装修工程劳务承包合同
使用劳务单位(或个人): 锦州缔一建筑安装有限责任公司(简称甲方)
提供劳务单位(或个人): 王力(简称乙方)
甲方将所承接综合楼、生活楼、35kV配电间、无功补偿装置室、车库及仓库、生活消防泵房程中的装修工程中的瓦工工作内容交乙方承包施工,为明确双方的建筑装饰﹑装修工程中的权利﹑义务和违约责任,,依照<<中华全国劳动法>>﹑<<中华全国经济合同法>>和<<建筑安装工程承包合同条例>>的有关规定,结合本工程具体情况, 经双方协商同意签订本合同.
一﹑工程名称: 华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站装饰装修工程
二﹑承包内容:1、综合楼：地砖：955m2；卫生间地砖：48.36m2；墙砖：300m2；
踢脚线：291.28m
2、生活楼：地砖：730.65m2；卫生间地砖：54.24m2；墙砖：467m2；
踢脚线：530.52m
3、35kV配电间：地砖：237.8m2；踢脚线：97.42m
4、无功补偿装置室：地砖：144.48m2；踢脚线：50.8m
5、车库及仓库：地砖：202m2；踢脚线：166.76m
6、、生活消防泵房：地砖：55.1m2；墙砖：156m2
7、室外理石：○1挡墙：47 m2；
○2台阶理石：58.024m2；
○3门牌理石：65；
○4旗台理石：11 m2
8、室内理石：○1踏步：61.56m2
○2平台：15.74m2
○3脚线：6.645m2
○4挡水：8.9米
9、厕所墩台：5个；管井柱：20个；窗台板：69个
总工程量：1、地砖：2325.7m2；
2、卫生间地砖：102.6m2；
3、墙砖：923m2
4、踢脚线：1136.78m
5、室外理石：47 m2+ 58.024m2+ 11 m2 =116.024m2
6、门牌理石（钢挂）：65m2
7、室内理石：61.56m2+15.74m2=77.3m2
8、窗台板：69个；厕所墩台：5个；管井柱：20个三﹑承包方式: 单包工
四﹑承包工期:自2013 年9月15日至2013年10月25日完工.
五﹑劳务费单价: 1、地砖：35元/m2；
2、墙砖：45元/m2；
3、室内理石：80元/m2；
4、门牌理石：150元/m2
5、室外理石：120元/m2
6、卫生间地砖：45元/m2
7、踢脚线：5元/米
8、窗台板：50元/个；厕所墩台：200元/个；管井柱：100元/个六﹑劳务费总价(暂定):1、地砖：2325.7m2×35元/m2=81399.5元；
2、卫生间地砖：102.6m2×45元/m2=4617.00元；
3、墙砖：923m2×45元/m2=41535元
4、踢脚线：1136.78m ×5元/米=5683.9元
5、室外理石：116.024m2×120元/m2= 13948.8元
6、门牌理石（钢挂）：65m2×150元/m2= 9750.00元
7、室内理石：77.3m2×80元/m2=6184.00元
8、窗台板：69个×50元/个=3450元；
厕所墩台：5个×200元/个=1000.00元；
管井柱：20个×100元/个=2000元
总计：1+2+3+4+5+6+7+8=169568.2元
七,工程结算:以乙方实际完成的收方量(或展开面积)为结算依据,单价不作任何调整,合同未含事宜,另行商议.
八,工程竣工验收后,结算乙方工程时扣5000元的保质金一年,余款全部付清。
九﹑甲方义务
1﹑提供工程施工图和乙方所需的技术资料并向乙方进行技术交底﹑进行质量﹑安全﹑消防和社会治安方面的教育以及材料节约等事项.
2﹑应为乙方提供用电﹑用水等条件.
3﹑负责本工程的原材料组织﹑供应到施工现场,不能因缺材料造成乙方停工待
料.
十﹑乙方义务
1﹑乙方对派出的操作人员必须认真审查,保证施工人员的形象﹑素质和技术水平.
2乙方必须保证人员的相对稳定,不能随意变更技术和骨干人员,保证按期﹑按质﹑按量完成甲方委托的生产任务,服从甲方统筹安排.
3﹑乙方人员必须按操作规程﹑验收规范﹑施工图纸及有关说明施工.
十一﹑违约责任
1﹑乙方未按合同时间造成工期延误或无故撤走工人对工期造成影响时,甲方除有权拒付未领的劳务费外并对甲方损失进行赔偿.
