QF—2010—1合同编号：
市建设工程施工合同
发包方：
承包方：XXXX电控设备
市建设委员会
制定
市工商行政管理局
2008修订版
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）： XXXX电控设备
依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模及结构特征： 35KV变电站1座及35KV高压线路
工程立项批准文号： / 资金来源：企业自筹
二、工程承包围
承包人应完成以下工程容：
√1.设计工程：由XXX完成（另立设计合同）
□
√2.主体工程：土建部分
□
√3.电气工程： 35KV变电站设备制作安装及35KV高压线路
□
□4.其他：
三、合同工期
开工日期：（实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：一次性验收合格。
五、合同价款
币种：人民币
合同总价（大写）:
（小写）￥: 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
√1.本合同协议书；
□
√2.本合同专用条款和补充条款；
□
√3.本合同通用条款；
□
√4.标准、规及有关技术文件；
□
√5.图纸；
□
√6.工程量清单及编制说明；
□
√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
□
√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；
□
√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子□
数据交换和电子）。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：年月日
订立地点：
发包人和承包人约定双方签字盖章后合同生效，由发包人送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
通用条款同《建筑工程施工合同（QF-2005-14）》（2008修订版）
（以下空白）
二、合同文件
2 合同文件组成及解释顺序
2.1 合同文件组成及解释顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）工程量清单及编制说明；
（3）本合同专用条款和补充条款；
（4）本合同通用条款；
（5）标准、规及有关技术文件；
（6）发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；
（7）图纸；
（8）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
（9）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子）。
3 语言文字和适用法律、法规
3.1 本合同除使用汉语外，还使用 \ 语言文字。
3.2 需要明示的法律、法规、规章：《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》、《建设工程质量管理条例》、省及市的法规及其他有关法律、法规。
4 适用标准、规
4.1 国家、行业及工程所在地地方标准、规存在不一致时，约定选用的标准、规名称：如果工程所在地地方标准、规低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准；如果工程所在地地方标准、规高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规执行；如果工程所在地地方标准、规与国家、行业的标
准出线矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按本合同约定的标准、规执行。
发包人提供选用标准、规的时间：收到承包人书面申请并经批准后5个工作日4.2 国没有相应标准、规时的约定（可另附）：以市建设局及设计要求为准
或采用经发包人、监理方批准的国外技术标准或规或采用发包人聘请专家论证组指导意见。
5 图纸和技术资料
5.1 发包人向承包人提供图纸套数：套，其中用于竣工图初稿套。
发包人向承包人提供图纸日期：开工前
5.2 发包人对工程的要求和期限：承包人应严格，不得泄露给第三方使用。
6 通知
6.1 承包人的地址：
6.2发包人的地址：
三、发包人和承包人
7 发包人
7.1 发包人代表的
7.2 施工场地施工所需水的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地施工所需电的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地施工所需通讯的接驳地点由施工单位自行解决。
图纸会审和设计交底的时间：开工前。
约定发包人应做的其他工作和要求：执行通用条款。
7.3 发包人委托承包人办理的工作： \
8 承包人
8.1由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：\
向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时间和要求： \ 承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中全部人员的安全和非夜间施工照明、围护设施，警示标志，负责安全保卫，除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：无
需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：由承包人按照规定办理相关手续，并承担相关费用。
已完工程成品保护的特殊要求：负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位的特殊措施保护费发生时协商确定。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，保护费用及因承包人造成的全部损失由承包人承担；
交工前清洁施工现场的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理及市施工现场卫生管理的有关规定。
约定承包人应做的其他工作及费用承担：负责办理好工程开工、竣工验收等工程建筑中有关报验、报检手续；对施工现场及周围属施工现场区域通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护；确保两型五化及市标准化示工地。
四、工程管理人员
9 工程师
9.1发包人指定的工程师：
职权：代表发包人对工程承包人、监理单位的工作全面监督、管理（包括
质量、进度、投资控制、安全生产、文明施工、合同管理、组织协调等）
监理单位委派的工程师：
职权：按照委托建设监理合同约定实施施工及保修阶段监理。
9.2其他需要取得发包人批准的权力：无
10 项目经理
10.1项目经理的：资格：
在合同履行过程中，未有发包人及监理工程师的书面批准，项目经理不得擅
自更换、不得兼任其他工程如发现擅自更换。
10.2项目经理、技术负责人必须常驻施工现场组织工程的实施，未获得发包
人批准不得擅自离场，否则将视为承包人违约。相应处罚详见补充条款。
10.3发包人有权提出更换认为不称职的项目经理以及其他专业人员，但承包
人的履约责任不可免除
五、分包
11承包人分包
