桩基础工程分包合同
发包方：中天建设集团有限公司西南分公司（下称“甲方”）
分包方：（下称“乙方”）
建设方：（下称“见证方”）
经建设方同意，甲方与乙方协商一致，将本协议项下的桩基础工程分包给乙方施工，为了明确各方责任，依据《中华人民共和合同法》等相关法律法规的规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以供各方遵守与执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、乙方工程承包范围：设计施工图中的桩基础工程（包括机械钻孔桩、桩基础钢筋笼制作安装、桩芯砼浇注）。
4、乙方工程承包内容：机械钻孔桩所需一切机械设备及按设计施工图施工时正常发生的所有用工、用电、用水等；钢筋笼的制作、运输、安装、所用机具设备、钢筋料头的收集堆放；桩芯砼浇注成型。
5、乙方承包方式：包质量、包工期、包安全。
二、机械钻孔桩工程承包价
1、该工程按综合单价包干（包含人工、机械、辅料、文明施工、税费等一
切费用）综合单价为_________ 元/m3。以图纸设计桩径计算工程量。工程量以甲方、乙方现场代表按实签字确认为准。
2、部分已经开挖的桩孔，应扣除已经开挖部份的工程量。
3、承包范围外的现场签证用工（如建设单位用工）按普工__________ 元/工日，技工_________ 元/工日。
三、工期要求
1、本合同工期为 _日历天（含法定节假日），从________ 年_____ 月_日起至—年________ 月 ______ 日止。乙方施工工期必须满足甲方根据总承包合同工
期制定的施工进度计划的要求。
四、工程质量标准
同总承包合同中工程质量标准要求：优质
五、付款方式及工程款结算方法
1、每月按月进度支付工程款（______ 年_________ 月前不支付进度款），乙方每月25日前上报当月工程量，甲方于次月25日前支付已经核实的乙方已完工程量的70泣程款；待全部桩基础工程完成后，工程余款30%在钻孔桩检测合格后，主体工程全部封顶时付清。
2、若遇严重垮塌，需回填砂浆再次钻孔，按回填深度方量再次按原价的50% 计费。但垮塌系由乙方不当施工造成的除外。
3、每月完成的工程量，由现场施工管理部门签字确认以后，上报项目经理部审批，否则不予结算。
4、工程款以转帐支票方式支付。甲方付款前，乙方应向甲方出具合法有效发票。
六、甲方职责
1、负责施工场地的“三通一平”场地内外的泥浆池的开挖场地周边关系协调。
2、负责施工现场的放线定位，提供水、电接口至施工现场内（其供水、供电量满足施工要求）。
3、负责机械钻孔中所需钢材卡料及钻孔灌筑桩砼送至孔口。
4、负责施工人员的住宿。
5、负责塔吊吊装范围内的场地的机械设备及配件、材料的转运、砼浇筑的配合（无偿提供乙方使用）。
6负责施工现场岩芯、桩帽等的处理。
7、负责该项工程的所有资料的收集、整理、编制。
七、乙方责任：
1、严格按照国家颁发的现行操作规程，验收规范和钻孔灌注桩《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）要求进行施工，并对该施工钻孔桩质量负责。
2、负责①900mm①1000mn钻孔灌注桩钻孔及砼灌注成桩。
3、施工场内泥浆的排放处理。
4、负责钢筋笼的制作、安装。
5、负责5台设备，2台焊机，2套氧焊。
6负责施工用水、电费用。
7、负责钢筋制安所用的焊条、扎丝及机械。
8、服从甲方及监理的质量监督与管理，严格按照国家规范要求和施工安全
要求进行施工作业。
9、遵守甲方有关劳务及民工工资的管理规定，按要求及时向甲方报送进出场人员名单、民工考勤记录、民工工资发放情况等资料（资料应由乙方负责人签名并盖乙方单位公章）。
八、派驻现场代表：
甲方：__________ ，身份证号码____________ ，联系电话：____________ ，负责协调现场、配合乙方施工。涉及工期及款项的签证必须经甲方项目经理签字，否则对双方不具有法律效力。
乙方：__________ ，身份证号码____________ ，联系电话：___________ : 负责现场施工，安全、文明管理、签收文件、签证、结算等，代表乙方办理本合同项下相关事务。
丙方：_________ ，身份证号码____________ ，联系电话：___________
负责组织协调甲乙双方施工。
八、内部治安和安全生产
1、乙方入场后应根据《成都市建筑管理条例》和《劳动法》的相关规定，对乙方的全体人员进行入场教育、安全交底、技术交底、综合治理教育、安全防
范措施交底等，并作好记录。乙方必须组织全体人员参加入场教育，如因遗漏等原因所产生的一切不良后果，乙方自行负责。甲方协助乙方交底。
2、乙方必须遵守企业内部治安处罚规定。杜绝火灾、严防偷盗、拒绝毒品、严禁现场内打架斗殴。不得在工地和宿舍内随地大小便，争做文明的劳动者。
3、进入施工现场的人员应选出（或指定）安全员、质量员等相关人员，并报项目部注册、登记、管理。
4、甲方提供必要的安全设施。乙方人员必须遵守施工现场的安全规章制度，做到安全生产、文明施工。并且不得任意损坏、拆除安全防护设施，若有一切责任自负。
5、乙方必须配备一名安全员，检查现场安全、制止违章作业，协助甲方安全员工作。
6乙方对现场的安全工作全面负责，遵守国家法律法规，遵守业主及甲方的有关现场管理的规定和要求，按现行文明施工和安全施工的规定和要求施工，工完场清；乙方负责乙方人员的安全，乙方人员违反安全规定造成的伤亡及对第三方造成的伤害由乙方负责。施工现场若由乙方人员违规操作所发生的所有安全事故，由乙方负全部
责任。甲方可协助乙方处理事故，所发生的费用由乙方负责支付。
九、工期及质量要求
1、甲、乙双方密切配合，确保工程的工期和质量。乙方必须提供合格的、数量足够的、技术熟练的工人队伍。乙方达不到工期及质量要求，无正当理由无故退场或影响甲方信誉和月进度目标，甲方有权终止合同，更换施工队伍。乙方无条件退场并承担一切违约责任。
2、甲方不得无故要求乙方退场。
3、在施工中乙方对各道工序应严格把关。每道工序前乙方质量员必须对上道工序检查无误后才能进行下道工序施工，在施工中乙方质量员应随时作好自检，每道工序完成后乙方质量员自检无误后，通知甲方及监理检查验收，合格后才能进行下道工序施工。
4、乙方的施工员必须配合甲方管理人员进行施工。每道关键工序乙方的技术人员、班组长必须到场，对设计施工图的轴线、标高、钢筋的制作成型、钢筋保护层的控制等进行质量控制并达到规范要求，钢筋制安成型后造成的质量缺陷必须按规范要求及时整改，并向操作工人交代施工要点及质量、安全及进度要求。
5、乙方承诺该分项工程的各子项工程质量应高于现行规范标准。
6、乙方应按工程进度情况和甲方安排，无条件保障劳动力、工具、用具、低质易耗品、辅助材料等的供应。否则甲方有权终止合同，更换施工队伍，乙方无条件退场，并承担相应的违约责任和一切损失（乙方无条件退场时，工程款按应付金额的60%支付给乙方，乙方并承担由此产生的直接和间接损失）。
