平面防盗网安装施工合同
发包方（甲方）：8888
承包方（乙方）：8888
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规等规定，签订本合同，双方共同遵守。
一、项目概况：
1、工程地点：8888
2、施工内容：8888
3、承包方式：包工包料
二、技术标准和质量要求：
1、材质铁条12。
2、标准焊缝应光滑平整、均匀，不得有咬边、裂纹、未焊满、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物；
3、铁条间距必须符合国家强制性规范要求。
三、双方工作范围：
1.甲方提供施工队员施工场地，乙方保证现场干净且不影响正常生
活。
2.遵守甲方有关规章制度，保证安全生产、文明施工。
3.在成品未经验收前，乙方承担成品保护的全部责任。
四、质量检查和返工
1.乙方按照规程施工，确保工程质量，随时接受甲方及监理人员的检查检验，为检查提供便利条件，并按照要求返工、返修。
2.施工中若发生质量事故，乙方承担质量事故的全部责任，若乙方违
章违规操作出现安全事故，乙方承担全部责任。
五、验收及完工
1.施工完毕后乙方通知甲方验收，工程验收合格后，移交甲方管理。
2.工程保修期为一年，保修期内出现质量问题，由乙方无偿进行返
修。
六、价格及付款方法：
1、平面防护网：120元/㎡。工程量：44㎡。
2、甲方验收确认后，乙方提供正规发票到社区全额结算。
七、安全
乙方应采取严格的安全防护措施。如有安全事故发生并由此而产生的费用由乙方自负。
本合同双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格并甲方付清款后失效。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方：乙方：
法人或授权委托人：法人或授权委托人：
时间：年月日时间：年月日
【最新资料Word版可自由编辑！】1111111111111111111111111111111111111111111
内部编号：AN-QP-HT836 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建设工程施工合同通用范本
建设工程施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 承包方(甲方) 施工单位(乙方) 为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。 一、工程名称：山韵佳苑B区 二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米 三、工程内容范围： 四、承包方式：单包人工(工程量约23000m)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 屋顶防水施工合同1 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：中国移动通信集团汉中分公司（甲方） 承包人：汉中市铺镇东升建筑有限责任公司（乙方） 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖施工事项协商一致，订立本合同。 —、工程概况： 1、工程名称：中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖。 2、工程地点：中国移动通信集团汉中分公司园内。 二、工程承包范围： 中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理（钢结构彩钢板屋顶）、营业楼屋顶防水处理、屋顶局部铺地砖。 三、合同工期：总日历天数20天。 四、质量标准：合格（无渗漏） 五、合同价款： 金额（大写）：整（小写：人民币）。 六、付款方式：
施工合同签订后甲方支付乙方工程总造价50知程款；屋顶防水工程及地砖施工完毕后除扣2%呆修金外，全部付清 七、保修期限： 本屋面防水工程保修期为二年，两年后甲方全部退还乙方2嗾修金 八、施工安全： 1、乙方必须遵守各项安全施工规范，严格执行安全操作规程，做到安全、文明施工。 2 、防止事故发生，甲方不能将非施工人员带入屋顶施工现场。 九、违约责任： 1、因乙方原因造成的停工和工程质量不合格的损失由乙方承担。 2 、施工期间由甲方原因造成停、窝工、材料的损失由双方七日内 认定后，由甲方承担并顺延工期。 十、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖 章后生效。 H^一、未尽事宜双方协商解决，如本协议发生争议以协商解决，解 决不了以汉中市仲裁委仲裁为准。 甲方法定代表人（签章）：乙方法定代表人（签章）： 甲方代理人（签章）：乙方代理人（签章）：
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建设工程施工合同（普通）2019 甲 方：____________________ 乙 方：____________________ 签订日期：____年____月____日
ｇｆ－９１－０２０１ 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：_______________ １．发包方（简称甲方）：_______________协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：_______________甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：_______________协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：_______________乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：_______________甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：_______________工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：_______________甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
８．工程造价管理部门：_______________国务院各有关部门、各级建 设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 ９．工程质量监督部门：_______________国务院各有关部门、各级建 设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：_______________协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：_______________按有关规定或协议条款约定的各种 取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：_______________在施工中已经发生，经甲方确认后 以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：_______________甲方在合同价款之外，需要直接支付的 开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：_______________协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：_______________协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：_______________协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：_______________由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：_______________经甲方批准的施工组织设计或施工 方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：_______________根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函 件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：_______________指因战争、动乱、空中飞行物体坠 落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