11.1 分包工程及分包人名称：
（1）分包工程： \ 分包人： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 12发包人分包
12.1分包工程及分包人名称：
（1）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务容： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务容： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务容：无
六、施工准备
13 施工组织设计和进度计划
13.1单项工程名称：
13.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：在开工日期前
向发包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后 3 日批复。
14 施工准备工作
14.1发包人提供给承包人的工地围、时间及次序约定：执行招标文件相关规
定。
14.2红线外临时占地租用费用承担约定： \
七、开工、暂时停工、工期及延误
15 工期及延误
15.1开工日期：年月日（实际开工日期以用户下达的开工令为
准）
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数：天
单项工程工期约定： \
15.2除不可抗力的因素及发包人原因，工期一律不得顺延，季节性施工应包
括在工期，不予顺延。
15.3 工期提前奖励方式： \ 15.4延期损失赔偿费及限额约定：因承包人原因造成的工程延误，每延误一
天，承包人承担工程总造价1‰的违约金。
八、材料、设备供应
16 发包人供应材料设备
16.1发包人供应材料设备清单(可另附): \
16.24发包人供应材料设备的结算方式： \_______________ _____
采购保管费分摊办法：\
17 承包人采购材料设备
17.1 承包人采购材料设备的约定：
17.1.1本工程采用包工包料的方式进行材料设备供应。
17.1.2 本工程主要材料及设备采购应提前十五日报发包人批准,经发包人书
面确认厂家、规格、型号、品牌等级及价格并封样后方可采购，质量责任应
由承包人负责。承包人采购供应的材料、设备应保证质量，符合招标文件及
设计的要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的材料检验报
告等产品证明。材料进场后须经监理、发包人验收后方可使用。但发包人、
监理的验收许可并不免除承包人对所采购的材料设备质量所负的责任，发包
人有权利审查承包人与材料供应商签订的有关合同，承包人必须积极配合。
本工程主要元器件及设备承包人必须按招标文件中要求的品牌进行采购施
工，若材料设备未符合招标文件中的要求，监理单位及发包人有权拒绝其进
场，并更换符合要求的材料设备。
17.1.3材料进场后，对规定送检的材料，应送具有资质的检测（试验）机构
检验，材料检验合格，经监理确认后方可使用，检验不合格的，承包人应在
监理见证下进行封存，并报发包人按规定进行处理。
18 材料设备的检验
18.1 检验实验费用的约定:
（1）承包人承担检验实验费用的材料、设备：由承包人自行负责。
（2）发包人承担检验试验费用的材料、设备： \
九、质量、安全和文明施工
19 工程质量和检验
19.1本工程质量标准：一次性验收合格。
19.2工程试车容和费用承担：承包人承担
20 安全文明施工
20.1安全文明施工目标：市标准化示工地，承包人要做好安全生产、文明施
工，严格按照省市有关规定执行并接受发包人、监理及相关主管部门的检查
及监督，发现问题及时整改并承担所有费用。
十、合同价款、工程量确认和工程款支付
21 合同价款及调整
21.1本工程合同价款：
币种：人民币
合同总价（大写）：
（小写）￥: 元
项目综合单价及费率：详见经确认的工程报价单或预算书
其中人工单价：
（大写）： \
（小写）￥： \
21.2确定合同价款的方式：变电站外网部分、室设备制作与安装固定总价
（元），含验收费用，为验收配套的附件、费用，电力设计图纸包括
但清单未包括项目的费用等一切其他费用，一次性包死，除因发包人原因造
成的变更外，不做调整。
21.3.1采用固定单价合同时，发包人承包人约定的综合单价调整方法如下：\ （1）人工单价调整方式： \
（2）其他：
21.3.2采用固定总价合同时，发包人承包人约定的包干围： \
合同价款调整因素及调整方法：
（1）因工程变更引起的工程价款增减超出合同总价的 \ %时，工程总价款
可按下列方法予以调整： \
（2）因材料、设备价格异常变动导致合同总价变化幅度超出 \ %以上时，
超出部分应予以调整。具体调整方法： \
（3）其他： \ 。
采用可调价格合同时，发包人承包人约定的合同价款调整因素及调整方法：
\
21.4暂定价材料、设备名称及暂定价： \ 21.5暂定价的最后确定方法：由发包人确定。
21.6暂定金额工程名称及暂定金额：
21.7施工用水电费由承包人与总包单位协商解决，费用由承包人承担
22 工程量确认
22.1本工程采用的工程量计算规则：
√《建设工程工程量清单计价规》及《省建设工程工程量清单计价办法》；□
□《省建设工程消耗量定额》及工程量计算规则；
□其他：
23 工程款支付
23.1发包人向承包人支付工程预付款的时间、比例及数额：
安全文明施工费的比例及数额：执行专用条款27.1条。
23.2工程预付款扣回的起扣点： \
工程款(进度款)支付的方式和时间：合同签订七个工作日，付合同总值（不含暂定价款）50%的预付款，工程竣工送电前付至合同总值（不含暂定价款）的95%，余款作为质量保修金，待工程保修期满后付清。
十一、工程变更
24 施工中如发生设计变更，按如下方法办理：按出具的设计变更，经发包人批准。
25 变更价款的确定
25.1因发包人原因造成的变更，变更价款按以下原则确定：变更项目的报价有与原报价相同或类似的，按原报价或类似报价结算，类似报价指：施工方法相同可以进行主材规格及价格换算的项目。无相同或类似的项目，变更后的单价按变更图纸由承包人重新组价，并报发包人审核批准后，作为结算单价，组价执行2003年《省建筑工程消耗量定额》及（2007年市价目表）、2003年《省安装工程消耗量定额》及（2007年市价目表）、2009年《市工程结算资料汇编》的有关规定，人工费按公布的人工浮动单价的平均价执行。
25.2因发包人原因造成的变更及红线高压电缆线路部分的主要材料价格的确定：变电站安装部分有相关材料价格的，按以上价格确定；变电站安装部分
没有相关材料价格的，由承包人报价并经发包人批准后执行。
25.3其他原因造成的变更不做调整
十二、竣工验收和结算
26 竣工验收
26.1承包人提供竣工资料的约定：承包人在竣工15天提交竣工资料和竣工图
初稿肆套，同时提交工程决算资料两套。
26.2单项工程竣工验收的约定： \
27 竣工结算
27.1工程竣工验收合格后 15 天承包人向发包人递交竣工结算书及完整的
结算资料。
27.2工程结算审核时限约定：
27.3本工程如发生发包人在收到催告后14天仍不支付结算价款情况，则发包
人承包人同意选择（4）方式进行处理：
（1）承包人按照双方另外签订合同对留置的标的物进行处理
（2）向保证人提出支付担保索赔
（3）发包人协议将该工程折价或拍卖
（4）其他：双方协调
十三、违约、索赔和争议
28 违约
28.1通用条款17.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上发包人违约责任
