XXXX坝合同
甲方：
乙方：
合同遵照国家有关法律，合同法劳动法，经甲乙双方友好协商，甲方决定将自己中标的XXXX坝剩余主体工程交予乙方完成，主体以外工程乙方不负责。为了明确甲乙双方的责、权、利关系，特定立如下内容，望双方都要遵守。
一、合同责任和范围
1、甲方把XXXX大坝主体剩余工程交给乙方施工，为了工程顺利和质量达标，甲方保证工程砌石不超立方石头，混凝土不超方浇筑，钢筋乙方负吨以内部分，吨以外部分甲方负责，乙方必须遵照甲方施工要求施工，如在施工过程中，主体砌石超出方，混凝土超出方，甲方应补偿乙方超出数量的材料款，每立方石头元结算，混凝土每立方元结算。
二、甲乙双方责任
甲方责任：
1、负责一切手续办理，含开工手续。负责协调上下级关系，负责处理因施工产生的民事纠纷，如出现纠纷停工，一切由甲方承担。
2、负责解决乙方接收以前甲方施工时所产生的债务资金及劳务纠纷，不得影响乙方正常施工，如因甲方造成的损失，由甲方承担。
3、负责交接前资料及实验室等相关事宜。
4、顺利交接前塘坝施工所需河道采石及制砂事宜，并提供政府批文。
5、装载机、钩机包括制沙一切设备由甲方提供。油料、司机由乙方解决。
6、甲方负责做工程资料。
乙方责任：
1、负责按甲方要求组织施工，并保证施工工程质量和进度。
2、保证施工进行中所有人员安全生产。
3、服从业主及公司项目管理，做到文明施工，安全施工。
三、合同价格
1、自合同签订日起，施工部分三个月完成。因不可抗力自然灾害不能施工，造成工程延期，具体工期由甲乙双方协商具体工期。
四、合同价格
五、工程总造价整（元整，不含税）。
1、砌片石完工，当天付总工程款的30%，延期一天付违约金
元，以此类推。
2、全部工程竣工之日起，30天内付总工程款的67%，剩余3%作为保证金。
3、完工之日起一年内付清3%保证金。
六、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严遵守，任何乙方违约必须追究违约责任。
2、如甲方违约，必须包赔乙方经济损失，乙方有权向相关部门
投诉及法律途径。
3、如乙方违约及放弃合同，甲方仅支付施工人员劳务费用，其余不再承担一切费用。
七、合同生效及终止
1、本合同自双方签字盖章之日生效。
2、本合同在完成双方约定的内容后，即告终止。
3、未尽事宜双方协商解决。
4、签订地点：
八、本合同一式四份，甲乙执一份，乙方执三分，甲乙双方签字后生效。
甲方：乙方：
日期：日期：
工程施工承包合同 甲方： 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程)施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1．计划开工日期:______＿年＿_____＿月_＿_____日,计划完工日期:__＿__＿_年___＿＿__月___＿__＿日,总日历天数＿___＿__天; 2.主要节点工期:_＿_＿______＿__＿_＿＿____＿_＿_＿__＿______ 3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到__＿＿___＿____________＿ 第五条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划。 2．负责与业主及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退 4．按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 第六条乙方责任和义务 1．遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 ２．严格按照施工规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划）,合理组织,科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 4．做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款: 5．按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所
竭诚为您提供优质文档/双击可除水库经营权承包合同 篇一：水库经营承包合同(范本) 附件1： 水库经营承包合同（范本） 甲方：镇人民政府（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了充分利用水库资源，搞活当地经济，适度进行水库管理范围内水土资源综合开发，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》、《海南经济特区水条例》等法律法规及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就水库经营承包事项协商一致，订立本合同。 一、水库承包范围 水库名称：水库 水库地点：镇村委会 水域面积：其它： 二、经营项目
（一）（二）（三） 三、承包期限 水库承包期限年（不得超过20年）。即自 年月日至年月日。 四、承包金额及支付方式 押金：元。 承包金额按下述第种方式计算。 1、每年，即乙方向甲方每年支付元。 2、按递增方式： 支付：乙方每年月日前向甲方指定账户通过转账方式支付当年的承包金。 户名：开户行：账号： 五、甲乙双方的权利与义务 （一）甲方的权利与义务 1、甲方依法拥有水库所有权和水库管理保护范围内土地使用权，是水库运行管理、防洪度汛的责任主体，有依据国家、省、市法律法规及规定维护水库工程设施安全、保护水源及水库管理保护范围水环境安全以及对水库防洪调度的权利。在进行除险加固或为了安全度汛而采取一切应急措施时，乙方必须无条件服从并给予配合。 2、甲方有农田灌溉用水计划和调度的权利，乙方应根据甲方的用水灌溉计划配合做好水库的蓄水工作，保证农民