2﹑乙方施工人员擅自变更设计及甲方要求,又造成材料浪费应由乙方负责修复还原.
3﹑凡因乙方人员违反操作规程,造成人身伤亡事故,由乙方自行承担.
4﹑本着材料节约的原则,不得浪费材料，若被甲方发现故意滥用材料者,将处予材料价值三倍以上的罚款.注意成品保护,若有破坏成品﹑半成品行为的,将处予同等价值五倍以上的罚款,蓄意破坏者将追究刑事责任.
5﹑乙方人员不符合施工技术质量要求,甲方有权要求乙方撤换人员,若由乙方不合格人员造成的质量问题和工料损失由乙方赔偿.
十二﹑双方确认
1﹑施工用外墙脚架的搭﹑拆以及脚手架防护由甲方承担.
2﹑施工主电源﹑配电箱由甲方配备设置.
3﹑操作工人的自身防护(安全带﹑安全帽)由乙方自行承担.
4﹑施工用工具﹑机具设备﹑二次电源线由乙方负责.乙方负责材料从仓库转运到施工现场。
十三﹑合同的履行本合同在履行过程中若有未尽事宜,可由双方共同协商,协商不成时按照法律程序进行解决.
十四﹑本合同一式两份﹑甲﹑乙双方各执一份.
十五﹑本合同双方签字(或盖章)之日起有效,至工程竣工结算完毕后失效.
十六﹑合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款,补充条款与正文有同等效应. 补充条款:
十七、乙方承包单价包括向甲方交工验收的卫生清扫。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
地址: 地址:
电话: 电话:
日期: 日期:
装饰工程施工合同 甲方：乙方：海南名匠装饰设计工程有限公司 住所：地址：海口市金龙路67号 身份证号码：营业执照号：460000000198751 电话：委托代理人：电话： 委托代理人：本工程设计人：电话： 身份证号码：工程部负责人：电话： 电话：质量监督电话： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容及做法（详见附件：工程施工图、报价单项目） 1.3双方商定本工程施工个工作日，乙方按时按质按量地完成报价单中全部施工和安装项目。即自 年月日起（开工日期自乙方进料后的第二天起计）。工期计算以工作日计，每工作日工时为 小时，节假日顺延。 1.4 以上工程期限不含报建、业主自购家具安装、洁具安装、铺设木地板及配饰采购安装的时间花费，业主自行订做工程亦不计入本公司的保证工期内。 1.5 工程总预算（金额）：详见合同附件二《工程报价单》。 第二条工程监理 乙方派出工程监理人员一名，现场负责本工程具体各项项目的落实，并将监理人员的姓名、联系方式及监理人员的职责通知甲方。 本工程监理：联系电话： 第三条施工图纸 甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式两份，甲乙双方各执一份（详见附件一：工程设计施工图纸）。施工图纸经甲方签字乙方才能施工。 第四条甲方义务 4.1 开工前三天，甲方为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。 4.2 确保施工期间的水、电正常供应，并支付相应的水电费用。 4.3 负责协调工程队与物业公司及邻里之间的关系。 4.4 负责物业管理处报批的一切费用. 4.5 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收和工程竣工验收。 第五条乙方义务 5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 5.2不破坏房屋承重结构，不得增加楼地面负荷，不得使用易燃和危害人体健康的材料；
YF-ED-J6758 可按资料类型定义编号 装饰装修合同一实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
装饰装修合同一实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 委托方(甲方)：承接方(乙方)： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定 委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协 议，以共同恪守。 一、工程地点：____区____街____单元 ____室 二、形式结构：____层式____室____厅 ____厨____卫 三、工程项目： 1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设 80*80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，
一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。 2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。 四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。 五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。 六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。
简易装修合同范本 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程地址：___________________________________ 2、居室规格：___________________________________ 总计：施工面积____________平方米。
