合同编号：CRCC-17/2016/F9/001
援巴基斯坦F9公园项目经理部
采购合同
甲方：中铁十七局集团电气化工程有限公司援巴基斯坦
F9公园项目经理部
乙方：保定中泰新能源科技有限公司
二○一六年二月十九日
经友好协商，中铁十七局集团电气化工程有限公司援巴基斯坦F9公园太阳能照明项目经理部（以下简称“甲方”）与保定中泰新能源科技有限公司（以下简称“乙方”）就购买乙方产品及服务等事宜签署本采购合同。
(1)商品名称、规格、数量、单价（人民币）及总价（人民币）：
序
货物名称型号单位数量单价总价备注
号
多晶硅组件YL250P-29b 批 13601500 3601500 采购3430块20块备品
1
合计（大写）：叁佰陆拾万壹仟伍佰元整
注：此报价包含包装费、商检费、第三方认证证书（包括金太阳、TUV等认证）、至天津港口运费、增值税专用发票。
（2）包装：
乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担“由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用”。包装采用出口标准包装。
如包装不符合要求，甲方在装运前对货物再次进行包装，所产生的费用由乙方承担。发货前，甲方派人到厂实地考察包装并首肯后进行包装发运。
（3）质量标准：
执行按行业标准执行标准。乙方应保证交付给甲方的货物符合本合同约定和国家相关法律法规关于货物性能的规定。如为参照甲方提供的样品而订立的合同，乙方交付的货物应符合样品标准，样品应与合同的约定相符
（4）装运唛头：
乙方应在用于本合同标准包装箱外表上，采用不可擦除的油漆做出以下标记：CRCC-17/中铁十七局电气化，并标注每批次的件数编号，同时按要求粘贴好唛头，唛头必须按照甲方提供的格式制作固定。
1、收货人：Capital Development Authority of Pakistan
收货人：巴基斯坦首都发展署
地址：
电话：
2）合同号：（2015）商合促对外成字第（41）号
3）发货标记：生产厂家名称（中英文）、设备型号
4）目的港：卡拉奇
5）货物的名称、品名号和箱号
6）毛重/净重（用KG表示）
7)尺寸（以长×高×宽用CM表示）
（5）交货地点：
天津港港内货场内。
（6）交货时间：
乙方于2016年03月28日前发货；如果甲方要求分批交货，具体交货数量、规格、集港日期以甲方书面通知为准。甲方到厂实地验收包装并培训后开始发货。甲方未到厂验收及培训，装箱唛头未提前提供乙方15天时间，预期交货由甲方自行负责。
（7）保险：
乙方负责办理将货物运至甲方指定交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。以上运输乙方应向保险公司以甲方为受益人投保发合同货物价格110%的运输一切险
（8）付款条件:
1）本协议签约15日内,甲方首付合同总金额的20%，乙方及时向甲方出具财务收据办理付款流程完成付款手续；
2）货物离开国内港口后7个工作日内，乙方提供甲方收据、增值税专用发票及随货同行单后，到达巴基斯坦现场清关、点验后甲方支付乙方合同总金额40%；
3）货物到达目的地，经前方点验无误，收到前方的《收到货记录表》后，七个工作日内，支付合同总金额的30%；
4）余款10%作为质量保证金；质保期满后,七个工作日内一次性付清剩余货款。上
述货款均以银行电汇形式支付，如甲方出现业主拨款滞后，货款同期拖后支付。
（9）单据：
乙方交货后7天内向甲方提供下列单据：
1）正本装箱单一式五份，注明收货人、合同号、数量、毛重、净重尺寸和唛头。
2) 由厂商签发的产品合格证明书两份（每台设备各一份）。
3）货物发运到指定港口时应提交一式四份《集港货物交接单》，合同签订后，发货两个工作日内提供《发货清单》，《箱单发票》，《唛头》，以上格式内容由甲方提供。
（10）质保期：
材料物资或设备现场投入使用（12个月）完成质保。
（11）不可抗力：
由于人力不可抗力事故，使乙方不能在合同规定期限内交货或不能交货，乙方不负担责任，但乙方应立刻以传真通知甲方，如果甲方提出要求，乙方应以特快专递向甲方提供证明上述事故存在的证件。
（12）违约责任
1）乙方不能按照合同约定时间交货的,应每天按逾期交货部分合同价款的 5% 向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失；甲方可以要求乙方继续履行合同，逾期交货 7 天的可以要求解除合同；
2）乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，应由乙方负责包退、包换或包修，承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并应每天按违约交货部分合同价款的 3% 向甲方支付违约金并赔偿造成的损失，甲方也可有权选择解除合同，如果甲方同意使用，应按质论价。
3)甲方若不按合同规定按时支付货款，乙方的生产日期和交货日期会根据拖延日期
相应顺延。
4）甲方的提货日期超过合同规定的提货日期的，乙方会相应的收取仓储管理费，费用按照合同货款的3‰.