7、工期以日历天数为准，若甲方确有需要要求乙方提前工期的，乙方应竭尽全力按时完成；如因乙方原因未达到原有进度要求，致使工期延误，在十天内每天罚款200 元，十天后每天按500 元罚款累计计算）。
8、停电产生的停工、窝工由乙方自行调整解决。
十、合同有效期及违约责任
1、本合同经甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。本合同签订后工程不得转包。如乙方转包或乙方无正当理由中途退场、甲方根据本合同行使解除权的，双方均同意按乙方已完工程量的50%结算；结算款在主体封顶并验收合格后支付。乙方具有本条违约情形的，甲方有权终止本协议。
2、本合同一式六份，甲、乙双方各执贰份，见证方执两份，具有同等法律效力。自三方签字、盖章之日起生效，工程款支付完后自然失效。
3、施工工程中，甲、乙双方严格按照合同有关条款执行，如有一方违约，按合同中工程款总额的5%乍为违约金支付给另一方。甲方逾期付款的，违约金按日银行同期贷款利率承担。
4、对合同有争议的地方双方协商解决，协商不成任一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他事项
1、有关本合同及本合同的任何变更、补充、及甲方出具的承诺书等未经甲方盖章（分公司行政章）的，对各方不具有法律效力。
2、乙方营业执照、税务登记证、组织机构代码记等证书上注明的地址及本合同上注明的地址均为文件可送达地址，一方送达地址变更的，应及时通知另一方。
3、乙方提供单位帐户为：户名：______________________________ ，开户行：________ ，帐号： ____________ ;乙方确认该帐户准确无误，所有汇入
该帐户的款项均视为收到。乙方若要求甲方将货款支付至以上账户以外的其他账户或单位的，甲方有权拒绝。
4、合同签订时间：____ 年_月_日。
签约地点：成都市武侯区
5、本合同正文无手写。
甲方（签章）：乙方（签
章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
传真：传真：
手机：手机：
住所地：住所地：
邮编：邮编：
年月日见证方（签章）：负责人：手机：
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 桩基础专业分包合同
编号：FS-DY-57209 桩基础专业分包合同 甲方(总包人)： 乙方(分包人)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的责任、权利和义务，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称：XX 1.2 工程地点：XX 1.3分包范围：桩(含基础桩及支护立柱桩) 1.4承包方式：本合同采用“包工期、质量、安全、文明施工环境保护、机械、人工、燃油、挖运施工现场道路及平整场地等包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。 2、合同价款
2.1基础桩与支护立柱桩工程暂定总价：元(具体工程量清单见合同附件一)。 2.2合同价款的计价方法：基础桩与支护立柱桩采用包干单价形式 2.3结算方式：以承包人现场实际确定的工程量为准。 3、分包工作期限 工期：自开工之日(以承包人书面通知为准)起天内 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务： 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责; 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。
桩 基 工 程 施 工 分 包 合 同 （旋挖灌注桩） 甲方：龙元建设集团股份有限公司乙方：杭州华峰地基基础工程有限公司 年月日
桩基工程施工分包合同（灌注桩） 总包人（甲方）：龙元建设集团股份有限公司 联系地址：邮编： 联系电话：传真： 分包人（乙方）：杭州华峰地基基础工程有限公司 联系地址：邮编： 联系电话：许金富传真： 鉴于杭州天溪湖住宅一期工程项目（以下简称“本项目”）为杭州富 春江旅游度假区开发有限公司（工程建设单位方）建设开发的项目，甲方为 本项目的施工总承包单位，并已经与工程建设单位方签订了施工总承包合同， 现甲方将本项目的桩基工程分包给乙方，由乙方负责施工，乙方在本签订本合 同之前，已经非常熟悉本工程处于甲方承包工程的关键线路上，并充分了解甲 方就工程质量、工期、安全等向建设单位所承担的违约责任。现依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工事项协商一致，订 立本合同，以共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：杭州天溪湖住宅一期工程 工程地点：杭州市桐庐县分水镇 工程范围及专业分包内容： 旋挖桩桩基工程施工：施工图中的桩基础工程，包含且不限于：定位放线、旋挖桩成孔所有的施工工艺（泥浆护壁、打拔钢护筒）、钢筋笼制作和安装、砼浇灌及振捣、负责砼浇灌前及浇灌过程中对钢筋笼的保护、负责灌注过程中对砼超灌量的控制、负责剔凿桩顶浮浆及找毛、负责涉及桩基础工程的相关预埋及检测、参与基础工程竣工验收并对桩基础工程验收质量负责等涉及与桩基施工有关的内容，同时负责资料的编制及收集整理（包括施工打桩的原始记录）混凝土试块制作、施工所使用的吊车、施工场地修整所用的挖机，施工所用的钢护筒，税金。
灌注桩分包合同-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
桩 基 工 程 施 工 分 包 合 同 （旋挖灌注桩） 甲方：龙元建设集团股份有限公司乙方：杭州华峰地基基础工程有限公司 年月日
桩基工程施工分包合同（灌注桩） 总包人（甲方）：龙元建设集团股份有限公司 联系地址：邮编： 联系电话：传真： 分包人（乙方）：杭州华峰地基基础工程有限公司 联系地址：邮编： 联系电话：许金富传真： 鉴于杭州天溪湖住宅一期工程项目（以下简称“本项目”）为杭州富春 江旅游度假区开发有限公司（工程建设单位方）建设开发的项目，甲方为本 项目的施工总承包单位，并已经与工程建设单位方签订了施工总承包合同，现 甲方将本项目的桩基工程分包给乙方，由乙方负责施工，乙方在本签订本合同 之前，已经非常熟悉本工程处于甲方承包工程的关键线路上，并充分了解甲方 就工程质量、工期、安全等向建设单位所承担的违约责任。现依照《中华人民 共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工事项协商一致，订立 本合同，以共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：杭州天溪湖住宅一期工程 工程地点：杭州市桐庐县分水镇 工程范围及专业分包内容： 旋挖桩桩基工程施工：施工图中的桩基础工程，包含且不限于：定位放线、旋挖桩成孔所有的施工工艺（泥浆护壁、打拔钢护筒）、钢筋笼制作和安装、砼浇灌及振捣、负责砼浇灌前及浇灌过程中对钢筋笼的保护、负责灌注过程中对砼超灌量的控制、负责剔凿桩顶浮浆及找毛、负责涉及桩基础工程的相关预埋及检测、参与基础工程竣工验收并对桩基础工程验收质量负责等涉及与桩基施工有关的内容，同时负责资料的编制及收集整理（包括施工打桩的原始记录）混凝土试块制作、施工所使用的吊车、施工场地修整所用的挖机，施工所用的钢护筒，税金。
钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：河北路桥集团 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：北磐石桥。 1.2 工程地点：北磐石村东。 1.3 承包范围及内容：除主要原材料外钻孔灌注桩的全部工序。 1.4 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月 日竣工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天， 按本合同总价的计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度 无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6 发生不可抗力的费用承担： 2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；
2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体 情况另行协商。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计 说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为合格。 3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为质量修复的全部费用。 3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 第四条环境安全标化 4.1 乙方须加强自身的施工现场管理，执行甲方一体化管理体系的各 项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。 第五条合同造价 5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合 同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价。工程量按实际结算。 5.2 本合同总价暂定为人民币：元整。 5.3 工程量及综合单价： 5.3.1 工程量暂定为： m3（M）。 5.3.2 钻孔灌注桩工程量计算规则: 钻孔灌注桩工程量按桩设计长度（以设计的桩顶标高至桩底标 高，计算长度时不增加预留长度）乘以设计截面面积，以立方 米计算。。 5.3.3 工程量增减变更、签证须经甲方和业主代表共同书面签字认可 后方可作为工程量结算增减依据，未经甲方、业主代表共同书面签字认可的工程量增减变更、签证不能作为结算依据。 5.3.4 钻孔灌注桩综合单价为：元/ m3，此单价以含钢 量 KG/ m3计算，结算时实际钢筋含量超过或少于此单价的含钢量时，钢筋按元/吨调整。 5.3.5 本综合单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、桩机
桩基工程分包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
桩基工程分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合该工程的具体情况，签订本合同。 第一条 (二)工程地点：xx (三)工程内容：按甲方提供的的施工图纸、设计变更及要求完成xxxx项目桩基础工程(具体内容见附件报价
内部编号：AN-QP-HT660 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 桩基工程分包合同通用范本
桩基工程分包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 工程承包人(甲方)： 法定代表人： 住所： 专业分包人(乙方)： 法定代表人： 住所： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 营业执照号码： 安全生产许可证号码：
鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：
桩基施工劳务分包合同 甲方（工程承包人）： 乙方（劳务分包人）： 鉴于甲方通过与（简称“发包人”）签订（简称“主合同”），取得了工程的施工承包权，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，并订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工作地点： 劳务工作范围： 劳务内容：包括旋挖钻钻孔、清渣，旋挖钻安装、拆除、移位、所用材料等费用。 2、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体节点工期要求见本合同附件（如有）。 3、质量标准 按主合同有关质量的约定，工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行，本工作必须达到质量评定合格等级，确保工程一次验交合格率达到100%。 4、项目经理 4.1乙方应委派具有组织能力、有项目经理经验的人员担任项目经理。乙方项目经理的委派和更换应经得甲方同意。 4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，身份证号码： 。