3、施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4、工程开工日期：__________年____月____日 5、工程竣工日期：__________年____月____日 工程总天数：________天 第二条工程价款 工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。 第三条质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。 2、工程验收标准，双方同意参照__________省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 第四条付款方式 1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费
的50%;当工期进度过半（__________年____月____日），甲方即第二 次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费） 甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡， 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。 3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。 4、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。 第五条违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
房屋装修合同协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方在认真阅读本协议书后，本着公平自愿的原则，同意签定本协议，以便共同遵守： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程性质： 四、工程范围：各单项工程详见工程项目一览表(即概算书)。 五、工程造价：￥元(大写人民币元整)。 六、工程价款结算：签定协议时付定金 500 元;木工开工前需预付工程款的60%即元，木工完工后再付30%即元，聚脂漆验收后付7%即元，全部竣工验收除留保修金元后结清协议约定所有尾款;保修期满后付清保修金。保修期为1年(自竣工验收之日算起)。跑水及使用不当不在保修范围内。施工或结帐发生纠纷，协商不成时，到劳动、工商仲裁部门仲裁(或到法院裁决)解决，工期顺延。 七、施工与设计变更：根据工程项目一览表及施工图纸进行施工。
如遇设计变更，另做调整，超出原来设计范围的发生费用由甲方承担，变更图由甲乙双方商定。实际发生费用超过概算书定额部分由甲方承担。如已经施工，甲方仍要求变更的，不要找任何借口，必须补偿给乙方已经施工的损失，如拒付，乙方有权停止施工。 八、竣工验收：竣工后即进行验收，验收标准按照甲乙双方商定的协议附件——《工程验收约定》进行验收(在建筑质量达标合格的情况下按此验收);如当时未提出异议，或乙方交钥匙、或甲方入住(不论什么原因)即视为验收合格，并在三日内无条件结清全部款项。如当时确因不可抗力因素而不能验收(但不能无故或借故拖延)，另定日期，若验收合格，甲方应承认原竣工日期，并承担由此造成的乙方的看管费用(50元～100元/天)。对于验收不合格的，乙方应在工程约定的时间内修复完毕，若屡次修复达不到《工程验收约定》的质量要求(在甲方不拖欠各种分期应付款的情况下)，选择下面其中一种方式来解决：1、乙方应赔偿需修复项目造价50‰的赔偿金。2、但最后实验证明属异常或建筑问题的，不论工期，修复好为止，费用由甲乙双方各承担一半。 九、工程期限：自年月日起至年月日止;工期：天。最后交工日期不得超过工程期限的10天(因故顺延工期的，最后交工日期也顺延)，如超，则按照第十条约定支付违约金。 十、经济责任： 1.因乙方工程质量原因而延误超过最后交工日期的，每延期1周期(10天为一周期)，乙方向甲方支付已付款2‰的违约金，但不支付
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 开发商捆绑装修合同 篇一：捆绑销售协议 合作协议书 NO：合号 1 / 4 甲乙双方就甲方为乙方位于（以下简称“乙方项目”）的项目提供捆绑销售模式输出及销售策划和销售指导、乙方向甲方购买捆绑物即五粮液锦上添花酒事宜，本着互利共赢、公平公正、诚实信用的原则，经友好协商达成如下框架协议： 第一条策划与代理商品房销售 1.1 甲、乙双方成为友好合作伙伴，乙方委托甲方进行销售策划和销售 物业（具体详见附件1：甲乙双方书面确认的销售面积及销控表）。 1.2 协议期限内，除了配送甲方的酒产品之外，乙方项目不得使用其它 产品或其它品牌的酒产品作为促销产品。同时，为了维护甲方的公司利益及甲 方酒产品的市场声誉，乙方向购房客户赠送锦上添花酒的同时，必须与每位购 房客户签订声明：若购房客户自行转售购房赠送所得的锦上添花酒，转售价格 不得低于该款酒品全国统一零售价的50%。 1.3 乙方(来自: 在点网)进行销售推广的广告及举办活动所产生的费用，均 由乙方自行 支付。 第二条酒品销售 2.1 为助推乙方项目销售，乙方按项目实际销售收入不低于100%等额或首付款 部分赠送购房者泸州老窖大兴合酒产品（酒产品价格按全国统一零售价计算），所赠送酒品由乙方向甲方购买，购买价按全国统一销售价20%结算。乙方每销
售一套房产、商铺或车位后，按实际销售成交收入不低于100%等额或首付款部 分赠送购房者五粮液锦上添花酒产品，酒产品配送比例和乙方结算价具体约定 如下： 2.2 全部销售完毕如1亿计算，赠酒1亿实际支出结算价位为201X万 元，占全额销售的20%，如只计算首付款按30%比例计算实际支出约为600万，占销售额的6%。 2 / 4 2.3 甲方的“泸州老窖大兴合”酒产品作为乙方项目销售中心展示及捆绑销售用酒。双方结算价格按全国统一销售价20%结算。酒产品配送比例按本协议第2.1条 所述执行。 具体支付方式如下：在签订本协议的3个工作日内，乙方向甲方支乙方购酒款后，在七个工作日内甲方向乙方交付全国统一销售价为100万元的泸州老窖大 兴合酒产品。 2.4结算方式;先款后货。(款到三个工作日甲方派指导人员进入）。每批次进 货均按先款后货原则，在款到账户七个工作日发货到客户指定的地区。第三条保密条款 双方不得擅自将所知悉的对方的商业秘密对外披露；由此行为而引起的一切法律、经济责任全部由违约方承担。守约方并可追究违约方的责任并要求违约方 赔偿损失。 第四条争议解决在协议有效期内若出现纠纷，甲乙双方应友好协商解决，若 协商不成，双方同意由深圳市南山区人民法院为唯一管辖法院进行管辖。 第五条协议生效 3 / 4 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力，经甲、乙双方 签字盖章后生效。 第六条协议附件 协议附件是本协议不可分割之组成部分，与协议正文具有同等法律效力，本协 议附件如下： 附件1：甲乙双方书面确认的销售面积及销控表
