外墙氟碳漆乳胶漆施工合同

甲方：_________________________________

乙方：_________________________________

经双方共同协商，________________________________ 工程的外墙涂料工程由甲方委托乙方完成。为了明确双方的责任和权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《建筑安装工程承包合同条例》，本着平等互利的原则，经双方多次协商达成以

下协议：

一、工程概况

工程名称： ________________________________________

工程地点： ________________________________________

承包范围：包轻工，固定单价承包（不包含外架、水电、税等其他费用）

二、工期要求

开工日期： ___________ 年 _______ 月_______ 日

竣工日期： ___________ 年 _______ 月_______ 日

工期历时天数： _________ 天

三、预定质量标准：设计图纸要求和国家施工验收标准以及项目批准的施工方案

为一句质量______ 合格_______ 。

四、合同单价、工程结算及价款支付：

氟碳漆单价为________ 元/平方米，乳胶漆单价为：________ 元/平方米，弧形墙体面积以实际展开面积为准计算。

氟碳漆工程量暂定为________ 平方米乳胶漆工程量暂定为_________ 平方米。

工程总价暂定为：______________________________________________ 元整

价款支付：根据工程进度付款，工程全部完工报请甲方验收，7日内付清全部余款，结算方式以实际施工面积为准，质保金5%。半年后付清。

六、甲乙双方工地负责代表

乙方：_____________________ 联系方式：______________________________________

七、甲方工作

1、甲方对乙方具有管理的权利，乙方必须服从甲方统一管理。

2、甲方提供总体的工期控制计划，审查乙方编制的详细的施工作业计划及施工

3、甲方负责提供施工水源、电源、保证施工现场道路通畅。

4、甲方负责剔除凸出结构墙面20mm以上的砂浆、混凝土。

5、甲方向乙方提供相关部位图纸1份。

6甲方负责乙方的工程价款能及时到位。

7、甲方帮助协调在合同规定期内的土建施工单位的脚手架及竹跳板。超过合同

工期的脚手架及竹跳板的租赁费由乙方自己承担。

八、乙方工作

1、乙方应加强自己在施工队伍的管理，并服从甲方在施工现场的统一调度和管理（安全、文明施工职业健康），遵守甲方现场的一切管理规定，做好配合工作。

2、乙方对自身的施工任务要精心管理，并严格按照施工方案进行施工和验收。

3、乙方必须严格按照有关规定保证优质、安全施工，出现由乙方造成的质量、安全事故，其全部责任由乙方承担。

4、乙方应对甲方负责、确保工期、质量的要求，认真执行有关安全文明施工现场管理、安全事故，其全部责任由乙方承担。

九、工程验收

乙方必须按合同规定，完成承包范围内的全部工作。工程完工后，在自检合格的情况下及时书面通知甲方组织验收，乙方负责提供自身承包范围内的全部竣工资料，甲方接到乙方工程竣工验收通知后七日内，应会同有关部门一道进行验收，七日内如不组织验收则视为工程验收合格。

十、工期延误

以下造成工期的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

1、工程量变化30%以上和设计变更；

2、不可抗力；

3、甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。

4、如因乙方原因造成的工期延误，每延误一天按工程总造价的1%。罚违约金，

如因甲方原因造成的工期延误、工期顺延，每延误一天按工程总造价的1% 补偿乙方。

十一、保修

从验收合格之日起按国家规定保修一年。在此期间，乙方在接到报修电话三日内派人上门维修。

十二、争议解决方式双方协商解决，如协商不成，则提交当地行政部门及当地法院判决。

十三、未尽事宜，双方另行规定书面补充协议。补充协议一经签订，与本合同具有同等法律效力。

十四、合同份数

本合同一式二份，双方各执一份。经双方代表签字盖章之日起生效，本合同履行完毕其法律效力自行解除。

发包方（章）：承包方（章）：

地址：地址：

法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：电话：日期：

电话：日期：