当前位置:文档之家› 劳务分包安全生产协议书

劳务分包安全生产协议书

劳务分包安全生产协议书

甲方(发包单位):江苏通迅建设工程有限公司

乙方(分包单位):(身份证)

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他法律、法规,为明确甲、乙双方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,签订本协议。

第一条工程名称、分包范围及作业内容

(一)工程名称:江苏雅士利厂房1#楼

(二)本合同分包范围:同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。

(三)本合同劳务作业内容:同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。

第二条甲方的权利和义务

(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规。

(二)甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。

(三)甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。

(四)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按甲方管理规定给予处罚。

(五)甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。

(六)甲方不得违章指挥,强令乙方冒险作业。

第三条乙方的权利和义务

(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规,严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

(二)乙方负责其分包范围内的安全生产管理工作,服从甲方对施工现场的安全生产管理。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患,乙方必须按要求按时限整改。

(三)乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

(四)乙方在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业,有权拒绝执行。

(五)乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。

(六)乙方须建立健全安全组织机构,制定安全管理制度,按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格,持证上岗。

(七)乙方不得违章指挥,不得强令工人违章作业,并按规定做好工人劳动保护工作,向所使用的人员提供合格的个人防护用品。

(八)乙方须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求,履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底作业,乙方不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。

(九)乙方须根据规定为职工办理相应的安全生产保险,其费用由乙方自行解决。

(十)施工过程中需要新进场人员的,乙方必须备齐相关人员资料和手续,在人员进场前以书面形式报甲方,甲方书面批准后方可进场,进场后乙方配合甲方对新进场人员进行安全教育考核,合格后方可上岗。未经批准人员私自进场后发生安全事故,乙方承担全部责任。

第四条乙方人员进场后,必须接受甲方的安全教育、考核,经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任,并做好教育记录,履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的人员作业。

第五条乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品,并指导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好安全防护用品。

第六条由甲方或乙方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果由擅自使用方承担。乙方自带的机械设备、电气设备等必须符合相关安全规定,并负责日常的检查、维修、保养。

第七条甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定需要拆除改动的,必须经甲方工地施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除安全防护设施所造成的后果,均由该方人员及其单位承担全部责任。

第八条乙方人员施工前,必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查,发现隐患,立即停止施工,隐患排除后方可进行作业。乙方没有履行作业前安全检查职责,造成发生安全事故的,责任由乙方承担。

第九条乙方使用的特种作业人员必须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设备。

第十条乙方使用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。

第十一条甲方对在安全检查中发现的各类隐患,有权发出隐患通知书,乙方应在限期内进行整改,对于重大隐患,甲方有权停止乙方作业,乙方必须无条件遵从。

第十二条甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚,罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效,乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款,逾期不交的加倍处罚,并从当月工程款中扣除。

第十三条甲、乙双方要不断总结分析安全生产形势,对乙方和乙方作业人员重视安全生产、安全工作成绩显著的,甲方应予表扬和奖励。

第十四条乙方人员进入施工现场,必须遵守施工现场安全管理规定:

(一)进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,禁止吸烟,禁止酒后作业。

(二)必须执行交底规定的安全技术措施,未经交底禁止作业。

(三)从事特种作业的人员必须持有特种作业操作证,无证人员禁止作业。

(四)必须服从现场管理人员的指挥和管理。

(五)禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标志的出入口。

(六)高处作业必须正确使用安全带。

(七)楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。

(八)明火作业必须开具动火证,按规定清理周围易燃物,有防火措施及看火人。

(九)禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示等安全标牌。

第十五条事故处理

(一)属于甲方的责任造成伤亡事故,由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理,甲方不直接对乙方职工及家属。

(二)属于乙方责任或乙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响,甲方有权对乙方进行索赔。

第十六条当甲乙双方发生争议时,双方协商解决;协商不成,提交人民法院进行裁定。

第十七条本协议自签订之日起生效,本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。

第十八条本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方盖章:乙方盖章:

协议签订日期:年月日

劳务分包合同标准

劳务分包合同样本 发包方:××建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:××××××××(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协 商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。

劳务安全协议书.doc

劳务安全协议书 工程项目名称: 甲方: 乙方: 甲方根据项目工程,依照《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》,为加强劳务分包队、组及工程分包单位的劳动安全生产管理工作,切实依法保障务工作业人员的身体健康和生命安全。 根据《建设工程安全生产安全管理条例》第24条规定: 建设工程实行工程总承包制,由总承包单位对施工现场的安全负总责任,分包单位应当服从管理导致生产安全事故,由分包单位承担主要责任,甲方依法与分包单位、务工作业人员签订劳务安全协议合同。 一、甲方按照党和国家有关安全生产工作的方针、政策及分包项目务工作业人员的安全是,依法定期和不定期进行安全监督检查,凡经检查发现野蛮施工,违反安全操作规程,甲方有权停止其施工作业并限期整改,若不按要求,整改不力,甲方按规定予以处罚。 二、乙方工程分包单位及劳务作业人中班组应完善自己所在单位、区域的安全生产责任制,建立各工种的安全操作规程。特种人员必须持证上岗,未经培训人员不得上岗作业。 工程分包单位劳务建筑队法定人员是所在单位的第一责任人,应对所施工的工程负全面责任,并根据工程特点建立健全安全操作规程。 三、根据建设部关于《建筑施工安全生产管理机构及专职安全生产

管理人员配备办法》的规定,各工程分包单位及劳务队伍应配备专(兼)职安全生产管理人员,全面负责管理安全工作。 四、乙方人员进入施工现场,首先进行入场员工的的安全培训教育,做到严格遵守执行党和国家的安全法规及甲方的各项规程。若违反安全规程,情节严重,造成各类安全事故的依照《安全生产法》第90条规定予以处罚。 五、乙方务工人员必须正确佩带自己的劳动保护用品的施工作业中,未按要求造成事故,情节严重造成重大安全事故所产生的一切后果,均由工程分包单位及劳务队自行负责。 六、劳动法规定:使用未满十六岁的童工及未成年人,违法使用务工人员,一切责任由乙方自行负责。甲方有权抽查、监督管理,并按相关政策从重处罚使用单位。 七、因建筑施工的特点,高空、深坑、危险场所随时都有,为此,乙方不得招用有心脏病、高血压、癫痫及年老岁数超过国家法定规定的人员入场务工作业。若不按规定违规使用劳务人员,发生的均由使用单位自行负责,甲方概不承担任何责任。 八、加强用工人员的管理,入场民工必须持身份证登记注册,按公安派出所关于外来人员的管理办理相关手续执行管理。 九、以上条文,经甲、乙方签字,从签定之日起生效。 甲方项目经理:乙方工程负责人: 甲方安全负责人:乙方安全负责人: =========

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

劳务分包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 劳务分包合同

编号:FS-DY-20517 劳务分包合同 发包方:××建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:××××××××(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协 商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处

劳务分包安全生产责任合同范本

编号:FS-HT-05018 劳务分包安全生产责任合同Labor subcontracting safety production responsibility contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

劳务分包安全生产责任合同 工程名称:______ 发包方:________(以下简称甲方) 分包方:________(以下简称乙方) 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《____市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产。 1.分包形式: 劳务分包:_______ 专业分包:_______ 2.专业(劳务)分包工作对象及提供劳务内容

工程地点:_______ 分包范围:_______ 3.分包工作期限 开始工作日期:______ 结束工作日期:______ 总日历工作天数:_______ 4.为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,双方遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定,实现安全生产管理目标:无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械等事故,现签定本施工协议。 5.安全管理负责人 乙方应建立和健全安全、治安管理制度并配有分管领导及专职或兼职人员。施工期间,乙方指派____同志负责本工程项目的有关安全工作,并负责与甲方联络。 甲方指派____同志负责联系。甲乙双方应经常联