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 精装修合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：武汉春7工房地产开发有限公司（以下简称甲方） 乙方:（以下简称乙方） 根据中华人民共和国《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律、法规并结合《招标文件》的相关内容和实际情况，甲方同意将也济商城精装修改造工程,承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，确保工程按期优质地完成，经双方共同协商达成一致签订本合同。 —、工程概况 1、工程名称：暨济商城精装修改造工程 2、工程地址：武汉市石乔口区沿黄河大道187-189号 3、工程结构：框架剪力墙结构 4、建筑面积：162267.74平■方米 5、工程质量：确保一次性验收合格率100%,质量达到优良。 6、建设单位：武汉春江房地产开发有限公司 二、工程承包方式 采取包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包文明施工、包安全、包治安保卫、包成品保护的方式承包。 三、工程承包范围 承包范围：按施工图纸所示的暨济商城精装修改造工程内的所有项目 四、乙方承包指标 1、施工工期：210天 2、工程质量：确保一次性验收合格率100 %，质量达到优良。 3、安全生产：
3.1、严格执行地方政府行业管理的有关规定和甲方各项规章制度； 3.2、杜绝伤亡事故； 3.3、无重大机械设备事故和重大火灾事故； 3.4、施工过程中因乙方过失发生的任何安全事故，由乙方承担所有的责任和损失； 4、文明施工：符合武汉市标化工地的要求； 5、技术资料：做到及时、准确、齐全立卷，并负责工程竣工档案资料按政府行业规定整理档案资料交甲方统一归档。 6适用的规范： A.建筑电气工程施工质量验收规范； B.建筑地面工程施工及验收规范； C.建筑给水排水及采暖工程质量验收规范； D.建筑工程项目管理规范； E.建设工程文件归档整理规定； F.其他所有适用丁本工程的现行标准规范、规程、规定。 五、合同工期 1、施工工期：开工日期年—月—日；总施工工期为210个日历夫（包括公休日及公众假期、恶劣天气）内或按合同文件条款而延长的工期内完成工程。 2、乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任，应向甲方支付违 约金；如有增加工程或发包方原因导致的阻延，由发包方实际受阻情况书面通知 延期。若所有延期通知加上上列完工日期后，依然不能按期完成，按每延误一天, 按合同金额的万分之五进行赔偿；甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 3、乙方必须按甲方批复的“施工组织设计”组织生产，参加甲方组织的生产例会， 并按甲方的进度计划要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方要求提出改正措施，经甲方确认后执行。
和谐美居装饰装修合同 合同编号： 甲方（发包方）： 乙方（承包方）：武汉和谐美居装饰工程有限公司 第一条工程概况 1．1 工程地点：，住房结构：，施工面积平方米。 1．2 工程造价：总价款：元，大写（整）（详见附表：装修工程报价单）。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 1．3 本着双方诚信、公开原则，同时为避免欺骗、隐瞒性行为发生，乙方郑重承诺,乙方提供的标的物的价格为同期同质最低价格,否则乙方自愿补偿双方合作总额价格差异的两倍及甲方因此产生的全部损失。 1．4 工程期限天；开工日期年月日，竣工日期年月日。1．5 工程内容及做法（见附件：装饰装修工程施工项目确认表、装饰装修工程内容和做法一览表）。 第二条施工单位资格 2．1 乙方应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。 2．2 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿损失。 第三条工程监理 若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第四条施工图纸 4．1双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：
（1）甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为年月日，图纸一 式份，甲方、乙方、施工队各执份。 （2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式份交甲方，设计费由甲方支付（此费用包含在工程价款内）。 4．2 双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合相应国家标准。 4．3 双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。4．4 施工图纸经双方盖章有效。 第五条保密 5．1 甲、乙双方同意对履行协议中的一切相关资料仅限于甲、乙双方为履行本协议所使用，双方及其雇员应对其所知悉的双方商业秘密承担保密义务，并承诺无论本协议因任何原因而解除，本保密义务继续有效。 第六条甲方权利义务 6．