设备拆除承包合同样本
随着科学技术的发展，设备安装拆除的效率要求也更高。你知道设备拆除承包合同怎么写吗?以下是在我为大家整理的设备拆除承包合同范文，感谢您的阅读。
设备拆除承包合同范文1
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。
(一) 拆除任务：
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二) 拆除范围：
配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。
(三) 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即：年月日至年月日，历时天。
(四) 付款方式：
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五) 乙方权利及义务：
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
(六) 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七) 如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八) 本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：
_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备拆除承包合同范文2
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下：
(一) 拆除任务：
拆除旧干燥塔及车间内外附属设备，其中(将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆)，不属于乙方所有，由甲方自己留存。(注：本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢)
(二) 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。即：年月日至月天。
(三)付款方式：
本拆除设备款，按：含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨，据磅秤实际数量结算。合同签订后，乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万元。设备拆除完工后，如按甲方要求无任何违规行为，甲方一次性返还乙方全部保证金。
(四) 拆除设备注意事项
1、拆除设备时，若需拆卸门窗时，由乙方自行解决，拆装完毕后需乙方负责修好;
2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决;
3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理;
4、乙方制定详细的施工方案及安全措施。拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。出现问题由乙方负全责;
5、所涉及的吊运、装车等一切问题，由乙方负责自行解决;
6、拆除切割不锈钢时，切割口距离碳钢不得大于1cm。
7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾，清理现场。
(五)安全责任
拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全，施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
(六)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(七) 本合同经双方签字盖章即生效，一式两份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：
_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备拆除承包合同范文3
甲方：
乙方：
甲、乙双方通过平等互利、公开、公正的原则，就房屋拆除工程经充分协商达成一致，订立如下条款：
一、工程概况
1、正坤臵业有限公司院内公路的右边平房承包给乙方拆除。
2、甲方要求乙方按10元/㎡价格的房屋补偿费给甲方。
3、甲方要求乙方在拆除过程中听从指挥，服从安排。
4、乙方在拆除此之外过程中所发生的安全事故，由乙方自己负责，甲方概不负责。
5、乙方在拆除过程中负责周边关系的处理协调。
二、房屋拆除内容：所在房屋正负零以上墙体、屋顶、门窗、附属于房屋的水、电线路的拆除、渣土的运走、清平至正负零。
三、工程安全：乙方必须具有房屋拆除资质，负责在建设局办理安全监理手续，聘请具有房屋拆除经验的工作人员，并为工作人员购买安全保险，采取一切安全措施进行施工。若发生安全事故，概由乙方自行处理，并承担一切经济、法律责任。
四、工程进度安排：
1、地块上的危平房和其他房屋的拆除于20xx年1月13日开始施工，到20xx年1月22日全部完成。
2、乙方自行安排施工人员的住宿、开餐、管理教育，并承担费用。若乙方施工人员发生违法乱纪事件，概由乙方自行处理，并承担全部责任。
3、乙方若残渣清运不干净，剩余多少，按清运量和费用，甲方向乙方追补费用，并有权在保证金中扣除。
4、乙方不得将此工程转让给他人。
五、本合同在执行中若遇不可抗力，甲、乙双方均不承担责任。
六、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成均可诉诸法律途径解决。
七、本合同双方签字，乙方补偿款、保证金全部到帐生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：