约定：双方协商。
通用条款27.1款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定：无。
通用条款27.3款所指发包人不按时办理期中结算发包人违约责任约定：无。
通用条款27.6款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定：无。通用条款31.4款所指发包人拖延、影响竣工结算办理或要求承包人对同一工程进行二次结算审核发包人违约责任约定：无。
发包人违约的其他约定：无。
28.2通用条款18.5款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：
承包人应严格按照合同工期进行施工，保证工程按期完成。工程竣工后按合同中有关规定及要求进行验收，因承包人原因造成的工程延误，每延误一天，承包人承担工程总造价1‰的违约金。
通用条款22.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：工程质量如未达到“合格”的质量等级或未达到招标文件或设计图纸技术要求的，发包人将扣罚承包人合同价款5‰的款额作为违约金，并限定承包人在规定期限返修至合格。在质量上，因承包人原因，致使发包人被第三方追偿的，所有损失由承包人承担，承包人将从工程款直接扣除所有损失。
29 争议
29.1解决争议的约定：
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由 \ 调解，调解不成时，采用下列第 (1)方式解决（在选中的项目前□里面打ⅴ，并书写仲裁委员会或者人民法院的具体名称，两项同时选择无效）：
□（1）向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会名称是：
√仲裁委员会；
□
□其他仲裁委员会。
□（2）向 \ 人民法院提起诉讼。
十五、不可抗力
30 不可抗力
30.1发包人承包人约定的其他不可抗力：
(1)烈度6度以上（不含6度）的地震；
(2)受强热带风暴影响，引起工地附近发生持续10小时10级和10级以上的大风；
(3)持续降水24小时且降雨量为100毫米以上；
⑷其它：国家相关部门认定的不可抗力围。
十六、保险和担保
31 工程保险
31.1发包人承包人约定工程保险事项：
(1)发包人投保容：执行通用条款
(2)发包人委托承包人办理的保险事项：执行通用条款
(3)承包人投保容：执行通用条款
十九、合同的生效、终止和解除
32 合同份数
32.1合同正本份数：正本二份，发包人、承包人各执一份。
33.2合同副本份数：副本六份，发包人执五份；承包人执一份。
十九、补充条款
1.本工程约定保修期为壹年.保修围是指因工程质量形成的质量缺陷,不包括人为破坏的因素。
2对承包人的管理
2.1
（1）承包人在接到发包人通知后未立即进场，1个周未根据招标要求及投标相关承诺组建本工程项目部、搭建临时设施、做好施工用水电等施工前准备工作，项目经理、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、工程造价员）及项目部其它技术人员、管理人员、施工人员等人员、施工设备及办公设施等不齐备，不满足本工程的需求；工期延误超过一个月的；
（2）具体开工日期以发包人的开工通知为准，未在接到开工通知后3日开始工作的；
（3）对建设单位每次所拨的工程款没有专款专用造成拖延或出现质量问题的（承包人须专款专用，严禁部挪用，必要时建设单位有权检查其工程款使用明细）。
2.2承包人交付的竣工资料必须按照国家档案管理的有关规定及《省建筑安装工程施工技术资料汇编》的要求执行。
2.3承包人在施工现场周围，安设一切必要的标志牌、防护栏等确保施工安全。对施工现场人员、公众及其他财产的安全事故和由此引起的纠纷全部由承包人负责；
2.4承包人必须负责协调好施工现场周围村庄及村民和相关单位的关系,若因承包人协调不力导致工期延误或不能正常开工,承包人将承担一切责任,并按合同条款约定接受处罚。
2.5发包人追加的与本工程有关联的工作，承包人应积极与发包人配合并予以实施，如承包人在接到发包人通知后未提出书面异议，须按要求执行。
3发包人责任
3.1负责提供相关施工所需资料；
3.2发包人组织承包人、设计单位、监理单位进行设计交底；会同监理审批承包人的施工组织设计。
3.3发包人和监理单位负责对工程进度、工程质量和合同执行进行监督检查，负责设计问题的协调处理，现场签证等；
3.4组织竣工验收和办理结算审计；
3.5发包人可发出指示，要求把任何不符合本文件规定的回填材料机械运出工地；
3.6发包人可以授权监理单位撤换受雇于工地上的任何人；（但不能无理或恶意的撤换）；
3.7承包人不按合同规定履行合同责任，发包人将追究承包人的责任，必要时发包人有权解除合同，并向承包人追究经济责任。
4承包人责任
4.1签订施工合同一周，承包人应向发包人提供完整具体的施工组织设计，供发包人和监理单位审批；没有施工方案或者施工方案技术措施不落实，不得开工。
4.2开工前必须提供详细的施工组织设计及施工计划表一份，施工中必须按进度进行检查调整，此外须配合相关其他工程的施工计划。上述文件必须经发包人、监理单位批准；
4.3工程开工前，承包人应熟悉施工现场环境及做好其他各项施工准备工作；
4.4承包人应及时向发包人及监理单位提供工程自检记录、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表及工程事项报告；
4.5承包人在工程开工前，要按投标文件中的承诺做好人、材、物的各项准备工作并向发包人提供本工程的施工管理各项规章制度及项目主要负责人。承包人不得随意抽调变更项目经理及管理人员，若承包人未经发包人同意，随意抽调变更现场的管理力量或不按发包人要求和现场工程需要及时充实力量时，可视为违约。
4.6承包人除组织好自己的施工任务外，还要积极做好与其他相关工程的协调工作，包括：现场施工场地安排、水电的供应与计费、相互协调配合、施工质量、施工安全、现场治安保卫、文明管理等。施工中用水、电由承包人自行协调。
4.7合同实施中，承包人应实现投标文件中的承诺。若承包人施工队伍素质、力量、机械设备等不符合投标文件中的承诺，或现场管理、施工质量、进度、文明施工等明显达不到投标文件中的承诺时，发包人有权要其调整充实力量，加强管理，限期改正。上述措施仍无效时，将视为承包人违约，发包人有权解除合同并对造成的损失进行索赔。当工程实际进度比总进度计划拖后 10天时，应提交追回进度的计划供发包人和监理单位审批。发包人及监理单位工程师对进度计划的批准不免除承包人对工期安排缺陷及工期拖延的任何责任。
4.8承包人对一切现场作业和施工方法的稳定性、安全性及工程质量负责。4.9施工中涉及市政、市容、环保、环境、卫生和交通以及社会治安等问题应由承包人负责处理，如因此造成工期延误，承包人应承担相应的责任。
4.10发包人未按合同规定履行自己应负的责任，承包人有权向发包人追索其造成的经济损失。
5发包人代表
发包人代表是发包人派驻施工现场履行合同的代表，其职责应由发包人授权。发包人可将合同文件规定的工作和权利，随时授予发包人代表、监理单位代表或其他人士，发包人及其授权者可对承包人发出要求，承包人应立即予以执行。
6承包人代表
承包人代表包括项目经理、技术负责人、主要施工管理人员和承包人相应授权的人员。承包人所有人员应服从发包人制定的现场管理规定（具体实施细
35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案
说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。