1 开工前天，为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的物品应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”。 6．2 提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项。 6．3 负责协调施工队与邻里之间的关系。 6．4 禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续。 6．5 参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。6．6 工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用及施工期间水电费，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物业管理所需的相关材料。6．7 未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，甲方不得变动建筑主体和承重结构。 6．8 房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点堆放。 第七条乙方权利义务
房屋装修合同范本
房屋装修合同(范本) 发包方(简称甲方)：_______________________________ 承包方(简称乙方)：_______________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下合同条款，供双方共同遵守。 —、工程概况： 1. 装饰施工地点：___________________________________ 2. 住房结构：_______ 房型_________ 房______ 厅______ 套，施工面积_________ 平方米。 3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式：__________ (包工包料、清包工、部分承包)。 5. 工期：自_____ 年____ 月___日开工，至_______ 年____ 月____ 日竣工，工期共_____ 。 二、工程价款及结算的约定： 1. 工程总价款：Y _______ ，大写(人民币)：____________________ ，详见本合同装修工程报价单。 2. 工程款付款方式按下列方式支付： (1) 第一期：对预算设计认可签订合同之日支付工程总造价的旦，即Y—元作为订金; (2) 第二期：合同签订后开工前支付工程总造价的亠，即Y ___________ 元； (3) 第三期：施工过程中工期进度过半时支付工程总造价的吕，即Y _________ 元； (4) 第四期：竣工验收合格后—日内支付工程总造价的剩余亠，即Y ____________ 元。 三、双方责任： 1. 甲方责任： (1)甲方应在开工前一天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项
半包装修合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守： 一、工程概况 1、甲方装饰住房系合法居住。 2、装饰施工地点： 3、施工范围： 4、装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，
厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）。 5、承包方式为乙方包工包部分材料。 6、总价款：人民币（大写）（￥元） 其中： 材料费：人民币元整。 人工费：人民币元整。 管理费：无。设计费：无。 垃圾清运费：无。税金：无。 材料搬运费：无。 其他费用：无。 以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。 如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。 7、工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。 二、关于双方职责的约定 1、甲方责任： （1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
销 售 代 理 合 同 日期：年月日
目录 总则 第一章定义 (1) 第二章全案顾问楼盘 (2) 第三章合作原则 (2) 第四章全案顾问服务事项、期限 (2) 第五章费用及结算方式 (2) 第六章甲方权利与义务 (3) 第七章商业秘密及不可抗力 (6) 第八章违约责任 (6) 第九章合同生效、终止及其它 (6) 第十章附件 (7)
总则 甲方： 电话：传真： 通讯地址： 邮编： 乙方： 电话：传真： 通讯地址： 邮编： 为了有效推广“”（暂名）项目，根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着“平等、公平、诚信”的原则，甲方将所开发的“”（暂名）项目，委托乙方进行营销策划及销售代理，双方签订本“销售代理合同书”并订立条款如下。 第一章定义 1.1本项目全案（包括策划代理和销售代理两部分）代理，是指 依照同房地产开发商订立的策划、销售合同书，对代理的项目从前期调研、项目定位、产品策划、行销策划的整合营销策划，并对外销售房地产投资开发商委托销售的商品房，按合同约定收取策划费及销售代理费的行为。 1.2房地产投资开发商，是指依法登记成立的具有相应房地产开 发资质，从事房地产开发和经营的法人企业。本合同中指甲方，顾问商，是指经工商行政管理部门依法核准登记的从事房地产顾问，为委托人提供房地产营销策划、咨询服务、代理销售的经济组织, 本合同指乙方。 1.3销售底价：由甲乙双方协商的一个可对外销售的最低单价， 可以是一个平均价或者不同楼层(商业位置)的详细的一个价格。 1.4溢价，是指实际销售单价高于合同约定的销售底价的差价部 分。