_________
_________年____月____日_________年____月____日
项目部承包合同 发包方：________建筑安装工程公司 承包方：____________1#施工项目部 包保方：____________（集团）公司 为充分调动施工项目部全体职工的自主性、能动性，最大限度地提高工作效率，确保绿洲1#楼工程项目按预期的目标完成，经三方协商特制定如下责任承包协议： 一、承（发）包范围、内容及各项指标： （一）、基本概况 1、工程概况：本工程位于________，为地上26层，地下两层框架剪力墙结构住宅楼； 2、承（发）包内容：①按施工图要求的全部建安工程及配套工程；②主体内、外装修为室内毛墙、毛地，室外水泥抹面涂刷涂料，部分外墙贴蘑菇石；（二）、技术、经济指标： 1、质量指标：一次性验收合格率100%； 2、安全指标：重伤以上事故为0，（按国家有关政策、规定执行）； 3、成本费用指标：1）按工程预值97%控制成本；2）工程用料按综合预算量的97%控制；3）周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定。 4、现场管理：达到文明施工要求； 5、工程进度：有效工期26个月 1）、XX年10月底前打桩完，XX年底筏板基础完； 2）、XX年底主体验收完； 3）、XX年6月底前内、外装修及安装工程完工，XX年8月底前具备交钥匙条件4）、整个小区在XX年5月底前全部交付使用； 二、承（发）包方式及条件： （一）、承包方式： 1、施工队由承（发）包方共同协商确定，原则上采取清包工的方式； 2、建安材料、周转材料、机具设备按预算和施工组织方案由发包方供应； 3、在责任范围内，以工资费用包干的形式进行责任承包，每月按公司工资标准，按项目部实际人数发工资； （二）、承包条件： 1、配备必要的施工管理人员，共十七人，具体配备： 主承包人（兼项目经理） 1人 总工长或技术负责人 1人 钢筋工长（兼安全员） 1人 木工工长（兼安全员） 1人 管道安装工长 1人
项目承包合同范本 项目承包合同范文1 甲方：乙方： 经双方协议同意，甲方将工程风险承包给乙方经营，现双方就《风 险承包合同书》未详事宜达成如下协议： 一、承包费的收取： 工程总造价约计大写万元。乙方按向甲方交纳承包费，工程总造价以审计结论为准，或建安公司造价部确认。 1、本工程一次性交清承包费万元。 2、根据工程实际进度情况，按公司管理制度有关规定分次交清承包费。 二、目标管理： 1、该工程竣工时的质量目标必须是合格，最终质量目标是 A、鲁班奖;B、泰山杯;C、省优;D、十佳工程，否则乙方承担违约金万元。 2、该工程的安全目标是 a、省级示范安全文明工地;b、省级安全文明工地;c、市级 安全文明工地，否则乙方承担违约金万元。 3、该工程竣工结算备案时间或造价管理资料上交时间为。上述目标双方约定必须 执行。 三、财务管理 双方约定工程款的拨付必须执行甲方的财务管理制度。工程拨款时，必须用盖有甲方 法人财务印章的正规发票或收据，并将款划拨到集团公司指定的账户，扣除应上交公司管 理费和设备使用费后，剩余款拨入建安公司账户，由建安公司监督使用。工程税金由甲方 从工程拨款中代扣代缴，业主直接代扣代缴的，乙方必须持合法的完税证明方可抵顶相应 的税额。 四、特别约定 乙方已经阅读并同意甲方的年度公司管理制度，根据工程进度预算，按公司管理制度 规定，乙方完不成上交承包费的，按本年度年企业管理制度的有关规定执行。 五、乙方的权利和法律责任
乙方履行《风险承包合同书》及本合同后的一切盈利均归乙方所有。本工程由乙方 风险承包，与工程有关的一切费用材料费、人工费、劳保费及主管部门规费等由乙方支付。因诉讼引起的法律责任和相关费用均由乙方承担。甲方不承担任何责任。 六、担保人责任 担保人自愿对乙方的违约行为承担连带保证责任。 七、其他事项 1、本合同履行过程中发生争议由甲方所在地人民法院管辖。 2、本合同一式三份经各方签字盖章按印后生效。 甲方公章：_________ 乙方公章：_________ 法定代表人签字：_________ 法定代表人签字：_________ _________年____月____日_________年____月____日 总承包方：甲方 项目承包经营方：乙方 为了强化企业管理，明确岗位责任，维护公司信誉，推行项目承包责任制，明确公司 简称：甲方、项目承包方简称：乙方的责、权、利。双方特签订本合同书，并共同信守执行。 一、承包项目概况及内容 1.项目名称： 2.建设地点： 3.项目中标价合同总造价约￥ 4.建筑面积： 5.项目管理费为：完成总产值的上交甲方。大写： 6.管理费上交的时间为： 7.工程质量等级： 8.安全施工目标等级为： 9.文明施工目标等级为：
施工电梯安装拆卸合同 发包方：绵阳西城建工集团（简称甲方） 承包方：四川绵阳能全建筑设备租赁有限公司(简称乙方) 经甲、乙双方共同自愿协商一致，甲方将相国生活馆工地型号为SC200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下：1．该施工电梯安拆费总承包价为15，000 元（大写壹万伍仟元整）。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费，基础预埋件埋设，电梯安装调试，标准节安装及连墙附着安装。 2．付款方式：乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用5000 元（大写：伍仟元整）余下部分在施工电梯出场时一次性付清。 3．安装及拆除时间：根据甲方施工需要。 4．乙方在安装拆卸该施工电梯时，甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平，在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄，无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成，经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责，其安全责任也由甲方承担，如因安装不到位而发生事故，其责任由乙方承担。 5．该施工电梯在整个使用期间每月进行检查，并将检查结果报给甲方，对不合格项提出整改建议，如未按要求进行检查，其责任由乙方承担。 6．该施工电梯在该工地使用期间，驾驶员由甲方自派，驾驶员需每日填制交接班记录，运转记录，甲方自做好施工电梯维修记录，乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料（如签字、盖章、提供专用相关表册）7．该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责，大型专业维修、保养、人工由乙方负责，材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的责任由乙方负责，如操作使用不当造成的责任由甲方负责。 8．甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因，导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。