（13）争议解决方式：
凡因执行本合同或有关本合同所发生的一切争执，双方应协商解决，如果协商不成，
应由中铁十七局集团有限公司住所地法院管辖，法院判决是终局的，对双方都具有约束力。
本条款更改必须有中铁十七局集团有限公司法定代表人签字并加盖法人单位公章方能生效，其他任何人签字、任何单位盖章均无效。
（14）生效期限：
本合同双方法定代表人签字或授权委托代理人签字并加盖公章后生效，双方合同义务履行完毕后自行解除。
（15）附件：
附件一技术服务协议
附件为本合同不可分割之部分，具有同等法律效力。本合同中未尽事宜双方协商解决或另签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
本合同共五份，甲方执三份，乙方执两份。
甲方：中铁十七局集团电气化工程有限公司援巴基斯坦
F9公园太阳能照明项目经理部
法定代表人：王军
委托代理人:
纪委书记（纪检组长）或廉政监督委员：
电话:
传真:
邮政编码：030024
乙方：保定中泰新能源科技有限公司
法定代表人：石新乐
委托代理人:
电话:
传真:
邮政编码：071400
开户行:
账号:
税号：
合同签订日期：2016年02月19日
附件一
中铁十七局集团电气化工程有限公司援巴基斯
坦F9公园太阳能照明项目经理部0.85MWp光
伏发电项目
（多晶硅电池）
技
术
协
议
书
买方：中铁十七局集团电气化工程有限公司援巴基斯坦F9
公园太阳能照明项目经理部
卖方：保定中泰新能源科技有限公司
2016年02月
目录
一、一般规定与规范 (8)
1.1总则 (8)
1.2.设计和运行条件 (8)
1.3.包装和运输 (9)
1.4.质保 (9)
1.5.产品使用寿命 (10)
1.6 .规范性引用文件 (10)
二、技术参数和性能要求 (12)
三、供货范围 (15)
3.1 一般要求 (15)
3.2 供货范围 (15)
四、技术资料及交付进度 (15)
4.1 一般要求 (15)
4.2 资料移交注意事项 (16)
五、监造（检验）和性能验收试验 (16)
5.1 概述 (16)
5.2 工厂的检验和监造 (17)
5.3 设备监造 (17)
5.4 性能验收试验 (18)
5.5 包装、运输、安装及质量保证 (21)
5.5.1 包装 (21)
5.5.3 安装指导 (22)
5.5.4 质量保证 (23)
5.5.5 性能保证值表 (23)
六、技术服务和设计联络 (27)
6.1 现场技术服务 (27)
一、一般规定与规范
1.1总则
1.1.1 本规范书的使用范围，仅限于中铁十七局集团电气化工程有限公司援巴基斯坦F9公园太阳能照明项目经理部光伏组件。它包括光伏组件及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.1.2 本规范书提出了最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。
1.1.3 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年运行经验的成熟产品，以证明安全可靠。
1.1.4 如果卖方与本规范书有偏差，应以书面形式提出，并对每一点都做详细说明。如卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，那么买方认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要求。
1.1.5 本规范书经双方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.1.6本规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执
行。
1.1.7 本规范书未尽事宜，由双方协商确定。
1.2.设计和运行条件
1.2.1 设备运行的环境要求
1) 下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构，特别是对于控制和仪表尤其重要。
2) 卖方应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。
3) 电气设备的环境要求
a）最高环境温度： 42.5 C
b）最低环境温度： -40.5 C
c）最大风速： 40 m/s
d）平均相对湿度： 52 %
e）最大覆冰厚度： 10 mm
f）日照强度（风速0.5m/s）： 0.01 W/cm
g）海拔高度： 544 m
h）地震基本烈度： 6 度
i）污秽等级：III 级
j）安装地点：户外
1.3.包装和运输
1.4.1包装
（1）设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。
（2）包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
（3）各种包装应确保各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。
1.4.2运输
（1）合同设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。
（2）合同设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。
（3）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
（4）运输中避免有任何的碰撞和磨损，确保货物外观良好，不影响货物的使用。
1.4.质保
1.5.1卖方需说明质保机构设置及职责。
1.5.2卖方需提供有效的ISO9001:2008质量管理体系认证文件、环保认证体系及金太阳认证证书。
1.5.3卖方光伏组件使用寿命不低于25年，卖方对组件的最低质保期限不应少于5年并作为合同条款，卖方应对质保期的承诺提供详细的技术分析，否则买方视情况可不予采信。
1.5.4 卖方提供的组件应为高性能A片，并提供产品质量保证书，买方拥有对卖方25年组件性能保证的追索权。
1.5.5 卖方需说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。
1.5 .产品使用寿命
设备的运输、存储、安装、调试和运行应满足项目现场的气候条件要求，设备的使用寿命应不少于25年；作为负责任的产品供应商，卖方有责任在产品的整个使用寿命期内向买方提供详细的维护方案、更换、收费计划（例如定期的巡检和回访），该维护、更换服务应贯穿产品的整个使用寿命周期。
1.6 .规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规范书的引用而成为本规范书的条款。凡是注明年号的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范书。凡是不注明年号的引用文件，其最新版本适用于本规范书。
GB 6495.1 《光伏器件第1部分: 光伏电流－电压特性的测量》
GB 6495.2 《光伏器件第2部分: 标准太阳电池的要求》
GB 6495.3 《光伏器件第3部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》
GB 6495.4 《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》GB 6495.5 《光伏器件第5部分: 用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)》
GB 6495.7 《光伏器件第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》
GB 6495.8 《光伏器件第8部分: 光伏器件光谱响应的测量》
GB 20047.1 《光伏（PV）组件安全鉴定第1部分：结构要求》
GB 20047.2 《光伏（PV）组件安全鉴定第2部分：试验要求》
GB6497 《地面用太阳能电池标定的一般规定》
GB/T 14007 《陆地用太阳能电池组件总规范》
GB/T 14009 《太阳能电池组件参数测量方法》
GB/T 9535 《地面用晶体硅太阳能电池组件设计鉴定和定型》
GB/T 18912 《太阳能电池组件盐雾腐蚀试验》
GB/T 11009 《太阳电池光谱响应测试方法》
GB/T 11010 《光谱标准太阳电池》
GB/T 11012 《太阳电池电性能测试设备检验方法》
IEEE 1262 《太阳能电池组件的测试认证规范》
IEC 61345 光伏模块用UV试验
SJ/T 11209 光伏器件第6部分标准太阳能电池组件的要求；
IEC61730.1 光伏组件的安全性能构造要求 Photovoltaic (PV) module safety qualification .Part 1:Requirements for construction.
