阿克苏市东方花园4号楼3，4，5单元屋顶防水保温工程合同书甲方：
乙方：
身份证号码：
电话：
甲方东方花园 号楼 ， ， 单元楼顶防水及保温工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
、工程名称：屋顶保温防水
、工程地点：东方花园 号楼 ， ， 单元楼顶
、工程内容：楼顶屋面防水并保温总面积（约 平方米）。
根据甲方要求，屋顶采用 防水卷材（采用 厚 防水卷材 保温采用 厚苯板，商混 厚 ）
具体施工方案：
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价： 工程总造价：
楼顶防水并保温每平方米 元，面积约为 平方米，实际面积约为 平方米，结算时按实际面积结算。
四、工期要求：乙方应在合同签订后 日内保证质量的完成全部施工，逾期每日乙方按合同总造价 向甲方支付违约金。逾期累计超过 日，视为乙方严重违约，乙方按本合同第八条承担违约责任。
五、质量标准：
乙方应确保屋顶防水保温工程达到优良标准，严格按照防水工程及保温工程新规范标准及合同要求施工。
、乙方施工所用一切材料必须为符合国家质量要求的合格产品，若不符合规范要求或不满足本合同约定及规范要求厚度，视为乙方严重违约，乙方按合同第八条承担违约责任。
、施工过程中乙方必须严格按经确认的施工方案及施工规范施工，
、工程质量保修十年（自工程全部施工完成后起算），在保修期限内乙方负责无偿保修，乙方必须在收到甲方通知后 日内抵达进行保修，逾期视为乙方严重违约。（注：若由甲方人为损坏甲方需人工费材料费进行维修）
、乙方应保证在全部施工完成后甲方屋顶不再漏水，否则视为严重违约。
，不可抗力：双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害，发生不可抗力，乙方的损失由甲方承担。
六、乙方在施工过程中应保证文明安全施工，施工中若造成甲方或他人财产及人身损失，乙方须承担赔偿责任。施工中若发生安全生产事故，由乙方自行承担责任，甲方概不负责。
七、工程款支付：合同签订后，甲方预付工程款 ，余款在乙方保证质量完成全部施工并经甲方验收后一次性支付。
八、甲方逾期付款的向乙方支付应付工程款 的滞纳金。
乙方严重违约的（包括施工逾期超过 天，不按合同要求及国家和地方防水保温工程新规范标准施工，不履行保修义务，工程质量未达到合同约定的优良标准，施工完成后甲方屋顶仍漏水）甲方可立即终止合同，乙方应向甲方承担违约金一万元，并赔偿甲方的一切经济损失。
九、本合同一式 份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。未尽事宜，双方共同协商解决。
备注：
甲方：（签章） 乙方：（签章）
年 月 日 年 月 日
鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 防水工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
防水工程承包合同范本 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
发包人（甲方）: 承包人（乙方）: 甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。 一、工程概况 1、工程名称：住宅房屋外墙渗水维修 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 二、工期要求：工期自20 年—月日至20 年—月__日，施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。 三、承包范围： 1、材料乙方自购 2、使用材料：彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂。 四、处理方法： 1、外墙裂缝渗水处理 ①使用材料：彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。 ②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有机硅涂料刷完裂缝后，将嵌缝带沿裂缝处贴实，随后涂刷第 二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合，嵌缝带在涂料中起到抗拉作用，增强防水层弹性。 ③工艺流程：用毛刷和腻子刀活理外墙基面上的灰尘及附着物，施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。 2、外墙瓷砖裂缝渗水处理 ①使用材料：无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。 ②施工方法：将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后，将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上，溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层，本溶液防水能保留原瓷砖颜色。 ③工艺流程：用毛刷和腻子刀将外表面活理干净，施工人员用吊绳及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。 五、质量要求： 1、乙方严格按照甲方书面或口头交底，按照施工工艺进行规范施工，做到 确保优良工程。
屋面防水合同范本 随着经济的发展,屋面防水建筑施工技术有了较大的改进,那么 对于屋面防水合同你又了解多少呢?以下是在小编为大家整理的屋面防水合同范文，感谢您的阅读。 屋面防水合同范文1 承包人(全称)：分包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：分包方式： 二、分包工程造价 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工; 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工; 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准及施工内容 1、本分包工程质量标准约定为： 2、施工内容： 五、结算方式