渣土运输工程合同 发包人(全称): (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行， 明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行： 一、工程地址： 二、工程量的核定及单价： 1、由乙方提供型号的渣土车为甲方进行渣土运输，乙方每天运输渣土完毕后必须与甲方相关人员双方签字确认当天所发生的工程量，结算时依据每天现场签字单据为准。 2、渣土外运按车计算,每车单价为元。 四、工期： 1、由甲方通知时间为准，乙方按照甲方实际施工的进度调配渣土车增减，必须满足甲方土方运输的需要。 五、付款方式： 1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的三个月内，办理该项工程款的结算手续。 2、工程完工，甲方和乙方根据现场签字的渣土运输确认单核定工程量，按有关约定在90天内办理结算。 六、甲方工作范围及承担责任： 1、及时向乙方交代有关注意事项，协助乙方考察现场及运输线路。 2、甲方负责提供满足乙方施工作业的场地，并有专人指挥。 3、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。 七、乙方工作范围及承担的责任 1、渣土运输期间车辆燃油费由乙方负责。 2、甲、乙双方每天签订的渣土运输确认单严禁弄虚作假或与甲方相关人员串通虚报工作量等相关行为，如有发现扣除全部已完工作量并驱逐出场，望三思。
3、乙方要保证渣土运输车辆在施工期间正常运转，如乙方车辆在施工期间出现机械故障或其他原因导致不能正常运输的应及时采取积极措施，如因乙方未及时处理而造成甲方不能正常施工造成损失的，由乙方承担相应赔偿责任。 4、因乙方人为原因，对周边建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。 5、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所 发生的一切纠纷，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。 6、乙方所提供的渣土运输车辆必须有合法的手续和购买相应的保险，乙方车辆在运输过程中，违反法律、法规造成的不良后果和损失由乙方承担。 7、乙方人员必须听从甲方现场管理人员工作安排，如不听从甲方的指挥造成的损失由乙方承担。 8、乙方所有的运输车辆及人员生活由乙方自行安排。 八、本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未 尽事宜，双方按有关规定协商解决。 乙方(公章) 甲方(公章) 代表(签字) 代表(签字) 电话: 电话: 签订日期：年月日
项目责任承包合同 甲方（公司）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（项目部）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据公司“本部企业经营管理办法”和《建设工程项目管理规范》的有关规定，甲乙双方结合实际情况，就项目承包管理，经平等协商，自愿达成如下合同条款，双方共同遵守。 一、承包方式 1、甲方同意将承接的工程项目安排给乙方承包施工，工程范围详见公司年月日与业主签订的工程承包合同。 2、乙方按照“确保上交、照章纳税、保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉”实行全面风险承包。自垫所需资金，依法经营，独立核算，自负盈亏，自担风险。 3、乙方同意按工程结算总价百分之向甲方缴纳施工管理费，乙方同意按工程结算总价（含个人所得税，如果当地各种税费费率不同，按实办理）由甲方扣缴现行规定的各种税费。乙方确保按国家的法律法规规章向相关部门缴纳各种
费用。建设单位拨付第一次工程款到账时，由甲方一次性扣缴乙方应上交的施工管理费和税费。 4、工程项目劳保基金全部由甲方返回上交公司，乙方不能分享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必须全力支持。 二、项目经理部管理 1、工程项目经理部由甲乙双方推荐人员报公司审批成立，项目经理部全体员工的工资、奖金、福利等均由项目经理部承担。主要管理人员（项目经理、生产副经理、技术主管、施工员、质安员、资料员、预算员、材料员、会计等）都必须执经年审合格的相关资格证书上岗。项目部使用的劳务队伍（劳务用工），必须使用持有国家和省级有关部门认定的劳务专业资质，且经公司人力资源部、工程科技部、市场发展部等部门资质评审合格的建筑工程劳务承包单位。如使用没有劳务资质和未经过公司资质评审（年审）的劳务队伍，对项目部处以人民 币元/次的罚款。项目部必须给予劳务用工人员法律法规规定的必要的劳动保障、安全保障和生活保障，依照相关法律法规规章购买保险。项目部不得与无执业资格的特殊工种人员签订《劳动合同》或发生实际上的劳动关系。特殊工种作业人员（电工、机械工、塔吊司机、电焊工、架子工等）必须执劳动部门核发的特殊工种操作证上岗。如查出上述人员无证上岗或假证上岗，造成的一切损失由乙方和当事人承担，甲方将追究相关责任人的相关责任。 2、乙方及责任人必须承担履行公司与建设方签订的工程施工合同的全部职责（含工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、工程交验、工程决算、工程保修、资金收回等）。按公司规定服从并实行项目经理及责任人承诺制、谈话制、例会制、述职制和接受项目稽查。
加装电梯钢构土建工程总 承包合同 客户名称：东光花园9号楼1单元业主 福建经纬和建设实业有限公司福州分公司
