当前位置:文档之家› 防水工程合同样本.详细

防水工程合同样本.详细

合同编号:ZJSE/F- 中建三局二公司深圳分公司

工程(标准本)

总承包商:中建三局第二建设工程有限责任公司

深圳分公司

分承包方:

签约地点:

目录

目录——————————————————————————2 第一部分协议书——————————————————————————3 第二部分通用条款和专用条款————————————————————6 第一章有关定义————————————————————————6 第二章一般权利和义务—————————————————————6 第三章承包范围————————————————————————7 第四章承包方式———————————————————————7 第五章工期要求———————————————————————8 第六章质量要求———————————————————————8 第七章安全生产————————————————————————8 第八章CI与文明施工—————————————————————10 第九章物资与设备管理————————————————————10 第十章付款方式————————————————————————11 第十一章结算办法———————————————————————11 第十二章劳动力配置——————————————————————12 第十三章特别说明———————————————————————12 第十四章其他条款———————————————————————13 附件1 执行法律/法规/标准/规范/制度——————————————14附件2 项目增(减)工作量签证单——————————————15 附件3 工程质量保修书————————————————————16

工程防水工程分承包合同文件

第一部分协议书

总承包商:中建三局二公司深圳分公司(以下简称甲方)

分承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、建设部第124号文件《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》和《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等的规定,工程防水分承包工程(以下简称本分承包工程)经过□公开招标□邀请招标□直接发包,现已确定为分承包方。依照总承包商与业主(开发商)年月日签定的工程施工总承包合同/协议书及补充(若有)等有关规定,结合本工程具体情况,本着互利互惠、密切配合的精神,经甲乙双方协商,特签定《工程防水工程分承包协议书》(以下简称本协议书),以资双方共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:

3.建筑面积:㎡

4.结构类型:

5.层数: .

第二条承包范围

1.工程业主(开发商)施工总承包合同/协议书及补充(若有)等所包含的本分承包工程全部工作内容以及与之相关的配合与协调工作,但甲方及业主(开发商)另行指定的专业分承包工程除外;

2.主要承包范围:等;

3.施工过程中的设计变更、工程施工联系函等(若有)。

第三条合同工期

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

合同工期总日历天数天。

第四条质量标准

工程质量标准:1.按国家和深圳市验收标准必须达到一次性验收合格;

2.确保达到甲方与业主(开发商)签定的本工程施工合同/协议书及

附件所约定的质量目标。

第五条协议价款

1.本分承包工程协议价款根据本合同第二部分《通用条款和专用条款》约定的“承包范围”和“承包方式”按人民币元(大写:)□包干□暂定;各分项综合单价和总价如下:

单位:人民币元/见表

2.综合单价或总价均已包括本分承包工程自施工准备直至满足设计和通过验收的全部工作内容及其费用,但不含营业税。

第六条合同文件组成

1.本分承包工程合同文件的组成包括:

□本协议书

□本合同文件条款

□中标通知书(若有)

□甲方与业主(开发商)签定的本工程施工合同/协议书及补充(若有)

□乙方投标书/承诺书及附件

□甲方发出并经乙方认可的本工程施工/劳务分承包招标文件及补充(若有)

□国家、行业、广东省和市现行施工及验收规范/标准/技术文件

□工程量清单和报价单/书(若有)

□图纸

□其他书面协议、纪要或文件(若有)

□有关函件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等。

2. 以上组成文件互为补充,当相互之间发生异议时,以本协议书为优先解释顺序。

第七条双方承诺

1.乙方向甲方承诺,严格按照合同文件的约定进行施工、竣工,并在质量保

修期内承担质量保修责任;

2.甲方向乙方承诺,按照合同文件约定的期限和方式支付合同价款及其他应

当支付的款项。

第八条其他约定

1.乙方负责购买自有人员人身和财产保险以及第三者责任险;

2.本合同文件执行过程中发生争议时,双方应协商解决;协商不成任何一方可向有关部门或组织申请调解;调解不成可向 (市)仲裁委员会申请仲裁;