工程完成后，达到竣工验收条件，甲方组织相关部门进行验收，竣工验收合格后，30日内支付工程总造价的95%，余款在甲方和业主的工程结算办理完毕后二十天内付清。 六、承包方义务 1、开工前，甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方要求说明，并向乙方作现场交底;清除影响施工的障碍物。 2 、合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前要有具体的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。 3 、驻工地代表：负责合同履行、办理验收、签证、变更登记手续，协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度，使施工能正常进行。 4 、甲方协助乙方做好现场成品的保护、防盗等工作。 5、甲方负责该防水工程项目的质量、安全、进度、文明施工和技术的检查和监督，组织工程质量的检查、验收。 6、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程﹙工序﹚甲方有权责令其返工或停工，费用由乙方承担。因甲方原因返工的，费用由甲方负责。 7、甲方对乙方交接的防水层成品有保护的责任。 七、分包方义务 1 、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设 计精心施工，确保工程质量达到约定的标准，由于施工质量达不
楼顶防水工程合同书 甲方：湛江市建信集团物业服务有限公司 乙方：湛江市胜丰房屋修缮工程有限公司 按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：幸福花园2栋楼顶维修及防水工程 2、工程地点：幸福花园2栋 3、承包方式：包工包料 4、工程价格：分项列算 5、施工方案及材料说明：外墙进行高空刷防水油漆，楼顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷材。 第二条工期：2015.07.01--2015.08.10 第三条工程质量要求及工作范围 1、保证材料质量及工程质量 2、楼顶做到不漏水和不渗水的效果 3、房间做到不漏水和不渗水的效果 第四条合同价款： 第五条安全施工 乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施
不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。 第六条验收及付款方式 乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年,一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。 第七条付款方式 工程验收合格后，凭验收签字单据结算. 第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。 第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方代表：（签字）乙方代表（签字）2015年08 月05日2015年08月05日
发包单位：________________________（以下简称甲方） 承包单位：________________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。 一、工程名称与地址：__________________ 二、工程范围与内容：本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。 三、承包方式：包工包料 四、材料：按施工图纸要求。 五、工程造价：防水每平方米______元（______元）（包含材料及人工费），屋面保温每平方米____________元）（包含材料及人工费）竣工后按实际面积结算。 六、工程期限：开工______年______月______日竣工____________年______月______日 七、工程量：屋面防水、保温各约1.5万平方米，工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。 八、结算方式：根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的50%，余
下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后，甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。 九、甲、乙双方责权： 1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。 2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响施工的条件由甲方负责解决。 3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。 4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金，在工程量完成30%后退还。 5、乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质，相关人员复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。 6、工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。 7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作，乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。 8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 十、其他约定：
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-039873 防水工程施工合同书样本(示
防水工程施工合同书样本(示范合 同) 防水工程施工合同范本 工程名称： **职业技术学院二期二标 工程地点： **市**湖科技园 发包单位： **对外建设有限公司 承包单位： **市卓宝建筑工程有限公司**分公司 防水工程施工合同 发包人（全称）： **对外建设有限公司（以下简称甲方） 承包人（全称）： **市卓宝建筑工程有限公司**分公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将**职业技术学院二期二标培训楼、体育馆、田径运动场看台和垃圾站等水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 第一条工程内容及承包范围 使用材料
