当前位置:文档之家› 泡沫混凝土合同(DOC)

泡沫混凝土合同(DOC)

合同编号:

连云港金融大厦工程泡沫混凝土分包合同

二○一四年八月

泡沫混凝土施工合同

第一部分协议书

承包人(全称):

分包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工

程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称:。

分包工程地点:。

分包工程承包范围:金融大厦项目裙房屋面、主楼屋面及四层厨房操作间泡沫混凝土工程(包工包料),包括但不限于裙房屋面、主楼屋面及四层厨房操作间泡沫混凝土施工工作,相关土建配合、浇筑成型、养护、检验试验、施工资料编制、验收资料编制及现场安全文明施工等工作。

二、分包合同价款

暂定金额:大写:人民币

小写:人民币。

价格明细见专用条款1.3

三、工期

开工日期:本分包工程定于2014 年月日开工;

竣工日期:本分包工程暂定于2015年月日;

合同工期总日历天数为:天。

实际施工时间根据承包人现场安排为准。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为:本合同工程验收标准按国家、行业、连云港市、开发区现行工程质量验评标准要求较高的执行。工程质量目标:一次性验收合格。

技术要求:

1、要求采用C2级泡沫混凝土保温+找坡层(最薄处为50mm)。

2、导热系数为0.14W/(m.k),密度600Kg/m3。

五、组成分包合同的文件包括:

1、本合同协议书;

2、中标通知书(如有时);

3、分包人的报价书;

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

5、本合同专用条款;

6、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;

7、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间:2014 年月;

合同订立地点:;

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

承包人:(公章)分包人:(公章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:帐号:帐号:

第二部分专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序:见协议书五。

2、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

2.1 除总包合同文件规定的语言文字外,本合同还使用无语言文字。

2.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章:无

2.3 本分包工程适用的工程建设标准:所有与此分包工程有关的标准及规范等,除以上工程建设标准以外,总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

二、双方一般权利和义务

1、项目经理

承包人驻现场代表【执行经理】

2、分包项目经理

姓名:职称:项目经理

3、承包人的工作

3.1 承包人应完成下列工作:

(1)向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间:开工时提供施工场地,施工所需的证件、批件等由分包人自行办理。

(2)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和(或)其他设施(如有时),及费用承担:承包人向分包人提供现场已有的设备。如现场已有设备设施不能满足分包人的施工要求,则由分包人自行提供相应的机械设备设施直至满足施工要求,相关费用已含在合同价内。

(3)、双方约定承包人应做的其它工作:无。

4、分包人的工作

4.1 分包人应完成下列工作:

(1)需完成的设计内容和提交时间:设计内容为本分包工程施工范围所涉及的所有设计内容,提交时间暂定为开工日期(具体提交时间依据承包人的指令)。

(2)分包人应在本合同签订生效后壹天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为:暂定每月18日前提交当月的进度计划及相应的进度统计表,具体情况根据承包人的要求。

(3)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已完工程成品保护的特殊要求依据规范及承包人的现场指令,费用已含在合同单价中。

(4)双方约定分包人应做的其它工作:依据承包人的现场指令。

三、工期

1、工期延误

1.1 双方约定工期顺延的其他情况:在未经承包人同意的情况下,工期不作任何顺延。

四、合同价款与支付

1、合同价款及其调整

1.1本合同价款采用(1)种方式确定。

(1)采用固定价格的,合同价款包括的风险范围:固定综合单价,综合单价包括为完成合同内容,达到验收标准所发生的一切材料/材料损耗/人工/机械/劳保/交通/检验试验费(出厂前)/行政事业收费/政府税费等费用;综合单价不因市场材料价的调整而调整。

风险费用的计算方法:无

风险范围以外合同价款调整方法为:无

(2)采用可调价格的,合同价款的调整方法:无

(3)采用成本加酬金的,有关成本加酬金的约定为:无

1.2双方约定合同价款的其他调整因素:无

1.3 价格明细表

序号施工部位项目名称

干密度

(Kg/m3)

计量

单位

工程量

(暂定)

综合单价

(元/m3)

合价(元)

1 泡沫混凝土m3 0

2 合计

2、工程量确认

2.1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间:每月15日前提交当月已完工程量报告,竣工时提交其所承包区域的工程量报告。其他情况依据承包人的要求。

3、合同价款的支付

3.1 承包人向分包人预付工程款的时间和数额:无

扣回时间和比例:无

3.2 承包人向分包人支付工程款(进度款)的时间和方式:分包人于每月15日前向承包人上报本月完成工程量,承包人进行审核后,下月支付进度款完成量的#%,完成合同规定的工作内容,承包工程验收合格后6个月内,办理结算手续,结算完成后支付至结算价款的,剩余$%作为本工程的保修金,保修金待本工程整体工程保修期满扣除相应扣款后一次性无息支付。

3.3分包人在收取工程款时,按要求填写华北公司付款对账单,并出具抬头为“ gongsi ”的建筑安装发票;结算办理完成后,承包人向分包人支付最后一笔工程款时,分包人须提供符合承包人要求的“付清工程款承诺函”,若因分包人未能按承包人要求时间内提供符合要求的票据而造成的延期付款,责任由分包人承担。

3.4鉴于目前建筑市场的实际状况,承包人不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下,分包人郑重承诺,为共同开拓占领市场,对承包人未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容,分包人不要求承包人每月付款均按时足额到位。承包人缓付、迟付本合同项下工程款时,分包人任何情况下均不计取利息,亦不向承包人主张支付违约金及赔偿金。

3.5分包人应当具备一定承担风险的能力。如果分包人承担的分包工程施工中,分包人向承包人所递交的索赔要求,在承包人向业主方递交的相应索赔要求未获得批准,则分包人的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素,造成承包人已经无法全部或部分得到工程款,承包人亦将不会支付分包人工程款,所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担,即使分包人的结算数额已经获得承包人的批准。