IEC1730.2 光伏组件的安全性测试要求 Photovolaic (PV) module safety qualification –Part 2:Requirements for testing.
IEC 61829 多晶硅光伏（PV）方阵IV特性的现场测量Crystalline silicon photovoltaic (PV) array – On0site measurement of I-V characteristics
其它未注标准按国际、国内行业标准执行。卖方应将采用的相应标准和规范的名称及版本在规范中注明。
1.6.1 本技术规范书要求的设备，包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，均应符合以上标准的最新版本或其修正本的要求，但不限于此。
1.6.2 如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，与上述标准不一致时按较高标准执行。
二、技术参数和性能要求
2.1 太阳能电池组件作为光伏电站的主要设备，卖方应当提供具有ISO导则25资质的专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告（有国家标准或IEC标准的应给出标准号）。如果该产品没有国家标准（或IEC标准），亦应出具专业测试机构出具的可以证明该产品的主要性能参数符合规范书中提供的技术参数和性能指标的测试报告。如果设备已经取得国际/国内认证机构的认证，则应提供认证证书复印件。
每块组件出厂前应有工厂测试报告，报告中必须标示出该块组件的实际输出功率设备到场后现场检验，功率偏差必须为正公差。
2.2 卖方提供的设备应功能完整，技术先进成熟，并能满足人身安全和劳动保护条件。卖方所供设备均正确设计和制造，在卖方提供的各种工况下均能满足安全和持续运行的要求。
2.3 光伏组件产品供应商应在国内具有三年以上光伏设备生产及管理经验，设备具有一年以上国内外安全稳定运行业绩，累计装机容量20MWp及以上，年生产能力500MWp及以上；投标产品必须通过CE、TUV、UL等相关国际认证。
2.4 设备制造商应按技术要求供应原厂制造、封装的成型产品。所供设备、材料必须是该品牌注册工厂根据该设备、材料的标准和规范进行设计，采用最先进的技术制造的未使用过的全新合格产品，是在投标时该生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新的成熟产品。卖方应提供所供太阳能电池组件及电池片的制造厂名称（全称）、产地及生产历史。买方不接受带有试制性质的太阳能电池组件，太阳能电池组件的安装方式应方便安装和更换。
2.5 太阳能电池组件采用先进、可靠的加工制造技术，结构合理，可靠性高，能耗低，不污染环境，维护保养简便。
2.6 太阳能电池组件各部件在正常工况下应能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。
2.7 卖方应提供250Wp多晶硅光伏组件，要求提供的组件标称功率公差不得为负。多晶硅组件全光照面积的光电转换效率（含组件边框面积）≥14.5%，填充因子FF≥0.72。
2.8 在标准试验条件下（即：大气质量AM=1.5，辐照度1000W/m2，电池工作温度为25℃，标准太阳光谱辐照度分布符合GB/T 6495.3规定），太阳能电池组件的实际输出功率满足标称功率范围。
2.9 光伏组件正常条件下的使用寿命不低于25年，质保期不少于5年。光伏组件在前2年的输出功率不低于98%的标称功率，在前5年的输出功率不低于95%的标称功率，在10年使用期限内输出功率不低于90%的标称功率，在25年使用期限内输出功率不低于80%的标称功率。
卖方提供的所有太阳能电池组件（250Wp 组件3400块）的实际输出功率的总和不低于项目规定的实际功率
2.10 光伏组件年故障率≤0.05%。
2.11 太阳能电池组件的强度测试，应该按照GB/T 9535 (IEC61215)太阳电池的测试标准中的测试要求，即：可以承受直径25mm±5%、质量7.53克±5%的冰球以23m/s速度的撞击。在不低于1000lx的照度下，对每一个组件仔细检杳下列情况：1）撞击后无如下严重外观缺陷：
a）破碎、开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面；
b）某个电池的一条裂纹，其延伸可能导致组件减少该电池面积10%以上；
c）在组件边缘和任何一部分电路之间形成连续的气泡或脱层通道；
d）丧失机械完整性，导致组件的安装和/或工作都受到影响。
2）标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过实验前的5%。
3）绝缘电阻应满足初始试验的同样要求。
2.12 太阳能电池组件防护等级不低于IP65。并具有防尘防溅冲击功能，确保在25年内在当地自然条件下不致破坏。
2.13 太阳能电池组件的电池片与EVA需为同一批次原料，表面颜色均匀一致，无机械损伤，焊点及栅线无氧化斑，电池组件的I-V曲线基本相同。
2.14 太阳能电池组件的每片电池与互连条排列整齐，无脱焊、无断裂。组件内单片电池无碎裂、无裂纹、无明显移位，组件的框架应平整、整洁无腐蚀斑点。
2.16 太阳能电池组件的绝缘性能测试要求：组件在正常条件下组件面积乘以绝缘电阻不低于40 MΩ。以不大于500 V·s-1的速率增加绝缘测试仪的电压，直到等于1000V加上两倍的系统最大电压（即标准测试条件下系统的开路电压），如
果系统的最大电压不超过50V，所施加电压应为500V。维持此电压1min，无绝缘击穿或表面破裂现象。
2.17 太阳能电池组件受光面有较好的自洁能力，表面抗腐蚀、抗磨损能力满足相应的国标要求，背表面不得有划痕、损伤等缺陷。
2.18 采用EVA、玻璃等层压封装的组件，EVA的交联度大于65%，EVA与玻璃的剥离强度大于30N/cm2。EVA与组件背板剥离强度大于15N/cm2。
2.19 太阳能电池组件与安装支架之间的连接不宜采用焊接方式，应采用方便安装和拆卸的卡扣连接方式，卖方应在规范文件中叙述清楚，并提供详细的图纸。
2.20 每块太阳能电池组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管（防止组件热斑故障）。太阳能电池组件自配的串联所使用的电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃镀锡铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950性能测试的要求；接线盒（引线盒）应密封防水、散热性好并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求。
2.21 为确保组件的绝缘、抗湿性和寿命，要求边框与电池片的距离要至少超过5mm的距离。
2.22 卖方还应提出针对项目地区，如何延长组件抗紫外老化能力的措施。
2.23 太阳能电池组件应设有能方便地与安装支架之间可靠连接接地线的连接螺栓孔。
2.24 使用期内，组件出现气泡、虚印、水印、背膜发黄、鼓包、击穿等异常现象，投标方应在一周内无条件免费更换新设备。
2.25 组件自带连接线应采用双绝缘防紫外线阻燃镀锡铜芯电缆，铜芯截面积不小于4mm2。
三、供货范围
3.1 一般要求
3.1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范书的要求。3.1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，卖仍须在执行的同时补足。
3.1.3 除有特别注明外，所列数量均为本期项目所需。
3.2 供货范围
卖方确保供货范围完整，满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。
太阳能电池组件及其辅助材料的具体项目如下（但下限于此）：
3.2.1 太阳能电池组件：250Wp多晶硅太阳能电池组件，组件标称功率公差不得为负。组件颜色要求每一箱统一色号。组件数量共计3450块。
四、技术资料及交付进度
4.1 一般要求
4.1.1 卖方对所有图纸、文件和卖方提供的其它技术文件应应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文和葡语）。
4.1.2 卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。合同签订后, 卖方应负责编写并出版所供产品的的技术协议, 并经买方确认。合同签订后 5 日内应给出满足施工图设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时
免费提供。
4.1.3 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。
4.2 资料移交注意事项