施工部位 要求 价格㎡ 卓宝 地下室、屋面、外墙 湿贴耐尔 地下室、屋面、外墙 第二条合同造价及承包方式 1、承包方式：包工、包料、包品质。 2、合同造价：人命币元。 3、工程质量标准要求：合格。 4、如发生重大设计变更导致材料更换和工程量的增加，则由甲乙双方共同协商单价和增补合同价。 第三条工程结算及进度款的支付： 1、工程结算按实际工程量结算。 2、工程按每月25号进度当月10号前支付工程款的80% 。 3、本合同工程全部完工竣工验收合格后，工程款支付到总工程款的95% 。 4、保修期满后一个月内结清所有余款。 5、本工程施工用水、电、机械、工人住宿等由甲方公司提供，材料存放厂地由甲方提供，保管由乙方自己负责。 第四条工期 1、开工日期：
楼顶屋面防水工程合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
学校 楼顶屋面防水工程 发包方： 承包方： 年月日 发包方：（以下简称甲方） 承包方:（以下简称乙方） 经双方商定，由甲方承建__屋面SBS防水层分项工程，由乙方专业分包施工。 按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况。为了明确甲、乙双方的权益和义务，双方达成如下协议： 一、工程名称：_______ 二、工程地点: 三、承包的工程内容及范围：屋面3㎜厚SBS防水层施工等。 四、承包方式：包工，包料，包找平，包清运等。 五、结算方式：
1、以工程验收通过，最终通过竣工验收后，以实做展开面积按㎡计价。 2、必须确保屋面无渗漏，凡屋面产生渗漏均由乙方负责，乙方全权负责进行维修直至无渗漏。 六、工程单价及总造价：工程量暂定平方米，每平方米元。 共计金额元。根据实际完成工程量（施工展开面积）计算。 七、工程质量标准 1、严格按照专项验收规范组织施工，符合国家及地方有关规范规定，满足甲方施工要求，确保不渗漏。 2、甲方屋面找平层由乙方负责做好后，甲方在施工防水层前对乙方的找平层进行验收，无空鼓、开裂现象，平整度满足要求即视为合格。找平层干燥后乙方即可进行屋面防水层施工。防水层施工必须符合验收规范，通过监理和有关部门的验收。 八、工期：__天____ 九、安全及双方责任
1、严格遵守国家、省、市关于建筑工程安全施工的有关规定，遵守甲方集团公司关于安全生产的有关条例的要求组织施工。 2、严格执行谁施工，谁负责安全的规定。乙方在施工中应确保安全，包括在施工过程中的安全。 3、乙方在施工过程中不得破坏甲方涉及的周边环境，如有损坏，依照市场价赔偿或维修原状，并做好必要的防护工作。施工完成后负责将现场清扫完毕。 4.乙方负责为施工人员购买保险等权益，乙方对施工过程中一切人员的受伤和安全承担全部责任，甲方不负任何责任。 5.甲方应将水电接到供方指定地点，避免无关人员及动物进入施工现场，负责现场保卫工作，并协调各方关系工程结束。 6、乙方严格做好施工中的防火工作，操作现场备好砂及专项防火材料和工具，严防火灾发生. 第十条保修期 1.自工程完工之日起保修期为三年。 2.如乙方有一次没有及时维修，甲方将扣除全部维修押金， 自行要求第三方维修。
屋顶防水工程施工合同 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置的房顶防水施工。为保证房顶防水工程的施工质量签订如下合同，确保双方共同遵守执行： 一、施工地址：王梁庄新村家属楼南楼中户、西户 二、施工标准：施工必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。施工以解决防漏为主。 三、施工面积：以屋顶实际施工面积为准，经双方共同测量确认施工面积为_________平方米 四、施工工程总金额：为人民币_________元整。 五、施工期限： 六、施工方式：乙方包工、包料（钢结构彩钢板屋顶）。 七、施工要求： 1.在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。 2.在施工过程中，乙方负责该栋楼住户在楼顶放置的太阳能等设施移位的位置及安全事宜，施工过程中损坏太阳能等设施的由乙方承担所有责任。
3.在施工过程中，所产生的垃圾由乙方及时清理干净。 4.乙方因施工造成的其他责任由乙方承担。 八、付款方式： 施工合同签订后甲方支付乙方人民币________元整；屋顶防水工程施工完毕后，经测试滴水不漏后，再付剩余全款人民币_________元整。 九、质保责任： 1.乙方应保证使用材料的质量属实、保证施工质量达到优良。 2.施工过程中或验收过程中，因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因造成漏水的，乙方负责无偿补修直至验收合格。在施工过程中或验收过程中因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失，由乙方负责赔偿。 3.质保期责任：自防水工程结束并验收通过当日起算，最低质保期限为______年。在没有人为破坏情况下，质保期内漏水的，乙方需免费在漏水_____天内到场进行施工整改和维修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失，由乙方负责赔偿。十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方法定代表人签字盖章后生效。 十一、未尽事宜双方协商解决，如本协议发生争议以协商解决，解决不了以周口市仲裁委仲裁为准。 甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）： 联系电话：联系电话： 年月日年月日
防水工程合同书范本 承包单位(简称乙方)： 经甲方对乙方承建专业资格及有关资料的调查考核，依据国家合同及建筑工程有关法规条例规定，结合本工程实际情况，本着诚实守信、真诚合作，互惠互利的原则，就明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和责任及确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，经双方协商达成如下合同条款，共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、承包方式：乙方包工包料、包质量、包安全、包进度、含防水工程交工手续，并承担费用等总包方式。 三、施工使用材料名称、规格、型号：新乡开来牌3mm厚-10℃聚脂胎。 四、工程造价： 1、施工价格：3mm厚双层防水，第一层每平方38元，第二层每平方34元。 2、施工工程总造价：按实际施工面积计算。 五、质量标准： 1、严禁渗漏，表面应平整，不得有积水，蓄水24小无渗漏为
