徐州市奥体中心工程合作建设合同
甲方：徐州市体育局
乙方：北京建工集团有限责任公司
徐州市奥体中心工程合作建设合同
甲方：徐州市体育局
乙方：北京建工集团有限责任公司
鉴证方：徐州市城建重点工程办公室
为确保江苏省第十八届运动会成功举办，加快徐州市体育事业发展，根据徐州市总体规划，并依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就徐州市奥体中心工程的投资与建设事宜达成如下合作合同：
一、项目概况
1、项目名称：徐州市奥体中心工程
2、工程地点：江苏省徐州市新城区
3、项目内容：体育场、游泳跳水馆、球类馆、综合训练馆及配套等奥体中心工程施工图全部内容。
4、合作方式：BT模式。
乙方按本合同约定负责项目投融资、建设、移交；
甲方按本合同约定负责工程项目立项、规划等前期手续的办理、设计文件提供、回购并接收乙方移交的工程。二、项目建设工期
计划开工时间：2011年1月（实际开工日期以开工令为准）
竣工时间：2013年6月30日
三、工程项目总投资额(人民币)
工程项目总投资额约12亿~15亿元(含“三通一平”费用，不含回购期融资费用)，实际投资额最终以徐州市审计部门审定的工程决算价为准。
四、质量目标及保修期
工程质量必须符合国家、江苏省、行业现行有关标准、规范和规程，必须符合现行工程施工验收质量规范及设计要求，工程质量合格。必须达到江苏省“扬子杯”标准，在工程设计满足条件的情况下，达到“鲁班奖”标准。工程竣工验收合格后，工程质量保修期按建设部相关规定执行。
五、双方责任和义务
(一)甲方的责任和义务
1、负责办理项目立项、规划、施工许可等前期手续以及工程设计文件的编制，施工设计图纸及相关事宜的办理。
2、负责乙方施工范围内的居民拆迁及安置补偿等工作。在乙方施工期间，如遇当地居民阻挠、干涉、影响工程施工，由甲方负责协调处理。
3、本合同签订时，向乙方提供徐州市财政局出具的回购承诺函及徐州市新盛建设发展投资有限公司提供的回购资金担保，并配合乙方做好融资工作。
4、负责协调将工程所需的水、电、电讯线路接至施工现场。
5、负责提供工程地质和地下管线的资料，及时提供水准点、坐标控制点。
6、提供施工图纸时一并提供（甲控材料、设备）清单及质量技术标准要求。
7、及时批复工程施工组织设计和工程开工报告。
8、协助乙方处理施工场地范围内地下管线和构筑物(含文物保护)工作。
9、按照双方商定的总体施工组织设计安排，按时向乙方提供符合要求的、可用于正式施工的设计文件并组织图纸会审和设计交底。
10、负责协调处理地方事宜，配合乙方办理城管、环保、规划验收、人防验收、消防验收等相关手续。
11、接到乙方项目总体竣工验收报告申请后，在14天内组织竣工验收。如在乙方递交项目总体竣工验收报告申请后14天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已被认可。
12、负责组织政府审计部门进行工程跟踪审计，同步完成月或季度过程审计文件。
13、确保在乙方提交竣工决算报告后9个月内通过审计。审计超过9个月未能完成的，不影响回购期的开始，仍旧在工程竣工验收合格之日起进入回购期。
14、按本合同约定及时支付工程回购款。
(二)乙方的责任和义务
1、及时提供在徐州市的开户银行和工程建设资金专户，接受甲方监督。
2、根据图纸的提供情况及时向甲方提报总体施工组织设计，施工过程中，及时报送施工方案。
3、负责施工场地内所需的“三通一平”（指施工场地内符合施工需要的给排水、电、道路和场地平整、沿红线临时围墙），“三通一平”费用另行计算，纳入工程建设费用。
4、在甲方的协调下，负责将工程所需的给排水、电、
电讯线路接至施工现场，按时自行缴纳水电费。
5、向甲方提供月度、季度、年度建设资金使用计划，以及经甲方认可的投资计划，以保证银行建设资金专户中工程用款所需资金及时足额到位。
6、在项目建设过程中，其专户存款须确保工程款的及时支付，并不得用于与本工程无关的经济活动，接受甲方定期或不定期地抽查建设资金到位及使用情况。
7、及时支付材料款及民工工资等工程进度款。
8、每月25日前分别向甲方及监理方和跟踪审计方提供详细的施工进度计划及当月已完工程量等相关资料。
9、负责施工安全并确保施工范围内的安全。
10、在甲方的配合下，负责办理城管、环保、规划验收、人防验收、消防验收等相关手续。
11、负责对工程竣工验收移交前已完工程的成品保护。
12、负责施工场地范围内的地下管线和构筑物及文物的保护工程，所发生的费用另计，纳入工程建设费用中。
13、做到文明施工，规范施工，必须达到省级文明工地标准。
14、项目经理需具备同类工程施工资格，专业分包企业必须具备相应资质。
15、负责工程建设所有材料、设备的采购，接受甲方监督。
16、竣工验收：
乙方完成总体工程的全部工作量后提出竣工验收申请，如验收提出整改意见，由乙方整改完成后，重新提出竣工验收申请。工程竣工验收合格之日为实际竣工日期。
因特殊原因，在对双方均合理、有利情况下，甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，或乙方提出甩项竣工并获得甲方同意的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和款项的支付方法。
竣工验收合格移交后，即进入工程缺陷责任期。乙方负责缺陷责任期内的质量保修工作，及时与甲方签订质量保修书。
17、工程竣工后一个月内向甲方提供一式四份竣工文件。
18、项目竣工后一年内配合做好场馆的正常运行保障。
19、竣工验收合格之日起3个月内报送竣工决算报告。
六、隐蔽工程检查及签证
1、在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检。
2、乙方自检合格后，填写隐蔽工程检查资料及附件，于隐蔽前48小时通知监理工程师和甲方代表到现场进行检查，并在检查资料上签证，方可继续施工。
检查不合格或检查资料及附件与实际不符时，监理工程师和甲方不予签证，待乙方改正后重新检查签证。
3、如监理工程师和甲方接到通知后，在规定时间内不能到现场检查时，应委托乙方检查人员负责检查，检查合格并签证即可继续施工。监理工程师和甲方事后应补签检查证，如有疑问，确需再行检查的隐蔽工程，可以提出重新检查，检查合格所发生的费用由甲方承担。检查不合格所发生的费用由乙方承担。
4、乙方未按规定通知监理工程师或甲方现场进行检查，
