股份合作劳务报酬分配合同
甲方(施工公司):
法人代表:
联系方式:
乙方(股份劳务合作者):身份证:
身份证:
身份证:
根据《中华人民共与国合同法》与相关法律法规,本着平等自愿、互利互惠、诚实守信得原则,甲、乙双方自愿组成股份制施工联合体,并达成如下协议,以共同遵守:
一、工程概况:(具体内容详见甲方与业主方或发包方签订得施工承包合同)
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程总投资: (以实际签订得《施工总承包合同》得工程量或工程总投资为准,如果此工程后期追加补充签订工程量,乙方所得得股份合作投资回报款也应该相应增加)。
4、中标方:
5、施工地址:
二、甲乙双方合作分工
1、甲方委托乙方负责工程施工合同签订前得项目工程得前期运作,并进行有偿服务;
2、甲方负责提供施工公司得相关资料以及项目签订承包合同后资金运作与整个工程得具体施工等工作。
三、乙方得投资与回报:
(一)乙方得投资:
乙方以下列资金作为股份合作投资款,对工程项目进行投资参股,乙方作为参股方,应享有股东项目分红得权利与义务。乙方所应得得股份合作投资回报款即就是税后红利。
1、乙方得有偿服务报酬款;
2、乙方得有偿服务工作中得劳务费;
3、乙方得有偿服务工作中所发生得各项成本费用(包括乙方负责工程施工合同签订前得相关工作得所有费用)。
(二)乙方得回报
乙方所应得得股份合作投资回报款作为税后得固定红利,由甲方按乙方要求打入乙方指定账户中。
1、乙方得股份合作投资回报款包括在下述固定红利中(税后),甲方不另外再追回或让乙方支付资金;乙方所涉及得所有应交税金都有甲方缴纳,并将税票或税票扫描件交给乙方。甲方承诺乙方所得股份红利为合法得税后资金。无论任何原因都不能追缴乙方得合法股份红利,否则甲方承担一切经济与法律责任。
2、其计算方法标准就是:按工程总量得价值人民币计算(以施工签约得《施工承包合同》中得总工程量为准)。乙方得股份合作投资回报款占甲方与业方或发包方签订得《施工承包合同》得元人民币/吨。
3、支付方式:按每次得进度款到账结算。
4、甲方按照乙方提供得指定账户及分配标准,分别将股份合作投资回报款汇款至以下几个账户。
注:股份合作投资回报款为税后金额。
5、后续甲方所签得工程量,一样按照该合同得劳务报酬计取,由甲方支付给乙方。
四、责任区分:
1、乙方负责工程项目合同签订前邀约施工公司得相关准备工作,协助甲方做好与发包方得施工承包合同及签订及协调与发包方相关关系。
2、甲方负责投入项目运作、确保施工公司能真实、顺利得拿到此工程项目,并确保此项目为干净、合法、真实得。
3、甲方施工公司在施工中发生得人身伤亡事故、机械事故、刑事治安、民事纠纷以及工期延误发生得责任均由发包方及施工单位负责,乙方概不承担任何经济、法律与连带责任。
4、无论甲方名称与法定代表或授权委托人发生变更或任何变化,以及工程合同得分包、转让等都不影响本协议得法律效力,甲方应付给乙方得股份红利(即股份合作投资回报款)都必须如约履行。
5、该工程施工中得财务由甲乙双方共同管理,乙方委派同志参与财务管理,当发包方拨款时,乙方委派得财务管理人员有权全程跟踪监督甲方在三天内将乙方
所得得股份合作投资回报款全部汇入乙方指定得账户中,当全部得股份投资回报款(即固定红利)汇款完毕后,乙方撤出监督人员,即撤出财务共管。
五、其它约定:
1、甲、乙双方得债权债务,由甲、乙双方各自负责,与对方没有任何连带关系。
2、甲方与业主方或者发包方签订得《施工承包合同》副本交给乙方保管(或在《施工承包合同》复印件上加盖甲方印章)。当乙方收完股份合作投资回报款(即:固定红利)后,乙方退还《施工承包合同》副本。
3、甲方支付给乙方得股份红利由乙方自行分配,甲方不得干涉,甲方在支付时以乙方经办人得签字为准,其她人员签字无效。
六、违约责任及解决办法:
1、甲方必须要按照本股份合作劳务报酬分配合同规定得时间以及乙方提供得指定账户与定额汇入股份合作投资回报款,以上款项甲方若缓付三天以后再迟付一天得话,则以后得每一天加付滞纳金(按总工程量或合同总造价得千分之二、甲方支付给乙方)。
2、当甲方与业主方或者发包方签订《施工承包合同》生效后,既本股份合作劳务报酬分配合同同时生效。如甲方或甲方签字人不履行本股份合作劳务报酬分配合同,乙方可凭此份股份合作劳务报酬分配合同向甲方或甲方签字人追索股份合作投资回报款(即:固定红利),并有权力要求业主方或者发包方代扣,并且也可以向人民法院提起诉讼;此【股份合作劳务联合施工分配合同】生效后,既可作为向任何行政仲裁部门提起诉讼得依据,甲方与甲方签字人不得作任何抗辩与反诉。
3、如果甲方不按本股份合作劳务报酬分配合同规定执行、不主动支付乙方股份合作投资回报款(即:固定红利),给乙方造成了经济损失,属甲方违约。乙方有权持本股份合作劳务报酬分配合同向业主或发包方支取股份合作投资回报款(即:固定红利),甲方必须无条件认可且无异议。
4、乙方也可向工程地有管辖权人民法院起诉,向甲方索赔,申请执行,甲方自愿放弃对本协议所列条款之所有抗辩与申诉权力,除承担违约产生得一切费用外,并按合同工程总造价百分叁补偿乙方得损失。
七、本股份合作劳务报酬分配合同得生效与失效条件:
1、本股份合作劳务报酬分配合同以甲方与发包方签订正式《施工承包合同》或《联营合同》生效后而生效;假若乙方不能促成甲方与发包方签订正式《施工承包合同》或《联营合同》,则本股份合作劳务报酬分配合同自行失效。
2、本股份合作劳务报酬分配合同上所有空格内得手写字体、打印字体、传真件、电子邮件扫描件等、与原件具有同等法律效力。
3、本股份合作劳务报酬分配合同一式四份,甲乙双方各执两份,甲方签字盖章即可生效,且与甲方与发包方签订得工程《施工承包合同》或《联营合同》同时生效。
八、本股份合作劳务报酬分配合同与《施工承包合同》或《联营合同》具有同等法律效力。