3.6当承包人或分包人因不可抗力的影响不能履行合同责任时,履行合同的时间将推迟,推迟履行合同的时间甲乙双方共同协商;不可抗力发生后,受影响方(甲方或乙方)应立即将不可抗力发生的情况通知另一方(承包人或分包人),并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明给另一方。在取得承包人认可的情况下,分包人仍负有采取一切必要措施从速交货的责任。供需双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。如果不可抗力持续超过20天,承包人有权解除合同(不可抗力是指战争、台风、地震、洪水、禁运、罢工等以及双方同意的不可抗力)。

五、竣工验收及结算

1、竣工验收

1.1分包人提供竣工图的份数暂定4 份(具体依据承包人的要求)。

六、违约、索赔及争议

1、违约

1.1 本合同关于分包人违约的具体责任:

(1)分包人所提供的材料及施工费用未达到质量验收标准的,分包方根据承包方的指令限期整改,由此所产生的所有费用及给承包人带来的经济损失均由分包方承担。

(2)双方约定的分包人的其他违约责任:不允许非法转包本分包合同工程。若因分包人的原因造成安全事故或其他不利影响,由此产生的一切经济损失及荣誉损害等由分包人承担并解决。

2、争议

2.1 双方约定,在履行分包合同过程中发生争议,双方协商解决或者调解不成时,按下列第(1)种方式解决争议:

(1)向人民法院起诉。

(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、保障、保险及担保

1、保险

1.1 承包人投保内容和责任:无

1.2 分包人投保内容和责任:分包人自行承担国家及行业规定,发包人及承包人要求的投保内容,并负担相应责任。

2、担保

2.1承包人向分包人提供支付担保,担保方式:无;担保额度无

2.2分包人向承包人提供履约担保,担保方式:无;担保额度无

八、其他

1、材料设备供应

1.1 由分包人采购材料设备的约定:施工用泡沫混凝土,搅拌机、发泡机、水管、水泵、

高压泵、发泡剂,所有材料设备需符合江苏省及连云港市验收备案的相关要求。同时,所有材料设备分包人向承包人保证质量,一旦发现假冒伪劣材料,承包人可不支付工程款并对分包人处以罚款50万,且追究分包人因此给承包人造成的一切经济及名誉损失。

2、合同份数

2.1本合同正本贰份,具有同等效力,由工程承包人和分包人各执壹份;本合同副本陆份,承包人执伍份,分包人执壹份。

3、补充条款:

3.1价款及结算

3.1.1合同采用固定综合单价形式。

3.1.2本合同价款采用固定综合单价方式,合同总价=固定单价×结算量。综合单价包

括但不限于包工(含施工、文明施工、环境保护、职业安全健康及当地政府、业主、监理、承包人组织安排的现场参观及会议清扫与会场布置等用工)、包中小型机械(除承包人提供之外的全部机械)、包料、包承包人提供材料及其消耗量、包混凝土养护、包泵管固定、包库房搭设、包工期、包质量、并包括所有有关的费用,如劳保用品费、生产工具费、自身队伍人员的劳动保险费、医疗费、工期费、酷热天气施工费、成品保护费、超高层施工费、二次搬运、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、企业经营费、调价、扰民调停费(指由分包方自身原因引起的扰民或民扰)、竣工调价、风险费、包干费、技术资料费、赶工费、现场冬雨季施工防护费、治安保卫费(分包方自身施工范围及生活区)、临时设施(除承包方提供之外的临时设施)、安全防护、安全文明施工费、已供材料试验费、夜间施工费、垃圾清运至现场指定地点、竣工清理费、环境保护费、远征施工增加费、承包方提供材料的卸车保管费及与其他分包方的配合照管费等、包税金等。综合单价不因市场波动及政府政策的变动发生改变。

3.1.3结算量:工程量为暂定工程量,结算时施工范围按图纸;若放坡或厚度达不到承

包方要求,验收合格,图纸量和实际量中选择较小量结算;若放坡或厚度达不到承包方要求,验收不合格,修补及损失均由分包商负责,承包人仅承担验收合格时不多于图纸的工程量。

3.1.4分包人须在每月提交由项目各部门签字确认的所完工程形象,付款申请表,送至

项目商务部审核;

3.1.5分包人在每次收取工程款时,须向承包人提供与工程款等额的合法有效的发票,

签证办理完毕承诺函、加盖分包人公章或财务章的账户信息及承包人要求提供的其他相

关资料,否则承包人不予付款;

3.1.6由于分包人提供的发票不合格或账户信息有误造成的一切后果分包人自负。

3.2质量要求

3.2.1分包人所用材料质量必须符合国家相关规定,在施工前必须将材料合格证提供给

承包人备案。材料需要做试验的,需进行试验,出场前的实验费用已含在合同价单价内,现场取样检验试验费由总包代付,结算时从分包人结算款中扣除。

3.2.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此

造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

3.2.3分包人施工前先试打一块,达到检验合格以后再进行后续施工,后续施工参照检

验合格时的配比,以保证达到检验标准。

3.3相关技术参数及技术要求

指标

泡沫混凝土技术指标

项目

干密度(kg/m3)300 350 400 500 600 700 800 900 抗压强度(Mpa)≥0.5 ≥0.6 ≥0.7 ≥1.0 ≥1.5 ≥2.5 ≥3.5 ≥4.5 导热系数[W/(m·K)] 0.07 0.08 0.085 0.1 0.12 0.14 0.18 0.22 蓄热系数[W/(m·K)] 3.42 4.06 4.70

吸水率(V/V,%) 16~23 14~20

燃烧性能不燃烧体

3.4承包人责任

3.4.1确保分包人开工前施工现场具备施工条件,并在开工后协调解决对施工的遗留问

题;