精装修工程施工合同 第一部分协议书 甲方（全称） 乙方（全称）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况、承包围及承包方式 1.工程概况 1.1工程名称：精装修工程 1.2工程地点： 2.承包围： 2.1按提供的户型图、装修施工图、工程变更签证单、效果图及工程量清单的全部施工容所包含的装修工程容及水电安装工程容。 3.承包方式 按承包围和合同价款包工期、包质量、包安全，总价包干。 二、合同价款 合同包干价款为￥元，人民币（大写）元(含设计、甲供材料款、施工、现场协调费、配合费、试验费、保洁、验收、税金全部费用及一切不可预见费。详见所附工程量清单报价书） 1.合同价款是按招标清单、承包围、招标文件、招标答疑纪要、合同条款、现场条 件等由乙方充分考虑了各项费用后编制的。清章报价书作为本合同附件，是支付工程款及结算的结据。 2.甲供材料价款： 2.1.甲方不提供甲供材发票。 2.2.甲供材料的材料款由甲方直接从乙方的工程款中代扣代付给供货单位。 2.3.甲供材的税费由乙方依法依时缴纳。 2.4.乙方提供给甲方的发票必须包括甲供材的价款及其税费（含附加）在。
3.合同签订后发生的变更、签证： 3.1.本合同为总价包干合同，原则上价款不予调整，确因甲方原因造成工程变更影 响造价的，如果清单中有相同或者相似的单价，套用清单单价；如果清单中没 有相同或相似的单价，土建装修工程采用《省2012年装饰装修工程消耗量定 额》、《省2012年建筑工程消耗量定额》，安装工程按《省2012年安装消耗量 定额》；其他工程执行相应《省2012年消耗量定额》。 3.2.材料价格原合同清单有的执行原清单中价格，原合同清单中没有的按双方协商 的市场合理价或者相应施工期间当地造价信息价格。人工费参见当地政府最新 文件规定清包工价格。措施费清单包干，不再计取。 4.按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款, 由乙方支付。 5.报价单中各项目工程容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成容、 垃圾清运及搭设必要的装修脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 6.配合费用的计取：乙方收取甲方指定分包工程、甲供材料设备、乙供甲方实时限 价材料的配合管理费、垂直运输费、采保费、施工水电费及施工期相应施工标段的整个场地的文明施工等（包含了向乙方支付的一切卸车、保安、管理、利润等全部费用），由乙方自行考虑综合报价，并且该价款已包含在后附的工程量清单相关报价及合同总价，工程结算时配合管理费、垂直运输费、采保费、施工水电费等均不予调整。 三、合同工期 1.总工期：日历天；合同签订之日起---- 年月日。 2.因甲方原因，影响工期，工期则顺延。 3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期不顺延，每逾期一天须偿付 甲方工程总价款2‰的违约金。 四、质量标准 1.工程质量必须达到国家质量评定标准的合格标准。 2.本工程由甲方委托为本工程的监理单位。 3.工程质量应符合规、标准和设计要求，质量不合格者必须严格按监理工程师的要 求进行返工，返修费用由乙方负担，工期不予延长。如乙方未能及时处理工程质 量事故或问题，监理工程师或甲方有权自行或委托他人处理，发生的一切费用加 15％管理费可从甲方给乙方的任何款项中扣回。因乙方装修工程质量问题导致甲 方延期交付使用的，乙方须向甲方赔偿因此给甲方造成的所有损失。 4.乙方应根据甲方及监理工程师的指令，向甲方提供应由乙方供应的装饰材料的样
YF-ED-J8136 可按资料类型定义编号 房屋装饰装修合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
房屋装饰装修合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 发包方：_______________ 承包方：_______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑 安装工程承包合同条例》、以及其他有关法律 法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结 合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共 同遵守。 一、概况 1.承包方为经工商行政管理机关核准登记 并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法 人。
2.装饰施工地点 3.住房结构：__________房型________房______厅______套，施工面积______平方米。 4.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 5.承包方式：__________（包工包料、清包工、部分承包）。 6.总价款：￥________元，大写（人民币）：__________其中： 材料费：____________，人工费： ____________ 管理费：____________，设计费： ____________ 垃圾清运费：____________，税金 （3.41%）：________