4.2.1 移交的有关资料是指每一型号规格的产品应交：合格证、证明书、检验报告、安装图纸、产品说明书。如果有证明书（其中含有合格证、材质证、工艺检验记录和其他检验报告）的，就可不再另交合格证及检验报告。技术光盘应按招标人要求提供两套。
4.2.2 具体应交资料数量：
a）合格证：正本1套，副本1套。
b）检验报告：正本2套，副本2套。
c）组件规格书：正本2套，副本2套。
d) 质保书：正本2套，副本2套。
提交的资料应为黑色笔迹，不得为其他笔迹。
提交资料时，应按要求把要提交的资料准备齐全，编写提交资料清单，交给买方，并办理交接手续。
五、监造（检验）和性能验收试验
5.1 概述
5.1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合本规范书规定的技术要求。
5.1.2 卖方应在本合同生效后15天内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本规范书的规定。
5.2 工厂的检验和监造
5.2.1 买方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。卖方应积极配合监造人员，并提供必要方便。
5.2.2 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，买方可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，买方不承担上述的费用。
5.2.3 买方对货物运到招标方所在地以后进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。
5.2.4 卖方应在开始进行工厂试验前7天通知买方其日程安排。根据这个日程安排,买方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证，并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后，7天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求，买方代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。
5.2.5 若买方不派代表参加上述试验,卖方应在接到买方关于不派员到卖方和其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。
5.3 设备监造
5.3.1 监造依据
根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。
5.3.2 监造方式
文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。
5.3.3 设备监造内容
下表由投标方填写，买方确认：
5.3.4 对卖方配合监造的要求
1）监造代表有权亲自观察任何一项或全部试验，监造代表在场观察试验的进行并不免除投标方对本合同承担责任。
2）卖方应向监造代表提供详细的质量监控点和技术资料。
3）卖方应提供监造和生产检验所需的物资、设施及其它条件，并为监造提供相应的便利。
5.4 性能验收试验
5.4.1 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术规范书的要求。
5.4.2 性能试验的时间一般在设备试运行之后半年内进行，具体试验时间由供需双方协商确定。
5.4.3 性能验收试验由买方组织，卖方参加。试验大纲由卖提供，与买讨论后确定。
5.4.4 性能验收试验的标准和方法：按设备的技术性能要求和有关部委及国家标准进行。由卖方提供详细资料清单，买方确认。
5.4.5 性能验收试验的费用：如实验在现场或第三方实验室进行，相关费用由买方承担。
5.4.6 性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。
5.4.7 概述
本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合技术规范书的要求。
卖方应在合同生效后按买方的要求及时提供与合同设备有关的监造和检验标准。这些标准应符合技术规范书的规定。
卖方向买方保证所供设备是技术先进成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。
卖方具备有效方法、控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范的要求。
买方有权派代表到投标方制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检查按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由卖方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。卖方提供给买方代表相关技术文件及图纸查阅，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。
在保证期内，发现部件缺陷、非人为损坏情况，卖方需尽快免费更换。
在保证期内，卖方产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时，卖方无偿地为买方修理或更换部件，直至改进设备结构并无偿供货。
在保证期内，出现气泡、虚印、水印、背膜发黄、鼓包、击穿等现象，卖方应尽快无条件免费进行更换。
设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值而属于卖方责任时，卖方自费采用有效措施，使之达到保证指标。
5.4.8 工厂检验
文件编号：RHD-QB-K6568 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 光伏公司合作协议范本新编标准版本
光伏公司合作协议范本新编标准版 本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲乙双方本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则，经友好协商就__________兆瓦一期 __________MW光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容： 一、合作模式 甲乙双发合作模式为EPC总承包模式，即由甲
方负责投融资，乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设，乙方协助甲方在国开行办理贷款。 二、合作规模 根据双方的战略规划，计划在________年内共同协作完成光伏电站_____兆瓦的装机容量。 三、合作期限 本项目自__________年_____月_____日开始施工，至__________年_____月_____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按_____元/天计算。不可抗拒的因素除外。 四、甲方的权利和义务 1、甲方负责办理光伏电站的立项。行政审批文
件，电站并网等相关申报审批手续。 2、甲方负责乙方在施工地与当地政府等相关部门的协调工作，并协助解决问题。 3、甲方负责整个项目的投融资工作。 4、甲方负责整个项目的地勘工作。 5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求，对安全、质量、环境保护及职业健康等强制性规定，对总承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。 6、甲方严格履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务及其他权利和义务。 7、甲方有权监督检查和考核承包人的安全、质量、进度和分包商的工程情况。 五、乙方的权利和义务 1、乙方负责光伏电站项目的设计、采购、施
合同编号： 【XXX采购合同】 甲方： 乙方：
签订时间：【具体年份】年【具体月份】月【具体日期】签订地点：
使用说明 一、本合同示范文本，适用于一般商品的采购所订立的合同。 二、本合同示范文本所表述的“【】”和表格中的内容，请根据具体情况填写。 三、本合同示范为本所表述的“”中的内容，请根据具体情况填写；无需填写的，应当注明“无”的字样。 四、本使用说明、本合同示范文本所表述的“【】”的符号和所表述的“注释”部分，在具体订立合同时应当予以删除。 四、在具体订立合同时，可视情况在本合同范本中增加条款。