施工合同 甲方：陕西建工集团第七建筑工程有限公司陈仓区职教中心项目部 乙方：陕西隆鑫建筑劳务施工有限公司 甲方将陈仓区职教中心项目部临建工程施工任务分包给乙方施工，双方根据国家合同法条例和本工程实际情况商定以下条款，共同遵守。 一、工程名称：宝鸡市陈仓区职教中心项目部临建工程 二、工程分包范围和方式： 范围：陈仓区职教中心临舍等零星项目 方式：包工不包料 三、甲、乙双方的责任： 1、甲方负责及时提供所需的材料及施工机械。做好分部、分项工程技术、质量、安全、文明施工等的技术，安全交底及检查监督工作，并协调好各工种之间的协作配合工作，按协议约定向乙方支付工程款。 2、乙方负责按甲方安排的工程进度，及时组织足够的人力和工具、用具按期进场，按协议明确的质量和工期等要求完成所承担的工程任务，并遵守甲方对现场施工的统一部署和各方面规章管理制度，并负责教育乙方施工人员遵纪守法。乙方所有进场施工人员的各项保险费用由乙方负责。 四、工期： 计划于2009年12月5日乙方人员进场，于2010年元月底完工。为确保按期完工，乙方必须保证足够的施工力量，并在甲方的统一布
置下实行两班倒或延点加班。 五、技术质量： 本工程要求达到合格标准。 乙方必须按照甲方的技术质量交底要求及现行建筑工程施工操作规程，并按现行分部、分项工程质量验收评定标准进行自检，再由甲方进行评定验收，达到约定标准，向下道工序移交，达不到标准进行返工或修补。由于乙方原因造成返工的材料等损失和工期延误，其费用由乙方承担。 六、安全： 甲方严格按照建筑工程安全技术操作规程，经常性的对现场人员进行全面的安全教育和有针对性的安全技术交底，经常进行安全工作检查和监督，安全保证措施完善、得力。 乙方必须设有专职（兼职）安全员。归口甲方管理，必须严格按照建筑工程安全技术操作规程和安全技术交底施工，并严格遵守施工现场的安全管理制度，有义务及时向甲方提出安全隐患，整改好经双方验收后方可施工，乙方应严格遵守甲方的各项规章制度,若违章施工,所造成的安全事故及一切损失均由乙方承担。 七、文明施工： 乙方严格遵守甲方关于文明工地施工措施、制度和章程，自觉养成文明的生产和生活习惯，保证工作面和生活区范围的整洁、卫生，现场应做到工完场清，各种材料办成品分类、分规格放整齐。甲方在安排生产的同时，要对乙方进行文明施工教育，随时进行检查、验收，并根据执行情况给予乙方奖励或处罚。
YOUR LOGO 建筑工程合同书新整理版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑工程合同书新整理版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 建房房东发包方：以下简称甲方 承接方或承包方：以下简称乙方 现甲方区村大街巷号原有ｘ层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议： 本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建 二、工程地点： 三、工程限期：从20xx年月日至20xx年月日止，共月。 四、工程议价：人民币ｘ万元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。 六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在ｘ楼加建ｘ层楼房。
建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内倒ｘ条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用ｘ砖，墙面扇灰二遍，贴ｘｘ砖。东面留ｘ×ｘ窗ｘ个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联-塑。窗材料为东*铝，防盗网为远-航不锈钢，飘ｘcm。 上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。 七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。 八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用；若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。 九、若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。 十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负
GF—1999—0201 建设工程施工合同 发包方：公司 承包方：公司 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局
第一部分协议书 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源： 2、工程承包范围 承包范围： 3、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数天。 4、质量标准 工程质量标准：。
5、合同价款 金额(大写)：（币种，金额，单位） （小写） 6、组成合同的文件 6.1组成本合同的文件包括： （1）、本合同协议书 （2）、中标通知书 （3）、投标书及其附件 （4）、本合同专用条款 （5）、本合同通用条款 （6）、标准、规范及有关技术文件 （7）、图纸 （8）、工程量清单(如有时) （9）、工程报价单或预算书 6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 8、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 10、合同生效
合同订立时间：年月_____ 日 合同订立地点： 本合同双方约定：后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 地址：地址： 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代表人：委托代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号 邮政编码：邮政编码：
商丘建工集团国基公司 2013 版建筑工程施工合同示范文本知识竞赛复习题 1、合同文本中工程概况包括哪些内容？ 答：1.工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程立项批准文号： 4. 资金来源： 5. 工程内容： 6. 工程承包范围： 2、合同文件由哪些内容构成？ 答：（1）中标通知书； （2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 3、合同生效时间是怎样规定的？ 答：合同自双方签字盖章后生效。 4、合同签订时间能否在工程开工日期以后？ 答：不能