编制/日期：审核/日期：会审/日期：
批准/日期： 1 概况：为了进一步保护证电网的安全运行，提高供电可靠性，根据上级的工作安排，我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为： 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工，室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组，更换10VPT。
1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱，新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措：屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程，特编制本方案。 2组织措施： 2.1 工作负责人：xxx。 负责该项工程施工的组织、协调，根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量，保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施，确保安全生产。 2.2 现场负责人：别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候，履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人：王卫华。 职责：督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规，及企业制定的安全规章制度；深入现场每道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护措施，纠正违章指挥，违章作业，并建立违章作业登记；参加项目经理组织的定期安全检查，查出的问题要督促在限期内整改完成；发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患，有权力制止作业，并组织施工人员撤离危险区域；负责检查现场所做的安全措施是否符合实际，并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人：田刚。
变电站工程蓄电池安装作业指导书 批准： 审核： 编制： 辽宁天昊电力有限公司 年月日 1 辽
目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3引用文件 (1) 4工程概况 (2) 5标准化作业流程图 (3) 6施工前准备 (5) 准备工作安排 (5) 作业人员要求 (5) 人员分工及应具备的条件 (6) 6.3.1组织分工及职责 (6) 6.3.2作业分工 (7) 施工机械设备及工器具准备 (8) 材料及备品备件准备 (9) 危险点分析及安全控制措 (10) 变电站蓄电池安装危险源辩识、风险评价和风险控制措施表 (10) 环境因素分析及环境控制措施 (12) 变电站蓄电池安装工程作业环境因素分析及环境控制措施表 (12) 质量通病及预防措施 (12) 文明施工要求 (13) 作业进度计划 (14) 7 标准化作业 (14) 作业项目工序流程图 (14) 开工条件 (15) 施工电源的使用 (16) 施工内容及工艺标准 (17) 8 作业竣工 (19) 蓄电池安装示意图 (20) 蓄电池连接示意图 (21) 2 辽
1 目的 确定本作业项目各项质量技术、安全、文明施工要求，确定施工方法、技术措施，指导施工作业，确保本项目符合达标投产、优质工 程要求，特编制本作业指导书。 2 范围 变电站蓄电池安装工程。 3引用文件 1）《电力建设施工质量验收及评定规程》 DL/T 2）《电力建设安全工作规程（变电所部分）》 DL 3）《变电所管理规范（试行）》辽电生（2004）101号 4）《防止电力生产十八项电网重大反事故措施》国家电网生技[2005] 5）工程设计文件及施工图纸（）设计院 6）《国家电网公司输变电优质工程评选办法》国家电网基建[2008]288号 7）《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》国家电网基建[2005]225号 8）《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 9）《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171 10）《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172
五、施工方案 组织机构图 1、主变压器基础 一侧预埋4根DN40镀锌钢管，一侧预埋2根DN50镀锌钢管。一端与基础顶平齐，另一端埋至就近电缆沟。基础尺寸 2.675*2.675，基础埋深为1.65M。基础混凝土采用C30，；垫层混凝土采用C15。钢材采用Q235B，焊条采用E43。钢筋采用HPB235级，基础钢筋保护层厚度40MM。油池混凝土地坪以0.5%坡度坡向集水井，最薄处不小于100MM。油池内
干铺卵石，粒径为50-80MM，铺设厚度不小于250MM。所有埋管管底标高度0.8M，伸入电缆沟时管口应高于沟底100MM。所有埋件焊缝均为满焊，焊缝高度为8MM。所有埋管弯曲半径不小于10倍管径。 励磁支架及基础 基础垫层采用C10混凝土，杯基采用C20混凝土，二次灌浆采用C25细石砼。电杆外形长度3500MM，地面以上2500MM。 防火墙施工：做100厚C10砼垫层，每隔200MM，横竖交错搭接直径为8和10的配筋。墙体与构造柱连接处砌成马牙槎，同时与墙体埋设钢筋拉结在一起。构造柱混凝土为C25砼，先砌墙后浇注。墙体0.000以下采用强度等级MU10机红砖，M10水泥砂浆砌筑。0.000以上采用强度等级MU10机红砖，M10混合砂浆砌筑。地面高度4500MM，最后压顶梁。 2、地基处理 各建构筑物基础基本以泥岩为持力层，基底与泥岩层间如有空隙采用毛石混凝土回填。 照明：全站照明采用正常照明和事故照明两种方式。 生产综合楼内正常电源电压采用交流380V，动力和照明系统共用的方式，由楼内主控室的交流屏供电。35KV配电室，10KV配电室、主控室、电容器室及接地变室设事故照明，事故照明电源电压采用直流220V，正常时由交流屏供电，当工作照明电源故障时，蓄电池直流系统应自动投入，由直流屏供电。楼内事故照明灯由事故照明箱集中控制，就地不设事故照明开关。 2.11 通风方案及设备选型 根据《35～110kV变电所设计规范》（GB 50059-1992）的规定，配电装置室等房间内每小时通风换气次数不应低于6次。接地变配电装置室需通风，通风采用自然进风、机械排风的方式，按照换气次数不小于