合格; 2、卷材与卷材，基层与卷材之间接缝部位应粘结牢固，不应有皱褶、孔洞翘边、脱层或滑动现象。 3、卷材与卷材之间的搭接处及末端要粘牢，封皮应严密。 六、双方责任： 1、甲方责任： (1) 应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水标准提交乙方施工;施工现场干净，基层坚实、平整、干燥、无空鼓、松动起砂，凹凸不平现象、含水率不大于9%。 (2) 应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延;为乙方施工排除干扰，保证顺利施工，为乙方施工人员的酌情提供住宿方便，为乙方施工上料设备及蓄水试验提供方便。 (3) 甲方有权利乙方在施工过程上的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。施工完毕后，甲方应及时安排专人验收，计算施工面积并签发验收单，确保施工连续进行。 2、乙方责任： (1) 听候甲方通知，及时将防水材料进场，提供全套材料产品说明书、合格证、检测报告、复试报告等质量文件。 (2) 配合工程的整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。 (3) 应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
合同编号：YT-FS-4133-43 楼顶防水工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
楼顶防水工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结 合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲 乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：武汉鑫民宾馆 3、施工方案及材料说明： 第二条工期： 第三条工程质量要求及工作范围 1、保证材料质量及工程质量 2、第四条 第五条安全施工
乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。 第六条验收及付款方式 乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。 第七条付款方式 工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。 第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。
地下室防水施工合同范本 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程名称： 3、工程内容：在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工卷材为聚酯胎3mm 厚，-15°，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 三、主材选用及工程价款等： 1、选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15°防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。 2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除运离施工现场。 3、施工厚度要求：采用外mm厚“”防水卷材。 4、全部包工包料，单价为元/平方。 6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。 四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。 五、工程质量： 1、工程质量标准：合格工程质量标准。 2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合《地下防水工程施工质量验收规范》gb50208-XX，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共
同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设 计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积元，该铺贴面 积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、 施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费材料等均有承包人承担，不再另计任何 费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包 人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。 七、工程款支付办法： 1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，7日 内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%；土方回填施工时，承包人应派专人在 现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层； 2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地 下室防水效果初验；在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%； 若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程 款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题； 3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇 带部位的防水层施工；在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理 单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%； 4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质 量保修责任。自行解决民工食宿。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 十、隐蔽工程和中间验收