3.4.2将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至施工地点,保证施工期间的需

要;

3.4.3开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及施工场地内的主要道路,满足施工运

输的需要,保证施工期间的畅通;

3.4.4办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路

交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

3.4.5确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给分包人,进行现场交验;

3.4.6组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

3.4.7协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古

树名木的保护工作,承担有关费用;

3.4.8协调处理分包人与承包人其他分包在工序衔接,交叉作业上的配合问题;

3.4.9承包人向分包人提供工程住宿用板房,但房内一切设施有分包人自行负责。

3.4.10现场临电供至楼层二级配电柜(按每栋单体楼内3~4层设置1个二级电箱,超出部分由分包人配备和承担),临水至楼层消防主干管(含消防栓接驳口,按每2层设置一处,消防栓接驳口以后的消防水带、消防枪等均由分包人配备和承担)、截止阀(每层设置一个规格为DN20截止阀配规格为DN20,15cm短管,超出部分由分包人配备和承担)。

3.5分包人责任

3.5.1根据承包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,在约定的时间内完成承包人规定的工作内容;

3.5.2向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表,完成政府、业主、承包人要求完成的一切工程资料;

3.5.3做好分包区域的安全文明施工及临边防护工作,

3.5.4遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,因分包人责任造成的罚款由分包人自行承担;

3.5.5已竣工工程未交付承包人之前,分包人按约定负责已完成工程的保护工作,保护期间发生损坏,分包人自费予以修复;保证不损坏其它施工方的已完项目,如因分包人原因损坏,分包人自费予以修复;

3.5.6分包人应保障承包人免于承担任何分包过失造成的人员伤亡/财产损失的全部责任和索赔,另外还应保障承包人免于承担与此有关的一切索赔/诉讼/损害赔偿/抚恤费和其它相关开支;

3.5.7做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;

3.5.8分包人必须按图纸及项目技术部要求进行施工;

3.5.9保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

3.5.10满足承包人的CI要求,未经许可不得在承包人场地范围内进行各类广告宣传活动;

3.5.11服从承包人人员的现场指挥,对承包人提供的设备要合理使用;

3.5.12分包人保证施工时使用的机械和泵管能正常工作,如出现故障需及时维修以及更换新的机械和泵管,如因此延误承包方的施工进度,承包方将对分包方进行每日1万元

的罚款。

3.5.13分包人队伍进场后,会发放《分包管理手册》,所有分包人员都应遵从手册条款,接受统一管理;

3.5.14分包人现场施工人数应满足施工要求,确保工期,并保证进场人员均符合总承包单位的要求,持证上岗,分包应配有相应的特殊工种,如电工,并持证上岗;

3.5.15分包的施工必须按照总承包合同及总承包方最近时间的施工方案严格执行;

3.5.16分包人建立农民工工资保障制度,确保所雇用的农民工及时足额拿到劳动报酬;

3.5.17分包人须在结算时提供由分包人负责人、劳务队长、农民工本人签字确认的已付农民工工资支付表,分包人不提供承包人拒绝结算;

3.5.18承包人向分包人免费提供施工用水电,分包人工人生活区用水电费用由分包人负担,并从结算款中扣除;

3.5.19分包人在施工中应做到工完场清,将自身施工中产生的垃圾清运至现场指定垃圾点;分包工程完工后应及时将剩余材料、施工机具撤离现场。如果分包人对自身施工遗留的垃圾不及时清理,影响了整个现场的安全文明施工,承包人有权委托他人清理,所发生的一切责任及费用均由分包人承担。

3.6检验与验收

3.6.1分包人应按业主方、承包人根据工程需要可能提出的要求,在制造、装配或准备地点,或在现场,或在合同可能规定的其它地点或若干地点,或在上述所有地点或其中任何地点随时接受业主方、监理方及承包人的检查,分包人应为业主方、监理方及承包人提供方便。

3.6.2分包人需提供拟使用于本工程主体材料的品牌、资质、技术说明书及质量证明文件,需要进行地方主管单位备案登记的,提供当地备案证书等资料。

3.6.3分包人应为检验上述任何材料或工程设备提供通常需要的协助、交通、食宿、劳务、电力、燃料、备用品、装置和仪器,并应在用于工程之前,按承包人的选择和要求,提交有关材料样品,以供检验。

3.6.4检验费用的承担:本分包工程的检验和样品费用均视为已含在分包工程价款中,不再另行增加。

3.6.5在本合同签订的同时,分包方应依据承包人的总体进度计划向承包人提供一份与合同要求相符的供货材料设备清单,并应提供本工程主要材料样品及样品说明,由业主方/监理方、设计方及承包人进行封样,验收时验收标准以样品为准。

3.6.6分包人材料设备货到现场并自检合格后3 日内填写单项验收单,书面报请承包人、监理验收,验收合格后签字确认。

3.6.7对于分包人提供的材料,在用于工程之前应随时接受承包人代表的检验,并在监

理的见证下进行取样和送达指定试验室试验。取样的数量和频次按连云港市的相关规定执行;同时分包人应为检查和检验提供通常需要的协助、劳务等。分包人须拆除或从现场撤走任何与此分包合同要求不相符的工程或材料。

3.6.8如材料运至现场后承包人经检验发现材料的性能或数量或规格与材料清单不符,分包人需负责换货、赔偿或修理,所有费用(如检验费用、修理费用、返修货物的往来费用、保险费、仓储及装卸费用)均由分包人负担,由此造成的工程损失由分包人承担。

3.6.9施工前先做样板,经承包人和监理单位同意后方可进行大面积施工。

3.6.10分包人单项工程施工完毕并自检合格后3 日内填写单项工程验收单,书面报请承包人、监理验收。

3.7违约

3.7.1合同双方任何一方不能全面履行本合同条款,均属违约;违约所造成的损失、后果、责任,概由违约方承担;