5、甲方义务 5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行主合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 5.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作： ①在发包人提供场地后向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地； ②向乙方提供相应的工程地质资料； ③向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，乙方须与甲方现场交验并负责测量控制点的复测、使用及保护。 5.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表并按要求上报发包人，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，实验化验的控制、监督、检查和验收； 5.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收； 5.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、安全设施应保证施工需要； 5.6按本合同约定，向乙方支付劳务报酬； 5.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 6、乙方义务 6.1不得将所分包的劳务作业转包或再分包给其他单位或个人； 6.2对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责； 6.3组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。乙方须将其员工名册（含员工基本情况）和劳动合同在本合同签订后5日内报甲方备案；乙方员工发生变化的应在3日内报甲方备案。同时，在本合同签订后5日内，乙方须向甲方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权。在施工中如更换、补充上述人员，应提前3日以书面形式报送甲方批准。因乙方未能及时上报上述更换人员情况而引起的损失由乙方承担。 6.4未经甲方授权或允许，不得与发包人、监理人及有关部门联系； 6.5根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月作业计划，
钻孔桩项目施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 为确保甲方承建的工程顺利施工，确保工程质量，优质按期完成施工任务，甲方决定将其总承包施工的桩基工程劳务部分分包给乙方。为了更好地加强协作，互相配合，：明确双方责任，顺利完成本劳务分包的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，双方本着平等、诚信、自愿的原则，经双方友好协商，就工程劳务分包事宜达成一致，订立本合同，共同遵守。第一条工程概况 1.1建筑工程名称： 1.2建筑工程地址： 1.3钻孔桩138根。 第二条工程劳务分包范围 本工程采用包工不包料的方式。承包范围：设备进出场、桩位、定位、放样、桩基施工(灌注砼、桩成孔、清孑L、泥浆护壁)完成以上工作内容所需要的机具均由乙方负责。 第三条劳务分包工程单价(以下简称包干单价) 本桩基工程桩径砷600mm单价每米为180元人民币工程量计算，以原地面至孔底计算。 本劳务工程单价为固定单价，单已包含为完成该工程所发生的所
有人工费、劳务管理费、工具费、低值易耗费、小型机械费、工人社会保险费、劳保用品费、二次转运用工，为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费，安全文明施工和不可预见费等。第四条其他说明 1、设计变更，甲方要求更改所造成的增加工作量或引起的返工费应及时办理签证手续并经甲方签字确认。因设计变更造成乙方工程量增加或减少，则按减少的工程量增减劳务费。 第五条其他要求 5.1工程中涉及到的安全文明工作均由乙方负责施工，并满足安全生产标准及达到主管部门验收合格并达到省优质工程标准。 5.2对于甲方提供的材料乙方在施工过程中严禁浪费。乙方有负责保管甲方提供的材料的义务，现场每次进材料均需材料人员签字确认。 第六条双方责任 6.1甲方责任： 1、提供桩基施工(含设计变更)图纸和工程地质勘察资料各壹套，并制定进度计划。 2、甲方必须按合同约定的时间支储工程款。 3、施工现场的“三通一平”(水、电满足2台桩机正常施工)。 4、甲方对乙方进场人员有进行综合治理的权利，对违反甲方现场管理规章制度或不服从甲方管理的乙方人员，甲方有权对其进行处罚。
邢汾高速公路L3标G107,京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥钻孔灌注桩施工分包合同 甲方：邢汾高速公路L3标段项目经理部 乙方： 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就邢汾高速公路L3标段G107，京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥钻孔灌注桩施工分包达成如下协议条款： 合同订立地点：省市邢汾高速公路L3标项目部 一．工程名称：邢汾高速公路L3标G107,京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥。 二．工程地点：省市南郊 三．承包围：G107，京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥灌注桩工程四．分包方式： 本合同灌注桩采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为：直径1.2米桩元人民币/m，直径1.25米防护桩元人民币/m，直径1.5米桩元人民币/m。工作容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；配合下钢筋笼；装拆导管及漏斗，灌注水下混凝土，记录等为完成本项工程相关的所有工作容。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩围的全部工作容，以及为完成上述容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），