工程施工合作协议书模板 Template of project construction cooperation agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程施工合作协议书模板 前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： xxx有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。第一条工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。 第二条甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。 3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。 4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。 5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。 第三条乙方责任 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。 4、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。
合同编号：YT-FS-5136-79 建设工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人（全称）：_____ 承包人（全称）：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程 施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_____ 工程地点：_____ 工程内容：_____ 工程立项批准文号：_____ 资金来源：_____ 二、工程承包范围 承包范围：_____
三、合同工期： 开工日期：_____ 竣工日期：_____ 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 合格。 五、合同价款 金额（大写）：_____元（人民币）（小写）：_____元（人民币）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、招标文件及答疑澄清 6、投标文件 7、工程建设标准、规范及有关技术文件
施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点： 1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：_______________________ 。 1.4 合同价款：本合同工程造价为（人民币）__________________________ 元（不含税金）,金额大写：__________________________________________ （详见：《工程预算书》） 1.5 工程工期：自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作
防水工程施工合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商同意签订本合同。 一、工程概况： 1> 工程名称：防水 2、工程地点：鄂尔多斯市杭锦旗 3、承包方式：包工包料，包质量、包安全、包进度、包验收的 方式进行承包。 4、承包材料：高分子 5、承包单价：_______ 元/rrP 6、工程造价：按实结算 二、施工依据 1> 图纸名称：本工程设计施工图 2、委托书名称：双方签订的建筑防水工程施工合同书 三、工期： 1、开工日期：按甲方进度安排要求施工。 2、按甲方进度安排与施工。
3、遇雨天、地震、十级以上的大风等人力不可抗拒因素， 工期相应顺延。 4、工程保修期为5年。 四、工程质量 乙方必须按木工程图（或委托书）、国家颁发的施工规范及操作规程组织施工，工程完工后进行蓄、淋水试验无渗漏，在保修期内无渗漏为合格；若因乙方施工的质量问题引起的一切经济损失均由乙方承担（含第三方损失和间接损失等）。 五、材料供应 1、本工程材料、设备均由乙方采购，乙方所用的材料，应提供 有关质保等相关资料。 2、开工提交。 ①开工手续。 ②防水材料出厂检验报告、见证取样检测报告。 ③合格证、防水材料厂营业执照及生产许可证有效复印件。 六、工程款支付 ①分为—次，第一次付人民币为_______ 元,剩余部分完工—天 内一次性付清。 ②工程完工验收合格结算完成后支付到结算总价的9。％，预留 10%作为保修款，保修期满后一个月内退还。保修期从工程竣工备案完成开始计算。
[合同范本]建设工程施工合同（示范文本） 建设工程施工合同（示范文本）（ＧＦ—１９９９—０２０１） 第一部分协议书 发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：＿工程全程＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿详细地点（某市某区某街）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程内容：＿反映工程状况的一些指标内容＿＿＿＿＿＿＿＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１） 工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿ 资金来源：＿＿政府财政拨款、银行贷款、单位自筹、赠款等＿ 二、工程承包范围 承包范围：＿土建、采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等工程。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、合同工期 开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同工期总日历天数＿＿＿天。 四、质量标准 工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、合同价款 金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币） ＄：＿＿＿＿＿＿元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １．本合同协议书 ２．中标通知书 ３．投标书及其附件 ４．本合同专用条款 ５．本合同通用条款 ６．标准、规范及有关技术文件 ７．图纸 ８．工程量清单 ９．工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量
