原因造成设备损坏，乙方应按 实赔偿，并承担因此发生的后果。 八、重要事项： 8.1 保险： 乙方必须为参加本工程施工及管理人员办理保险，合同执行期间，乙方人员的一切人身伤害与甲方无 涉。如有意外伤害发生，甲方代为保险的索赔成功，则乙方同意该赔款视为甲方全部赔款，乙方不得要求 甲方支付差额或赔偿。 8.2 印章使用规定：
油漆施工承包合同范本 油漆施工在单位和家庭都可能经常遇到。对于油漆施工承包合同你了解多少呢以下是小编为大家整理的油漆施工承包合同范文，欢迎参考阅读。 油漆施工承包合同范文1 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有泫律、法规、遵循平等、自愿、公平和珹实信用的愿则，双方就圆梦园A栋油漆工程承包事项经双协商一致，特订立本施工合同。 一：工程概况： 1、工程名称：郴州宏业房地产圆梦园A栋。 2、二层地下室、18层住宅。总面积约20xx0㎡。 二：承包方式及承包范围： 1、承包方式：包工包料，包工期、包质量。【甲方提供须用普通水泥】 二、承包范围： 2-1、室内工程：走道、楼梯间墙面、走道、楼梯、电梯厅天棚仿瓷涂料抛光成功。其它天棚按二遍刮胶。 2-2、承包范围内的小形砼凿平补平。铁丝、元钉的凿除及漏铁部份刷防锈漆。所有施工机具及手工工具。施工中须搭设的操作架。
2-3、施工中用电及施工照明用电。(甲方只提供至每层楼的施工电源，电费由甲方承担)。其它用电设备由乙方负责。承包范围内的劳保用品。 2-4、承包范围内的材料卸车及保管。 2-5、承包范围内的安全文明施工，现场清理及工程成品、半成品保护至工程验收合格。 2-6、对工程质量缺陷保修。保修期验收合格后1年 2-7、承包范围內的安全施工，，如发生安全事故一切责任及费用由乙方负责， 2-8、乙方往下发包的各分部分项工程的工期、质量、安全由乙方负责。 三：工程质量、技术要求及安会、文明施工。 1、本工程质量等级为合格工程，工程质量必需达到国家验收标准合格工程。如承包范围内的工程达不到合格标准，造成工程质量缺陷修复反工，一切责任及费用由乙方承担。 2、施工期乙方油漆质量达不到合格，甲方有权換施工队伍，其工资费用等工程竣工验收后，按乙方以完成的工程量，按合同价80%结算。 3、技术要求： 3-1室外：屋面构架底为888胶，面为白色防水涂料两遍。构架柱，梁要求阴阳角必须顺直、颜色一至不变色。窗顶板、挑窗底板、空调机底板、挑檐、雨棚及线条面均为白色刮胶涂料抛光刷墙漆。 3-2、室内：走道、楼梯间墙面、走道、楼梯间、电梯厅天棚为888仿瓷涂料两遍。要求全白色反光，阴阳角顺直，天棚基本平整抛光，无刮子现象，无明显凸凹现象。其它房间天棚刮双灰粉胶可参部份水泥。每间房间颜色其本一至，阴阳角顺直，无刮子现象，无明现凸凹现象，其本平整。
发包人：_____________________（以下简称甲方） 承包人：_____________________（以下简称乙方） 为确保甲方承建的工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_ 工程劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程项目 —、工程名称：_____________________ 二、工程地点：_____________________ 三、工程编号： _____________________ 四、工程范围和内容： 五、工程造价： 1．本劳务分包工程采取固定工序单价形式，工序单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。单价：________ 2.分包工程合同总价人民币_______元，大写：_________。 第二条工程期限 一、开竣工日期：劳务分包工程自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。 二、施工前各项准备工作，甲乙双方应根据工程协议书中第四条规定负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇人力不可抗拒的情况，被迫停工可顺延工期。 第三条履约保证金 一、合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履约保证金 二、若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包劳务工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 三、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工债主到甲方索要欠款，甲方将从工程款中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分从履约保证金中扣除，剩余的履约保证金在工程 四、结束后同结算款一同付清。 第四条物资采购 一、全部工程所需的物资。
Since I have chosen a far place, I will only take the wind and rain into consideration.勤学乐观天天向上（页眉 可删） 油漆涂料工程施工分包合同 甲方： 乙方：天津鼎鑫涂装工程有限公司 甲方因工程施工需要，将工程的油漆分项工程承包给乙方施工。为了明确双方权、责、利，保证工程施工顺利进行，为社会提供高品质的建筑产品。特制订以下合同条款，双方必须信守执行。 一、适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。 二、工程名称： 工程地点： 施工工艺要求：，漆膜厚度必须符合国标。 备注：质量及施工标准：按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 承包方式：包工包料 工程内容包括：按图纸和实际需要。
三、合同单价元/㎡（税后不开票价） 合同总价：工程量暂定㎡，总价款元，大写 注：结算经实际发生的喷涂面积为准。 四、甲方主要责任 1、甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安全交底，监督焊工处理好焊口（焊口干净、饱满、达到现场监理验收标准） 2、为乙方提供施工条件，其中包括现场的水、电、脚手架等。 3、向乙方提供其现场施工人员的住宿和材料库房。 4、负责工程施工过程中的检验和验收。 5、甲方在乙方进场后，向乙方出示钢结构电焊验收报告，以证明现场已具备喷涂作业条件。 五、乙方的主要责任 1、乙方对其雇佣的.施工人员进行资格审查并有责任保证其人员的人身安全。 2、雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。