间接费，工程管理费，安全措施费，劳动保护费，利润，乙方自有人员保险费等除税金和甲方供料外的所有费用。合同综合单价在项目实施期间不因工程地质变化，施工干扰，业主停工，物价上涨等任何原因而进行调整。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度 1.材料：甲方只承担混凝土，钢筋笼等材料。材料损耗为：水下混凝土灌注按10%考虑。对超出10%规定供应外的混凝土，甲方按照实际价格转账给乙方在工程结算时扣除。 乙方承担除甲方供应材料外的膨润土，导管，漏斗，场电缆，碘钨灯，铁丝，木材，螺丝等一切与生产生活相关的零星材料费用。 2.机械：乙方应配备壹拾台性能完好，能满足施工要求的冲击钻机。乙方配备为满足施工要求的挖掘机，吊车等设备。 3.水电：甲方提供施工用电的主干线和配电箱，配电箱顺桥位方向每80-100米一个。配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工电费由甲方承担。施工用水由甲方提供水井，抽水设备由乙方承担。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机，挖掘机，吊车操作人员和普通工人。全部桥梁灌注桩施工要求从进场之日起六十天完工。如因到场设备和人员不足而造成的没有完成任务，对乙方处以每天壹仟元人民币的罚款。 乙方自行承担临时住房和煤炉，燃煤，电饭煲以及食宿等生活费用。六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件，施工图纸，国家及交通部现行的有关技术标准，规及业主，监理，项目部的技术交底进行施工。
桩基础专业分包合同范本 篇一：桩基础专业分包合同 （工程名称） 桩基础施工 专 业 分 包 合 同 年月日 桩基础工程分包合同 发包方（甲方）：承包方（乙方）： 为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。 第一条工程概括 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容及范围： 4、造价：每米施工单价按元/米计算，送桩部分（空送）适当补偿（此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担）。 5、质量等级：合格 6、工期拟定：年月日至年月日，总工期为天。 第二条承包方式 本工程采用下列第3 项方式承包 1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。 2、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。 3、压桩工作量按日报表签证量结算。 第三条付款方式 1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整（￥元）。 2、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的70% 3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。 第四条甲方责任 1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。 2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。 3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个
台班元停工损失费。 4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。 5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延；超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班元。 6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2%付息给乙方。 第五条乙方责任 1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。 2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。 3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。 4、按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。 5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。 第六条其他 1、甲方指定工地代表，乙方指定为工地代表。 2、本合同一式肆份，双方各执正本贰份，经甲、乙双方签字盖章后生效；全部工程量完工，价款结清后自行终止。 3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。（附：补充协议与此合同等同效律）甲方单位盖章：乙方单位盖章： 甲方代表签字：乙方代表签字： 电话：电话： 开户行： 账号： 合同签订日期：年月日 篇二：桩基工程分包合同 桩基工程分包合同 发包单位：平阳家家乐房地开发有限公司 总包单位：温州建设集团公司 分包单位：温州长城基础公司 平阳凌云花苑工程经发包单位推荐，总包单位同意将桩基分部工程委托分包单位施工。为明确各方责、权、利，保质、保量，按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。 一、工程概况： 1）工程名称：平阳县凌云花苑 2）施工地点：平阳县鳌江镇种玉村
桩基础工程专业分包合同 发包方:（以下简称甲方） 承包方:（以下简称乙方） （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照，资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就项目，达成如下一致条款: 1 工程概况 1.1 分包工程名称: 1.2 分包工程地点: 1.3 承包范围:桩基础施工，具体以建设单位提供的加盖好施工图审查专用章的设计施工图纸内容为准。 1.4 承包内容: （本合同范本例举人工孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础，根据各项目集体施工情况确定选用，其中1.4.20至1.4.29为通用内容，使用各种桩基础工程专业分包内容签约时根据具体项目情况选择并删除其他内容后再修改条款序号。） (一) 人工挖孔桩: 1.4.1 人工挖孔桩: 挖土方、石方、修正边、壁、扩底；按甲方、建设单位要求将土石方运至（场地内指定位置）、基抗油排水（含地下水、孔内排水）、通风、孔内照明、安全架子搭拆等。