5、什么是合同协议书？答：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”。 6、什么是中标通知书？答：是指发包人通知承包人中标的书面文件。 7、什么是投标函？答：承包人填写并签署的用于投标的文件。 8、什么是已标价工程量清单？答：由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 9、合同当事人包括哪些？ 答：指发包人和承包人。 10、什么是发包人？答：指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 11、什么是承包人？答：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 12、什么是监理人？答：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。 13、什么是分包人？答：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 14、什么是发包人代表？答：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 15、什么是项目经理？答：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 16、什么是永久工程？答：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，
工程施工合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包方式、范围及材料供应 三、合同工期 自年月日止年月日。 四、合同价款 金额（大写）：￥： 五、适用法律、标准及规范 《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。 六、决算方式： 七、安全施工、文明施工。 1．承包人必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。 2．承包人必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、配合工作。 八、合同价款的支付
双方约定的工程款支付时间：①工程开工按工程形象进度的 %付款。②工程竣工验收评为合格，办理完工程结算后再付工程总造价的 %，③剩余5%的尾数作为质量保修金，待工程保质期满无质量问题后付清。 九、工程变更 组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。 十、其他 本工程严禁转包，一经发现取消施工资格，作退场处理，并处以承包人元罚款，从工程款中扣除。 十一、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。 十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 十三、本合同一式捌份，双方各执肆份。 十四、本合同自双方签字盖章后生效。 发包人：承包人： 法定代表人：法定代表人： 年月日
********股份有限公司 建筑工程班组承包协议书 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和成都华阳建筑股份有限公司关于工程项目的管理规定以及有关的法律、法规，甲、乙双方本着公平、自愿、诚信务实的原则，就本工程施工事项达成一致意见，供双方遵守，并具同等法律效力。 一、工程概况： 1、工程地址： 2、工程名称： 3、工程内容： 4、工程承包方式：人工、材料、机具、移动脚手架等安全用品 5、开工日期：20 年月日（以甲方通知为准） 6、交工日期：20 年月日 7、质量标准：合格（力争创优） 8、单价： 9、总价： 二、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，乙方必须指定两名现场管理人员负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。乙方管理人员必须在甲方项目部考勤（打卡时间：早上8：00之前-下午6：00之后；早上8：00-下午6：00之间为正常上班时间），每个月保证28天出勤天数。负责办理工人的民工权益卡和工资卡，工人必须持双卡上岗。 2) 乙方必须确保进场人员的政治、技术素质合格及身体健康，严禁使用童工。特殊工种必须持有效证件上岗。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必
须保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度。如乙方不服从甲方安排管理，甲方有权利对乙方进行经济处罚。 4) 合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则由此导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方全部承担，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款，及解除合同。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的作业条件，协助办理临时证件。 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、材料使用等各项规章制度的建立、监督与实施。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格等级以上。 2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时必须进行三级安全教育，必须认真学习、执行《安全操作规程》以及安全方面的管理制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担因违反安全操作规程和安全制度而造成的所有安全事故的一切责任。乙方所有进场施工人员的安全均由乙方自行负责，概与甲方无关。 3) 做到文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其施工人员的关系。若违反，乙方须承担相应责任。 