群众生产用水。因抗旱需要甲方可以超过死水位调水，但应提前15天告知乙方做准备工作以尽量减少损失。 3、甲方有权禁止乙方从事污染水质的经营项目。 4、甲方有对水库进行修缮的义务。甲方按规定对水库进行运行管理和维护并承担相关费用。 5、甲方有维护水库库区治安环境的义务，是库区范围内的水事纠纷和治安的责任主体。 （二）乙方的权利与义务 1、乙方拥有水库使用权和合同规定的受益权，有自主经营的权利。在法律规定和合同允许范围内自主生产、自主经营、自负盈亏，合同生效期间任何单-8- 位和个人不得干扰乙方合理生产。 2、乙方如在库区内根据经营需要自建和完善生产设施的，须符合相关法律规定，并报三亚市水务部门审批，完善相关手续。自建设施由乙方承担费用，属乙方财产，待承包期满后应无偿返还甲方。 3、乙方必须配合甲方做好水库管理。乙方不得破坏水库工程管理设施和水库植被、生态，应积极配合甲方做好水库运行管理、防洪调度、防汛抗旱等工作。 4、乙方有配合甲方做好水库修缮的义务。甲方如对水库进行除险加固等工程施工时，乙方应无条件服从并给予配合。水库修缮需腾空库容进行施工建设的，当年租金按全年
灌溉工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，根据《合同法》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。 工程名称：节水灌溉工程改造 建设地点：五里岗 工程项目承包范围：俣合种植专业合作社范围内的水肥一体化整体建设。增加主管道、支管道、出水桩，对现有管道不合理处、不上水处进行改造。 一、设备选型：潜水泵、过滤器、PVC管、PVC管件、PE管件、增节口、球阀等所需材料，材料必须符合标准。 二、工程造价，付款与结算： 1、本工程预算清单总造价暂定为人民币元，大写：元整。 2、合同生效后，甲方预付乙方本工程预算清单总造价的50%即人币币元，大写：元整。材料到场水泵过滤器安装完后，二日内，甲方于付给乙方工程预算清单总造价的20%即人币币元，大写：元整。工程完工甲方验收合格后3日内，甲方再付给乙方工
程预算清单总造价的30%即人币币元，大写：元整。 工期要求：合同签订后日内进场地，工期年月日起到年月日。总工期天。阴雨天及不可抗力的因素或非乙方责任造成的工期延续其总工期予以顺沿。因甲方协调及其它人为原因造成的窝工，甲、乙双方协调处理。 三、双方责任： 1、甲方应派人员进行协调施工中出现的问题，并对工程安全，进度和质量进行监督。对于乙方进场的材料甲方应协助保管。 2、乙方应按照国家有关工程施工和验收规范进行施工，并服从甲方的指导和监督。 3、因乙方供应的管材质量和施工工艺等原因造成的返工，材料的消耗由乙方自行承担。 4、乙方应遵守安全生产的有关规程、规范和规定，确保施工安全，一切安全事故由乙方自行承担。 四、工程施工 1、乙方应按国家办法的施工验收规范和质量检验标准组织施工，工程质量应符合国家标准《滴灌工程技术规范》。确保滴灌系统稳定安全运行。 2、乙方应按甲方要求增加主管道、支管道，按实际所
水利水电 专用合同条款 专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。 1词语涵义 1.1有关合同双方和监理人的词语 （1）发包人是成都北新工业投资有限公司。 （2）监理人是待发包人确定了本合同的监理人后再书面通知承包人。 1.2 有关工程和设备的词语 （1）主体工程包括以下工程 1.3 有关工期的词语 （1）开工日期：2011年月日（以开工通知为准） （2）完工日期：2011年月日（以竣工通知为准） 2 合同文件的优先顺序 除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下： （1）协议书和承诺书（包括补充协议）； （2）中标通知书； （3）澄清会议纪要 （4）经评审确认的已标价的工程量清单及标辅助资料； （5）补遗 （6）投标报价书； （7）专用合同条款； （8）通用合同条款； （9）技术条款； （10）图纸； （11）招标文件 （12）投标文件 （13）经双方确认进入合同的其他文件。 4 发包人的一般业务和责任 4.4 提供施工用地 发包人负责向承包人免费提供施工用地，提供的用地范围以业主提供的范围为准，提供的范围和期限在签订协议书时商定。 5 承包人的一般业务和责任 承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章。 承包人应按环保要求规范和设计文件堆放工程弃渣，不得乱倾、乱倒。 增加5.16款、5.17款 5.16 证件 承包人应具有如下证件：施工许可证、工商登记证、税务登记证。 5.17 按发包要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物和构筑物的保护工作。 5.1 其他一般义务和责任 承包人应按发包人提供的施工用地的范围和期限合理使用土地。若承包人需超出上述
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程施工承包合同书
编号：FS-DY-20698 工程施工承包合同书 承包方：(简称乙方) 为了确保本工程安全、优质、高速、低耗、顺利地按建设方合同工期提前完成施工任务，双方依照有关建筑工程承包条款和《经济合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规，本着公平、公正、自愿和诚信的原则，甲、乙双方就株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安施工事项协商一致、签定本合同，共同遵守以下各项条款。 一、承包范围： 甲方将株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安分项工程委托乙方施工。 二、承包方式、单价及内容: 1. 承包方式：包工不包料。 2. 承包单价：按建筑面积22.2元/m2计算。 3. 承包内容：按照施工图及设计变更，包安全、包质量、
包机械、包文明施工、包设备、场内材料运转，一次性包干、不存在另外签补计时工。塔吊、施工电梯由甲方负责，吊料和其他一切机械及加班自用的照明等均由乙方负责。 三、质量技术及要求： 严格按照设计图纸及国家现行施工规范及验收标准验收，为保证达到优质工程，各工程、土建与水、电要相互配合，各道工序严把安全、质量关，将安全质量放第一位。 四、安全： 1. 安全防范是本工程的重中之重，乙方必须遵守安全操作规程和项目部规定，做好安全防范、安全教育、确保安全施工，杜绝一切事故发生。 2. 乙方所造成的一切安全事故的责任及费用均由乙方承担。(不可抗力的在外)乙方负责购买班组人员的个人保险。 五、文明施工： 文明施工是安全的保证，施工中使用的材料及进场材料必须码堆整齐，用材必须合理，保证先计划后使用的原则，不准大材小用、长材短用及乱拿乱配，不准用电烧水、做饭。如经发现，每次罚款200元。