3.7.2除非甲乙双方协商终止本合同,违约方承担前述条违约责任、损失后仍需严格履行本合同;

3.7.3不允许非法转包和二次分包本分包合同工程;

3.7.4在施工过程中的任何时间,若承包人代表认为分包人的施工进度、施工方法、现场管理等方面不符合合同规定或有可能达不到合同要求时,承包人代表可对其提出警告,限期改正,并在结算中暂缓支付该部分款项。承包人按照本规定缓付的款项,为承包人对分包人的暂时扣款,在分包人完成该项工作并达到本合同的要求后,承包人应在验收合格后支付给分包人。对于因分包人违约,承包人按照本合同的规定而扣除的款项,为承包人的永久扣款,从分包合同价款中扣除;

3.8合同变更

3.8.1如现场发生变更、洽商及零星用工,分包人须在7日内向项目商务部上报由此所发生的费用,并附经项目各部门签字确认的明细单。逾期视为不发生费用,或包含在合同施工范围内,不予办理;

3.8.2零星用工的费用按照小工100元/工日,大工120元/工日执行。

3.8.3变更及洽商的工作与合同工作相同时,变更及洽商的工作的价款按相应的合同价执行。变更及洽商的工作与合同的工作相近时,变更及洽商的价款参照相应合同价款执行。其他变更及洽商的计价双方协商办理。

3.9工程保修

3.9.1保修期内分包人在接到承包人发出的维护通知后24小时内派人查勘并维修,否则承包人自行组织人员修理,所需的费用均由分包人承担;

3.9.2如在维护期间或在此之前工程发生质量缺陷,确因分包人未遵守合同确定的义务

所造成的,则由分包人自费维修。

3.10物资进、退场要求

3.10.1所有物资、设备须经过承包人书面同意后方能进场,并及时到物资部进行备案;

3.10.2如分包人不按规定通知承包人参加验收或未按规定提供配套

3.10.3承包人不负责材料设备的验收结果,一切损失由分包人负责;

3.10.4所有进、退场材料物资应提前12小时向承包人申报物资进、退场计划,经承包人相关人员签字同意后,由分包人向承包人申请填制生产要素出入许可证,报至承包人项目经理部相应部门确认后,方可组织物资进退场;否则严禁进退场;

3.10.5生产要素出入许可证一式四份,需明确进出场时间、车号、物资名称、进出场理由及分包人授权备案负责人签名;

3.10.6所有材料进场前,分包人需提供相应的合格证、生产许可证、出厂证明、复试报告等合法资料,否则不得进场;承包人供应的材料除外。

3.11物资存放管理

3.11.1根据施工现场情况,分包人避免将所有材料一次性运到现场储存;

3.11.2分包人须在现场以外的地区自行解决物资材料的仓储与周转,以确保进场材料满足施工进度与工期要求;

3.11.3进场物资堆放地点,必须经过承包人批准,服从承包人的统筹安排;

3.11.4分包人现场物资堆放、保管、标识等管理必须符合承包人的CI管理规定;

3.11.5存放要求

i.进场物资材料存放环境要符合干燥通风的要求。承包人提供库房场地,分包人

自行建造房内设施及其围护结构;

ii.注意防日晒雨淋,远离火源,避免碰撞,分包人在库房外自备消防设备及防火标识。

3.11.6分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失;

3.11.7材料计划管理

i.分包人进场前三日内,应依据承包人的总进度计划提交工程所需的材料、设备

清单,其中须明确材料设备的名称、规格型号、单位、数量、供应时间及其送

达地点;

ii.进场的物资材料及机具设备应满足承包人制定的月计划、周计划施工进度要求。

3.12合同生效与终止

3.12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,技术资料齐全有效,履行完保修职责,保修

期结束,本合同即告终止。

3.12.2 签订合同时,如由委托代理人签订,则分包人应提供法人授权委托书。

3.12.3本合同项下的各项债权、债务未经对方书面同意确认,均不得部分或全部转让给第三人,否则未转让方有权单方解除合同。

3.13未尽事宜

本合同在执行中若有未尽事宜,双方经友好协商以补充协议/会议纪要/谈判记录等形式解决。

附件1签证办理完毕承诺函

发泡混凝土承包合同

发泡混凝土承包合同 甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,以及结合本工程的实际情况,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方充分协商一致,签订本合同.共同遵照执行。 一、工程名称:英德市石牯塘河堤基础混凝土。二、工程承包方式: 本合同工程包工不包料,:包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过。浇 捣混凝土所需一切工具及施工所需小型工具由乙方自行负责。 三、工程承包范围: 为本合同工程按施工图纸内容施工:自带机具浇拌浇捣混凝土四、工程计量及单价: 1、工程量以施工图纸基础尺寸以立方计算;如施工图变更工程量增加或减少应另计。 2、工程单价:混凝土元/m3;大写:每立方米伍拾元整,其它项目单价日后发生另定。 五、付款方式: 工程按进度计算支付完成工程的80%,全部完工支付的总工程量的90%,工程验收合 格一个月内付清所有工资款。 六、乙方施工人员进场施工必须严格遵守施工安全操作规程,严禁违章作业,做到无 安全事故。七、其它规定: 1、施工过程中乙方必须服从甲方管理人员指挥,若不服从甲方管理人员指挥,擅自 做主,给项目造成损失的,由乙方全权负责。 2、施工过程中由乙方保管好甲方提供的材料,如有丢失,由乙方全权负责,按原价 从工程款里扣除。 3、乙方应按甲方工程施工现场管理规定及业主统一管理制度的规定,精心组织、文 明安全施工。 4、本合同签订后有未尽事宜,双方可根据具体情况结合相关规定进行协商。 5、本合同签字之日起生效,甲乙双方各执一份。 甲方代表签名:乙方签名: 年月日年日