木工劳务分包合同范本标准版

木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

木工劳务分包合同范本标准版 前言:劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人:(简称甲方) 劳务分包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点: 2、分包范围:模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限

开始工作日期:_____年____月____日;结束工作日期:____年____月____日;总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的______%;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》,本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现。

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

(完整版)工程劳务分包合同标准文本

合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): 签订日期:年月日 签订地点:

关于对《工程劳务分包合同(范本)》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条,使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况,某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下: 1.本合同文本适用于工程承包人(施工总承包人或专业工程施工承包人)将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包,不需经发包人同意,这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种,在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”,可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”,根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”,根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”,对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”,在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择,并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后,删去合同中其他两种计价方式规定,同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去,相应序号进行调整,保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”,对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时,要写明仲裁机构的准确名称,如“北京仲裁委员会”;选择诉讼方式,应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”,此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时,可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性,使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容,不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。

劳务工人安全生产协议书范本

编号:_____________ 劳务工人安全生产协议书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

根据集团工程有限公司对使用劳务人员有关要求,劳务公司(乙方公司)的员工(姓名)输出劳务到项目经理部参加施工,签订安全协议如下: 一、乙方人员在甲方工地施工时,要严格遵守双方公司的有关安全规定,遵守施工现场的安全纪律。 1、进入施工现场,必须戴安全帽,禁止吸烟,禁止酒后作业。 2、必须执行交底中规定的安全技术措施、未经交底禁止作业。 3、从事特种作业人员必须持有特种作业操作证,无证人员禁止操作。 4、必须服从现场管理人员的指挥和管理。 5、禁止攀爬各类架子,跨越防护栏杆,穿行有禁行标志的出入口。 6、蹬高作业,必须正确使用安全带。 7、楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。 8、明火作业必须开具用火证,有防火措施。 9、禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示、提示标牌。 10、非电工禁止动用配电线路和设施。 11、禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器具。 12、禁止私自在建筑结构中居住和睡觉。 13、禁止容留外部人员留宿。 二、乙方人员单位负责乙方人员的年度上岗教育、技能教育、特殊作业资格教育和相应的年度审查。乙方人员到甲方工地还要接受甲方的入场安全教育和考试,考试合格后方准上岗。特殊作业人员应将证件交甲方审验。 三、甲方负责对乙方作业人员进行书面交底,交底内容应包括安全技术措施和质

量保证措施,乙方人员应在交底上签字并在作业中严格执行交底,此交底一式二份,交底人和作业人各留一份。 四、乙方人员有权拒绝甲方的违章指挥。 五、乙方人员在施工现场内因工受伤害时,必须立即向经理部报告并同时报本人单位,接受甲方人员调查,24小时后补报,不予受理。在工地以外,非由项目经理部安排的作业,出现事故时,甲方不予受理。 六、乙方人员违反协议造成事故时,应对人员伤亡和财产损失负相应责任。负主要责任时由乙方单位负担损失金额的60%,次要责任时,乙方单位负担40%,同时负主次要责任时,承担损失100%,费用由乙方负责。甲方违反本协议造成事故按同样办法处理。 七、轻伤事故责任划分,以事故结案表为准,重伤以上事故责任按上级批复的事故报告划分责任。 八、因工伤事故造成乙方人员伤害时,事故善后处理由乙方单位负责,甲方有义务协助处理,经济划分及补偿按责任划分和合同办理。 九、其他事宜 十、此协议一式三份,甲方经理部一份、乙方作业人员(代表)一份、乙方公司一份。 甲方公章:乙方公章: 甲方代表:乙方人员: 年月日年月日

建设工程劳务分包合同样本

编号:GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 编号:_____ 发包人:__________ 承包人:__________ 分包工程名称:__________ 施工地址:__________区(县) 发包人(全称):___________ 承包人(全称):___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:________________ 1.2工程概况:________________ 1.3分包工作内容:____________