灌浆工程合同 甲方：汉中勉县水利工程队第九项目部（简称甲方） 乙方：（简称乙方）为适应建筑市场的需要，更有效的承揽工程，圆满完成施工任务，甲乙双方本着优势互补，互惠互利，互相信任，真诚合作，共同发展的原则，自愿结合为合作体。为进一步明确双方的权利和义务，经充分协商，达成以下协议条款，以便共同遵守。 一、由经理办公会议研究通过，经董事长批准，现与就 中坝水库工程灌浆进行合作。 二、工作内容、工程量及单价： 内容是中坝水库除险加固工程坝体充填和帷幕灌浆，乙方负责钻孔、灌浆的一切工作，灌浆材料（黄土及水泥）由甲方负责提供，定灌浆工作量为设计图纸的全部灌浆量（注明：充填灌浆为钻灌总量，帷幕灌浆为图纸设计帷幕灌浆总量）。 灌浆单价为：（1）充填灌浆壹佰贰拾（120.0）元每米，（2）帷幕灌浆贰佰伍拾（250.0）元每米。（3）帷幕灌浆土坝钻孔叁拾（30。0）元每米。 三、甲乙双方责任： 甲方：提供电源（费用甲乙双方承担）及合法合理的施工场地。 乙方：（1）按本技术条款的规定以及施工图纸和监理人的指示，完成本工程的全部钻孔和灌浆作业，包括提供其所需的人工、材料、设备及其
它辅助设施。 （2）根据施工图纸和招标文件技术条款的规定，编制灌浆试验大纲，进行灌浆试验，并通过试验择优选定灌浆施工参数。 （3）施工前详细了解工程的地形地质和水文地质情况。在不良地质段进行钻孔和灌浆时，采取有效的保护措施。根据实际情况，需要修改钻孔布置、钻灌参数和钻灌程序时，应将修改的钻灌措施计划报送监理人审批。 乙方负责坝体所有的灌浆，一切安全事故由乙方负责，甲方不予承担。 四、工作要求：乙方必须按照甲方及监理要求，按充填和帷幕灌浆图纸进行 施工(钻孔深度必须符合设计尺寸)，灌浆进度必须按照合同要求，否则将不予付款。 1.坝体充填灌浆: 按照设计文件的要求：先调查复核、按照设计图纸的平面位置及深度进行，按照设计轴线部位打灌浆孔灌泥浆，泥浆用粘土制作。 2. 帷幕灌浆: A:钻孔孔斜率小于百分之一。 B:制浆 （1）浆液材料： 浆液材料为水泥浆，采用天荡山425号普通硅酸盐水泥，水灰比控制为 1.0，浆液压力0.2----1Mpa,浆液流量60----80L/min,浆液容重 1.5—1.7g/cm3，回浆比重不小于1.2g/cm3，制浆材料必须称量，称量误 差小于5％。水泥等固相材料采用重量称量法。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 堤坝施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
金果湾堤坝挡土墙加固及堤坝水沟工程施工合同 发包方（甲方）：惠州市金果湾农庄有限公司（以下简称甲方）承包方（乙方）：惠州市宏城实业有限公司（以下简称乙方）依照〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合 同条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致同意订立如下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称：金果湾堤坝边混凝土挡墙加固及堤坝水沟施工工程 2、工程地点：金果湾农庄有限公司小水库边 3、承包范围：连接6950地块与湖光山舍一期别墅之间堤坝路混凝土挡墙加固工程，挡墙长 度约92米，具体施工内容为土方开挖、砖砌水沟、砖砌检查井、排水管埋地敷设、堤坝混凝土护坡等。 4、承包方式：包工包料，包安全，按实际完成工程量计算。 5、施工工期：工程合同工期总日历夭数：45 天，拟从2015年1月10日开始施工，至2015年2月23日竣工完成。 6、工程质量：符合国家质量标准、行业质量标准、双方约定标准。 7、合同价款：人民币￥:45000元。 二、甲方工作 1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并向乙方进行现场交底。 2、派曾亚林为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、 变更登记手续和其他事宜。三、乙方工作 1、组织施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。 2、指派刘光宏为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜； 3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、坏境保护规定，严格 按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录、参加竣工验收、编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。 5、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 6、乙方应承当施工过程中的水、电费用。 7、负责协调水库边线改变可能造成的纠纷（本工程以不改变水库库容为原则）。 四、关于工期的约定 1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因 赶工采取的措施费用。 2、因甲方责任未按约定完成工作，影响工期的工期不顺延。 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。 4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、雨水天气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 五、关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2、以甲方发放的挡土墙施工图纸为依据施工，施工过程中乙方必须按施工规范标准和图纸要求施工