房屋装修合同 发包方（简称甲方）：____________________________ 承包方（简称乙方）：____________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1.装饰施工地点： ________________ 2.装饰施工内容： ________________ 3.承包方式：包工包料。 4.工期：自： ___ 年______ 月 ____ 日开工，至 _______ 年—月—日竣工，工期一天。 逾期竣工的按照租金均价__________ 元人民币每天赔偿。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：Y 万元，大写（人民币）：万元详见本合同装修附件。 2.工程款付款方式按下列方式支付： （1，签订合同之日，支付工程合计元 （3）第三次竣工后30天内工程无质量问题，剩于10%甲方支付乙方合计_______ 元 （4）工程质量保修期1年。保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应与装修过程的约定 1、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异，由此造成工程损失的，责任由乙方承担。 2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后, 方能进行该项目的施工. 由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。 3、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。 四、纠纷处理方式 双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 五、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
编号：_____________房屋装修合同样本 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况 1、工程地址：_______________。 2、居室规格：计______平方米。 3、委托方式：包工包料。 4、工程开工日期：________年___月___日。 5、工程竣工日期：________年___月___日。工程总天数：______天。 第二条：工程价款工程价款：_________元整(小写：_________元整)。 第三条：质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见《家庭装潢工程材料决算清单》。 2、工程验收标准，双方同意参照________________________________规定。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条：材料供应 1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲
遇到房屋土地纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访 问>>http://biz.doczj.com/doc/974234759.html, 个人二手房买卖合同的注意事项有哪些 伴随着房价的不断攀升，二手房日趋成为购房者们青睐的对象。当购房者与售房子建立房屋买卖这一法律关系时，为明确双方权责，往往需要签订二手房买卖合同。那么，二手房买卖合同该怎么写呢？有什么注意事项呢？赢了网小编为您解答。 在二手房买卖过程中，建议遵守下列规定：
1、检查签约主体的真实性 进行二手房交易前必须确认房主真实身份买卖双方在签订合同前首先需检查签约主体的真实性，主要是核实房主的身份。因此对于业主证件的真实性和其与业主身份的一致性是签订买卖合同的前提条件，尤其在买卖双方自己进行交易而没有第三方作为居间担保的情况下，该项问题更需引起购房者的注意。 2、明确双方违约责任 签订二手房买卖合同时必须明确双方违约责任二手房买卖合同中违约金的比例都有明确条款注明，但对于赔付时间却没有具体款项，这会导致违约方据此拖延支付时间，使条款的实际约束力和执行力下降，因此合同中应加入“买方在实际支付应付款之日起(卖方在实际交房之日起)__日内向卖方(买方)支付违约金”的条款，以确保合同条款的最终落实。 3、标明付款、过户时间 必须标明付款、过户时间很多二手房买卖的交易都不是一次性付款的，是分期支付，因此，卖方需要明确买方的付款时间，而同时尾款的支付时间有赖于房产过户的日期，因此买方有权利知道房产的过户时间。如果逾期则依照实际情况由违约方执行房屋买卖合同中的违约
责任。 4、注明二手房相关费用的交接时间 必须注明二手房相关费用的交接时间这是买方所应关注的房屋本身的附属问题，属于“房屋交付”中的重要条款，一定要注明水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接年月日。因为交接时间的明确是清晰划分责任的关键，同时如果是公房交易，对于物业、供暖等费用的缴纳时间和标准，原房主的单位是否有些既定要求和更改，卖方需要做出的配合和买方需要签署的协议等，都应在合同中明确写明。 5、中介公司签订合同时的注意事项 (1)与中介公司签订合同时，必须有代理费明细单随着中介市场的不断完善，消费者逐渐认识到信誉好的经纪公司能切实保障买卖双方的权利。通过经纪公司交易的二手房比例在逐年增加，因此，经纪公司的代理费越来越受消费者的关心。买卖双方在签订合同时，一定要要求经纪公司明确写明代理费的用途。 (2)通过中介公司购房必须要求与房主见面经纪公司推出“收购”业务，因此出现“一房多卖”的违规操作，即经纪公司在收完一个客户定金后，还会带其他客户看房，最后谁出价高便卖给谁，不惜与第一
室内精装修工程合同范例(完整 Contract example of interior fine decoration project (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 室内精装修工程合同范例(完整版) 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求 还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在 特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。 取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小 业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规 范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房 发展的必然结果。