甲方：单元业主 乙方：（承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规、章程、部门及行业规定、标准等规定，就东光花园9号楼1单元加装电梯钢构土建井道工程总承包服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。 一、工程名称：******************** 二、建设地点：******************** 三、承包方式：土建钢构总承包方式，本工程范围除了税点、电缆、杂物间、水电到位由甲方负责，其余土建钢构井道均由乙方负责，甲方仅负责本条工程范围的费用，其余需要支付的全部费用由乙方承担，已包含在合同价款内。但是电梯由甲方负责购买（电梯合同已交由乙方确认）。 四、工程范围： 本工程以乙方按本合同约定的标准，包项目审批、包设计、包工、包料、包项目审批质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收合格、玻璃保修1年等，乙方承担本工程项目的设计、审图、改建、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的资料、安全、工期、造价全面负责（未包含电表电缆、煤气、消防、网线等服务）。 （一）编制加装电梯钢构土建井道设计方案、施工图设计和结构红划线图，并取得第三方审图确认； （二）向福州市规划、建委相关部门办理有关报批手续、甲方申请三相电源等有关事项； （三）外装屯梯井道勘察、设计和施工，含井道施工须拆除部分花圃和建筑物、及垃圾外运，花圃路灯照明线路和雨水管道等。 （四）电梯井道、过道和走廊等钢结构检测及出具检测报告； （五）井道柱钢材； （六）井道梁钢材； （七）油漆井道钢材； （八）门口不锈钢； （九）电梯井底部外壁装饰为砖墙贴瓷砖，电梯井上部外围三面铝塑板（或钢化玻璃）； （十）外围脚手架； （十一）通道连接，含防护栏杆及防雨水设施安装； （十二）底坑及加固； （十三）附属材料：钢板、化学螺栓等材料 （十四）电连接，由甲方提供电源安装到现场工地使用（地下室配电房）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装）电缆敷设，以及机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器等配套安装都由甲方负责。 （十五）废土外运； （十六）花圃及建筑物修复； 五、工程工期： 井道施工工期：电梯井道钢结构施工120天，遇雨天或不可抗力因素及甲方原因造
渣土运输工程合同 发包人(全称): XXXXX有限公司 (以下简称甲方) 承包人(全称): XXXXX运输有限公司 (以下简称乙方) 甲方因工程项目而产生的建筑渣 土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行， 明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行： 一、工程地址： 二、工程量的核定及单价： 合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为立方米，运输完毕后按实际发生量结算。 土方外运(包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理费),按车计算,每车单价为元。 四、工期： 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。 2、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期： ①、相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。 ②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。 ③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。 ④、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。 五、付款方式： 1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的一个月内，办理该项工程款的结算手续。 2、工程完工，甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量，按有关约定在30天内办理结算。 六、甲方工作范围及承担责任： 1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计，协助乙方考察现场。 2、在乙方进场施工前，甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施
工的照明设备。 3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。 4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。 5、工程进度将出现较大幅度凋整时，应及时通知乙方。 6、负责解决工地周边有关事宜。 七、乙方工作范围及承担的责任 1、外运消纳场由乙方自理。 2、办理有关土方方开挖外运的一切手续，费用由乙方承担。 3、因乙方人为原因，对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。 4、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所 发生的一切纠纷，均由乙方和有关部门联系协调，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。 5、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排， 6、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。 八、其它约定： 九、本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未尽事宜，双方按有关规定协商解决。 十、补充条款： 乙方(公章) 甲方(公章) 代表(签字) 代表(签字) 电话: 电话: 签约日期：年月日
项目部承包协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规之规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就 项目的工程实施事宜，达成如下合作协议： 一、项目概况 项目名称： 项目金额：（大写） 项目总额：本项目最终审计结算金额（待定） 二、承包原则 1、在平等自愿、诚实信用的原则基础上，双方充分发挥资源优势，友好合作，规避风险， 实现双赢。 2、双方必须遵守国家法律法规和认真履行协议约定的相关内容。 三、承包期限 双方合作期限以招标文件规定的项目投标之日起至工程验收后、质保期结束之日止，但涉及审计追溯问题，协议依旧有效，乙方全权承担相应的责任。 四、双方的权利与义务 1、项目承包范围及内容 承包范围：在合同执行有效期间，乙方为甲方提供该项目建设方所需的全部服务。包含本项目招标文件（含答疑、修改及澄清、工程量清单、图纸（含设计变更）等文件）、投标文件及合同书等规定的全部范围。 税费缴纳：本项目暂按10%税率核算，如因国家“营改增”政策导致税率发生变化，变化部分由乙方负责承担。 承包方式：本项目审计结算总金额的为乙方的承包费。乙方的承包费用，甲方按进度支付，在收到建设方所支付的工程款后，扣除材料、机器使用、项目其它等项目内成本费用，并收到乙方按照甲方项目管理要求所提交的项目管理资料，即在5个工作日内支付乙方的承包费用。 兑付工程竣工验收阶段进度款时，乙方向甲方提交完整的工程竣工、决算资料汇编，并准