水电站引水工程建设维修工程施工合同书 甲方（发包单位）：XX电有限公司 乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。 二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间： 年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技
术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法： 1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。 九、补充协议： 甲方：（公章） 法人代表：
分项工程施工承包协议书范文 Model of sub project construction contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
分项工程施工承包协议书范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议， 具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式：
（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。
水利工程施工合同协议书 ______________ （发包人名称，以下简称“发包人” 为实施________________ （项目名称），已接受________________ （承包人名称，以下简称“承包人”对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价：人民币（大写） ___________________ （__________ 元）。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度，不按时上报将予以500 —1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复，对设计不合理及时提出修改 意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的，对所增加的工程量不予 以认量。 6、工程施工完成后，承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制，以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间，严格按照“安全文明”施工要求施工，加强安全防范意识，对出现的安全事故由承包人自行负责，并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后，对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复，并做好环境保护工作，避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收，承包人自行试压合格后，申请监理、发包人验收，验收一次不合格的，给予承包人500 —1000元罚款。
10、招标文件为本合同协议书的组成部分，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
11、 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分两次支付给承包人。各次预付 款的支付额度和付款时间为：第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，第二 次预付款金额为工程预付款总金额的60 %。本工程不预付工程材料预付款。 12、 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %，扣留的质量保证金 总额为签约合同价的5%。 13、 履约担保金采用现金（或发包人认可的其他形式）式履约担保，担保金额为每 标段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工，共计 180天。 15、本协议书一式 陆 份，发包人 五份，承包人_ 份 法定代表人或其委托代理人： ______ （签字） 法定代表人或其委托代理人: ____ 年 ____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 ____ 日 建设项目廉政合同 工程合同编号： 廉政合同编号： 工程项目名称： 工程项目地址： 项目法人 （甲方 ）： 参建单位 （乙方 ） ： 为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益 发包人： ________ （盖单位章） 承包人： _________ （盖单位章） （签字）
公路工程专用合同条款2009 A. 公路工程专用合同条款(一) 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1 合同 第1.1.1.6目细化为: 技术规范:指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。 第1.1.1.8目细化为: 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格(工程量清单表5.1,表5.5)。本项补充第1.1.1.10目: 1.1.1.10 补遗书:指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。 1.1.2 合同当事人和人员 本项补充第1.1.2.8目: 1.1. 2.8 承包人项目总工:指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。 1.1.3 工程和设备 第1.1.3.4目细化为: 单位工程:指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。第1.1.3.10目细化为:
永久占地:指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。 第1.1.3.11目细化为: 临时占地:指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目: 1.1.3.12 分部工程:指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。 1.1.3.13 分项工程:指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。 1.1.6 其他 本项补充第1.1.6.2目,第1.1.6.8目: 1.1.6.2 竣工验收:指《公路工程竣(交)工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。 1.1.6.3交工:指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。 1.1.6.3交工验收:指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。 1.1.6.4交工验收证书:指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。 1.1.6.5 转包:指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其它施工企业施工的行为。 1.1.6.6专业分包:指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其它
工程施工承包合同协议书 发包方(即甲方):河北汉光重工有限责任公司 承包方(即乙方): 乙方承建甲方修建的镇宁自治县公路安全生命防护工程，经甲乙双方协商,同意签订本协议如下： 第一条工程概况： 1、工程名称：贵州省安顺市镇宁自治县公路安全生命防护工程 2、工程地点：贵州省安顺市镇宁自治县马厂乡、扁担山乡乡村公路 第二条承包方式 根据单价的形式承包，工程量按实计算。此单价包含本项目的实施完成和缺陷的修复以及其相关的附属工程。单价一次性包死。本合同单价、价为人民币：￥：元，作为计算各类费用的依据，为结算的依据。 第三条：工期 第四条工程质量
工程质量以上级质量鉴定为标准，必须达到合格或以上等级。如乙方质量达不到合格或以上等级，必须无条件进行返工或缺陷的修复，直到工程合格为止，由此所发生的一切费用由乙方自理，并承担给甲方造成一切损失。 第五条工程款的支付 1、结算：乙方在完成本合同的全部工程并经质量鉴定为合格（或以上等级）后，甲方付清实际计算总工程款的%给乙方，留下的%作为保留金。待缺陷责任期满并完成缺陷修复时一次付清。同时，甲方应及时退还给乙方的履约保证金。 第六条双方职责 1、甲方职责： （1）在工程开工后，做好政策处理工程。为乙方按时进驻工地和顺利开工创造条件； （2）负责组织技术交底工作； （3）协助处理施工工程中图纸、技术等有关问题。 （4）在工程完工后，及时与上级有关部门联系，做好工程交验工作； （5）负责按双方商定的属甲方责任的其他事项。 2、乙方职责： （1）负责本合同范围的所有工程的实施、完成及维护和缺陷修复；
（2）在施工工程中，应做好文明施工，安全生产工作，做好施工记录和质量保证资料工作； （3）应积极协助和配合甲方及监理工作，为他们提供便利，并无条件地接受上级质监部门监督； （4）在工程施工过程中，应及时、真实、完整地提供影像资料给甲方； （5）遵守项目部的各项规章制度，如不按项目部要求野蛮施工的造成的一切损失（材料、人工等）由乙方自行承担。 （6）施工中所用的机械设备及辅材由乙方自购、但必须为合格产品，如材料不合格造成的损失自行承担。 （6）负责按双方商定的属乙方责任和其他事项。 第七条违约责任 1、甲方无正当理由擅自变更或解除合同，应支付乙方合同总价5%的违约金，并补偿由此引起的乙方损失。 2、乙方违约：除没收履约保证金外，乙方还要赔偿由此引起给甲方造成的损失。 3、在工程实施过程中，甲方如发现乙方确实在工程进度、质量等到方面严重达不到合同规定要求的，甲方有权单方解除合同，并作乙方违约处理。 第八条争议解决 甲乙双方因合同发生争议,除工程质量方面由上级质监部门仲裁外,其余的可自行选择调解、仲裁、起诉的方式解决。 第九条安全生产保障
篇一：水库堤坝路工程施工合同 金果湾堤坝挡土墙加固及堤坝水沟工程施工合同 发包方（甲方）：惠州市金果湾农庄有限公司（以下简称甲方）承包方（乙方）：惠州市宏城实业有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致同意订立如下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称：金果湾堤坝边混凝土挡墙加固及堤坝水沟施工工程 2、工程地点：金果湾农庄有限公司小水库边 3、承包范围：连接6950地块与湖光山舍一期别墅之间堤坝路混凝土挡墙加固工程，挡墙长度约92 米，具体施工内容为土方开挖、砖砌水沟、砖砌检查井、排水管埋地敷设、堤坝混凝土护坡等。 4、承包方式：包工包料，包安全，按实际完成工程量计算。 5、施工工期：工程合同工期总日历天数： 45 天，拟从2015年1月10日开始施工，至2015年2月23日竣工完成。 6、工程质量：符合国家质量标准、行业质量标准、双方约定标准。 7、合同价款：人民币￥：45000元。 二、甲方工作 1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并向乙方进行现场交底。 2、派曾亚林为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。三、乙方工作 1、组织施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。 2、指派刘光宏为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜； 3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、坏境保护规定，严格 按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录、参加竣工验收、编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。 5、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 6、乙方应承当施工过程中的水、电费用。 