变电站安全操作规程 1、目的：严格执行操作规程，加强电力生产管理，规范工作人员的行为，保证变电站及其相应的配电设施运行安全，维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围： 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程： 3.1工作人员要求： 3.1.1经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查每两年至少1次）。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训，经有关部门考核考试合格，持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作，未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识（特别是触电急救知识）。 3.2工作现场的基本条件： 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所，但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求： 3.4.1一般安全要求： 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备，单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设置有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。 3.4.2变电站及配电设施的巡视： 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视，并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。
劳动合同 编号： 甲方：xxxxxxxxxxx 有限公司 乙方： 因甲方用工需要，现聘用乙方为甲方劳动合同制职工，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条合同期限 合同期限为_______ 年，从 __________ 年_________ 月_________ 日至 ________ 年月止。其中试用期为月，从年月日至年月止。 第二条工作岗位 甲方安排乙方从事_______________ 作。 甲方有权根据生产经营需要及乙方的能力、表现调整乙方的工作，乙方有反 映本人意见的权利，但未经甲方批准，乙方必须服从甲方的管理和安排。 乙方应按时、按质、按量完成甲方指派的任务。 第三条工作条件的劳动保护 甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 甲方根据乙方岗位实际情况，按照甲方规定向乙方提供必要的劳动防护用品。第四条教育培训 在乙方被聘用期间，甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和训练。
第五条工作时间 甲方实行每周工作5天，每天8小时，每周共40小时工作制，上下班时间按甲方规定执行。 乙方享有国家规定的法定节假日婚假、丧假、计划生育假等有薪假日。甲方确因生产（工作）需要乙方加班时，按照有关规定给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。 第六条劳动报酬 按甲方现行工资制度确定乙方月基本工资为 ____________ 元。其余各类津贴、 奖金等发放按公司规定及经营状况确定。 甲方实行新的工资制度或乙方的工作岗位变动时，乙方的工资待遇按甲方规定予以调整。约定发薪日期为每月__________________ 日，实行先工作后付薪。 第七条劳动保险和福利待遇 乙方因生、老、病、伤、残、死，甲方按国家有关规定处理。甲方按照国家有关规定按期为乙方缴纳养老、医疗、生育、工伤、公积金等社会保障。 甲方在生产经营状况良好的情况下，为乙方购买的商业保险，在保险期内，甲方有权变更或撤销险种。 乙方因病或非因工负伤需治疗的，按照《杭州市劳动合同规定》之规定，给予相应的医疗期。乙方在医疗期间的工资待遇、医疗费用等按照国家和杭州市及甲方的有关规定处理。 第八条劳动纪律 乙方应遵守国家的法律、法规及甲方依法规定的各项规章制度。
设计-施工总承包合同示文本 （初稿） 第二部分专用条款 注：专用条款为下述情况下的条款：即通用条款中的规定所涉及的需在专用条款中阐明替代解决办法的条款。如果在专用条款中未给出替代解决办法，则应按通用条款中的规定执行。 1 一般规定 1.1 定义 1.1.3 日期、期限、试验和竣工 1.1.3.1“开工日期”指发包人发出的开工通知中所确定的日期，即年月日。 1.1.3.2“竣工日期”指年月日或开工日期后满【】日。 1.3 通知 经发承包人双方协商一致，一方可通过电子信箱向对方发送相关文件或其他信息。其中，发包人的电子信箱为：【】；承包人的电子信箱为：【】。 合同双方在本合同下的通讯地址分别为： 发包人： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 收件人： 承包人： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 收件人： 1.6 标准和规
1.6.1 本工程采用的标准、规名称（或编号）：。 1.6.2 因本工程特殊需求，发包人为本工程提供国外标准、规 名称：。 份数：【】；时间：年月日 1.6.3 在没有相应成文规定的标准、规时，由发包人向承包人提供的列明发包人技术要求的书面文件时间：年月日 1.10 适用法律和合同语言 本合同语言为：中文简体语言（即汉语）和。 2 发包人 2.1 工程现场进入权 发包人应在中标后【】日向承包人提供进入和占用工程现场各部分的权利。 2.3 发包人代表 发包人指定的为本工程服务的发包人代表为：。 发包人代表应具备的职权：。2.5 发包人供应的设备和材料：。 3 承包人 3.2 承包人人员 3.2.1 承包人为本工程指派的承包人代表为：。 承包人代表应具备的职权：。3.2.3 生活和办公设施 承包人需为发包人人员提供的生活和办公设施：。3.3 分包 3.3.2 分包商的选择 分包工程：；主要分包商：。 分包工程：；主要分包商：。 分包工程：；主要分包商：。 除发包人另有要求外，承包人须以方式择优选择合格的分包商。 承包人应向发包人提供与本工程建设标准相符的潜在分包商。
[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料
第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点，掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力，学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求，要求设计一座35KV降压变电所，以10KV电缆给各车间供电，一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所，由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电，在最大运行方式下，待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源，考虑以后装设的组电容器，提高功率因素，故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电，其中一车间和二车间为一类负荷，其余为二类负荷，Tmax=4000h ，各馈线负荷如表1—1
5、所用电的主要负荷见表1—2