备齐全应对项目审计所需的相关资料（现场材料进出库、签收，劳务人员考勤工资表等等）。 2、履约保证金 针对建设方要求提供履约担保的，乙方将相应金额的履约保证金支付至甲方指定的账户，工程顺利竣工后，甲方收到建设方退回的履约保证金，若无其它违约扣款事件，则在收到建设方支付的款项后的三个工作日内足额转给乙方。 3、工程进度款 甲方授权乙方负责与建设方接洽资金往来，建设方支付的任何款项，先支付到甲方帐户上，甲方在收到建设方支付的款项后按约定支付承包费。 4、工程资料管理 工程中标，签订合同后，乙方需将中标通知书原件，合同原件，投标方案及预算交予甲方备档管理。工程竣工，需将完整竣工资料交予甲方备档。 5、安全质量管理 5.1根据政府有关规定，实行项目安全生产责任制。乙方是本工程项目安全生产的第一责任人，工程质量及安全由乙方负责，并向甲方提供有效书面形式的质量和安全保证。如发生重大安全生产质量事故，将追究乙方经济、法律责任，并负责赔偿所有经济损失。 5.2项目实施期间，乙方安排劳务人员施工，并跟劳务人员签订劳务合同，并根据工程实际情况及建设方要求购买工程及工人保险。劳务费应控制在项目总额的25%左右，并提供有效的劳务发票。乙方负责整理归档现场劳务人员的工资考勤表以备审计时提交。甲方根据项目的实际情况，委派人员协助乙方管理项目，费用（包含差旅费、食宿费、通讯费、出差补助等管理费用）由乙方承担。有关办理项目承建的手续，甲方予以配合，所涉及的费用由乙方负责。 5.3在以甲方名义递交的投标文件及相关承诺、合同书、协议等文件中，所有针对此项目做出的各项承诺条款（如质量、工期、安全、保险、保修责任、保密条款、违约处罚等等）均由乙方负责履行。一旦出现违约情况，建设方追究甲方的经济赔偿，由乙方负责承担。且甲方保留追究乙方不当行为导致甲方公司形象受损，由此带来经济损失、法律责任的权利。 5.4 甲方设立质量安全保证金，金额为合同额的1%，在项目最后一笔质量保证金回款中暂扣，作为项目质保期结束与建设方后续维保协议生效期之间空档期的保证金。在空档期，若建设方无任何因施工质量问题产生的追溯事宜，甲方将在项目后续维保事宜落定时足额归还，若建设方因质量问题追溯而产生的费用，将从此笔保证金中扣除。 5.5 在施工过程中，项目部应严格按照国家相关的质量标准、安全规范及公司有关规定进行施工管理，积极配合公司质量安全检查人员，做好资料归档、信息补全、项目质量、安全和进度月报、现场检查、投诉和问题整改等工作。
项目承包经营合同书 项目承包经营近些年来被广泛关注，项目承包经营合同书怎么写呢?以下是为大家整理的项目承包经营合同书范文，欢迎参考阅读。 项目承包经营合同书范文1 甲方： 乙方： 甲、乙双方在自愿平等的基础上，就有关服务项目的承包事宜达成如下条款： 第一条：合作方式 甲方允许乙方以承包经营方式，在甲方营业区域内为客人提供按摩服务项目。 第二条：合同期限 本合同期限为年，限从年月日起到年月日止，合同履行结束后，根据双方合作情况，乙方享有承包经营权。合同正常履行期间，甲乙双方不得随意更改提成比例，不得更改合同正常履行的期限(如有特殊情况，须由双方提前20日作出书面提议)。 第三条：结算方式 1、乙方在承包经营期间，对所有提供服务的客人都必须通过消费单的形式录入电脑，由客人统一在甲方收银台进行结帐。甲方为乙方每日提供客人累计消费清单，如有差异，双方共同进行核对。甲、乙双方每天结算一次费用分成， 2、乙方人员出售各类会员卡公司应按公司制定的员工提成标准办理，费用与各类按摩同期结算。
第四条：甲方的权利义务 1、甲方有权要求乙方遵守国家法律、法规和酒店的各项规章制度，合法经营，保证服务质量，不得有损害酒店利益和名誉的行为，若因违规造成的后果由乙方承担。 2、甲方有权利制定乙方开展经营活动有关的合理规章制度，制定工作休假时间安排。 3、甲方有义务为乙方员工提供住宿，工作场地待钟休息间、淋浴间，确保各类设施设备的正常使用。 4、甲方有权要求乙方对新员工做系统的入职培训，包括技术培训。 5、甲方有义务提供乙方开展经营活动所需要的经营场地及各种设施工具。 6、甲方有义务在本合同履行期间内，甲方负责设施、设备及物品中正常使用情况下的维修，更换，但由于不当或其他人为原因造成的损坏，由乙方承担维修、更换费用。 第五条：乙方的权利义务 1、乙方自行负责技师的招聘并承担技师的报酬等费用，自费负责技能及仪容仪表的培训工作，自费负责技师的培训教具及服务装备。 2、乙方必须严格规范所聘技师的服务操作，技师必须在甲方规定区域内为客人提供规定服务，不得为客人提供有损甲方利益的服务。 3、乙方必须保持相关服务区域达到严格的卫生标准。 4、乙方聘用的技师应根据甲方要求定期参加卫生体检，持有健康证后方可上岗，费用乙方自理。
旧楼加装电梯合同书 甲单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲） 乙单位：江夏（）建设工程有限公司（以下简称乙） 根据《中华人民国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为2.2m,围档为1.2m高不锈钢、1.5m高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆 5、主要材料明细表 5.2 主走道用120×120×5mm型焊接管材质为Q345B 5.3 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 5.4 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 5.5 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。