7、负责协调水库边线改变可能造成的纠纷（本工程以不改变水库库容为原则）。 四、关于工期的约定 1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因 赶工采取的措施费用。 2、因甲方责任未按约定完成工作，影响工期的工期不顺延。 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。 4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、雨水天气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 五、关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2、以甲方发放的挡土墙施工图纸为依据施工，施工过程中乙方必须按施工规范标准和图纸要求施工（附施工平面图、剖面图），乙方不得转包或者违法分包，必须亲自完成本工程。否则甲方有权解除合同，且不予支付工程款。 3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，隐蔽工程或者中间工程完工后，乙方应提前两天通知甲方参加验收，甲方应按时参加。若乙方通知后两天内，甲方不按时
水利建设工程施工合同范本 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目及主要工程量： 四、承包方式：包工包料。 五、开工时间：_______年_____月____日； 竣工时间：_______年_____月____日。
六、工程价款：____万元。 七、工程质量保证金： 合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。 工程差额保证金： 合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。 八、工程付款办法： 合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价10%即______万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。 九、设计资料提供： 合同签订后由甲方提供施工图纸二份； （包括配套说明和有关技术资料）。 十、施工中甲方职责：
1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。 2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。 3、________工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。 4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。 5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。 6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。 十一、施工中乙方职责： 1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。 2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，
第三部分专用合同条款 第1条一般约定 1.1 词语定义 1.1.1 合同 1.1.1.10 其他合同文件包括： 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1. 2.4 监理人： 名称：： 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1. 2.5 设计人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。 1.1.3.9 永久占地包括：。 1.1.3.10 临时占地包括：。 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件：。1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括：。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；
发包人提供国外标准、规范的份数：； 发包人提供国外标准、规范的名称：。 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：； 发包人向承包人提供图纸的数量：； 发包人向承包人提供图纸的内容：。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：； 承包人提供的文件的期限为：； 承包人提供的文件的数量为：； 承包人提供的文件的形式为：； 发包人审批承包人文件的期限：。 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：。 1.7 联络 1.7.1 发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点：； 发包人指定的接收人为：。 承包人接收文件的地点：； 承包人指定的接收人为：。 监理人接收文件的地点：； 监理人指定的接收人为：。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：。
工程施工承包合同 甲方：xxxx环保工程有限公司xx煤矿项目部 乙方： 甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程名称：xx煤矿供水改造工程 二、工程地点：xx省xx市xx县 三、工程范围：a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工 四、工程质量：合格 五、合同价款： 1、非标设备加工：XX元/吨(含辅材)除锈刷漆：6元/㎡(含防锈漆及辅材);面漆：7元/㎡(两遍、不含油漆);环氧单刷：xx元/㎡(含辅材及除锈、不含主材);设备内防腐：xx元/㎡(做法三油两布、含辅材及除锈)设备二次倒运费(吊装及拖车费)用由甲方支付，乙方配合。 2、管道安装：dn150钢塑复合管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作);dn100焊接钢管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作) 3、管道防腐：xx元/米(五油三布、乙方含辅材)