4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场（每月不少于26个工作日），未经项目经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量（每月不少于26个工作日），否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。 5) 严格按照甲方规定，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下抛洒建筑垃圾。 6) 爱惜甲方提供的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。如违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用以及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材、物领（借）用手续，工完退回。 7) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以扣款处理，所扣款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。 四、质量和检查：
【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
陕西建工集团专项合同标准文本《建设工程劳务分包合同》 陕西建工集团总公司
前言 陕西建工集团总公司坚持“建精品、争国优、创品牌”的发展方略, 不断强化质量管理,坚持精细管理。2012年集团上下紧紧围绕年度工作目标,积极应对挑战,各项工作成效显著。全年承揽任务突破700亿元,合同签约额556亿元,实现营业收入402亿元,实现利税总额16、18亿元,其中利润2、8亿元。 为了进一步推进合同管理工作精细化,促进集团合同管理标准化体系建设,由集团总公司法律事务部牵头,成立了集团专项合同标准文本编制委员会与审核委员会,制定集团专项合同标准文本。 在集团领导的关心与各权属公司的帮助下,通过编委会与审委会各位成员四个月的不懈努力,最后经法院、劳动稽查大队、律师事务所、高校有关专业人士及资深一线项目经理与集团的老专家集体讨论、总结与提炼,最终形成了劳务分包、专业分包、租赁、采购四类专项合同标准文本。 为了更好实现本标准文本与项目实际相结合,帮助一线项目经理规避法律风险的目的。集团专项合同标准文本编制委员会在四类合同标准文本的基础上又编写了四类合同标准文本的签订指南,供大家在签订时参考。 本标准包括:《建设工程劳务分包合同》、《建设工程专业分包合同》、《建设工程租赁合同》、《建设工程买卖合同》四个专项合同标准文本及相应的签订指南。 本标准文本的著作权归陕西建工集团总公司所有,由集团总公司法律 事务部负责解释。 目录
前言 (1) 一、《建设工程劳务分包合同》 (3) 二、建设工程劳务分包合同签订指南 (13) 建设工程劳务分包合同 总承包人(以下简称甲方): 分包人(以下简称乙方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她 有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平与诚实信用原则,经双方协 商一致,签订本分包合同,双方共同遵照执行。 第一条工程概况、承包工作内容 1、1 工程名称: 。 1、2 工程地址: 。 1、3 工程概况: 。 1、4 分包方式: 分包范围: 各项工作具体承包内容执行附件《分包工作明细表》 。 1、5 乙方单位概况: 营业执照注册号、有效期: ; 资质证书证书编号、有效期: ; 安全生产许可证书编号、有效期: 。 第二条工期要求 2、1 本工程于年月日开工, 年月日分包 工程竣工,共日。
建筑工程施工合同 合同编号： 工程名称： 工程编号： 签订时间： 签订地点：湖南安化县华湘农业开发有限公司
湖南安化县华湘农业开发有限公司 办公楼工程施工承包合同 建设单位：安化县华湘农业开发有限公司（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合本工程的具体隋况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，就安化县华湘农业开发有限公司茶叶厂区工程事宜，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程规模：工程总建筑面积约平方米。(以设计施工图的项目及实际面积为准)。 3、工程地点： 4、工程造价：暂定元，最终造价以按本合同规定按实结算总价为准。 二、工程成本范围、承包方式 1、承包范围：工程承包范围及内容；安化县华湘农业开发有限公司办公楼及附属工程按甲方提供的施工设计图，进行合理布局、编制施工方案，承包施工图纸全部工程内容、完工后的场地清理以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。 以上承包范围均包括国家相关劳动定额规定的旋工内容。
2、承包方式：(总承包)包工包料、自行采购、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包分项验收、包税费、包材料检测、包场内运输（限1km）道路及场地的清洗清理等。 三、合同工期 1、开工时间：2017年月日。 2、开工时间以下达的开工通知单日期为准。 3、如遇下列情况，工期相应顺延： ①按施工准备规定的能提供施工场地、水、电源、道路未接通，阻碍物未能清楚，影响进场施工； ②不属于乙方承包范围内的重大设计变更，甲方提供的工程地质资料不准，甲方设计方案的改变致使施工无法正常运行施工； ③在施工中如因停电，停水8小时以上或连续下一道工序施工； ④非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工； ⑤甲方未能按合同规定拨付乙方工程进度款影响乙方施工； ⑥人力不可抗拒的因素而延误工期。 4、竣工 ①乙方按照合同约定工期竣工（本合同应约定的相应顺延工期的可顺延工期）。 ②因乙方原因不能按照合同约定的工期竣工的，乙方承担违约责任（本合同约定的相应顺延工期可顺延工期） ③施工中如遇提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议须补充无条件提供提前竣