范围包括:______________ 1.4工程监理单位(全称):___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:______元(人民币)大写:______元 4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: (__)4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 (__)4.2.2以(__)年施工预算或(__)年施工概算定额为依据:

专业劳务分包合同范本

合同编号:zwjfb-1502劳务分包合同

北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人:(以下简称发包人)劳务作业承包人:(以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、劳务分包合同内容: 2.1本合同劳务分包范围: 本次工程量清单及图纸中标明部分(详见清单后附) 3、合同价款总额Y (人民币),大写:。----------- 4、分包工作期限 开工日期:2015年11 月20 日--------------------------------

竣工日期:2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为:120天_____________ 5、劳务作业人数:70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本协议 (2)专用条款 (3)通用条款 (4)《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准; 2 -2 - (5)图纸及工程量清单; (6)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件; 7、合同生效: 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间:2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点:北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)

址:址:住地 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 话系联电:系话3 :电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务: 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在

雇佣劳务安全生产协议书

雇佣劳务安全生产协议书 雇佣劳务安全生产协议书 甲: 乙: 为了进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规规定,签订本协议。本协议经双方签字盖章生效。具有同等法律效力,双方应认真履行。 第一条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计,组织制定安全技术措施并监督实施。 三、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方进行安全技术交底。施工中监督乙方按交底内容实施。 四、对乙方进场复验身份证件,发放胸卡,进行“三级”安全教育,建立安全教育档案。负责班前安全教育和工种变换的安全教育,对特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。 五、向乙方提供良好的,确保安全生产的劳动作业环境,所提供

的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等,必须符合安全技术标准,并监督乙方安全使用。 六、对乙方施工工序,操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者中止合同,清退出场,所造成的'一切经济损失由乙方自负。 七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。 八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。 九、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。第三条乙方的具体责任 第二条乙方在甲方统一指挥监督下按其职责分工,具体履行以下责任: 一、接受甲方的指挥和监督,遵守甲方安全管理制度,监督甲方履行安全职责,有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。 二、乙方必须遵章守纪,不违章操作。施工中如因乙方违反安全纪律,违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方自负。 协议有效期限自20xx年月日至雇佣合同结束 甲方:(章) 甲方负责人:(签字)

劳务分包合同协议范本

劳务分包合同 甲方(承包人): 法定代表人: 乙方(分包人): 法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第1条工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米 结构层次: 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围: (1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知, 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。 (2)包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品; (3)现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量, 除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道 清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即:

2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等; 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试; 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试; 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试; 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时); 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象; 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清; 2.2.12 施工期间的文明施工:验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续; 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:(1)机械故障; (2)停水停电; (3)不可抗拒的气候条件; (4)设计变更及其他; (5)现场材料整堆。 2.3 承包方式:

建设工程劳务分包合同通用条款

1.编号:_______________ 2. 3. 4.本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.甲方:___________________ 21. 22.乙方:___________________ 23. 24.日期:___________________ 25. 26. 27. 28. 29. 1.建设工程劳务分包合同通用条款

30.一般约定 1.1词语定义与解释 1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成 合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、 专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量活单或预算书(如果有)以及其他合同文件。 1.1.2承包合同:是指发包人与总甲方签订的建设工程施工合同、发包人与 专业甲方签订的建设工程专业承包合同, 或者总甲方与专业甲方签订的建设工程专业分包合同。 1.1.3劳务分包工作:是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。 1.1.4发包人:是指与甲方签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事 人资格的合法继承人。 1.1.5承包人(以下简称“甲方):是指具有相应的工程施工承包资质,签订承包合同的总甲方、专业甲方或者专业分包人,以及取得上述当事人资格的合法继承人。 1.1.6甲方项目经理:是指由甲方任命并派驻劳务作业现场,在甲方授权范围内负责劳务分包合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 1.1.7劳务分包方(以下简称“乙方'):是指与甲方签订合同协议书的,具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1.8签约合同价:是指甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。 1.1.9合同价格:是指甲方用于支付乙方按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 1.1.10完工日期:包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合