5.6 304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 5.7 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 5.8 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划可证下发10后算起。如任原因而造成工期拖延，由违约承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙不负责因其原因而增加的费用： 2.1因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者； 2.2在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 2.3因甲或业主提出修改承包围，容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 2.4甲不按合同规定（除非乙违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者； 2.5按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算法： 1、造价： 工程总价（除因甲有另行要求，否则无任工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款式： 2.1合同签订后3天，甲支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 2.2规划可证下发3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。2.3钢材进场3天，甲支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.4不锈钢进场3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.5电梯验收完成出证3天，甲支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元 3、付款账号
When it comes to family, we are all still children at heart. No matter how old we get,we always need a place to call home.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删） 简单建筑渣土运输合同范本3篇 建筑渣土运输合同范文1 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 甲方因昆明市大板桥鑫源公司二期F1-1标1-3工区工程项目基础开挖而产生的建筑渣土需要运输，甲方将该项渣土运输承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款： 一、工程昆明市大板桥鑫源公司二期F1-1标1-3工区。 二、工程量的核定及单价：合同由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量 m3，运输完毕后按实际运输单据结算。土方运输按车计算(每车每趟不少于m3)，每车单价为元/车(大写： )。 三、工期：乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输车辆，每日运输车辆不少于20辆，以保证甲方的施工进度。 四、付款方式：
1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业，甲方每完成一次进度结算将支付乙方相应运输费用的60%，乙方向甲方提供相应运输费用的税务发票。剩余运输费用在工程完工后办理结算。 2、工程完工，甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量，按有关约定办理结算，结算时乙方提供相应运输费用的税务发票。 五、甲方工作范围及承担责任： 1、及时向场内损坏的临时道路进行修复。 2、现场配备专业管理人员指导乙方施工并协调工地工作。 3、工程进度将出现较大幅度凋整时，应及时通知乙方。 4、负责解决本工区内的有关事宜。 六、乙方工作范围及承担的责任： 1、乙方需向甲方提供运输车辆及人员的相关有效证件。 2、车辆在运输过程中发生的安全生产事故，责任及费用由乙方承担。 3、因乙方人为原因，对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。
合同编号：WU-PO-9256-841 项目部承包合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
项目部承包合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：________建筑安装工程公司 承包方：____________1#施工项目部 包保方：____________(集团)公司 为充分调动施工项目部全体职工的自主性、能动性，最大限度地提高工作效率，确保绿洲1#楼工程项目按预期的目标完成，经三方协商特制定如下责任承包协议： 一、承(发)包范围、内容及各项指标： (一)基本概况 1、工程概况：本工程位于________，为地上26层，地下两层框架剪力墙结构住宅楼;
物业项目承包合同范本 随着经济社会的发展,综合性公共物业项目的建设得到了很大发展,对于物业项目承包合同你了解多少呢?以下是在为大家整理的物业项目承包合同范文，感谢您的阅读。 物业项目承包合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲乙双方经充分友好协商，在平等自愿、互惠互利的原则下，就甲方将_ (项目)以承包经营的方式，交由乙方经营管理，双方就相关事宜协商一致并达成协议如下： 一、承包经营项目情况： 座落地址： 建筑面积：平方米 项目类型： 二、承包期限：暂定为年即从年月日至年月日。届满后乙方需继续承包，双方另行协商并签订合同。 三、承包方式：本小区所有物业管理收入和支出均由乙方负责，在独立承包期间，乙方不需要向甲方缴纳管理费用，甲方每年不以任何形式向乙方支付管理补助费用。实行独立核算、自收自支、自负盈亏方式即实行费用包干制; 1、甲方无偿向乙方提供物业办公用房、门卫用房、商铺店面以及公共电气管理设备并办理使用移交手续。用于本小区物业管理。