建筑工程施工合同法 建筑工程施工合同法执业实务过程中，碰到建筑施工企业咨询工程项目纠纷的处理问题时，我们所想到的第一个问题往往是合同的效力问题，特别是诉讼过程中，合同是否有效决定了官司是否打不打，如何打的，直接影响了诉讼最终效果。 建筑工程施工合同法 执业实务过程中，碰到建筑施工企业咨询工程项目纠纷的处理问题时，我们所想到的第一个问题往往是合同的效力问题，特别是诉讼过程中，合同是否有效决定了官司是否打不打，如何打的，直接影响了诉讼最终效果。结合执业实践，本博主将常用有关建筑工程施工合同效力的法律法规列举如下，供各位建筑界及相关法律界朋友参考。 一、《合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益; (二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益; (三)以合法形式掩盖非法目的; (四)损害社会公共利益; (五)违反法律、行政法规的强制性规定。 分析：理解该条的要点在于“违反法律、行政法规的强制性规定”，影响建筑工程施工合同效力的法律条文散见于《建筑法》、《招标投标法》及相关司法解释中。 二、《建筑法》 第二十二条建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。 第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
通用版建筑施工合同范本 施工合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。今天小编就给大家整理了通用版建筑施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 【篇一】通用版建筑施工合同 发包人(全称)：_________________ 承包人(全称)：______________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： _______________________________________________________ ____ 工程地点：___________________________ 工程内容：_____________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：_________________ 资金____________________ 第二条工程承包范围 承包范围： _______________________________________________________ __ 第三条合同工期 开工日期：___________________ 竣工日期：____________________ 合同工期总日历天数_____________天 第四条质量标准 工程质量标准： _______________________________________________________ ________________ 第五条合同价款 金额(大写)：_______________________________元(人民币)￥：_____________________元。
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
第一套题 客观题 判断题（共10题，共40分） 1. 在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：4 2. 建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 T √ F × 参考答案：T；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：4 3. 公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：4 4. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：0 5. 根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。关于资金或者资金来源是否落实问
题，可不在招标文件中载明。” T √ F × 参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：4 6. 投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：0 7. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：0 8. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：4 9. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：0
前言 《湖南省建筑工程集团总公司规范性合同范本》经过近一年的起草、修改、会审并经批准，于2015年4月正式在集团内发布。为规范集团所属各单位的合同行为，促进合同文本在集团内统一推行使用，现予结集印发。 党的十八届四中全会明确提出了全面推进依法治国的的指导思想、总体目标、基本原则和重大任务，为坚持走中国特色社会主义法治道路提供了根本遵循。当前，集团正处于转型升级、规范管理的关键时期，在依法治国、依法治企的大背景下，必然要求各项工作在法律框架内运行。合同作为集团各单位对外工作联系的重要载体，是明晰各方责、权、利的主要依据，是防范和化解经营风险的重要基础性工作。集团各单位根据规范性合同文本依法订立和履行合同，对于提升企业经营管理法治化水平、完善项目法律风险防范体系、促进集团经营规模和质量效益再上台阶、主动适应经济发展新常态的要求，具有十分重要的意义。 集团总公司于2014年初就开始了规范性合同文本的制定工作。集团专门发文成立了合同示范文本编委会，编委会全体同志经过艰苦努力，首批制定了35个规范性合同文本，其中建筑材料采购合同7个，材料设备租赁合同6个、专业分包合同7个、劳务分包合同8个，道路桥梁施工合同7个。这些规范性合同文本还只是为各单位对外经营活动提供了部分范本，我们还将站在依法治企的高度，针对集团内部项目管理、人事管理、财务管理以及其他各方面的工作需要，继续制定、推行其他规范性合同文本，逐步推进集团经营管理工作的规范化、标准化。 良好的制度、规范只有落到实处才能转化为企业经济效益，强化执行力就是要狠抓制度的落实。这次推行的规范性合同文本尽管难免