它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑 室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工过程节点的验收证明，并在交付使用后有 2 年的质保期。 室内精装修工程合同范 本发包人： (以下简称甲 方) 承包人： (以下简称 乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条工程概况 工程名称：住宅套内及公共区域装修工程。 一、工程地点： 二、工程内容： 乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对住宅室内、首层 电梯大堂及电梯间、标准层电梯间装修工程。 其它工程内容： 第二条承包范围及承包方式 一、承包范围：室内、首层电梯大堂及电梯间、标准层电梯间精装修工程的施工。具体内容包括各区域地面、天棚、墙面的装修，入户门、室内护窗栏
个人房屋装修合同协议书 个人房屋装修前，首先要签订装修协议，具体包括哪些内容呢，一起来看看小编为大家整理的：个人房屋装修合同协议书，欢迎阅读，仅供参考。 个人房屋装修合同协议书（一） 发包方（简称甲方）：_________________________ 承包方（简称乙方）：_________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1. 装饰施工地点： 2. 住房结构：房型房厅套，施工面积
平方米。 3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5. 工期：自________年________ 月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：________________详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： （1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除 （2）第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%
合计_________元 （3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40% 合计_________元 （4）第四次竣工验收当天支付工程总造价10% 合计_________元 （5）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2019服装销售合同范本【三篇】 甲方（买方）：乙方（卖方）： 根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款： 第一条乙方所提供的产品 第二条费用清单服装销售合同。 甲方支付剩余款项。 第三条交货期：自收到甲方预付款之日起日内到达甲方指定地点。 第四条交货地点、费用承担及所有权转移：乙方通过物流发运到甲方指定地点，运 费由乙方承担；货物所有权自甲方签收之日起转移，运输途中产品的损毁由乙方自行承担。 第五条乙方应做好适合物流运输的产品包装，并随货附《货物清单》（加盖合同章），详细注明产品规格及数量，甲方根据货物清单内容验收货物。 第六条甲方自收到货物起7日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异议，乙方 必须在3日内答复并提出解决方案，否则甲方有权退货并要求乙方承担所有的费用。 第七条质量保证： 1、乙方承诺甲方所购买的产品质量和乙方提供的样品一致，口感有微小差异属于正常。服装销售合同。 2、乙方提供的所有产品必须符合国家有关部门的质量要求，如出现质量问题假一赔十，给甲方造成危害和损失的承担赔偿责任。 第八条违约责任： 在合同履行期间，乙方延期交货（除双方协商同意免除外），每延期1日按合同总 金额的2%承担违约责任。服装销售合同。 第九条争端的解决： 合同履行过程中出现的一切争端，双方应友好协商解决，协商不成的，任意一方可 向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 第十条合同生效及其他：
1、本合同未尽事宜，经双方协商后作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 3、本合同自双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户之日起生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：签订日期：签订日期：【篇二】 乙方：_______ 根据平等自愿，互惠互利的原则，双方协商经销协议如下： 一、甲方授权乙方在经销莱珂服饰。 二、甲方以商品全国统一零售价的4、5折作为乙方结算价，并开具增值税发票。运费由乙方负担，甲方代办运输手续。本市内运输由甲方承担。 三、乙方自行看样定货，发货后不作退换货处理。如有质量问题，货到三天内通知甲方，并发回给甲方鉴定，过期不再处理。 四、乙方在该地区经销期间，应维护甲方的品牌形象，不得损害甲方的利益，做好优质服务、售后服务工作。 五、甲方授权期限为半年，经甲方对乙方销售业绩考核，再协商制定续签手续，或转为连锁经营点。 六、如有下列情况，甲方不需经乙方同意，可以终止本协议，并且由乙方自负一切责任： 1、有违反本协议之事的行为。 2、不能及时给付货款。 3、提供畅销产品，供同业仿造。 4、对外促销等广告，未经甲方事先同意而实施。 5、乙方违反以上条例，经口头劝告无效，再发书面通知限期改正，如还不思改过，经甲方信函通知乙方终止本协议。 七、协议期满，自动终止双方义务。 八、协议期间，如有异议，双方协商解决。如双方协商不成可在签约地点处所管辖法院提出诉讼。