3. 乙方施工过程中若需涉及有关专利、商标等知识产权,由乙方自行办理相关手续并承担其责任和费用;

4. 本协议书正本壹式肆份,甲方执贰份,乙方执两份,具有同等效力;复印件根据需要印发,但当复印件与原件出现不吻合时,以原件为准;双方代表签字盖章后生效;财务款项结清后自动失效;

5.补充条款:

5.01

5.02

甲方:中建三局第二建设工程乙方:

有限责任公司深圳分公司(盖章)(盖章)代表人:代表人:

经办人:经办人:

联系电话:联系电话:

传真:传真:

开户银行:

帐号:

邮政编码:邮政编码:

签定日期:

第二部分通用条款和专用条款

第一章有关定义

1.通用条款:是根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立的,通用

于建设工程施工的条款;

2.专用条款:是总承包商与分承包方根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程

实际情况,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改;

3.本工程:本合同文件是指;

4.业主(开发商):本合同文件是指;

5.设计单位:本合同文件是指;

6.监理单位:本合同文件是指;

7.工程质量管理部门:本合同文件是指;

8.设计变更:本合同文件是指截止年月日以后经业主(开发商)同

意由设计院发出或认可的工程设计修改或现场变更;

9.违约责任:是指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的

责任;

10.不可抗力:是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事实或情况,包括:战争、

动乱,空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方原因造成的爆炸、火灾、水灾,瘟疫,烈度为六级以上的地震,重大考古遗址,十级以上持续一天的大风,十年以上未发生过、接近或达到人体体温持续2天及以上的高温天气,其他不可抗力;

11.适用的标准/规范:国家和行业以及省和市与工程建设相关的标准/规

范/技术要求;

12.本合同文件条款中有出现多项可供选择的,打“√”表示被采用,打“X”表示不

采用;对合同文件条款的任何涂改/修改若未经甲方签章,视为该涂改/修改无效。

第二章一般权利和义务

13.总承包商

13.01 负责对分承包方所有进场人员的入场教育和有关交底,并作好记录;

13.02 负责为分承包方提供施工所需的相关图纸壹套和各项进度计划等资料;

13.03 按合同文件的约定向分承包方支付工程款,若业主(开发商)延迟付款则

总承包商对分承包方的付款相应顺延;

13.04负责为分承包方提供壹整套本分承包工程施工所需图纸资料;

13.05 负责对本分承包工程质量、安全、工期、CI与文明施工全过程监控管理;

13.06 负责审核本工程资金使用/分配计划,对本工程资金流向进行监控;

13.07 协调分承包方与政府部门、业主(开发商)、监理和设计院等之间的工作;

13.08 督促分承包方本工程现场签证和结算等的及时办理;

13.09 按国家法律、法规的规定履行总承包职责,协调处理施工现场各方面关系,有权责令分承包方停止违章指挥和冒险作业并对分承包方进行处罚。

14.分承包方

14.01 严格履行本分承包合同文件的各项约定(含往来函件);

14.02 全面接受总承包商对本分承包工程的监控管理;

14.03 负责本分承包工程的深化设计及其报审报批;

14.04 合理安排施工进度,严格按现行操作规程/规范精心组织施工,及时按要求完成各项工作;

14.05 及时支付工人工资、材料款等以及其它应由分承包方支付的各项款项;

14.06 负责办理本分承包工程所需一切手续并承担其费用;

14.07 服从总承包商的管理,分承包方现场代表须参加每次生产例会,发现问题及时整改和解决。

第三章承包范围

1.工程土建施工图范围内防水分承包工程(以下简称本分承包工程)全部工作内容以及与之相关的配合与协调工作,但甲方及业主(开发商)另行指定的专业分承包工程除外;

2.主要工作内容:

施工准备,设计制作,定位,选料、放样下料、切割断料,运输/搬运,烟道及其配件的组装、校正,预留空/孔洞/槽的封堵/修补/收口,清扫/清铲/恢复被污染/损毁的部位,将垃圾余料清理至现场指定的地点堆放等,直至满足设计和验收要求。