会存在一些缺陷或不足，但也应当作为我们经营工作的指南，各单位在签订、履行合同过程中应当认真参照执行，同时，应当本着实事求是的精神，根据具体情况修订其中合同条款。我们希望以此为契机，不断推动集团法治企业建设。 “不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海”。只要我们始终秉持“创新、转型、升级”的发展理念，坚持打造“一体两翼”的发展格局，从一点一滴做起，制定、完善集团各方面的工作制度和流程，锲而不舍，锐意创新，法治企业的目标就一定能实现。 海阔凭鱼跃，天高任鸟飞！湖南建工集团将在依法经营的道路上再创辉煌！ 湖南建工集团董事长、党委书记叶新平 二〇一五年四月
YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑工程合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址： _________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包
建筑工程施工合同范本新 (2021版) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019268
建筑工程施工合同范本新(2021版) 建筑工程施工合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责
施工，工资由甲方付款。 四、承包范围及内容 1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。 2、配套附属工程，另行按实计算。 3、水、电由甲方负责。 4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。 五、材料材料及工程质量要求 1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、 2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。 3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。
编号：FS-HT-05018 建筑工程合同书(标准版) Construction engineering contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
建筑工程合同书(标准版) 总承包人：______(以下简称甲方)，地址：______，电话号码： 分包人：______(以下简称乙方)，地址：______，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于______年______月______日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。 第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工日期：(以竣工报告为准)交付日 5.3合同总工期：天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通
商丘建工集团国基公司 2013版建筑工程施工合同示范文本知识竞赛复习题 1、合同文本中工程概况包括哪些内容？ 答：1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 6.工程承包范围： 2、合同文件由哪些内容构成？ 答：（1）中标通知书； （2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 3、合同生效时间是怎样规定的？ 答：合同自双方签字盖章后生效。 4、合同签订时间能否在工程开工日期以后？
答：不能 5、什么是合同协议书？ 答：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”。 6、什么是中标通知书？ 答：是指发包人通知承包人中标的书面文件。 7、什么是投标函？ 答：承包人填写并签署的用于投标的文件。 8、什么是已标价工程量清单？ 答：由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 9、合同当事人包括哪些？ 答：指发包人和承包人。 10、什么是发包人？ 答：指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 11、什么是承包人？ 答：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 12、什么是监理人？ 答：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
13、什么是分包人？ 答：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 14、什么是发包人代表？ 答：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 15、什么是项目经理？ 答：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 16、什么是永久工程？ 答：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 17、什么是临时工程？ 答：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。 18、什么是单位工程？ 答：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。 19、什么是工程设备？ 答：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。 20、什么是施工设备？ 答：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他
建设工程施工合同（GF—1999—0201） 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定 一九九九年十二月
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有、关法律、行业法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币）￥：元
六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码： 签证意见： 签证机关（章） 经办人： 年月日