本合同由下列双方签署： 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 甲方和乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议： 一、货物名称、计量单位、具体规格型号、数量。 1.货物的质量标准，按照【】（国家标准、行业标准、企业标准）执行。 2.货物的包装物的供应：包装物随货出售，由乙方负责货物包装物供应。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防
止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。 二、交货规定 1.交货方法：由乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按双方协议执行)； 2.运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由【】负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。 3.交货地点： 4.交货日期：乙方应在合同签订后【】天内完成交货，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。。 5.当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。 三、验收方法 1.所有货物由乙方送到交货地点且甲方确认收货后【】天内，由甲乙双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验收，签署检验报告。如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。 如发现乙方所交的货物有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修或退换货的依据。 检验报告仅证明乙方所提供的货物截至出具检验报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对货物内在质量认定的依据。 2.乙方所提供的货物应充分满足甲方使用的要求,确保供货货物的尺寸、规格、质量符合合同规定，甲方发出的询价函与乙方发出的报价书中规定的内容与合同具有同等的约束力。本合同内的货物质量保证期为【】月，自验收通过之日起计算。质量保证期间如货物出现质量问题，甲方有权要求乙方维修或退换货，乙方应在接到甲方通知后【】天内免费派人维修、退换符合质量要求的货物。
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 售电人名称：
收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。 （2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
通用版采购合同范本 General procurement contract model 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
通用版采购合同范本 前言：采购合同是企业供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本文档根据采购合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充 分协商，特订立合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格： 名称：____________________________ 品种：____________________________ 规格：____________________________
2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第 （ _______ ）项执行： （1）按国家标准执行。 （2）按部颁标准执行。 （3）按企业标准执行。 （4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量： ____________________________________________。 2.计量单位、计量方法： ____________________________________。 3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： ______________________________________________________ _________。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
编号：_____________ 分布式光伏发电项目合作委托开发 协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 鉴于： （1）甲方致力于分布式光伏项目、储能产业项目、多能互补项目、园区综合能源解决方案等智慧清洁能源项目的开发和建设。公司技术研发涉足新能源发电及相关领域，包括分布式电源、智能微网、智慧能效、储能应用、多能互补、工业节能、海水淡化、智慧城市等绿色能源项目，为大量用户提供了优质解决方案。（2）乙方专业从事地区新能源项目的开发、建设、运维等业务。 （3）甲、乙双方同意合作，共同开发、建设位于双方约定区域内的光伏项目。据此，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等互利的基础上，就甲乙双方开展合作的方式、相关权利义务等达成如下约定，以供甲乙双方遵照执行： 第一条合作内容及委托开发方式 1、双方一致同意在地区（下称“协议开发区域”）光伏发电项目的开发建设中竭诚合作。甲方充分发挥项目投资、电站建设、电站并网和运营管理等方面的技术优势，乙方负责协助甲方取得目标项目的相关/必要审批手续。为此，双方应互相协助，共同发展，结成战略合作伙伴。
乙方应做好项目前期勘察、信息收集及业主沟通工作，并为项目顺利备案建设、并网办理有关政府所需手续，并为项目实施提供全程服务工作。 2、本协议针对以下项目： 3、甲方应在收到乙方推荐的项目基础资料后10日内派遣专业人员对乙方所推荐的项目进行实地踏勘、调查，并完成项目的可行性研究及经济评价。对符合甲方内控要求的项目，列入目标项目（以下简称“目标项目”），该目标项目即属于双方合作范畴内的项目。甲方应最迟于项目可行性研究及经济评价完成后30日内，书面通知（简称：项目立项通知）乙方该项目评审结果；逾期未通知的，则视为该项目属于双方合作范畴内的“目标项目”。 4、本协议签署后45日内，甲方应在项目地设立项目子公司（注册资本不低于人民币万元）。乙方应协助并促成甲方项目子公司与屋顶所有权人/土地使用权人（以下简称“业主”）签订《屋顶租赁协议》。
合同编号：_________采购合同简单范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共4 页
采购合同简单范本 甲方： 乙方： 管理有限公司(以下简称甲方)与北京服装服饰有限公司(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。 第一条，产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。 第二条，交货地点及时间。 1、地点：北京市。 2、时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。 第三条，加工形式。 1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。 2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。 第四条，甲方责任。 1、甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2、甲方定好量体时间，保证人员齐全。 3、按此合同付款日期，按时付款。 第五条，乙方责任。 1、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。 第 2 页共 4 页
2、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。 第六条，结算方式。 1、支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。 2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。 3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。 第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。 第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方业务代表：乙方业务代表： 甲方盖章：乙方盖章： 日期：日期： 第 3 页共 4 页