第四章承包方式

1.本分承包工程采取□综合单价包干、工程量按实结算□总价包干的承包方式,本分承包工程子目的合同单价不因原材料与样品的报批报审及市场变化而调整;

2.乙方包人工、包材料、包机具、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包所得税票、包技术指导和服务,直至满足设计和验收要求;

3.设计变更增减的工程量经甲方项目经理部审核后报甲方成本部或成本经理(需要时)审核并确认,方可作为结算依据;结算价款按本合同单价计算;

4.乙方人员食宿交通等由乙方自行解决,但甲方提供搭伙方便。

第五章工期

1.乙方须满足甲方和业主(开发商)要求以及土建施工进度计划安排:

但在施工过程中,如遇下列情况工期可顺延:

1.01 甲方原因造成工期延误(连续七天以上);

1.02 重大设计变更;

1.03 业主(开发商)资金影响;

1.04 不可抗力;

1.05 业主(开发商)认可的其他原因。

2. 乙方因劳动力不足,连续壹个月内(上月某日—次月该日)累计影响本工程进度达三天或以上,甲方有权更换劳务队伍,或另行安排其他队伍/班组插入施工,乙方须无条件支付此等费用并承担因此给甲方造成的全部经济损失;

3. 除本章第1条情况外,工期每拖延一天甲方对乙方罚款人民币元(大写元整),款项直接从本工程乙方应收的工程款中扣除。

第六章质量要求

1.按国家和深圳市现行验收标准确保必须达到一次性验收合格;

2. 分承包人(方)应根据ISO9001质量管理体系的要求,结合本工程的具体情况,编制详细可行的质量保证措施,并严格按照现行标准、规范、设计要求和总承包商安排组织施工,随时接受总承包商质安员、监理单位、业主(开发商)和政府主管部门的检查,其剥露/覆盖和因接受检查停工/待工等的费用,已包含在分承包人(方)的承包价内;

3. 阴阳角处及搭接部位需加强处理,其费用已含在分承包人(方)的承包价内;

4.分部/分项工程分承包人(方)在自评的基础上提交总承包商验收,若经总承包商验收达不到现行标准/规范/设计要求而造成的返工/修复费用及其相关费用由分承包人(方)自负,总承包商并按有关规定给予分承包人(方)处罚;分部/分项工程现行施工及验收标准/规范若属强制性的,分承包人(方)必须到达该强制性要求,否则总承包商按该分部/分项工程价款的10%扣减分承包人(方)的结算金额;分部/分项工程质量等级评定按总承包商逐项验收、监理单位中间验收和业主(开发商)组织的竣工验收三者评定等级孰低的原则调整分承包人(方)的最终结算款;

5. 施工过程中总承包商或监理单位对分承包人(方)已施工工程的任何1次/项检验被评定为不合格,总承包商对分承包人(方)处以人民币元罚款;累计中间检验3次以上不合格,分承包人(方)将被无条件清退出场,总承包商将另选

队伍/班组进场施工;除所有损失由分承包人(方)自负外,新进场的队伍/班组报价若超出分承包人(方)的分承包合同价,差额部分由分承包人(方)承担,从其应收的工程款中扣除;且分承包人(方)的履约保证金/有效保证凭据(若有)金额将全额作为对总承包商的违约赔偿;

6. 本分承包工程质量达到约定的要求,履约保证金本金/有效保证凭据(若有)在分承包人(方)无其它违约情况下在本工程竣工验收签字后7日内返还给分承包人(方);

7. 总承包商预留分承包人(方)本分承包工程结算总价的%作为质量保修金,双方按下述约定支付:

7.01 保修金在保修期满且无工程质量问题时,期满后7天内分承包人(方)向总承包商提出书面申请,经双方确认无误后付清余款;

7.02 保修期内因施工质量原因需要维修的,由分承包人(方)负责维修并承担所有维修费用,包括维修以及与维修相关的所有的人工、材料、机具、水电费、食宿费、交通费等;一般情况下,分承包人(方)接到总承包商维修通知后3日须派人到本工程现场进行维修;分承包人(方)未能按总承包商要求维修时,由总承包商自行组织维修,所发生的直接与间接维修费用由总承包商直接从分承包人(方)的保修金中扣除,且该费用出具的有效票据无须经分承包人(方)确认;保修金不足以支付该维修费用时,差额分承包人(方)须另付;