6、环境条件 1）当地最热月平均最高温度29.9°c，极端最低温度-5.9°c，最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ，电缆出线净距100mm。 2）当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年：无空气污染，变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路，论证设计方案是最佳方案，选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路，选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则
变电所安全技术操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而 使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请 详细阅读内容。 一、操作人员必须熟悉电气设备，不论高压电气带电与否，操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作，如有必要移开遮栏，必须有监护人在场，并保持0.7米的安全距离。 二、室内高压设备的操作，必须填写操作票，并与二人执行，其中一人操作，另一人担任监护。操作人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置，操作中应认真执行监护复诵制，每操作完一项，做一个记号“V”，全部操作完毕，应进行复查。 三、操作中发现问题时，不得擅自更改操
作票，必须向科长或主管技术人员报告，弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下，为防止事故的的扩大，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，然后立即向领导（或调度）汇报。 五、一切停拉闸操作，必须按照贫油开关，负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作，送合闸的顺序与此相反，严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》，有权制止违章作业。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise
编号：YG─74135 2020年最新劳务用工协议范本(标准 版) This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract period. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
最新劳务用工协议 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 因工作需要，甲方聘用乙方从事大棚蔬菜生产劳务，根据有关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议，共同执行。 一、协议期限: 本协议有效期限自年月日起至年月日止; 二、用工约定: 1、劳务用工协议期满,如甲方继续留用乙方,可续签协议。甲方不再留用,劳务用工协议即终止; 2、劳务协议期内乙方要求辞职,应提前十五日以书面或口头形式通知甲方。 三、工作职责: 1、乙方要听从甲方的工作安排,服从分配,按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作; 2、乙方要自觉遵守甲方的各项规章制度和规定。做到遵章守纪保证出勤; 3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、杜绝各类事故发生; 4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益, 出于个人行为而给甲方带来经济损
失的,乙方必须承担全部责任; 四、工作时间: 1、乙方在甲方工作期间,执行每日8小时工作制。需加班的,甲方将按《劳动法》的规定予以支付相应报酬; 2、乙方必须在规定的劳动日数出满勤,缺勤者必须提前一天以书面或口头形式向甲方请假,否则按旷工处理(旷工者每个工作日扣发20元工资); 3、凡缺勤者均扣发当日工资,但缺勤休假不得超过天,凡超过者,按不胜任岗位工作予以解除劳务协议; 五、劳动保护和劳动条件: 1、甲方应根据工作需要,向乙方提供必要的劳动工具和劳保用品,乙方调出时需将劳动工具归还甲方; 2、甲方不得无理或以不正当理由解聘乙方; 3、甲方在此期间应主动对乙方进行技术培训和指导; 4、甲方应对此期间乙方的工伤事件负相应的责任; 六、劳动报酬: 1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则; 2、执行定时工作制的乙方为甲方工作,甲方每日应以不少于40元人民币支付给乙方; 七、有下列情形之一,甲方可解除本协议 1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的; 2、因乙方失职,给甲方利造成损失的; 3、不服从分配,有违法、有严重违纪行为的;
编号：JY-HT-08979 办公楼施工总承包合同范本 实用文档 The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
办公楼施工总承包合同范本实用文档 办公楼施工总承包合同范本一 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：沂龙湾小区05#地块4#、11#、15#-23#楼、地下车库及公建工程。 工程地点：临沂市北城新区沂龙湾05#地块 沂龙湾05#地块4#(6+1F框架结构)、11#(6+1F/-1框架结构)、15#(6+1F框架结构)、16#(6+1F/-1框架结构)、17#(17F框剪结构)、18#(17F框剪结构)、19#(17F框剪结构)、
20#(33F/-1框剪结构)、21#(33F/-1框剪结构)、22#(33F/-1框剪结构)、23#(3F框架结构)、地下车库及公建，总建筑库面积约97905平方米,实际面积以施工图为准。 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运(但桩间挖土、凿桩头、基底清槽由承包人完成)、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、外墙涂料、栏杆、百叶工程等发包人需要单独发包的工程。 三、合同工期 05#地块多层工期：开工时间2011年4月15日，竣工时间2012年2月9日，总工期300天(自工程具备基底清槽施工条件之日起算)。 05#地块17层工期：开工时间2011年5月25日，竣工时间2012年7月18日，总工期420天(自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。
文件编号：TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 变电站安全操作规程正 式样本
变电站安全操作规程正式样本 使用注意：该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作
原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗，串岗，离岗， 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作： 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.