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，按照中华人民共和国颁布的《合同法》的要求，签订本合同，双方共同履行。 第一条甲乙双方责任 一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制定分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。 二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证和房产证明。 三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案（如有），到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家（政府）度电补贴（以项目本地政策执行）。 四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包括设备异常损坏的售后服务。 五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。 第二条项目工期 本项目自_______年_______月_______日开始施工，至_______年_______月_______日施工完成并到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金_______元/天计算。不可抗拒的因素除外。 第三条项目承包方式 分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票、需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目
静态投资额的17%。 第四条项目质量 甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，符合国家《光伏制造行业规范条件》（组件和逆变器）；光伏电池组件寿命不小于25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。 第五条项目容量方式及合同价格 一、项目容量：根据乙方电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量 Wp。其项目形式为（方框内打“√”选择）：1.发电自发自用□2.发电自发自用余电上网□3.发电全部上网□二、乙方所安装的分布式光伏电站态投资为：￥_______万元，大写为：￥_______万_______仟_______佰_______元_______角_______分。 不包括电业管理部门发生的一切费用。 第六条付款方式和付款期限 一、付款方式（方框内打“√”选择）： 1.现金□ 2.支票□ 3.汇款□ 二、付款期限： 签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目投资额的_______%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。 第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内 第八条违约责任 在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解
竭诚为您提供优质文档/双击可除 简单的采购合同范本 篇一：简洁采购合同模板 产品销售合同 供方*********有限公司合同编号：TT-160地址 T:021-52******F:52*****需方：**********有限公司地址：T:0519-68******F:68****** 二、质量标准：□品质符合原生产厂家企业标准□双方签订的技术标准协议三、交货方式：□送货□自提;运费承担方：□供方□需方四、交货地点：供方工厂仓库五、付款方式及时间：带汇票提货 六、本合同所涉纠纷，双方协商一致提交原告方所在地人民法院诉讼管理。七、质量异议期：货到需方公司日起，15天有效。八、本合同适用《合同法》有关买卖合同的有关规定。 九、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，本合同传真有效 1
篇二：简单采购合同范本 采购合同 合同编号： 需方单位（甲方）： 供方单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和供应交付正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：材料标的、数量、价款 注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运 输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。 2）最终结算数量按实际签收交付的数量为准。 第三条质量和技术标准要求 1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。 2、甲、乙双方约定物资验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。 3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定（有特殊要求的，须另 行书面确定）。
户用分布式光伏发电销售合同模板 甲方：________________________________ 项目编号：________________________ 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方产品事宜达成以下条款： 二、技术标准及质量要求 产品均使用______________________提供的分布式光伏发电系统，系统包括：光伏组件、并网逆变器、支架、直流汇流箱、交流汇流箱、光伏专用线缆、交流线缆、接地线缆、MC4接插件、系统各项参数符合国家对于分布式光伏发电产品的标准要求，提供基础施工图纸和相关文件。 三、交货、施工时间及地点 收货地点：_____________________________________ 收货联系人：___________________________________ 收货联系人方式：_______________________________ 合同签订并收取相应预付款后，甲方须在十五个工作日内（受自然灾害，雨、雪等环境影响不符合安装条件除外）将分布式电站建设所需要的物料、设备发货到乙方指定地点，并负责提供基础支架和整套发电系统安装调试，具体安装时间由甲乙双方协商确定，乙方应为现场安装提供方便和协助。 四、运输方式及费用 双方协商运输方式，甲方负责落实及费用。 五、货物验收 所有物料、设备到场后乙方应当场验收外包装质量及按物料、设备清单清点数量，如有问题，乙方应当场告知乙方业务人员或于三天内以书面形式告知甲方。 六、结算方式 1、合同总价：含税人民币____万____仟____佰____拾____元整（大写），￥_________（小 写）其中含发票、此价格包含电站设计、设备材料供应/采购和施工在内的全部价格。 具体按一下方式结算： （1）在此合同签订同时，乙方一次性付清货款； （2）由于乙方自身原因导致该项目无法验收并网的，乙方仍应支付全部工程款项，甲方不承担任何责任。 七、质保期 1、质保期限：自工程竣工验收合格之日起太阳能板质保期为10年，在十年内功率衰减 不超过10%，逆变器质保为5年（非人为因素影响下），具体质保条款参照《分布式电站质保条款》。若乙方依据本条款规定，提供了修补或替换服务，则该期限应自甲方接受该修补或替换服务起重新开始计算。
采购合同 合同号NO： 需方：（以下简称需方） 供方：（以下简称供方） 签订地点：上海市奉贤区 签订时间：200 年月日 供、需双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应附件一中所列产品签订本合同。 一、供货方式： 1.由需方以《物料订购单》方式向供方下达采购订单，供方须按照订单要求提供产品。 2.供方在收到《物料订购单》后应回传确认函，如有任何问题必须在一个工作日（8小时）内书面通知需方，否则视为默认。 3.需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整，供方有义务积极配合。 4.为保证产品数量的准确性，供方须免费提供1-3%的易损耗件和需方客户所必须的随柜修补件。 二、产品的质量要求： 1.供方应按需方认可的产品供货，未经需方事先书面同意，不得对产品本身和生