项目名称: 需方甲方: 供方乙方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方经充分协商,就 工程材料采购事宜达成一致意见,签订本合同。 第一条供货数量及价款: 1. 货物明细表 2. 本合同价款为固定单价。本合同价款包括但不限于务工人员综合保险费、人工费、材料费、机械费、中小型机械费、运费、竣工清理费、成品保护费、管理费、利润、税金、安全文明施工、夜间施工、各项试验费、检测费如:容重、抗压强度、导热系数等试验费 用以及迎接各级领导检查措施费用等未完成本工程所需的一切费用,其中乙方委托甲方待 其采购的**水泥有限公司生产的PSA32.5号普通硅盐酸水泥,所需费已含在本合同的单价中。乙方应按每次施工工程量做好水泥进场计划。 3. 结算方式:双方按照甲方提供的施工图纸或者甲方技术部门下发的图纸计算工程量。其中水泥材料按甲方签订的水泥购货合同价乘以乙方在甲方领用水泥的小票用量在结 算时予以扣除。若水泥价格有变动,甲方将书面通知乙方。 4. 施工完毕后、乙方须在七日内向甲方提供技术资料作为备案使用,且不得以工程 款支付不及时为由,延误资料的提供时间。 第二条质量标准 1. 符合国家、北京市及建筑材料行业优等品标准以三者中最高为准,同时满足买受 人提出的有关技术治疗要求以及质量验收标准、监测报告、合格证等相关资料的标准。 2. 承包内容包括但不限于基层处理及杂物清理、清扫干净;设置保温层厚度、坡度标 志线以及找坡线;找坡层、保温层同时施工材料找坡层部分按照2%找坡。发泡混凝土面干 密度容重不低于405kg/m3.本工作内容与技术方案不一致时,按技术方案执行。 3. 乙方承包范围:屋面保温、找坡层,用泡沫混凝土材料施工并找2%的坡,建筑物 面最薄处厚度为***mm。 第三条双方约定

商品购销合同汇集正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 商品购销合同汇集正式版

商品购销合同汇集正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 合同一 商品购销合同范本 甲方(供货方):地址(住址):联系电话:传真: 主要负责人:开户银行:帐号:税号:营业执照号码(身份证号码): 乙方(购货方):地址:联系电话:传真: 主要负责人:开户银行:帐号:税号:营业执照号码: 根据《中华人民共和国合同法》及其

有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就甲方在合约期内为乙方供应商品,达成如下协议: 一、商品的供应 1、甲方向乙方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。 2、甲方有新产品推出时,应第一时间推荐给乙方,以便共同创造商机。如乙方确定经营,将按乙方新商品入场程序办理相关手续。 二、商品的质量 1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准,行业标准,没有国家标准,行业标准的按照通常标准或符

合合同目的的特定标准。 2、在甲方每次向乙方供应商品时,双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。甲方在供应乙方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。 三、商品的价格 1、甲方向乙方供应的商品,除要执行国家订价或国家指导价的,均由双方协商订价。 2、基于保护商业秘密的需要,甲方供应的商品交易价格以双方盖章确认的报价单为准,报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。 3、甲乙双方积极配合,维护所经营商品的市场零售价的相对稳定和统一。甲方

泡沫混凝土施工方案

屋面节能保温泡沫混凝土 目录 1.编制依据及验收规范和施工规范 (2) 2.工程概况 (2) 4.施工准备 (4) 5.施工工艺 (4) 6.施工条件 (5) 7.施工部署 (5) 8.施工进度及地面做法 (7) 9.安全操作及文明施工 (7) 10.现场机械操作与施工 (7) 11.泡沫混凝土输送机工作原理 (7) 12.屋面现场浇注与施工 (7) 13.成品保护养护 (8) 14.提交甲方检查验收 (8) 15.撤场清理 (8) 16.注意事项 (8) 页脚内容

屋面节能保温泡沫混凝土 1.编制依据及验收规范和施工规范 2.(1)施工合同、招标文件、图纸、施工组织设计 3.(2)《建筑施工手册》、《高层建筑施工手册》、《中华人民共和国工程建设标准 强制性条文房屋建筑部分》 4.(3)《现行建筑施工规范》(修订缩印本)中国建筑工业出版社出版 5.(4)《屋面工程技术规范》(GB50207-2002) 6.(5)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7.(6)《功能可控型泡沫混凝土(CFFC)屋面工程技术规程》QB/WGRT-200608 8.(7)《RT泡沫混凝土》(Q/3201RTJN01-2008) 9.(8)《泡沫混凝土砌块》(JC/T1062) 2.工程概况 本工程位于中新天津生态城南部片区05-08-02-01地块。总用地面积77100平方米,总建筑面积103774.93平方米(其中地上72763.99平方米,地下31010.94平方米)。本工程包括单层地下车库、1~11号楼高层建筑及会所等,住宅为地上9~22层,地下一层,与地下车库相连,主体为剪力墙结构。车库、会所为钢筋混凝土框架结构。 建筑层数:1#、7#、9#楼为19(20)层,建筑高度60.75m;2#、6#楼为20(21)层,建筑高度63.75m;3#、8#楼为21(22)层,建筑高度66.75m;4#、11#楼为9+11层,建筑高度33.75m;5#、10#楼为11层,建筑高度33.75m;车库为地下一层结构;会所为两层框架结构,建筑高度为9.05m。 (1)建筑工程等级:二级。 (2)建筑工程防火设计等级:一级:地下车库及高层建筑地下室及19层以上的高层住宅;二级:19层以下的高层住宅、会所。 (3)设计使用年限:50年 (4)屋面防水设计等级:二级;地下室防水等级:二级,变电站、配电间为一级 (5)抗震设防烈度:8度 建设工期:2011年10月25日;竣工日期:2013年5月25日,总日历工期579天。 参建单位: 建设单位:天津生态城生星房地产开发有限公司 设计单位:天友建筑设计股份有限公司 勘察单位:天津市勘察院 页脚内容