7.03 保修期根据国务院第279号令发布的《建设工程质量管理条例》和《省/市建设工程质量管理条例》规定:建筑防水工程年。

第七章安全生产

1. 乙方须达到本合同文件附件相关安全规定的要求;

2.工伤频率控制在1‰以内,杜绝(重大)伤亡事故;若工伤频率超出上款要求,每超出0.5‰,甲方对乙方处以人民币元罚款;若发生重大工伤/安全未遂事故一次,甲方对乙方处以人民币元罚款;若发生重大工伤/安全事故一次,甲方对乙方处以人民币元罚款;若发生特大工伤/安全事故一次,甲方对乙方处以人民币元罚款;以上罚款从甲方应支付给乙方的工程款中扣除,不足部分乙方须另付;

乙方原因包括但不限于:

2.01擅自违反国家的法律、法规

2.02擅自违反或无视甲方关于职业安全健康、环境方面的程序、要求

2.03擅自变更施工方案、措施

2.04安全防护设施不符合规定的要求

2.05指使或强令员工违反安全规定,冒险作业

2.06私自安排未经安全培训或未经安全技术交底人员上岗作业

2.07私自安排无特殊工种作业资格的人员从事特种作业

2.08擅自挪动或拆除安全设施或擅自进入警戒区域

2.09特殊危险作业或受限空间作业不履行有关手续

2.10没有给员工配备合格、齐全的个人防护用品

2.11在安全设施不完善或环境不允许的情况下,擅自安排人员作业

2.12自带的机械、工器具未经检验和未经许可的前提下,擅自使用

2.13安排身体不适或有高空禁忌症人员从事高空危险作业

2.14对因提出的安全整改要求没有按期完成或拒不接受,而造成后果的

2.15员工违章作业或违法行为;

3. 甲方根据建筑施工安全管理规定,每月对乙方施工安全生产情况进行考评,乙方确保月度安全评分达到优良;否则,将根据考评结果对乙方采取相应的处理措施;甲方制定的现场安全管理制度,乙方必须严格执行;同时乙方须搞好保卫和防火、防盗工作,不得滥接电源和违规使用电器;否则,将根据考评结果对乙方采取相应的处理措施;

4. 乙方所施工工程须严格遵守建设部建质[2003]82号文《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》,与乙方有关的安全防/围护及其修复人工费已包含在乙方承包价内;

5. 乙方须作好自身所施工工程和所使用材料的成品与半成品的安全防护和保护;乙方员工所需的安全防护和劳保用品有乙方负责;

6. 若发生工伤/安全事故,除上述所有罚款外,工伤/安全事故全部费用以及政府部门所有处罚均由乙方承担(非乙方原因造成的安全事故,乙方不承担责任;乙方与他人共同原因,则区分责任承担相应后果),乙方还须采取甲方认为必要的各种措施消除对甲方造成的各种不良影响,恢复甲方的声誉;

7.乙方须满足OSH18000、ISO14000等职业安全健康和环境管理体系的相关要求,制定作业指导书并对作业人员进行交底,贮存、堆放物品符合管理相关规定,配备灭火器材,组织作业人员学习项目应急预案。

第八章文明施工

1. 乙方必须服从甲方对本工程的CI与文明施工管理,遵守《省/市建设

工程现场文明施工管理办法》及现场各项规章制度,乙方人员必须正确佩带安全帽、工作牌/卡,保护本工程的CI与文明施工设施,无工作牌/卡者不得进入现场施工作业,不得随便出入现场;乙方人员无工作牌/卡者进入现场施工作业,每发现一人次按人民币50对乙方处以罚款;款项直接从乙方的工程结算中扣除;文明施工人工费

已包含在乙方的承包单价内;