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 房屋屋顶防水合同(合同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
房屋屋顶防水合同(合同范本) 甲方：荆州市军沙商贸有限公司 乙方：荆州市沙市建筑防水装饰工程部 经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属投资广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议： 1、工程具体范围：投资广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。 2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为元。 3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程
施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。（农村山林合作协议书） 4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。 5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元，其余20%即元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。 6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，
屋面防水工程施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 立本合同。 第一条 工程概况及承包内容 2.工程地点: 3.工程承包内容：屋面防水施工工程 屋面防水采用改性沥清锦 绣牌聚酯 胎SBS 防水材料（一层、-20C 4mm 厚），面积 第二条施工工期 乙方在接到甲方通知后5日内开工，皿个工作日内完成乙方所 承包的屋面 防水施工工程。如不能按时开工或延误施工甲方有权终止 合同，损失乙方自负，如因乙方施工进度影响甲方营业每天罚款 1000 丿元。 第三条承包方式 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。 为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、 自备费用乙 方自 理。双方就 快捷酒店屋面防水施工工程事宜协商一致，订 1.工程名称: 快捷酒店屋面防水施工工程 itf 。
第四条工程造价 屋面SBS防水每平米_60_元；总价款元整（此价格一次 包死，不再进行决算）。（以上单价均按施工部位的建筑面积，含翻边、特殊部位的加强处理等，即翻边、特殊部位的处理不再另行增加费用）。 第五条材料规格及质量标准 5.1材料规格：（本工程屋面防水等级为n级）屋面防水采用SBS 防水卷材，其中为****牌聚酯胎一层，厚4mm。 5.2材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何, 是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。 5.3施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 531基层必须干燥，含水率要求在8%以内。 532基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。 533复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm,搭接为8— 10cm。 5.3.4上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。 5.3.5天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。 5.3.6卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。 5.3.7防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48 小时。 5.3.8乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范
防水工程施工合同 甲方：呼和浩特市公共交通总公司 乙方：内蒙古广屹建筑安装有限责任公司 甲乙双方在平等、自愿协商的基础上，就甲方第二汽车公司屋面防水工程的施工事宜达成如下协议： 第一条工程名称：呼和浩特市公共交通总公司第二公司综合楼以及调度室屋面防水工程 第二条工程地址：呼和浩特市公共交通总公司第二公司院内 第三条工程内容：两层SBS防水3mm+4mm 第四条第四条：承包方式：包工包料 第五条：工程期限：2017年4月15日—2017年4月18号 第六条：甲乙双方责任： 甲方：1.做好施工前期准备工作，协助乙方按时进场施工； 2.免费提供乙方施工用水、用电； 3.为乙方提供材料放置空间等方便； 4.协助乙方及时处理施工中与各工种的协调； 5.施工过程中如有变更，应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工作 进度和质量； 6.保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。 乙方：1.严格按施工方案（施工方案作为本合同附件）及有关规范组织施工，保证工程质量； 2.精心组织施工，保证施工进度； 3.甲方延误乙方工期的，乙方工期顺延。 4.负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。 第七条工程验收： 施工完毕后，甲、乙双方共同完成验收工作。 如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前已进入下一道工序，视甲方认可乙方验收。 整体或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后出现渗漏的，双方按本合同第十二条之约定办理。 验收甲乙双方(或双方合同签约代表）签字后即具有法律效力。