泡沫混凝土施工合同-包工包料

泡沫混凝土施工合同-包工包料 泡沫混凝土施工合同 合同编号:豫华泰 _________ WYX-G 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):河南华泰建材开发有限公司 依据相关法律法规,并结合本工程的具体情况,经甲、乙双方充分协商,达成如下合同条款,以兹共同执行: 第一条:工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 第二条:承包工作内容 2.1 工程承包范围:泡沫混凝土生产、浇注施工;工作范围以图纸及甲方指定为准(图纸作为本合同附件由甲方提供)。 2.2 承包方式:乙方单价承包。 2.3 工作内容:甲方提供水、电,乙方负责泡沫混凝土施工相关材料、设备及劳务工作。 2.4 技术要求:以图纸设计为准。技术交底与本合同约定一致,如确因客观情况导致不一致的,应由甲乙双方协商后另行订立新的合同。 第三条: 工程价款 3.1 施工单价及工程量 平屋面泡沫混凝土单价:每立方米元,共立方米。 3.2 工程总额:暂定。 3.3 工程量按图纸据实结算。

第四条: 工程进度 4.1 开工日期:, 4.2 工期:, 4.3 如因乙方不可抗因素,导致不能如期开工、中途停工、误工的,工期顺延。 第五条: 施工条件 5.1 甲方负责水电配合到位。生产用电采用U=380V电源;水源供水能力不低于m3/h,水质符合混凝土拌合用水标准。 5.2 甲供水泥材料由乙方领料使用,结算以双方签字确认的领料单为准,水泥材料费从乙方工程 款中按比例扣除。 5.3 甲方负责提供乙方生产工作必要的生产场地、原料存储场地。 5.4 施工作业面在不能上人时,不允许有交叉施工;因甲方或第三方交叉施工导致的损害,乙方 不承担责任。 5.5 泡沫混凝土施工完成后,甲方应及时组织验收,超过 3个工作日甲方不组织验收或下道工序 已开工的应视为产品已合格。 5.6 泡沫混凝土工程验收合格,从验收之日起向甲方移交工程,如甲方不能按期接管,致使验收 后的工程发生损失,应由甲方承担。 第六条:工程结算及付款方式 6.1 乙方设备进场,甲方支付乙方进场费: 6.2 工程款按施工进度结付,乙方每施工完成2个工作

电力工程施工合同范本(通用版)2篇

电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:电力工程施工合同范文 2、篇章2:电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称:xx工程 发包单位:xx 承包单位:xx 甲方:xx 乙方:xx 工程项目名称:xx 工程项目地点:xx

计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的 实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

产品购销合同书(标准版).docx

LOGO 产品购销合同书WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________产品购销合同书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

订立合同双方: 购货单位:_________(以下简称甲方) 供货单位:_________(以下简称乙方) 第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等,如表所列: 第二条产品包装规格及费用_________ 第三条验收方法______________ 第四条货款及费用等付款及结算办法___________ 第五条交货规定 1.交货方式:______ 2.交货地点:______

3.交货日期:______ 4.运输费:_______ 第六条经济责任 1.乙方应负的经济责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。

泡沫混凝土专项施工方案

保和·墨水湾工程 (一期一标段) 泡 沫 混 凝 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、施工部署 (1) 1、组织管理 (1) 2、项目部安全监督保证体系 (2) 3、进度计划安排 (3) 4、劳动力组织 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、工具准备 (3) 3、技术准备: (4) 4、现场施工具备条件: (5) 五、施工流程 (6) 六、施工工艺及难点 (6) 七、养护 (7) 八、成品保护 (8) 九、工程质量验收 (8) 十、质量控制措施 (10) 1、质量管理组织机构 (10) 2、施工注意事项 (10) 十一、确保工期目标的主要措施 (11) 十二、施工安全注意事项 (11) 十三、环保及文明施工管理 (12)

一、编制依据 1、工程设计图纸 2、屋面工程质量验收规范《GB50207-2002》 3、屋面工程技术规范《GB50345-2005》 4、泡沫混凝土《JG/T266-2011》 二、工程概况 (5#-7#)1栋超高层住宅(4#)整体一层地下室及局部2层商业裙房和配套用方组成。 结构类型:框架剪力墙结构。总建筑面积136977.98平方米,总工期965日历天。5~7#楼地下1层,地上34层,建筑高度为99.45m,4#地下地上1层,地上43层建筑高度为128.75m。 泡沫混凝土的产品性质:泡沫混凝土是一种内部含有大量细小、封闭、均匀分布气孔的多孔性材料,具有轻质高强、隔热保温、防火、隔音、减震等特性,降低结构内保温层的

使用温度也可以隔绝保温材料中有机成分,受太阳光的直接照射,有效地保护保温层中的有机材料,防止老化,从而起到更好更长期的保温承重作用。 本工程地下室顶板及屋面所用泡沫混凝土为找坡层。 三、施工部署 1、组织管理 由质量技术部负责编制泡沫混凝土专项施工方案报送业主、监理审批,并对相关楼号的管理人员进行交底。由栋号长负责向各专业施工班组交底并督促工期和质量。由质量技术部负责工序交接检及泡沫混凝土工程的验收。由材料部门负责保证各种装施工材料的供应。