1.4.2 人工挖孔桩砼护壁:护壁模板制作、安装、拆除、清理、整理堆放及场内外运输；护壁砼搅拌、运输浇筑、养护等全部操作过程。 1.4.3 桩钢筋笼制作安装:护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作、绑扎、钢筋保护层垫块制安、超声波测声管安装（如果需要做超声波检测）、吊车吊运、安装、焊接、并装等操作过程。 1.4.4 人工挖孔桩桩芯:桩芯商品砼采购及运输、浇筑（汽车泵）、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.5 桩头清理: 高出甲方要求的标准以上部分桩头浮浆凿除、现场清理等。 1.4.6 并圈砌筑:并圈高度不得超过交付场地地面标高（30）cm。 （二）旋挖钻孔灌注桩: 1.4.7 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.8 旋挖钻机进场、钻孔及入岩。 1.4.9 各种特殊地质处理（流沙、流泥、淤泥、孤石、溶洞、溶蚀、石笋等）。 1.4.10 泥浆池设置和泥浆制作（外运工作视项目具体情况确定）。 1.4.11 护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作安装。 1.4.12 桩芯商品砼采购及运输、浇筑、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.13 桩内抽排水、施工场内的截水和排水。 1.4.14 桩间土的平整、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。 （三）预应力砼管桩: 1.4.15 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.16 根据地勘报告来合理配置桩长和管桩进场计划。 1.4.17 预应力砼管桩、钢筋、混凝土等材料的采购、运输及保管等。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钻孔灌注桩承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据工程需要，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，经协商达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程量：钻孔桩直径为300mm,主筋为6根§ 10、4 6箍筋，间距100— 200;碌为C25,总桩数量以现场代表签证验收为准。 三、承包范围 包工包料，具体内容、施工放线、机械成孔、钢筋笼制作、浇注碌成柱、桩基资料的整理成套、施工机具的进出场。泥浆由甲方指定排放点，每根桩必须取芯抽检结果与单桩承载力比较，该工程施工图所含内容。 四、承包单位与结算 1、桩直径300mm，单价为64元/m,此单价已包含桩基检测费、材料复检费由乙方负责，税费与管理费由甲方负责， 4.5米以下的超深部份一律由乙方与国土资源和房屋管理局决算。 2、付款方式：乙方白愿垫资入场施工，完成总桩数一半时，甲方付 2 万元，该工程承台梁完工时付3万元，其于尾款在门市盖板完成后付清所有桩基工程欠款。 五、工程质量 1、严格按国家现行验收规范及施工规范执行，质量必须合格，如有不 合格桩造成返工的一切费用由乙方白行负责。因不良地质情况造成人工费及原材料的增加，在有关技术人员论证后由甲方负责有关所需费用。 2、工程以正式开工钻桩浇碌起30天完成，如有停水、停电、下雨工期须延。
六、双方职责 甲方： 1、负责提供一套桩基施工图及有关资料。 2、负责搞好三通一平，水电、电表安装至施工现场，施工场地平整及道路畅通。 3、周边关系的协调，组织对工程进行验收，监督检查乙方工程质量，派代表负责联系工作和现场验收签收。 乙方： 1、负责组织人员、机械进出场，办好交接手续。 2、按现行规范及施工图、精心组织施工组织白检工人确保工作质量，做好文明施工。 3、如甲方未按协议付工程款，所造成的一切损失甲方白负。 4、在施工中发生的一切安全，质量事故由乙方白行负责。 七、本合同签字生效，如甲乙双方任何一方违约，违约方按合同总造价的20%赔偿违约金给对方。 八、本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充合同，本合同一式两份，双方各执一份，签字生效具有同等法律效力。本合同工程完工帐清，白行失效。
110千伏XX变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分）分包合同 承包人：XX市输变电工程公司 分包人：南方送变电有限公司 签署地点： 110千伏输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部 分） 第一部分协议书 承包人(全称)：XXX市XX输变电工程公司 分包人(全称)：XXX省XXX市南方送变电有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于XX电网公司XX供电局 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：110千伏XX输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分） 分包工程地点：XX市XX镇 分包工程承包范围： 1.工程主要包括（但不限于）以下内容（具体按施工图纸、招标文件及供电局要求施工）： 1.1 架空部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.1.1 本工程架空部分的土石方工程； 1.1.2 本工程架空部分的基础工程； 1.1.3 架线工作、施工道路、临时施工用地、接地线铺设及竣工后植被恢复； 1.1.4 桩基检测费； 1.1.5 材料卸车保管费等； 1.2 电缆部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.2.1 双回路砼电缆沟1884米,每隔25米设臵一个沟间直通工作井； 1.2.2 新建双回8线埋管634米,每隔20米设臵一个直通工作井； 1.2.3 新建双回8线顶管305米； 1.2.4 新建管(顶管、埋管)沟间直通工作井27个； 1.2.5 新建90°工作井4个； 1.2.6 新建中间接头井4个； 1.2.7 电缆终端场一处等； 1.2.8 包括施工临时占地、围护栏、甲供材卸车保管费、白蚁防治、电缆线路标志桩等； 1.3 安全措施费及文明施工费（￥36,560元，已包含在工程限价内）； 1.4 为完成工程发生的有关费用； 1.5 材料归属： 1.5.1 本工程供电局提供清单上的材料； 1.5.2 甲方提供￥1,398,535元钢筋、混凝土及顶管管材的工程施工材料； 1.5.3 非上述约定材料由乙方负责。 二、分包合同价款 金额：大写：人民币伍佰壹拾万玖仟壹佰元整，小写：￥5,109,100.00元 三、工期 开工日期：本分包工程定于 2011年11 月1日开工； 竣工日期：本分包工程定于2012年6月30日竣工；