产场地有任何改变。 2.供方需严格按照经需方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何改变，需方负责知会供方更新有关图纸或菲林等，供方积极跟进相关的变化。 3.供方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。 三、品质保证： 1.供方应保证所使用的原材料符合需方要求，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报需方确认。 2.供方应建立有效的质量保证体系以满足需方要求，需方有权随时对此进行检查考核。 3.供方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于需方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。 4.对需方提出的质量问题和要求整改意见，供方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，需方有权停止供方供货。 四、包装要求： 供方须按需方要求定量包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应*车装卸、长途运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤等由供方负责。 五、交货地点及运输、装卸费用承担： 1.交货地点：需方工厂仓库或指定地点。 2.运输、装卸费用：由供方承担。 六、价格及付款方式：
购销合同 甲方：XXXXXXX新能源应用技术开发有限公司（以下简称甲方） 乙方：XXXXXX工贸有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经协商一致，签订本同，以兹遵守。 一、产品的名称、种类、规格和数量 1、名称： 2、种类： 3、规格： 4、产品的数量： 二、产品的质量标准 1、产品的等级和质量，按国家有关部门明确规定的标准确定，附产品样本，作为合同附件。 三、产品的价格、货款结算办法 1、产品的价格和合同总金额：按照市场原材料价格和生产条件改变而变动，而变动价格时，应经甲乙双方共同协商而定。否则，造成损失由违约方承担经济责任。 2、货款结算：甲方先期预付乙方货款10万元，待乙方交货后结算其余尾款。
四、交货时间、地点和方式 1、交货时间：预付订金15日内交货。 2、交货地点：甲方公司指定地点 3、交货方式：乙方负责运输产品到甲方公司指定处，运费由乙方承担。 五、违约责任 1、甲方延付货款，使乙方造成损失，应偿付对方此批货款总价1%的违约金。 2、乙方如提前或延期交货或交货不足数量，应偿付甲方此批货款总价1%的违约金。 3、任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。 4、乙方所发货品有不合规格、质量等情况，甲方有权拒绝付款，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知乙方，因此所发生的一切费用损失由乙方负责。 5、甲方任意一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。 六、争议解决方式 本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决或申请调解。如调解不成则按以下方式进行处理。 1、提交甲方所在地的仲裁委员会仲裁。 2、依法向甲方注册地人民法院起诉本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。 七、合同期限、变更、续签
实用文档 合同编号: XXXX分布式光伏发 电系统项目承包合同 发包人： 承包人：合 同签订地： 第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与无锡汇金创科智能化工程有限公司（以下简称“承包人”）于（年月日）商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于 包人以人民币圆整(￥ 分布式光伏发电项目。发包人接受承元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采 购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务等，承包人负责申请电力接入和相关验收工作，并承担相应的接入费用和验收费用。承包人不承担项目监理费用和项目运营时的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1)合同协议书； (2)合同条款及合同附件； (3)其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币 （￥4、安全目标 元）。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到国家和行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，120个工作日内完成本项目施工安装调试、具备并网验 收条件。 发包人(盖章):承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）
范本四（采用单一来源采购时适用） 政府采购合同 采购人（以下称甲方）：_______________ 供应商（以下称乙方）：_______________ 采购代理机构（以下称丙方）：金昌市政府采购中心 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照金昌市政府采购中心于年月日的单一来源采购结果[单一来源文件编号： ] 签订本合同。 第一条合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：____________________ 货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。 第二条合同总价款 本合同项下货物总价款为__________________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 本合同执行期间合同总价款不变。
第三条组成本合同的有关文件 下列有关本次单一来源采购的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于： （1）政府采购中心发出的单一来源采购文件； （2）乙方提供的报价响应文件和报价表； （3）供货一览表； （4）交货地点一览表； （5）技术规格响应表； （6）投标承诺； （7）服务承诺； （8）中标通知书； （9）甲乙双方商定的其他文件。 第四条权利保证 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。 第五条质量保证 1．乙方所提供的货物的技术规格应与单一来源采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全
壁挂式太阳能热水器设备 采购、安装合同 发包方：潍坊市水清木华置业有限公司（以下简称：甲方）承包方：潍坊索兰商贸有限公司（以下简称：乙方） 甲乙双方就潍坊市同方信息港1-3,5-13号住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1．产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2．太阳能设备主机规格型号为：80L平板式 1、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 2、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 3、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1．开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点（潍坊市同方信息港项目），设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2．施工工期：自年月日至年月日。