劳务工人安全生产协议书(正式版)

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

劳务工人安全生产协议书(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 项目名称(以下简称甲方):____绿化工程项目部 工人姓名(以下简称乙方):___________ 身份证:_______________ 经甲乙双方协商本着互惠互利的原则,甲方聘用乙方在甲方施工区域内进行工作。为保证人身及财产安全,本着公平、公正的原则,特签订如下安全协议:1.乙方人员在甲方工地工作时,要严格遵守公司及项目的有关安全规定,遵守施工现场的安全纪律。 2.乙方进入施工现场,必须戴安全帽,禁止酒后作业。 3.从事特种作业人员必须持有特种作业操作证,无证人员禁止操作。 4.乙方必须服从甲方现场管理人员的指挥和管

理。 5.乙方在工作过程中,注意周围的施工机械及危险物体,注意落石,如有危险或不安全因素,请迅速离开并到安全地方。如遇雨季,注意防汛,注意自身安全,如有安全隐患时,一定要以人为本,安全自保。 6.乙方上下班途中应注意交通安全,不得无证驾驶汽车、摩托车等交通工具。骑乘摩托车、电瓶车应佩戴安全防护设施。乙方上下班途中出现的交通事故由乙方自行承担,甲方不负任何责任。 7.乙方在施工现场不得饮酒、打架斗殴、赌博,严格遵守甲方制订的作息时间及规章制度,如发生意外或违法违规事件,均有乙方自行承担,与甲方不发生任何关系。 8.乙方不容许带病工作,如有身体不适,请尽快就医,注意防暑。 9.乙方在工作或在施工现场临时休息期间,严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场,如

劳务分包合同范本

劳务分包合同1 承包人:(简称甲方) 劳务分包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评,本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认

勘察设计劳务分包合同样本

勘察设计劳务分包合同 (建筑工程设计) 项目名称: 发包方(甲方): 分包方(乙方): 签订时间: 签定地点:

发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作,该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同,共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件: 1:500地形图(建设范围及红线图)、有关市政设施资料(给水水压;供电负荷;道路标高等)、工程地质勘查报告书(深度满足国家相关规范要求)、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间:

合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作,人数应满足甲方要求;配合甲方进行方案设计工作,并根据需要到现场进行方案汇报工作;根据工程需要,安排专业设计人员进行图纸绘制工作;所有的效果图由乙方负责完成,并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数: 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份,电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间: 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定,本合同勘察设计劳务分包费用合计¥万元(大写:)。 6.2 付款进度: 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元; 6.2.2 工程进行一半支付万元; 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内,甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任

04劳务分包合同通用条款

第二部分:劳务分包合同通用条款 劳务发包人:深圳霖宇消防科技有限公司(以下简称甲方) 劳务分包人:(以下简称乙方) 第一条:双方应遵守的规范标准及施工技术规程。 1、规范及标准 包括但不限于以下规范,如有最新规范以最新规范为 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 2)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013); 3)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017); 4)其他国家现行的消防及安装施工规范; 第二条:双方主要权利责任义务 1、甲方主要权利责任义务: (1)准时支付乙方的承包款,承包款由乙方施工人员配合甲方现场管理人核实完成月工程量后再经甲方项目部与财务审核后支付。项目部在开工前未见每一位施工人员的劳务合同、安全协议和保险单,拒绝支付任何费用。 (2)负责组织进场、处理与业主方的协调,主持现场签证工作,主持设计变更流程完善。及时下发对乙方的施工指令。 (3)负责组织图纸会审工作。 (4)负责对施工队的安全技术交底和施工技术交底工作。 (5)按甲方ISO9000管理制度购买工程所需材料,及时送货到项目现场进货大门口。乙方按公司管理规定提前申请用料(用料申请单项目部提供),甲方所购材料进场不及时,影响施工进度的,由甲方承担责任。 (6)审核乙方工程总体进度与月进度计划。监督乙方施工质量、进度、安全与材料使用及管理情况。有权要求乙方在甲方或业主、监理等部门规定的时间内

