人防门工程施工合同

甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保

证在乙方进场前三天做好三通一平。

乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的

要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)有关索赔的程序为：发包人未按照

合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔：

工期总日历天数为天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过

5天后，每延期一天扣工程款300元。

施工期间内，因工发生伤亡事故，乙方应及时报告甲方，并由甲方报告监理工程师和

建设单位。因工伤亡应及时救治，医疗终结，依鉴定结论，按国家有关规定处理，其相关

开支及费用均由乙方承担。非施工原因死亡和非作业时间发生的其他伤亡事故，其责任和

费用也由乙方自负;

工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确

认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因

承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.1 乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造

成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损

失严重的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定，最高额为

全额设计费。

双方于2020年6月6日签订了《广州某吹填场平工程(标段一)施工合同》。《施工

合同》约定：施工企业的承包范围为河涌以北及以东的地块，采用吹填砂方式，吹填砂量

约158万立方米;承包方式为由施工企业按照合同约定范围和图纸内容实行工程施工承包，合同价款总价包干，若施工范围和验收标高不发生变化，则本工程结算价即为合同价;合

同价款为68955739.56元。但在施工过程中，双方就涉案《施工合同》是否包含绿化预留

用地问题产生分歧，起因是双方当事人对于招标图纸中约定的承包范围理解不一致，承包人主张承包合同约定的范围不包括绿化预留用地，而发包人则主张绿化预留用地已经包括在施工合同范围之内。

协议履行过程中发生的争议，双方友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

感谢您的阅读，祝您生活愉快。