3、乙方必须签订《安全协议书》并严格遵守其规定，施工中因违反《安全协议书》中的规定所的一切不良后果与损失均由乙方全部承担。 4、乙方须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关资料。 5、乙方承诺严格按照钢结构氟碳喷涂施工工艺操作，保证施工质量。 6、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务；如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商,乙方承诺终身成本维修。 7、乙方进场后，严格遵守现场管理制度，配合甲方项目经理的管理。 六、付款方式及期限 1、乙方进场3日内，甲方预付总工程款的30%作为订金； 2、基材除锈、底漆喷涂全部完毕后 3 日内支付30%； 3、全部面漆喷涂完毕后3个工作日内双方按照验收标准验收，验收合格后 5 日内甲方应付清工程余款，即工程总款的35% 。 4、余下5%作为质保款，保修期间自工程竣工验收之日起算，为期1年，质保期满后，一月内一次性付清。
最新标准的清包工合同范本 （本文为你提供合同范本两篇。） 清包工合同(一) 甲方：业主 乙方：施工队 根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市保护消费合法权益条例》，《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一.概况 装饰施工地点： 住房结构：室厅厨卫阳台，施工面积___平方米 二.价格 清包工总费用：￥____元，大写(人民币)：_______________元其中 水电工：____元 木工：_____元 瓦工：_____元 油漆工：____元 垃圾清运费：_____元 材料搬运费：_____元 其他费用(注明内容)_______________________元。经双方认可，在施工过程中施工内容如有小的变动，双方将不更改工程款，当有大的变更时应在变更前友好协商，按实另计。
三.工期 自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期__天。 以上规定工期为指导工期，为保证施工质量，原则上不少于以上工期，也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题，或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的，则相应顺延竣工日期。如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期，甲方允许乙方春节期间停工7至12天)。 四.设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。 五.材料 甲方负责采购需用材料，应为符合设计要求的合格产品。 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 如若甲方授权乙方购买所需材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。 乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量，核对数量和配件的准确性，发现质量或或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。 乙方应做好对施工完成的成品保护工作
编号 建设工程劳务分包合同 发包人： 承包人： 分包工程名称： 施工地址：
劳务包工合同条款 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：中北镇居住区F区 1.2工程概况：框架结构，轻型加气混凝土砌块填充墙。 1.3 分包工作内容：抹灰工程劳务分包 范围包括：内外檐机械喷浆、局部剔凿、抹灰，楼梯间、管道井保温颗粒，地面后浇层、找平层、找坡层，屋面找平层、保温层、找坡层、后浇层，散水，台阶，楼梯间贴砖，其他专业洞口修补等。 1.4 工程监理单位（全称）天津华泰监理有限公司 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 90 名。 第三条合同工期 开工日期 2010 年 7 月 20 日， 完工日期 2010 年 9月20 日。其中外檐抹灰在8月5日完成。 第四条合同价款 4.1合同单价： 60 元/m2（建筑面积）。合同价款以实际结算为准。 4.2 对合同价款内容的说明：以上合同价款不但包括完成约定施工内容所需的人工费、辅助材料费、中小型机具费等全部费用，还包含如下内容和费用： 4.2.1劳务协议中规定乙方承担的管理费等各项费用。 4.2.2施工所需的各种临时设施的搭设、周转材料的倒运（为施工服务项目）、文明施工（现场清理材料码放）、施工脚手架的搭设、各种安全防护设施的搭设。生 １
活区的维护、合理使用及卫生防疫工作。 4.2.3承包人在施工生产中使用的各种手头工具，劳保费、医疗费。 4.2.4各种材料的二次倒运用工费用。 4.2.5冬雨季施工人工降效窝工费用。 4.2.6排水、降水所用的人工费用。 4.2.7进场材料、成品、半成品以及已完工程的成品保护用工费用。 4.2.9施工中必要的安全防护用工费用。 4.2.10工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。 4.2.11施工范围结构剔凿、凿毛等处理的用工费用。 4.2.12文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生及迎接上级检查清理等用工费用。 4.2.13必要的开会教育用工、学习用工、社会用工费用。 4.2.14工程竣工清理用工费用。 4.2.15本工程中的各种材料、机具、设备的卸车、装车（包括配合材料部门外出领退料）、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用以及管理用工费用、工程完工后所有物料的清理归还装车、退租卸车等配合工作所需的人工费用。 4.2.16现场至生活区施工人员及管理人员往返路途耗时降效费用。 4.2.17现场同一作业面多队交叉施工，相互影响（人、材、机等）降效窝工费用。 4.2.18地区性停电停水（法定）、自然灾害、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用。 4.2.19非承包人原因发生的连续8小时以内（含8小时），月累计时间72小时以内（含72小时）的停窝工费用。 4.2.20承包人应交的各种税金、手续费、管理费等。 4.2.21承包单价内已含达到工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。 4.2.22承包期内国家和地区政策性人工、材料单价浮动费用。 第五条合同价款的支付与结算 5.1 合同价款的支付： 5.1.1进场后每月支付生活费，每人每月按800元支付，待合同内容完工验收合格结算后，支付至结算金额的95%。结算金额的5%为质量保证金，保修期满后支付，保修期执行发包人与业主签订的保修合同。 ２