建设工程施工合同 GF—1999—0201 中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局
第一部分协议书 发包人（全称）（简称甲方） 承包人（全称）（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：（人民币）：万元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、明确双方权利、义务的纪要、协议 4、本合同通用条款 5、投标书、招标文件和中标通知书 6、施工图纸 7、标准、规范及有关技术文件、技术要求
8、工程预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定双方签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 工商行政管理机关鉴证意见： 经办人：鉴证机关(章) 年月日
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 贵州省建设厅 监制 贵州省工商行政管理局贵州省工商行政管理局机关印刷厂印制
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准：达到国家现行建筑工程施工质量验收规范标准。
五、合同价款 金额（大写）：元（人民币） ￥：元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1.本合同协议书 2.本合同专用条款 3.本合同通用条款 4.标准、规范及有关技术文件 5.图纸 6.工程量清单 7.工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效 合同订立时间：年月日合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码：
防水施工合同(范本1) 项目防水施工合同 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 本合同的签订为乙方对外架劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对 当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。 有关本项工程施工及责任义务等，甲乙双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 承包范围：本工程地下室、屋顶面、厨房、卫生间等部位防水工程。 二、承包形式
1. 承包形式：包工包料，包质量、包安全、包文明施工，甲方提供施工现场现有垂直运输机械的配合使用。 2. 签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因不熟悉施工现场、垂直运输及水平运输等问题而提出额外补偿。 3. 乙方应做好由乙方使用的现场材料及工具的保管及管理、废料的清理及成品保护工作，否则造成的损失由乙方承担。 三、承包价格 高层单价： 1. 3厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米25元。 2. 2厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米23元。 3. 1.5厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米21元。 4. 2厚合成高分子涂料，综合承包单价为：每平方米17元。 5. 2厚聚氨脂防水涂料，综合承包单价为：每平方米18元。 别墅单价： 6. 3厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米26元。 7. 2厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米24元。 8. 1.5厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米22元。 9. 2厚合成高分子涂料，综合承包单价为：每平方米18元。 10. 2厚聚氨脂防水涂料，综合承包单价为：每平方米19元。 11. 以上承包单价已包括含基层处理剂、管理费、技术措施费、风雨影响费、材料保管、利润、施工配合及不可预见费等完成该工程
小工程施工合同协议书 简单 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.
工程合同? ? 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将工程发包给乙方。双方就工程承包事项协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 二、合同价款 本合同金额元，（大写）：元。 三、付款方式 甲方分批向乙方拔付工程价款：第一批工程款在乙方完成时支付工程进度款万元；第二批工程款在乙方全面完成时支付工程进度款 万元；工程竣工验收合格，甲方于一周内足额支付乙方的所余工程价款。 四、工程工期 本工程施工工期为天，自年月日—年月日。 五、工程质量标准
本工程的质量标准为合格。 六、双方权利和义务 1、甲方工作 （1）全面履行合同，确保乙方正常施工。 （2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 （3）督促乙方做好安全管理，文明施工。 2、乙方工作 （1）全面履行施工合同，严格按要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求。 （2）负责其施工机具、设备和人员调配，满足正常施工管理要求。 （3）全力配合甲方的监督管理。 七、交工验收 本工程完工后，乙方应向甲方申请交工验收，如因甲方原因致使验收在十日内不能完成，乙方可视为交工验收。 八、合同生效 1、本合同于年月日于订立。 2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决。协商不成，向工程所在地人民法院起诉。 3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。
建 设 工 程 施 工 合 同 盐城市华邦装饰工程有限公司
协议书 发包人（全称）：（简称甲方） 承包人（全称）：盐城市华邦装饰工程有限公司（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：威海银河风力发电厂2号宿舍楼西第三单元室内装修 工程地点：山东省威海市文登初村镇院下村威海银河风力发电厂 工程内容：银河风力发电厂2号宿舍楼室内装修 资金来源：甲方自筹 二、工程承包范围 承包范围：威海银河风力发电厂2号宿舍楼室内部分 三、合同工期 开工日期： 2011年11月15日 竣工日期： 2012 年 3月 25 日 合同工期总日历天数 130 天。 本工程开工及竣工日期为暂定时间，届时以甲方发出开工通知书为准，甲方也不再因此而支付任何费用，因天气原因造成不能施工的，工期顺延。 四、质量标准
工程质量标准：符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001） 五、合同价款 以44632.65元每户，共８户．{44632.65×8＝357061.20元} 金额（大写）：叁拾伍万柒千零陆拾壹元（人民币） ( 小写 )￥： 357061.20 元 以上价格包含税金。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、标准、规范及其有关技术文件 4、西第三单元三楼东边一户样板间为标准 5、工程报价单 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立时间：2011年 11 月 15 日 合同订立地点：山东省威海市文登初村镇院下村威海银河风力发电厂