2020最新-劳务用工合同范本 甲方： 住所： 法定代表人： 主要负责人（委托代表人）： 联系电话： 乙方： 身份证号： 住所： 联系电话： 甲方因劳务用工的需要，根据《中华人民共和国合同法》的规定，雇佣乙方从事劳务活动，双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议。 鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据有关法律规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守所列条款。 第一条合同期限 合同期限自年月日起至年月日止。协议到期前个月，双方根据合作的效果决定是否续签该劳务协议，若未续签的，则合同到期后聘用关系自然终止。 第二条劳务内容及要求 1、乙方同意在本合同期限内，根据甲方需要，乙方承担的劳务内容为：
2、乙方乙方应按照甲方的要求，尽职尽责完成工作任务，并达到规定的质量标准。 3、甲方招用乙方，安排乙方进行工作；工作地点为市，乙方同意甲方可根据具体情况对工作地点进行调整；工作时段：，乙方同意配合甲方的工作时间调配。 第三条双方的权利义务 1、乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。 2、乙方应保证能够保质保量的完成工作，提升工作业绩。乙方必须按照甲方的工作要求，保质保量完成劳务量，且对完成内容负责，因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。 3、乙方应妥善保管并维护甲方财物，不得擅自使用或挪用甲方财物，如造成损失的应承担责任。 4、乙方应保守接触到的甲方的商业秘密（包括但不限于甲方的财务资料、新业务品种、客户资料等），如有泄露和私自使用，给甲方造成损失，应予以赔偿。 5、甲方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。 第四条劳务报酬及支付方式与时间 1、甲方按乙方实际工作的时间按工时结算报酬，经双方协商后确定乙方的报酬为元（人民币）/小时，按月结算支付给乙方。 2、甲方支付报酬的时间：每月日，乙方认可，甲方可根据企业的经营状况对工资的发放时间做一定的调整。 3、乙方因病、因事缺勤期内不计算报酬，双方确认加班费用按照当地最低工资作为计算基数。
设计-施工总承包合同示范文本 （初稿） 第二部分专用条款 注：专用条款为下述情况下的条款：即通用条款中的规定所涉及的需在专用条款中阐明替代解决方法的条款。假如在专用条款中未给出替代解决方法，则应按通用条款中的规定执行。 1 一般规定 1.1 定义 1.1.3 日期、期限、试验和竣工 1.1.3.1“开工日期”指发包人发出的开工通知中所确定的日期，即年月日。 1.1.3.2“竣工日期”指年月日或开工日期后满【】日。 1.3 通知 经发承包人双方协商一致，一方可通过电子信箱向对方发送相关文件或其他信息。其中，发包人的电子信箱为：【】；承包人的电子信箱为：【】。 合同双方在本合同下的通讯地址分不为：
发包人： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 收件人： 承包人： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 收件人： 1.6 标准和规范 1.6.1 本工程采纳的标准、规范名称（或编号）：。 1.6.2 因本工程专门需求，发包人为本工程提供国外标准、规范 名
称：。 份数：【】；时间：年月日 1.6.3 在没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人向承包人提供的列明发包人技术要求的书面文件时刻：年月日 1.10 适用法律和合同语言 本合同语言为：中文简体语言（即汉语）和。 2 发包人 2.1 工程现场进入权 发包人应在中标后【】日向承包人提供进入和占用工程现场各部分的权利。 2.3 发包人代表 发包人指定的为本工程服务的发包人代表为：。 发包人代表应具备的职
权：。2.5 发包人供应的设备和材料：。 3 承包人 3.2 承包人人员 3.2.1 承包人为本工程指派的承包人代表为：。 承包人代表应具备的职权：。 3.2.3 生活和办公设施 承包人需为发包人人员提供的生活和办公设施：。 3.3 分包 3.3.2 分包商的选择 分包工程：；要紧分包商：。 分包工程：；要紧分包商：。
35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点，掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力，学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求，要求设计一座35KV降压变电所，以10KV电缆给各车间供电，一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所，由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电，在最大运行方式下，待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源，考虑以后装设的组电容器，提高功率因素，故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电，其中一车间和二车间为一类负荷，其余为二类负荷，Tmax=4000h ，各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 （kw） 计算用无功功率 （kvar） 1 一车间 1046 471
2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量（KW） 功率因 素 （cos ） 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷
编号：330kV变电站设备巡视作业指导书 编写：年月日 审核：年月日 批准：年月日 作业负责人： 作业时间：年月日时至年月日时云南电网公司文山供电局变电运行管理所
目录 1工作任务------------------------------------------------------------------3 2巡视周期------------------------------------------------------------------3 3巡视准备阶段--------------------------------------------------------------3 3.1准备工作------------------------------------------------------------3 3.2危险点分析及安全控制措施-- -----------------------------------------3 3.3巡视工器具----------------------------------------------------------5 3.4巡视路线图----------------------------------------------------------6 4巡视记录------------------------------------------------------------------7 5缺陷及异常记录------------------------------------------------------------20 6巡视签名记录 -------------------------------------------------------------20