整改。甲方有权对施工队所配备的施工人员、施工机械与施工总体进度进行审核,提出人员、施工机械与进度安排要求。 (7)有更换对施工队不合格管理人员或技术人员的权利。 (8)在核实确认乙方无能力按时按量完成工程时,可解除与乙方的施工劳务分包协议,并无需做任何赔偿。 (9)负责施工现场生产用水用电费用。 (10)负责组织施工验收安排。 2、乙方责任: (1)乙方必须安排项目负责人及工程技术员常驻现场,不能更换。乙方指定项目负责人为联系电话:,乙方项目负责人及工程技术员必须密切与甲方配合、做好业主各部门单位、监理、各相关施工单位之间的协调工作,负责施工场地协调、负责承包范围内的总体进度计划与施工安全。 (2)乙方必须对施工人员进行安全技术交底和施工技术交底。乙方必须做到文明施工,安全生产,严格遵守消防规范,现场布置及规划与业主各部门要求要一致,并做到整齐、整洁,工程项目力争达到创双优工地、创文明工地的目标。 (3)负责本工程的所有施工与安全工作,服从业主各部门、监理及甲方的管理,严格执行业主各部门、监理及甲方的一切规章制度及工程现场的有关规定。经项目部检查发现施工不规范,经一次整改后不能满足要求,将按每次每处处以1000元罚款。 (4)按业主各部门、监理及甲方要求配备足够的技术工人和施工管理人员。进场后按总工期要求排出月、周的进度与人员安排计划,经甲方确认后严格执行。关键工序必须由师傅工完成(如定位测量、下料、套丝、试压、设备安装、焊接、调试、放线、配管等),并且保证每个施工组、每一道工序至少配备一名以上师傅工。在进行管道试压、通水前,必须安排足够的人员对每个系统进行全面的检查,并将检查结果记录在案。需要关闭的阀门,必须关闭严密。需要封堵的部位必须封堵严密。通水必须逐层进行,重要部位必须安排专人看管。泄压、泄水时必须采取有效措施。由于漏水造成的损坏赔偿由乙方负全责。

劳务双方安全生产协议书

劳务双方安全生产协议 书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

劳务双方安全生产协议书 劳务使用方:???????????????????? (以下简称甲方) 劳务提供方:???????????????????? (以下简称乙方) 为保证施工生产的顺利进行,确保职工的安全与健康,争创文明工地,各班组必须执行上级有关文件的规定,强化安全意识,在施工中必须做到“安全第一,预防为主,强化管理,文明施工”。本着“谁主管,谁负责”的原则,结合本工程的实际情况,经双方商定签订本协议书,提高工人的自防、自治、自卫能力,实现安全无的目标。 一、双方的责任与义务: (一)甲方的责任与义务: 1、负责对乙方工人的入场教育和上岗前的、考试。 2、负责对乙方进行部分分项工程、不同工种、机电设备使用的交底工作,并履行签字手续。 3、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业,负责承担因违章指挥的发生的全部责任。 4、有权进行安全检查,对发现的问题及时提出整改意见,并限期整改完毕,同时按规定给予相应的处罚。 (二)乙方的责任和义务: 1、负责对其工人进行入场教育和安全知识考试。 2、严禁使用跨省、市的零散人员,并按规定向甲方及时报送施工人员花名册;负责向甲方提供年龄在18周岁以上至50周岁以下的健康劳动者,所有人员必须办理健康凭证,人员必须持证上岗。 3、负责按照有关规程、规范、标准和甲方交底进行操作,不得违章作业和野蛮施工。 ? 4、施工前,乙方应对其工人进行每日至少一次的班前安全教育活动,并做好记录,受教育者必须签名,以备查验。 ? 5、乙方应保证其工人服从甲方的管理,遵守甲方的各项规章制度,遵

相关主题