钻孔桩施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，就怎村桥钻孔桩工程施工事项达成一致，签订本合同。 第一条合同概况 1.1工程名称：拉林公路改造工程二标 1.2工程地点：日多乡怎村 1.3工程容：钻孔及成孔灌桩 1.4工程围：甲方承包围的桥桩，乙方以自身完成量为准。 1.5工作容： ①成孔灌桩：钻机进出场、埋护筒、钻孔、清孔、机械调遣费、临时驻地、下试笼、下导管、灌注混凝土、泥浆外运，碴土合理规堆放以确保工地文明施工等，钻孔桩成桩的一切机械、材料、人工费用均在合同包价（不含吊车、挖掘机）。 ②发电机乙方自租（不含柴油），如使用变压器电源，甲方根据冲击钻配置的发电机及乙方使用时间扣除发电机租赁费。 ③自购黄土。 第二条合同工期 2.1开工日期：年月日；完工日期：年月日 合同工期总日历天数 2.2合同工期只是指明本合同工期总的日历天数，开工和完工日期为拟定。具体开工日期按乙方机械设备进场调试好即开工。 第三条工程质量 3.1确保工程质量全部达到国家现行的工程质量验收标准。
3.2一类桩95%以上，杜绝三类桩。 3.3满足业主对工程质量的其它要求。 第四条安全目标 4.1安全目标：消灭人身重伤和死亡事故，消灭重大和一般安全事故。 4.2乙方应对自己的全部人员进行安全法规和安全生产教育培训，未经教育培训的人员，不得上岗作业。施工前甲方技术人员应当就有关安全施工的技术要求向乙方及乙方作业人员进行交底，并由双方签字确认。 4.3乙方必须按照甲方安全标准要求组织生产，在施工期间无条件接受甲方正常的安全检查，发现施工安全隐患时，乙方应及时整改。 第五条合同价款 5.1合同价款容： 双方议标协商的项目综合单价，包含了本项目施工中所需的设备费、进出场费、劳务费、安装费、维护费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。 5.2合同价款清单 1、φ1. 2、φ1.3成孔灌注桩，单价元/米； 2、φ1.5成孔灌注桩，单价元/米； 3、φ1.8成孔灌注桩，单价元/米； 其它： 本合同为综合单价，包括了乙方为完成第一条（1.5）所列全部工作容，单价不含税金。 第六条甲乙双方的责任和权利 6.1甲方的责任和权利 6.1.1在整个工程实施期间对施工安全、质量、进度有指挥和管理权。 6.1.2负责施工图的审核及技术交底。
110 千伏XX 变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分）分包合 同 承包人：XX 市输变电工程公司 分包人：南方送变电有限公司 签署地点：
110 千伏输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分） 土建部 分） 第一部分协议书 承包人（全称）：XXX市XX输变电工程公司 分包人（全称）：XXX省XXX市南方送变电有限公司___________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于XX电网公司XX供电局（以下简称为"发包人"与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为"总包合同"，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：110千伏XX输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分） 分包工程地点：XX市XX镇 分包工程承包范围： 1. 工 程主要包括（但不限于）以下内容（具体按施工图纸、招标文件及供电局要求施工）： 1.1架空部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.1.1本工程架空部分的土石方工程； 1.1.2本工程架空部分的基础工程；
1.1.3架线工作、施工道路、临时施工用地、接地线铺设及竣工后植被恢复； 1.1.4桩基检测费； 1.1.5材料卸车保管费等；1.2电缆部分专业工作主要包括（但不限于）：
1.2.1 双回路砼电缆沟1884米，每隔25 米设置一个沟间直通工作井； 1.2.2 新建双回8 线埋管634米，每隔20米设置一个直通工作井; 123新建双回8 线顶管305米; 124 新建管（顶管、埋管）沟间直通工作井27个； 1.2.5 新建90 °工作井4 个； 126 新建中间接头井4 个； 1.2.7 电缆终端场一处等； 1.2.8 包括施工临时占地、围护栏、甲供材卸车保管费、白蚁防治、电缆线路标 安全措施费及文明施工费（Y 36,560 元，已包含在工程限价内）； 为完成工程发生的有关费用； 材料归属： 1.5.1 本工程供电局提供清单上的材料； 1.5.2 甲方提供Y 1,398,535 元钢筋、混凝土及顶管管材的工程施工材料； 1.5.3 非上述约定材料由乙方负责。 分包合同价款 金额：大写：人民币伍佰壹拾万玖仟壹佰元整，小写：土5,109,100.00 元 工期 开工日期：本分包工程定于2011 年11月1日开工；志桩 1.3 1.4 1.5
黄兴车辆段与综合基地检修主厂房及附属工程（检修主厂房） 施工合同 合同号： 发包人：长沙市轨道交通集团有限公司 甲方：中铁十一局集团长沙黄兴车辆段 项目经理部 乙方： 2011年月日 中国湖南省长沙市
旋挖钻底扩孔灌注桩施工合同 工程承包人：中铁十一局集团有限公司长沙黄兴车辆段项目经理部（以下简称甲方） 劳务分包人： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，本着团结协作、平等互利、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程实际情况，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：中铁十一局集团长沙黄兴车辆段旋挖钻孔扩底灌注桩工程 工程地点：长沙市长沙县黄兴镇太平村 分包范围：旋挖钻孔扩底灌注桩工程（根据乙方施工能力、现场进度情况及甲方总体工期要求，甲方有权随时调整分包范围） 劳务分包主要工作内容及要求： （1）钻孔桩机成孔：①桩位测放，护筒加工及埋设，装，拆及钻机就位；②钻孔（含空钻）、扩桩、提钻、出渣、加泥浆、清孔、量孔深；③协助钢筋笼吊装入孔； ④安拆导管和漏斗，混凝土灌注。 （2）钢筋笼制作安装：①钢筋场内倒运、堆放、支垫、覆盖、除锈、制作、焊接、绑扎；②从加工场地运输至孔口、吊装入孔并安装就位等钢筋加工和安装过程中的一切工序工作。 （3）设备进出场及场内转移等一切工序中所包含的人工、机械、水电及除混凝土、钢筋以外的所有材料费用。与此相关的临建已包含在单价内，由乙方自行解决，