4、管道保温：xx元/米 5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。 六、工期：年月日- 年月日，在正常施工条件下(雨季及主材供应不及时除外)工期延误罚款xxx元/天。 七、安全：见安全生产管理责任协议书。 八、承包方式：乙方包工不包主材(防锈漆除外);乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。 九、付款方式：每月xx日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程竣工后，经甲方验收合格扣除5%质保金(质保期为一年)，剩余款项一个月内一次付清。 十、材料供应：甲方提供主材及机械。 十一、甲方职责： 1、准确及时提供所需原材料 2、指派现场监督管理人员，定期进行工程质量和进度检查，并督促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交 3、负责协调各工队之间的关系，并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题 4、负责按照工程进度，及时向乙方拨付工程款 5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查 十二、乙方职责：
水库管护协议 甲方：乡（乡（镇））人民政府 乙方：家庭住址：乡（镇）村组 身份证号：联系电话： 为了规范水库工程管理，搞好该水库日常维护和安全工作，更好地发挥水库效益，造福人民，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，就乙方向甲方提供水库管护的管理服务事项协商一致，特订立本协议。 一、管护范围 1.水库名称：水库 2.水库地点：乡（镇）村组 3.水库管护范围： 水库大坝、溢洪道和放水设施等水工建筑物；水库库区及水库四周、进坝公路、灌溉渠道以及其它法律法规所确定的水库管理范围。 二、工作职责 1.负责水库大坝安全管理、防汛管理和水库运行管理； 2.负责水库大坝、溢洪道、进坝公路和灌溉主干渠的维护和保洁工作，使工程处于良好运行状态； 3.承担水库防汛值班、安全检查、日常巡视检查、观测监测记录等工作，并作好相关记录，保持水库设施安全运行，确保水库安全度
汛，及时发现、报告、处理安全隐患； 4.熟悉水库巡视检查的项目内容和要求，检查频次，检查路线等； 5.参与特别检查、年度检查； 6.掌握水情、雨情、工情及水库安全管理信息报送程序，随时关注天气状况并及时向乡（镇）水务站报告险情； 7.清楚溃坝或超标准洪水影响范围及影响群众人数，熟悉下游群众转移避险方案以及通知方式等； 8.及时发现、报告、制止一切针对水库及设施的破坏和违法行为； 9.积极配合乡（镇）人民政府及相关部门，做好防汛抗旱和安全工作。 三、工作要求 1.掌握水利相关法律法规和部门规章，能运用相关法律法规发现和制止水事违法行为。 2.学习相关专业知识，不断提高水库管理水平。熟练掌握本水库的基本情况，弄清楚水库工程的构成、特征等基本状况，机电设施维修养护方法，洪水的特征、防洪调度要求。 3.坚持巡查制度，做到汛期每日至少1次巡查，非汛期每周至少1次巡查，特殊情况要随时巡查，并作好相关记录。要熟知巡查方法和内容。 4.对水库巡查、工程养护和上级领导检查等管理活动，应做好资料整理，并作好记录。 5.做好水库安全监管，及时发现、制止、报告、处理违法行为；管护好水库工程设施、防洪物资及库区环境卫生，保持库区整洁。 6.及时对水库工程进行养护。每月一次对启闭设备、机电设施进
专用条款 一、词语定义及合同文件 1、名词解释 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：执行《协议书》的相关条款。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工及验收规范》。 发包人提供标准、规范的时间：开工前五天 国内没有相应标准、规范时的约定：有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程正式开工前五日内，向承包人提供安装施工图贰套，土建施工图壹套。 发包人对图纸的保密要求：无。 使用国外图纸的要求及费用承担：无。 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名：职务：
发包人委托的职权： 需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.3发包人派驻的工程师 姓名：职务：工程师 职权：监督工程进度及工程施工质量 5.6不实行监理的，工程师的职权： 7、项目经理 姓名：刘庆职务：项目经理（副总工程师） 8、发包人工作 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求。 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定具体使用点。 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间：无 (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在承包人正式进场施工前，应办理完施工许可等有关手续。 (6)水准点与座标控制点交验要求：无 (7)图纸会审和设计交底时间：无 (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无 (9)双方约定发包人应做的其他工作：无 8.2发包人委托承包人办理的工作：无 9、承包人工作 9.1承包人应按约定时和要求，完成以下工作：