2.乙方须派专人清理施工现场,随时将施工和生活垃圾清理至甲方在现场指定的地点堆放,保持本责任区内施工和生活现场整洁,无施工和生活垃圾和污水,做到工完场清,确保现场文明施工月度评分达到优良标准;创文明工地;否则,甲方对乙方按结算金额的1%进行处罚;

3. 乙方确保不对甲方及现场其他单位的任何财物造成污染/损坏;否则,乙方须无条件清理/修复;若乙方未能按甲方要求及时清理/修复,甲方将直接派人进行处理,所有与之有关的费用由乙方承担,并将直接从甲方应支付乙方的工程款中扣除;

4. 乙方人员必须自觉遵守秩序,文明就餐、文明购物、文明洗嗽;若乙方人员因就餐、购物、洗嗽、如侧等原因发生打架斗殴,除由此产生的一切责任和费用由乙方承担外,每发生一次甲方根据情节轻重按人民币100—1000元对乙方处以罚款;款项直接从乙方的工程款/结算中扣除;性质恶劣者将移送公安机关处理,同时责成乙方将事件中的主要责任人清退出场;

5. 乙方人员必须自觉维护现场各项设施,若发现乙方人员损毁现场任何设施,除照价赔偿外,甲方另根据其情节轻重按人民币100—500元对乙方处以罚款;款项直接从乙方的工程结算中扣除;性质恶劣者将移送公安机关处理,同时责成乙方将事件中的主要责任人清退出场。

第九章物质与设备管理

1.乙方在施工现场必须配备专职/兼职人员,对其进场后的材料负责保管,以防丢失、被盗或变质等造成损失;因保管不当造成的损失全部责任由乙方自负;

2.本分承包工程所需材料的装、卸、运输、现场搬运等由乙方负责,其费用已包含在乙方的承包价内;

3.由乙方承包/购买的材料,乙方必须提供市或省(若需要)建设主管部门批准的有效的材质证明和产品合格证;乙方不得采购、使用不合格或劣质产品,使用不合格或劣质产品导致的质量/安全事故,除由乙方承担事故造成的全部损失外,甲方对乙方另处以0.5∽10万元罚款,并直接从乙方的工程款中扣除;

4.安全防护和劳保用品等由乙方自备;

5.乙方自备机具,但电费由甲方承担;乙方所用机具的安全防护费用已包含在乙方的承包价内;

6. 乙方自备的机具由甲方在现场统一安排,乙方负责进退场运输、安装和拆卸,其费用已包含在乙方的承包价内;

7. 乙方自备机具的质量与安全要求须满足市建设主管部门和甲方的验收标准。

第十章付款方式

1. 乙方在本工程进度、质量、安全、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求并按本合同文件有关规定办理了当月工程预结或暂结手续后,甲方按下列比例付款:

A. 本分承包工程施工个月以后,自第个月初起,甲方根据业主支付工程进度款的情况,每月按该月暂结金额的 %支付乙方该月进度款;本分承包工程全部施工完后,甲方支付乙方工程款至累计已暂结金额的 %;

B. 本分承包工程竣工验收通过且甲乙双方结算办理完毕后付款至结算总价(扣除各项罚款/违约金等)的 %,甲方预留乙方结算总价的%作为工程保修金;

2. 甲方支付给乙方的工程款,乙方应首先自行缴纳各种税费,并满足其作业人员的劳动报酬。

2.01 乙方在每次领取工程款时应将上次工资发放记录(已经工人签名)报甲方人力资源部备案。若乙方违反规定,甲方有权停止向乙方支付工程款,或由乙方出具人工费收据和工人工资单/表,甲方在乙方的累计暂结金额内扣除累计已支付金额后直接发放给乙方的班组/工人;

2.02 乙方原因拖欠其工人工资而产生的纠纷甲方不承担任何连带责任,若乙方下属班组/工人因其工资支付原因而直接与甲方/甲方项目经理部发生纠纷,或由政府有关部门出面处理,或爬上塔吊威胁/示威,或爬上建筑物或构配件高空边缘威胁/示威,甲方每次给予乙方不低于人民币5000元罚款,款项直接从乙方的工程结算款扣除,乙方还须采取甲方认为必要的各种措施消除对甲方造成的各种不良影响,恢复甲方的声誉。