养殖场劳动用工合同范本新(实用版) New model of labor employment contract for farms (practical v ersion) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
养殖场劳动用工合同范本新(实用版) 前言：劳动合同是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。本文档根据劳动合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 养殖场劳动用工合同范本】 甲方: xxx养殖场 乙方: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳 动合同法》以及有关法律法规和政策的规定，经双方平等 协商， 订立本合同如下： 一、劳动合同期限：自年月日至年月日终止;如 因甲方需要，本合同期限延长，由甲乙双方再续订劳动 合同。 二、工作地点：遵义县三渡镇。
工作内容：乙方在甲方所承包土地管理鱼塘、养殖及其 它事务。 三、（1）劳动报酬：乙方每月工资为元。吃、住由乙 方自行解决，经乙方同意，乙方工资每3 个月发 1 次。工资 发放的具体时间为每三个月的第日。 （2）经甲乙双方协商，甲方有权根据乙方完成生产任务 的情况给予乙方奖罚，具体奖罚制度，由甲乙双方共同商定，乙方承诺：经甲乙双方商定的奖罚制度属于本合同的附属部分，具有与本合同相同的法律效力。（奖罚制度单独形成文本，由甲乙双方签字确认） 四、劳动纪律：乙方必须执行甲方的养殖计划和任务， 服从甲方管理，不得旷工、怠工、早退等;有特殊事情离开养 殖岗位，需经甲方同意，一年内请事假时间不得超过十天。乙方必须全心 全意为甲方做好工作，完成甲方布置的养殖任务，乙方 如不能履行职责，甲方有权按照乙方违反合同的情形依据甲乙双方确定之《劳动纪律》、《奖罚制度》的约定，扣除或不发乙方工资。（劳动纪律需单独形成文本，由甲乙双方签字确认）
工程总承包合同示范文本 （征求意见稿）
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要
文件编号：TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本
中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意：该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格，熟练掌握电工操作基础知识，熟知中央变电所运行有关规定及标准，熟悉《煤矿安全规程》的有关规定，持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布，了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式；熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理，并掌握操作方法，能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。
四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后，必须执行监护制，一人操作，一人监护；重要的或复杂的倒闸操作，由值班长监护，由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后，操作时要严肃认真，严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成，全部操作完后进行复查，无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离，方可按规定程序送电。 八、为避免误操作，改变运行方式的倒闸操作，不得在交接班时间进行，特殊情况例外，如事故处理等。
编号：HL202076367 劳动用工合同范本2020 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
劳动用工合同 雇用方（甲方）___________________ 劳务方（乙方）___________________ 根据《中华人民共和国劳动法》，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、合同期限 甲方聘用乙方在甲方___________________（部门）担任临时岗位工作。合同期限为____年，自____年___月___日至____年___月___日。 二、乙方工作内容（需填写） 三、甲方的权利与义务 （一）负责乙方的日常人事管理； （二）负责支付乙方工资，每日____元。 （三）其它； 四、乙方的权利与义务 （一）接受甲方的管理，并按合同要求认真履行岗位职责，服从工作岗位 安排或调整，遵纪守法，圆满完成工作任务； （二）享受合同规定的工资待遇；
HT-2018-0103 合同编号: 施工总承包合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
发包方（以下简称甲方）： 代表人： 承包方（以下简称乙方）： 责任人： 依照合同法等相关法律、法规，本着友好、诚信的原则，甲方将_________工程交由乙方承包，就相关事宜协商一致，达成如下协议： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程总量： 4、承包期限： 计划开工日期：______年______月______日，计划完工日期：______年______月_____日，总共_______天。 5、工程价款： 6、支付方式： 7、工程质量： 二、双方职责 1、甲方职责 （1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。 （2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。 （3）对工程进行安全监督、检查。 （4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。
（5）按时支付工程款，不得无故拖延。 2、乙方职责 （1）熟悉图纸与合同的所以内容。 （2）积极配合甲方在设计变更时的工作。 （3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。 （4）工程完工时及时通知甲方验收。 （5）未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。 三、安全条款 1、甲方负责监督乙方的生产作业，制定安全生产规范供乙方执行。 2、乙方确保施工环境的安全，一旦施工环境不符合施工条件，必须马上停工。 3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范，安全会议要经常开，安全知识要时时普及。 4、乙方必须规范每个工人的行为，不戴安全帽不得进场。 四、工程验收 1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。 2、由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。 五、违约责任 1、合同履行过程中，任何一方违反本合同，违约方均须向守约方赔偿因此受到