2、乙方以甲方设置的"XXXX物业管理有限公司香域加州项目部"的名义，并经甲方授权的方式，从事香域加州全部业态物业管理。 3、全部业态所收取的物业管理和内外建筑体广告收入及其它物业管理收益均由归乙方收取并支配。 4、乙方从事XXX州物业管理所需费用(包括：人员工资、社保、工伤事故以及从事物业管理所需设备、设施、工具等购(添)置费用)均由乙方承担。 四、承包人押金：为了加强小区的物业管理，提升小区服务品质，保护双方合法权益，明确双方的权利和义务，降低市场经济冲击带了的风险，经甲乙双方协商决定由乙方向甲方缴纳承包押金8万元整(总经理4万元，副总经理2万元，部门经理1万元)。 1、为了形成良好的监督机制，实现共赢，甲方将对财务状况实施监督，委派财务会计，由财务会计向总公司上报每月财务报表。 2、由于经营管理不善，造成连续亏损超过30万元，甲方有权终止合同并将乙方的承包押金充抵亏损，不再归还承包押金。 五、承包经营的权利义务： 1、在授权范围内从事物业管理活动不受干涉。增加经营项目须经甲方书面同意。 2、按照与物业买受人的约定和相关部门的规定收取各项费用，不得乱收、超收。 3、乙方在承包经营期间，因经营管理等原因产生的与承租商户、企业及其他第三者的纠纷，由乙方自行解决和承担责任。因处置不当
不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同 发包人：亳州市博奥电梯工程有限公司（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 经双方友好协商，承包人承包发包人旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程施工。根据国家有关法律规定，特签订本合同。 一、工程项目 旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程 二、工程地址 涡阳县乐行路北侧、刘西路西侧 三、施工前状态 现状，已经双方确认，施工现场已具备开工条件。 四、施工要求 1.门套的边框形状尺寸及不锈钢板下料图样（见本合同附件1）。 2.外观质量：平整、美观、无压痕、无刺边，不锈钢板沾贴紧密牢 固。边框端正、两边匀称。 3.制作安装：用3*4CM方木制成固定框架，用厚度1.2CM木工板整 体蒙面，上扣不锈钢板（201不锈钢板厚0.6MM）,木工板与不锈钢板之间用胶沾合，门套边缘不锈钢板要扣入木工板，并用玻璃胶封边。 4.承包人制作安装样品门套2樘，经发包人确认后施工。样品不符 合发包人要求的应整改达发包人要求。 五、工程总量
旭日华城工程8台电梯所有门套的制作安装，数量为244樘。 六、承包方式 1.包工包料。承包人全面承包该项目的材料、辅助材料，制作、安 装、运输、劳务、管理、安全文明施工、技术指导、质量检测、劳动定额和工资管理、施工组织等本工程的所有事项，并对工程负全面责任。 2.进场施工时发包人协调提供水、电源。承包人交纳该项目的水电 费用。 3.工程主要材料的品牌规格等见本合同附件2。 4.所有材料均由承包人负责采购，并保证为市场准入的合格产品。 5.工程施工所需资质及相关费用由承包人负责。 七、工期 工期为30天。开工日期以发包人开工令为准。 八、工程价款 1.计价方式：采用固定单价计价法，每樘单价为人民币伍佰圆。 2.工程价款为壹拾贰万贰仟圆整（￥122000.00）。 3.本合同确定的价格均为含税及相关费用的开票价格。承包人开具 符合发包人行业规范的完税发票，经发包人审核批准后入账。4.因政策、市场价格波动等引起的风险，已在计价中作了浮动，发 包人在结算时不予确认。 九、付款方式 1.本合同签约生效后，承包人购进材料经发包人确认后，支付材料
合同编号：YT-FS-2942-75 渣土运输合同模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
渣土运输合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 甲方施工工程项目产生的建筑垃圾(材料)需要外运处置，特将本工程项目建筑垃圾(渣土)外运(场内转运)承包给乙方。为确保本工程项目顺利进行，运输符合都江堰市相关规定，根据《合同法》及相关法律、法规，明确甲、乙双方职责，在平等自愿、公平公正、诚实守信的基础上，经双方友好协商，达成一致，签订如下合同： 第一条工程项目地址：第二条工期 本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分预计天，从20xx 年月日至 20xx 年月日。 第三条单价、总方量 参照都江堰市政府办【20xx】160号文件关于城
市建筑垃圾处置标准的批复，本工程项目建筑垃圾(材料)运输按车厢计方量。建筑垃圾(材料)小于或等于1公里之内运费单价定为/ m3，每增加1公里运费单价递增元/ m3;本工程项目运输价格按6.3×2.3×1.5以下的车厢单价定为/车，6.6×2.4×1.5的车厢单价定为元/车。合同签署前，由甲、乙双方代表对本工程做估算，本工程建筑垃圾(材料)土方总量约为万m 3。 第四条结算及付款方式 1、每车运输均应填写结算票(一式三份甲、乙双方各存一份，存根一份)，结算票上必须完整填写运输日期、工程项目名称、运输公司名称、运输车辆车牌号、核载方量(单位：m3)、运输距离。并由工程工地负责人、运输车辆司机、负责人签名。结算票必须字迹清晰，如无法识别、涂改、伪造，则票据无效。双方以建筑垃圾(材料)运输结算票(以下简称结算票)作为结算凭证，本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分结束后，实际方量按实际结算票数据进行结算，如结算
XXXXX工程承包合同 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，本着平等互利，诚实信用的原则，依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，特签订本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程范围： 工程地点： 第二条工期： 从年月日开始至年月日结束。工期天。在合同签定后3天内，乙方应组织施工人员进场施工。3天后施工人员还没有入施工场地，则视为违约，并承担违约金。甲方有权终止合同并另行发包。 第三条工程质量和技术要求： 施工要求： 第四条合同价款： 第五条甲方责任： 第六条乙方责任：