第十一章结算办法

1. 乙方根据本合同文件的有关约定按当月完成的□实物工程量□形象进度向甲方项目经理部提交结算资料→甲方项目经理部按规定审核→甲方根据合同文件规定和乙方月度考评表等依据进行审定得出总价(分部/分项工程质量等级暂按甲方评定为准),总价扣除当月发生、应由乙方承担的各项费用(包括但不限于罚款/违约金)后,作为乙方当月/期的暂结金额;

2.甲方根据乙方完成的实物工程量乘以合同单价后得出总价,总价扣除已经发生、应由乙方承担的各项费用(包括但不限于罚款)后,作为乙方的结算金额;

3.工程量计算:工程量经甲方工长列出清单,项目内业技术员计算、项目预算员审核、项目经理/副经理确认、甲方成本部终审,其它人员开出的工程量不作为结算依据;计算规则按2000年《深圳市建筑工程综合价格》执行;

4.中间结算:乙方应于每月的28前将该月(上月26日—该月25日)结算资料报甲方;否则,每拖延一天甲方扣除乙方该月结算金额的1%;若乙方不与甲方办理该月结算手续,甲方可拒付其该月的工程进度款;甲方在收到乙方报送的结算资料后7个工作日内办理完结算手续;

5.设计变更增减的工程量经甲方项目部审核后须报甲方成本部审核并确认,方可作为结算依据;若签证、变更增加的工程量达到或超过乙方原承包范围的10%时,须报甲方成本经理审核并确认,方可作为结算依据,单价按本合同单价/原则执行;

6.工程竣工验收后,乙方应于14日内或在甲方通知其办理工程结算手续7日内

将结算资料报送甲方审核并办理结算;否则,每拖延一天甲方扣除乙方工程结算款的1%。工程完工或收到甲方要求其办理结算通知的两个月内,乙方仍拖延不办理结算手续,即视为乙方自动放弃其权利,最终将以甲方单方面签认的结算金额为准;

7.若乙方在结算时不遵守本合同文件的约定或量价存在较大偏差,在甲方项目经理部与乙方已办理了有关收方结算手续的情况下,甲方及其成本部有权根据合同、变更签证、联系函、图纸等资料作最终调整。

第十二章劳动力配置

1.甲方根据本项目的实际情况配置精干、高效、完整的项目管理班子和管理层,并以先进的管理来保证本合同条款的顺利实施;

2.乙方须于进场施工前3日向甲方提供其现场管理人员和施工人员花名册及身份证复印件,甲方负责核实、清点人员;施工期间乙方现场负责人/主要管理人员调离本工程,乙方须提前7日向甲方书面报告;乙方所有现场人员必须服从甲方管理;

3.乙方特殊工种作业人员必须持证上岗,并向甲方提供其上岗证复印件备存;

4.乙方进场人员的所有手续由乙方自行与有关部门联系办理。

第十三章特别说明

1.乙方进场后,甲方/甲方项目经理部所发的一切书面文件、通知、指令等乙方不得拒绝签收;否则,自发出次日起视为乙方已认可;

2. 本分承包工程的相关资料由乙方自行收集整理,甲方提供样本并给予配合;

3. 乙方签定本合同文件后不得将本分承包工程转包第三方施工。否则,甲方有权责令乙方在7日内退场,解除本合同文件,另行选新的队伍/班组进场施工,并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失,包括新进场的队伍/班组的报价与乙方未完工程价款之间的差额;

4. 因乙方原因,出项严重的质量事故(如材料/施工强度不满足设计要求影响可靠性,施工错误造成返工等),甲方有权解除本合同文件,乙方还须承担因此给甲方造成的全部损失。

第十四章其他条款

1.乙方完成本合同内容所需额外增加的费用,甲方将不予考虑;

2. 补充条款:

2.01

2.02

附件1执行法律/法规/标准/规范/制度

1.《中华人民共和国建筑法》

2.《中华人民共和国安全生产法》

3.《建筑工程安全生产管理条例》

4.《建设工程施工现场管理规定》

5.《建筑安全监督管理规定》

6.市建设工程施工安全条例

7.建设部标准JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》

8.《建筑施工高处作业安全技术规范》

9.《施工现场临时用电安全技术规范》

10.建设部《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干

规定》

11.国标GB50300-2001质量验收规范

12.国务院《建设工程质量管理条例》

13.建设部《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

14. 市建设工程质量管理条例

15.中建三局二公司《各级安全生产责任制》

16.中建三局二公司深圳分公司安全管理制度

17.其它现行法规/标准/规范/制度

附件2 项目现场增(减)工作量

签证单

项目名称:分承包方名称:编号:

注:1.本签证单原件壹份,与收方单具有同等效力,复印件根据需要印发;

2.本签证单须在现场增(减)工作量事实发生后7日内手续办理完毕,并在当月/期收方结算时与收方单原件一并存分公司成本部;

3.增(减)原因须附上相应的设计变更修改通知单、工程联系单或会议纪要等支撑资料。

附件3 工程质量缺陷保修书

总承包商:中建三局二公司深圳分公司(以下简称甲方)分承包方:(以下简称乙方)为保证工程在合理使用年限内正常使用,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《深圳经济特区建设工程质量条例》等的规定,经协商一致,签定本工程质量缺陷保修书。乙方在质量缺陷保修期内,按照有关法律、法规、规章和双方的约定,承担本工程质量保修责任。

一、工程质量缺陷保修范围和内容

质量缺陷保修范围包括:

□地基基础工程

□局部回填工程

□主体工程

□砌体工程

□抹灰与找平工程

□外墙面砖、内墙磁片

□楼地屋面工程

□大理石/花岗岩工程

□;

质量缺陷保修内容包括:除业主(开发商)、小业主、使用过程中的人为损坏、第三者故意或非故意损坏、原设计错误隐患、自然灾害及不可抗力因素损坏外,所有乙方承包施工范围内的工作内容,凡属乙方施工质量原因及移交前保管不力造成工程任何部位的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等,均属乙方保修责任范围。

二、工程质量缺陷保修期限

工程质量缺陷保修期限从本工程竣工验收合格之日起计。双方约定本工程质量缺陷保修期限如下:

□地基基础和主体工程,为设计文件规定的本工程合理使用年限;

□装饰装修工程两年;

□有防水要求的部位五年;

□供热和供冷系统工程个采暖期、供冷期;

□室外道路、场地硬化两年;

□其它。

三、工程质量缺陷保修责任

1.属于乙方保修范围和内容的项目,一般情况下,乙方接到甲方维修通知后3日内须派人到本工程现场进行维修;若乙方未能按甲方要求进行维修,则甲方另行组织维修,所发生的直接与间接维修费用均由乙方承担,从乙方的保修金中扣除;保修金不足以支付该维修费用时,差额乙方须另付;

2.发生紧急抢修事故时,乙方接到事故通知后应立即到达事故现场抢修;非乙方施工质量原因引起的事故,抢修费用由甲方或业主(开发商)承担;

3.若涉及结构安全的质量事故(如结构强度不满足设计要求影响可靠性等),应按《房屋建筑工程质量缺陷保修办法》的规定,立即向所属建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应等级的设计单位提出保修方案后进行维修。

四、工程质量缺陷保修费用

工程质量缺陷保修费用及相关损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金额

工程质量缺陷保修金额一般不超过乙方结算总价款的5%,本分承包工程约定的工程质量缺陷保修金额比例为乙方乙方结算总价款的 %.

保修期满时未出现工程质量问题或质量问题已按要求处理完毕,期满后七天内乙方向甲方提出书面申请,经双方确认无误后付清余款,不计利息;但并不免除乙方在保修期内的其它保修责任。

六、其他

1. 本质量缺陷保修书作为施工/劳务分承包合同文件的附件,双方须严格遵守;保修期满、财务款项结清后自动失效。

2. ;

甲方:中建三局第二建设工程乙方:

有限责任公司深圳分公司(盖章)(盖章)代表人:代表人:

经办人:经办人:

签定日期:

相关主题