桩基工程施工合同 合同编号： 工程名称：安六期07-1地块建设工程 建设单位：滨湖城市建设投资公司 总包单位：安徽天润建筑工程有限公司 分包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司二〇一四年十一月二十八日
桩基施工合同 甲方：安徽天润建筑工程集团有限公司 乙方：宿迁市建设工程（集团）有限公司 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基项目达成如下协议条款： 一．工程名称：凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基工程。二．工程地点：凤台凤凰湖新区十里沟。 三．承包范围：钻孔灌注桩 四．分包方式： 本合同采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为直径600的钻孔灌注桩 960元/立方米（桩身混凝土C35的为970元/方）。工作内容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；钢筋笼制作安装并校中；装拆导管及漏斗，灌注混凝土，泥浆外运等为完成本项工程相关的工作内容（场地处理、土方除外）。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩范围内的全部工作内容，以及为完成上述内容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），间接费，乙方自有人员保险费等除税金之外的所有费用。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度
1.材料：由乙方自行洽谈采购（商混、钢筋由总包单位供应） 2.机械：乙方应配备性能完好，能满足施工要求的钻机及配合施工的挖掘机、吊车设备。 3.水电：甲方提供施工用电的一级配电箱，一级配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工用水由乙方自己解决。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机、操作人员和管理人员。全部桩基施工要求从正式开工之日起 6 0天内完工。施工顺序为24层、18层、11层。按甲方进度安排调整。 六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件、施工图纸、国家及交地方现行的有关技术标准、规范要求进行施工，并接受业主，监理，项目部的监督。 2.乙方所承包工程，必须对其工作内容负责。必须满足相关质量要求， 3.本工程钢筋笼长度为有效桩长，钢筋的规格、尺寸按图施工。 4.质量不合格工程的处理： 本合同所称质量不合格工程是指不符合国家有关技术规范，标准，设计文件及本合同对质量的要求，不能通过验收的工程。 （1）因乙方原因造成的质量不合格工程，乙方应在业主，监理，或甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍达不到要求的，乙方承担违约责任和经济损失。 （2）由于未预知停电停水造成的质量不合格，乙方不承担责任及相关费用。 七．计量，结算与支付，
有限公司******* 合同编号：采购（20XX）第(XX--XX号) 包合同基工程施工分桩（草稿.供项目部参考） : 桩基类型 项目名称:
有限公司采购方：*** XXXXXXXXXX 供应方： 年一O二月 1 有限公司******* 桩基工程施工分包合同 甲方（发包人）：****有限公司 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿机场有限公司＿＿ (以下简称为“发包人”)与＿＿＿ ***有限公司＿＿＿＿（以下简称为“承包人”)已经签订）《建设工程施工合同》(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 建设单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包工程承包范围《见报价清单》：＿＿机场有限公司航站楼改扩建、高架桥及总包合同内的所有桩基工程施工（包工包料） 二、分包合同价款 本工程暂定合同金额人民币：（大写）人民币＿＿＿元，小写：＿＿＿＿元（实际价款根据投标文件中的该工程施工范围部分，工程量按实结算）。 三、工期 开工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿日开工 竣工日期：本分包工程定于＿＿年＿＿＿月＿＿日竣工 合同工期总日历天数为：57天 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为: 。
五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同书； 2、除总包合同工程价款之外的总包合同文件、投标文件、招标文件（与分包工程有关的内容）； 3、总包合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 4、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 如在合同履行过程中形成的变更洽商文件与本合同基本原则不一致的，以本合同为准。 六、双方的权力和义务 1、总包合同 1.1分包人对有关分包工程的责任 除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。 2 有限公司******* 1.2分包人与发包人的关系 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 1.3总包合同作为本合同附件。 2、指令和决定 2.1承包人指令 就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。 2.2发包人或工程师指令 就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。 3、项目经理 3.1项目经理的姓名、职称。 3.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。 3.3承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。 4、分包项目经理 4.1分包项目经理的姓名、职称。 权限：现场管理、施工中的协调，及有关项目的确认、申报、会签。（附： 分包单位授权委托书。） 4.2技术负责人的姓名、职称。