2.3．设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4．竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥1357000 元（大写人民币壹佰叁拾伍万柒叁仟元）。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。 四、付款方式 本工程无预付款，货款须抵甲方住宅楼房二套（见附表），做完支架预埋，付总工程款的5%（现金），本合同约定的太阳能制作完毕，货到工地后付至抵房后余款的50%，安装完毕后付至抵房后余款的80%，验收合格后，甲方付至合同总价款的95%（含抵房款）；余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。 五、设备保修及售后服务 5.1．产品保修期为 1 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。 5.2．保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。 5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。 5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”（包修、包退、包换）服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。 六、甲方责任及义务 6.1．设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。 6.2. 甲方在阳台预留地面以上0.2米以上冷热水管，并加阀门。 6.3．安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及 时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用 由甲方承担。 七、乙方责任及义务 7.1．乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。 7.2．在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。 7.4．施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。 7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。 7.6 施工所需水电费用由乙方承担。
光伏产品销售合同 编号：ZR2014082501 甲方：武汉新普惠科技有限公司 乙方：湖南紫日光伏科技有限公司 签约地点：湖北武汉 签约时间：2014 年 8月25 日
经甲乙双方充分协商，本着平等互利的原则，根据中华人民共和国《合同法》要求，为了确保光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，达成以下合同条款： 1、甲方要求： a)使用地域：甲方公司厂房屋顶，年均日光照时间：2000 小时； b)乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制订光伏电站安装方式及容量，确定项目方案。 c)乙方配合对光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家补贴。 d) 提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定，向乙方提供设计需要的项目基础资料。 2、乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统，用于企业光伏屋顶发电 a）乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由乙方承担。 项目建设；乙方负责合同产品的安装、调试工作，由甲方提供便利、友好配合； b）甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明;
依照合同，乙方提供如下内容的合同产品（金额单位：元）：Array含税工程总造价(大写) 贰佰肆拾万元，（小写）2400000 元 3、甲方可以自行管理光伏电站，也可以有偿委托乙方管理其电站，需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。 4、工程期限：自甲方支付乙方工程前期预付款起至 92 个工作日止； 本项目自 2014 年 10 月 25 日开始施工，至 案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期 顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违 约方违约金额按 200 元/天计算。不可抗拒的因素除外。
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同 合同编号: XXXX分布式光伏发电系统项目 EPC总承包合同 发包人： 承包人： 合同签订地： 年月日
第一部分：合同协议书 ）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； (3) 其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。 4、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系人：联系人： 电话: 电话: 传真: 传真: 日期：年月日日期：年月日
材料采购合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
材料采购合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 材料采购合同范本 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期：签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经 济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分 协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时 间 名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额提 交货时间及数量
合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：。 2.交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货
分布式光伏发电项目EPC总包合同
公司 MW屋顶分布式光伏发电项目 设计、采购、施工合同 合同编号： 项目名称： 项目地点： 总发包方： 总承包方： 合同签署时间：年月日 合同签署地点：
公司 MW屋顶 分布式光伏发电项目 发包方：（以下简称甲方） 总承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。 一、工程概况 1.1.工程名称： 1.2.工程地点： 1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。 1.5.光伏电站总装机容量： MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准） 1.6.乙方承包范围： 1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计； 1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。 1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等； 1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。 1.6.5.负责本工程的调试，试运行，和协助各相关单位完成项目的并网验收，取得并网验收的各项文件，确保项目正式商业化运营； 1.6.6.光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。 二、承包方式 本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。 三、合同及施工期限 3.1.合同期限：合同有效期自签订之日开始，合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。（工程质保期为项目竣工验收后壹年） 3.2.项目工期：项目工期为60日历天（含前期备案、后期并网时间，其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成），具体开工日期以甲方书面通知为准。 四、工程质量：合格，并达到甲方要求验收通过。 4.1项目验收标准：北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF003.1:2009《并网光伏发电系