防水工程完工后，甲方在接到乙方的电话通知三天内进行审验确认；逾期未能审验，视同认可乙方的工程结算结果。 第八条工程造价及结算方式：总价64740元包干（含税，每平米83元，共计780平米）。工程竣工后，一次性付清。并扣留质保金为结算价的5%。第九条工程保修 本工程由乙方负责保修5年（自工程验收合格之日起计算）。保修期内，因乙方责任造成的质量问题,乙方负有免费维修的责任；不在乙方保修范围之列的，乙方同意有偿维修。 第十条其他事项及约定： 1. 本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成，按《中华人民共和国合同法》及相关规定处理。 2.甲乙双方必须切实履行合同义务，如因一方违约，导致工程停工及工期延误，由违约方承担相应责任，如因甲方欠付工程款，自应付之日起，每日由甲方向乙方支付欠款总额千分之五的逾期付款违约金； 3. 本合同所有款项应以现金方式支付。 4. 甲乙双方在履行本合同发生争议时，双方应协商解决；协商不成的，双方约定由昆明市五华区人民法院裁决。 5.本合同一式肆份，由甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签章之日起生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：乙方（签章）： 住所地：住所地： 法定代表人：负责人： 经办人：经办人： 电话：电话： 传真：传真： 邮政编码：邮政编码： 日期：日期：
防水工程施工承包合同 发包单位：定远县金水房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包单位：合肥杰翔装饰工程有限公司（以下简称乙方） 鉴于甲方采取邀请方式选择合肥杰翔装饰工程有限公司防水工程施工承包单位，乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为施工单位，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。 甲方以邀请方式确定乙方为施工单位，故乙方对本合同全部内容已经充分知悉，是其真实意思表示，不存在合同无效或者被撤消的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的施工单位。 第一条项目简介 1．1工程名称：定远县金山丽景项目1#、2#楼屋面防水工程 1．2工程地点：定远县金山丽景小区 1．3承包范围：1#楼、2#楼屋面3.0厚聚合物改性沥青防水卷材施工（包含SBS防水卷材施工完毕后所有上口用聚氨酯防水涂料收口，所有落水口加大处理，屋面增加排气管，原女儿墙墙面铲除干净，住户共6处渗漏点的维修）1．4承包方式：本项目防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、临时设施、生活和施工用水用电及材料送检、资料、管理费、利润、税金等其他一切费用，包一次验收通过。
1．5工期：总工期12天（雨天不计入），开工日期自合同签订日的第二天算起。工期延迟一天处以1000元罚款，结算中直接扣除。 1.6合同价格： 1、本工程采用“大包干”的形式，一次性包死的“交钥匙价”为：屋面按58 元/平方米，机房间外墙上做压条12元/米，合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。尽管施工图纸和监理审查的施工组织设计、国家有关标准、规范及本协议要求施工时须加强的部位，其合同单价也不做调整。 2、本合同结算办法是按经甲方验收合格的工程量（面积）×本合同单价来结算 3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求，并在充分考虑了一切条件的情况下，依据现行的标准、规范、城市明珠一期施工图纸、经甲方批准的施工组织设计、设计变更和审图意见等，为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用，一次性包定，不做任何调整方承诺并保证已计取了本合同承包范围内所涉的一切必要费用。已包括但不限于如下内容：（1）本工程的施工组织措施费、不可预见费、工程风险费、工期补偿费、赶工费、施工时间和工序调整措施增加费，垃圾弃运费、现场安全文明施工费临时设施费、施工水电费、保险费等已包括在合同价款中。 （2）所有材料现场内一次和多次转运费。 （3）停电、停水等造成成本增加费。 （4）材料按规定的试验费、检测费。 （5）国家规定要缴纳的承包工程之营业税和城市维护建设税等费用，及合同执行中政府规定的或增加的由乙方支付的各种税费。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 楼顶防水工程合同
编号：FS-DY-26188 楼顶防水工程合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：武汉鑫民宾馆 3、施工方案及材料说明： 第二条工期： 第三条工程质量要求及工作范围 1、保证材料质量及工程质量 2、第四条 第五条安全施工
乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。 第六条验收及付款方式 乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。 第七条付款方式 工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。 第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。 第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。
楼顶防水工程合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：武汉鑫民宾馆 3、施工方案及材料说明： 第二条工期： 第三条工程质量要求及工作范围 1、保证材料质量及工程质量 2、第四条 第五条安全施工 乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。 第六条验收及付款方式
乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。 第七条付款方式 工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。 第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。 第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 甲方代表：(签字) 乙方代表(签字) ____年__月__日： 委托方甲方： 承建方乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。 1、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水 2、工程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。
防水工程施工合同协议书范本 通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-060331
防水工程施工合同协议书范本通用版 施工单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司xx防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚
氨酯“851”防水涂膜（找平层上作基层处理）。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价： 厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准： 乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： （1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准
屋面防水合同样本(合同示范 文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018024
屋面防水合同样本(合同示范文本) 屋面防水合同范文一 甲方：： 乙方： 依据>、>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。 一、工程概况：处理湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面约330平方米 1、工程地点：宜昌市猇亭区下马槽宜化循环经济工业园区 2、工程名称：湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面处理 3、工程内容：新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚
酯胎3mm厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。 二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 三、主材选用及工程价款等： 1、选用材质：3mm“SBS”防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工 2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场) 3、施工厚度要求：采用外3mm厚“ SBS ”防水卷材 4、全部包工包料，单价为 27元/平方。 6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。 四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。 五、工程质量：
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 经甲乙双方充分协商，甲方同意将屋面防水工程承包给乙方施工，根据《劳动法》和《经济合同法》有关规定，甲乙双方本着“自愿、平等、诚信、互利”的原则，为保证工程质量，加快工程进度 明确双方权利与义务，达成一致意见如下： 第一条：工程细则： 1、工程名称： 2、承包方式：包工包料 3、承包内容：屋面、天沟、阳台顶等采用SBSⅡ型厚度4㎜ 卷材防水，每平方米单价弍拾元整 4、质量标准：冀标建验收准、质量合格 第二条、双方责任与义务： 1、甲方责任： （1）本合同生效后日 3 内，向乙方交付其施工的场地，并负责对乙方进行现场的对安全、质量的管理，进行监督和验收。不承担因乙方原因而造成的质量、工期等的违约责任及相应经济损失。 （2）并且对乙方已完成的工程量进行验收，审核和工程款结算，按时办理乙方月工程进度款的拨付手续。 （3）为乙方提供相关施工图纸和资料，安全、施工等技术资料，进行交底，并按业主要求，统一向监理工程师报送各种报表，办理中间、竣工决算，汇总竣工资料，并参加交工、竣工验收。
2、乙方责任： （1）乙方必须建立健全独立的甲方认可的满足工程施工所需的施工作业组织机构（书面报表形式报甲方），配备甲方满意的、符合施工要求的各类专业施工人员及技术、测量、安全、质量、和管理人员（资质证，技能上岗证，特殊工种上岗证书）等。工程施工中出现任何质量问题、材料不合格、造成返工、罚款、工期滞后而产生其他费用等，其所有费用均有乙方负全部经济责任。 （2），乙方必须确保足够的，甲方认可的，能够满足该工程所需的，机械设备、手使工具及劳保用品，食堂餐具，生活费自理。 （3）乙方在施工中所需工程（周转）材料，合理安排购置或租赁所需周转材料，施工现场材料堆放整齐。 （4）乙方必须按月足额支付所属员工劳动报酬，否则甲方从乙方的工程款中扣除，必要时，加方有权用乙方的工程款直接代其支付。 （5）自行独立承担施工期间所发生的一切人身安全事故，设备事故和意外伤害事故，并承担由此发生的全部经济损失。 第三条：工期要求： 1、开工日期二0 年月日，完成日期二0 年月日。 2、一周内因停水、停电、下雨等原因造成的停工累计不超过48小时甲方不负担任何费用，工期不得顺延。 3、因不可抗拒力而影响工期，必须经甲方签证认可后方可顺延工期。 第四条：安全文明施工规定： 1、乙方要严格按照国家有关安全《法律》《法规》、安全操作规程进行组织施工，同志为工程负责人，并对本工程安全生产工作全面负责，对职工进行安全教育，