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 防水工程施工合同 总包方：___________________〔甲方〕 分包方：___________________〔乙方〕 按照《中华人民共和国合同法》、《华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规等，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，就防水工程施工事宜协议一致，订立本合同: 一、合同工程承包范围： 地下室顶板、后浇带、上人屋面等防水及甲方要求需防水施工的部位。 二、承包内容、施工做法、合同价款：
本工程合同最终结算金额以双方确认的竣工图工程量计算为准。 备注：。 三、承包方式 1、本工程合同承包模式为综合单价包干。本工程综合包干单价已包含人工费、机械费、设备费、辅材费、主材费、材料损耗、风险、成品保护、采保费、措施费、管理费、工期、质量、安全文明、验收通过等费用，同时已包含了按规范要求施工相关费用，不因任何因素的影响而调整（包括但不限于工作面的延期提交、临时设施的搭设、交通费用、各种原因致材料价格的上涨及政策性调整），且不因工程量的变化而调整。 2、对于工程变更，变更部位按有效的设计变更或甲方指令执行，合同价款没有类似可参照的项目综合单价按本合同第二条的计价方式（组价模式及费率）执行，主材价格根据市场询价情况双方协商确定。 四、签证及结算： 1、工程量计算规则约定：按防水层与基层接触面积计算，搭接部分、阴阳角附加层面积不予计算；后浇带、施工缝防水加强层另计面积。工程进度款支付工程量按完工部位对应施工图按计算规则约定计算，结算工程量按经甲方确认的实际施工的竣工图按计算规则约定计算。 2、如甲方要求增加的图纸以外的零星工程应按主合同的单价计算，乙方应及时安排施工，不得以各种理由推脱，增加的工程以现场签证的形式进行结算。如未发生设计变更的情况，结算时乙方不得以任何理由提出增加签证。 3、在施工过程中，无论是设计变更或甲方另行要求的其他原因引起的工程量变更，均应有甲方书面认可，变更工程量签证单应在变更项目完成7天内报送甲方工程部经办人审核、签字，同时报送至甲方成本管理部备案，超过时限不予确认。 4、工程验收合格之前，因施工工艺不到位、验收不过关造成的项目返工，
建筑工程施工合同模板 发包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立 本合同并共同遵照执行。 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;(详见施工图纸内容); A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签 发领款单，乙方到甲方财务部领款。 4、承包方式：_ 。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安 全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承 担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支 付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监 理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不 予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于 壹年内返还承包人; 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交 给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电; 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
建设工程施工合同 中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理总局 四川省建设厅印制
合同协议书 发包人（全称）：江油市懋牛源养殖专业合作社 承包人（全称）：峨眉山市景区建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共同国合同法》、《中华人民共同国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：江油市懋牛源养殖专业合作社 工程地点：江油市武都镇 工程内容：钢结构厂房、牛舍、办工楼 二、工程承包范围：按已送图纸施工 三、合同工期 开工日期：___________________________________________ 竣工日期：____________________________________________ 合同工期总日历天数_______天 四、质量标准 工程质量标准：按国家标准验收合格 五、合同价款 金额（大写）：贰仟叁佰零捌万柒仟壹佰元（人民币） ￥：23087100元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、工程量清单 8、工程报价或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立时间：________年________月_______日 合同订立地点：_________________________________ 本合同双方约定______________________________________后生效.
编号：_____________防水工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包单位： (以上简称甲方) 承包单位： (以上简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《民法典》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。 一、工程名称与地址： 二、工程范围与内容： 三、承包方式： 四、工程造价：以甲方认定的中标价格为准，竣工后按实际收方面积结算(见附件2)。 五、工程期限：开工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日(遇雨顺延) 六、结算方式： 七、甲、乙双方责权：
1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。 2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。 3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证安全文明施工。 4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关资料，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应及时对乙方所施工完成的部位进行质量验收和工程收方。 5、工程保修期________年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后应立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何费用，全力做好保修期内的服务工作。超出保修期只收材料费，不收人工费。如甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责。 八、其他约定： 1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。