1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严 格按照甲方的要求和设计进行施工。 2、做好施工记录、隐蔽工程记录。 3、做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。 4、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责养护，乙方保护期间发生损坏(景 观损坏、苗木死亡)，乙方负责恢复。 5、进入 所发生的安全事故及施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任，并立即报告甲方。 第七条工期顺延： 1、除自然灾害和甲方原因外，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任 每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的百分之一的违约金。 2、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工， 返工费用由乙方承担，工期不予顺延。 第八条工程付款及竣工结算： 1、 2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完 整的结算资料，甲方自签收之日起7天内将结算审核完毕，审定后的结 算书作为双方结算工程款的有效依据。 第九条竣工验收： 乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。甲方代表收到报告后十天内组织验收。 第十条违约责任： 1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。 违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任 分担：甲方违约，工期相应顺延，乙方违约，工期不得顺延。 2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同 均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还
工程项目承包合同 发包人（以下简称甲方）： 法定代表人： 承包人（以下简称乙方）： 代表人： 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济 效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理费用实行责任承包制。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式： 乙方就甲方的中标项目的管理费用，按照相应的比例进行承包管理。公司经理对管理费用的使用负责。 管理费用的基数为甲方中标项目预算的实际成本，按% 的比例进行提取、考核。2013年0.91% ；2014年1.40% 管理费用的内容包括，工程实施过程中乙方所有人员的国定工资、生活费、招待费、项目实施管理车俩的燃油、维修费，项目部运行的办公费、水费、电费、房租、看门及零星用工，安全设施及小型机具的费用。 二、承包的期限： 总期限为2015 年度施工期间。单项工程自甲乙双方签认项目施
工成本书之日起，至工程项目决算结束。 三、承包工程项目概况： 乙方按照甲方市场部预算书中的人工、材料、机械数量的金额和管理费用，保质保量、安全的完成工程项目。 四、承包的指标 1、成本指标：项目最后决算成本不得超出预算成本，主要材料 不得超量，综合成本不得超控。 2、质量指标：合格。 3、安全指标：无重伤、死亡事故、重大交通事故发生、。 4、进度指标：满足总承包合同的要求, 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接；开工前交施工设计图纸及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。 （3）协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报； （4）兑现乙方经济收益（包括薪金）或实施经济赔偿处罚； （5）协助乙方选聘项目管理人员，组建项目经理部，配置其他生产要素； 6）协助乙方于相关部门的工作关系，并帮助解决出现的问题。
施工电梯安全协议书 甲方：中关村建设工程总承包第一分公司项目部 乙方： 为使施工电梯正常运转，确保安全生产，杜绝事故及各类人身伤亡事故，依据建设部、北京市的有关规定及中关村建设公司文件：《建筑机械使用安全技术规程》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场机械设备安全管理规定》（京中建程字[2000]第106号、《机械设备安全操作规程（试行）》（京中建程字[2000]第99号）和工程总承包一公司《大型机械及中小型机械租赁使用管理暂行规定》等，特制订本协议。 甲、乙双方必须在施工电梯安装前签定本协议。 一、甲方对现场施工电梯实行统一管理，乙方全面负责施工电梯的具体管理工作。甲、乙双方均应遵守、执行建设部、北京市及中关村建设有关机械设备安全的规定。 二、进入现场的施工电梯必须具有北京市建委的统一编号，并按照施工组织设计中规定的位置、类型、台数设置。 三、乙方须配备专职的机械管理员负责塔吊等机械设备的日常管理，机械管理员应持北京市建委核发的上岗证。 四、施工电梯司机属特种作业人员，应遵守有关特种作业人员的
规定，持有北京市经委核发的上岗证。人员花名册及证件复印件须报甲方备案。 五、乙方需要租赁施工电梯时，租赁单位必须是具备北京市核发的资质证书并年检合格的单位。乙方须将①租赁合同，②租赁单位的资质证书，③施工电梯的合格证，④市建委编号等资料原件和复印件报到甲方进行审核，甲方审核同意后方可租赁。乙方自有施工电梯须向甲方提供除①、②项外的其余全部资料。 六、施工电梯拆装单位必须是具有北京市核发的有相应拆装资质等级证书的单位，乙方须将拆装单位资质证书和拆装人员名单及乙方与拆装单位的合同原件和复印件报甲方，经甲方审核同意后方可进行拆装工作，施工电梯安装后必须经甲方组织的验收合格后方可使用。 七、施工电梯的安装、顶升须按北京市建委的统一表格验收、记录。乙方应按有关规定对施工电梯进行日常维修、保养、管理，且要有明确记录，并将情况报到甲方。 八、施工电梯司机上岗证复印件、施工电梯负责人、操作规程、安全标志须挂于施工电梯明显位置，统一安装中关村建设标识。其他任何标识不准挂于施工电梯上。施工电梯的油漆颜色及漆膜新旧程度必须无条件达到甲方要求。 九、施工电梯在重新安装以前（转移施工现场）必须认真检修和调试限速器。若使用期满1年，应重新检修、调试。施工电梯安装完毕后必须经有关人员检查验收合格方可投入使用。 十、施工电梯每班首次运行时，必须空载运行，梯笼升离地面1