发泡混凝土协议合同协议书

发泡混凝土协议合同协 议书 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

泡沫混凝土屋面保温材料供货施工合同 甲方:扬州晟辉建筑工程有限公司 乙方: 依据《合同法》并结合本工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,达成如下合同条款,以兹共同执行: 第一条:工程概况 工程名称:蒙城江淮汽车零部件供应巢 工程地点:庄子大道于纬二路交口 建设单位:安徽中凯 建筑面积:49000㎡ 结构:框架、钢结构 第二条:承包工作内容 1、屋面保温项目:乙方按照本合同约定为甲方生产泡沫混凝土屋面保温材料, 屋面面积约6000㎡。具体做法:最薄处厚度为5cm并2%找坡,平均厚度约 12cm,总工程量约720m3立方米。工程量的计算按图纸计算。 2、承包范围:甲方提供水、电、水泥、宿舍。乙方提供机器、人工、发泡剂等相 应的小型材料。乙方负责做试块、负责提供合肥二站强度试验报告(费用乙方承 担),乙方负责屋面找坡冲筋,乙方负责本班组职工安全。 第三条:工程价款: 泡沫混凝土材料每立方米45元(不含税),合计:约32400元,大写:约叁万贰千肆佰元整 (依照本合同第二条相关约定的工程量计算方法进行结算)。 第四条:工程进度: 在工地施工条件和天气允许情况下,乙方工程进度要按甲方要求如期完成工程(如遇自然灾害或阴雨天、工期顺延除外)。 第五条:施工条件: 1、甲方负责水电配合到位(U=380V,水源充足),吊盘(或塔吊)能满足正常使 用。 本项目对水的具体需求为:总量/水,每小时/立方米。 2.施工屋面在不能上人的时候,不允许有交叉施工,更不能损坏泡沫混凝土施工面。 3.施工面完成后,三天内不能上人,因甲方或第三方交叉施工导致的损害,乙方不承 担任何责任。 4.泡沫混凝土施工完成后,甲方应及时组织验收,超过十个工作日,甲方不组织验收 或下一工序已开工的应视为产品已合格。 5.保温工程验收合格,从乙方提供试验报告之日起向甲方移交工程,如甲方不能按期 接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。 第六条:工程结算及付款方式:

电力工程施工合同书版

工程施工合同 合同编号: 工程名称:XXXX中学(630KV A)10KV配电新建一户一表工程 发包方:XXX中学 承包方:XXXX有限公司 签订日期:年月日 工程施工合同

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规,国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则

,共同协商、签订工程施工合同(以下简称合同),以资共同遵守。 一、合同签订单位: 发包方:XXXX (简称甲方) 承包方:XXXX (简称乙方) 二、工程名称:XXXX(630KV A)10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点:XXXX321号 四、工程建设规模:新上容量630KV A,一户一表改造。 合同承包范围:合同承包内容:(具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式:转账 六、双方责任: 1、甲方 (1)负责委派工程项目建设代表;负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作;负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作;负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用(如阻工、青赔、补偿等)。 (2)负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用;负责向乙方提交工程施工所需资料。 (3)负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 (4)负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系,确保乙方按合同约定工作。 (5)负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作;负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作;负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 (6)负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源,确保乙方工程施工需要。 (7)负责按合同约定的范围内容和时间完成工作,积极配合乙方工作。

砂石材料购销合同

砂石(材料)购销合同 买方: 南昌市志海建筑安装工程有限公司 卖方:刘毅 甲方向乙方购买下表所列物资(材料),为明确双方的权力和义务,经双方协商,签订本合同,以便共遵守。 一、物资名称、规格、型号、计量单位、单价和质量标准。 注:乙方所供河沙、河石为固定价格(如上表),单价已包括了材料费、运输费(不含税),实际结算数量以(经甲方验收人员验收合格)甲方验收人员在收货单签字的实际数量为准。 二、物质材料交货期限及进度 交货期限:自甲方施工单位施工起至甲方单位俊工止。 交货进度:在无自然灾害,无政治问题的情况下,乙方交货进度必须赶上甲方单位的施工进度(否则甲方的一切损失由乙方负责)。 三、验收和计量方法 1. 乙方把材料运到甲方指定的料场后由甲方负责,且甲方要派指 定人员和乙主人员共同量方计量(如乙方所运材料的过程中少方量问题,甲方可当场扣除方量),包括之前车数都以此为结算依据。

2.验收合格,由甲方收料人员开据有效的结算联收料单(一车一单),给乙方作为结算凭据。 四、结算与付款方式: 1.甲乙双方应每月对帐(对票)一次。 2.本项目沙石料总计两百万,预付二十万,余款再分两次付款,第 一次支付材料款为整栋房主体封顶付总已购买材料款的50%,扣 除已付款项;第二次为整栋楼房竣工验收后,两个月内一次付清。 五、其它事项: 1.在双方没有违约的情况下,甲乙双方不得单方面解除合同, 如乙方中途不供应材料,甲方有权清理出场,甲方有权不付 材料款并追加相应法律责任。 2.在乙方没有违约的情况下,甲方更换供应商,甲方必须一次 性付清乙方所供材料款的全部材料款。 六、本合同甲乙双方签字生效,合同条款执行完毕,合同自动失效。合同未尽事宜,经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。执行本合同有争议时,由双方协商解决,协商不成可向法院起诉。本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。 甲方(签章):乙方(签章): 甲方代表:乙方代表: 甲方联系人:乙方联系人: 电话:电话: 20 09 年9月20日 2009年 9月 20日

农产品购销合同范本

产品购销合同 合同编号: 供方:,以下简称甲方。 地址: 需方:,以下简称乙方。 地址: 根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。 一、产品的名称、规格、数量和价格: 产品名称: 规格: 数量: 单价:(以订货单价格签字为准) 总价: 合计人民币金额(大写): 二、产品质量要求及技术标准: 产品质量要求标准按照标准执行。 三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交(提)货期限: 1.产品的交货单位: 2.交货方法,按下列第()项执行:

(1)甲方送货(国家主管部门规定有送货办法的,按规定的办法执行;没有规定送货办法的,按甲乙协议执行); (2)甲方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具); (3)乙方自提自运。 3.运输方式: 4、到货地点和接货单位(或接货人) 乙方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限前天通知甲方,以便甲方编排运输计划;必须由乙方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。 5、产品的交(提)货期限 规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定乙方自提产品的交货日期,以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中,应给予乙方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。 四、货款结算: 在双方签订本合同之日起三日内,乙方向甲方下单,并将50%的货款打到甲方指定账户;在交(提)货异议期满后,乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。 五、验收及异议期:

泡沫混凝土施工方案

宝鸡市金陵一桥与滨河北路 连接匝道工程 (泡沫混凝土) 施 工 方 案 编制单位:中交路桥技术有限公司 2017年05月15日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、泡沫混凝土的定义及其特性 (1) 四、施工准备 (2) 五、工程施工流程图 (3) 六、施工工艺及技术要求 (4) 七、施工施工注意事项 (4) 八、材料选用 (5) 十、养护及成品保护 (5) 十一、工程质量验收 (5) 十二、施工进度计划确保工期目标的主要措施 (6) 十三、施工现场的文明生产管理 (6)

一、工程概况 本工程为:宝鸡市金陵一桥与滨河北路连接匝道工程,匝道段路基回填施工,工程施工总量约320立方米。 1、设计要求:湿密度小于10kg/m3,泡沫混凝土28d立方体抗压强度等级应大于1Mpa。 2、设计厚度为:路基回填最高处为3m,最低处1m。 二、编制依据 1、依照中华人民共和国《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2017)和《城镇道路路基设计规范》(CJJ169-2012)以及《公路工程抗震规范》(JTGB-2013)等相关国家标准及规范。 2、本工程设计变更、补充通知单。 三、泡沫混凝土的定义及其特性 1、泡沫混凝土产品定义: 泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。 2、泡沫混凝土的特性: 泡沫混凝土通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,使其具有下列良好的物理力学性能。 (1)轻质性 泡沫混凝土的密度一般为330-1230kg/m3。是普通混凝土的1/5~1/8倍,可减轻建筑物整体荷截。(2)整体性能好、耐久性好 可现场浇注施工,与道路挡墙结合紧密;寿命相同。 (3)低弹减震性好 泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。(4)抗水性能强 泡沫混凝土吸水率较低,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。(5)生产、施工方便 泡沫混凝土可在现场施工,直接现浇成型。使用专业水泥发泡机自动化作业,可泵送实现垂直高度200米的远距离输送,工作量为50—100立方/工作日。 (6)环保性能好 泡沫混凝土所需原料为水泥和发泡剂,发泡剂大都接近中性,故泡沫混凝土属无机材料。(7)经济性: 泡沫混凝土综合成本价格低廉。 (8)、其它性能 泡沫混凝土在施工中有很好的和易性和可泵性,抗压强度高(0.5-15.0Mpa),吸收性好。(11)产品性能:NB泡沫混凝土的主要物理力学性能

泡沫混凝土合同

合同编号: 连云港金融大厦工程泡沫混凝土分包合同 二○一四年八月

泡沫混凝土施工合同 第一部分协议书 承包人(全称): 分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工 程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:。 分包工程地点:。 分包工程承包范围:金融大厦项目裙房屋面、主楼屋面及四层厨房操作间泡沫混凝土工程(包工包料),包括但不限于裙房屋面、主楼屋面及四层厨房操作间泡沫混凝土施工工作,相关土建配合、浇筑成型、养护、检验试验、施工资料编制、验收资料编制及现场安全文明施工等工作。 二、分包合同价款 暂定金额:大写:人民币 小写:人民币。 价格明细见专用条款1.3 三、工期 开工日期:本分包工程定于2014 年月日开工; 竣工日期:本分包工程暂定于2015年月日; 合同工期总日历天数为:天。 实际施工时间根据承包人现场安排为准。 四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为:本合同工程验收标准按国家、行业、连云港市、开发区现行工程质量验评标准要求较高的执行。工程质量目标:一次性验收合格。 技术要求: 1、要求采用C2级泡沫混凝土保温+找坡层(最薄处为50)。 2、导热系数为0.14(),密度6003。 五、组成分包合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中标通知书(如有时); 3、分包人的报价书; 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 5、本合同专用条款; 6、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 7、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间:2014 年月; 合同订立地点:; 本合同双方约定双方签字盖章后生效。 承包人:(公章)分包人:(公章) 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话:

电力工程施工合同书(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

电力工程施工合同书(合同范本) 甲方:玉树xxxx水务局 乙方:青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV~10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况:0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称:玉树县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程 二、工程内容: 0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点:玉树县结古镇禅古新村

四、设计单位:青海省水利水电勘探设计院 五、工期: 2020年月日至2020年月日 五、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定 (¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人: 二、乙方项目负责人: 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表:

商品购销合同

商品购销合同 买方:___________________ 卖方:___________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就产品买卖事宜达成协议如下:第一条产品名称、商标、型号、数量、金额:单位 金额合计大写:叁拾伍万伍仟叁佰四拾元整。 第二条产品质量要求:按甲方产品企业。 第三条出卖人对质量负责的条件及期限:产品技术含量在有效期。 第四条包装标准、包装物的供应与回收:甲方技术标准不回收。 第五条交(提)货地点、方式:甲方送货到乙方指定地点(乙方仓库)。

第六条运输方式及到达站和费用负担:汽运,费用由甲方承担。 第七条检验标准、方法、地点及期限:_乙方根据甲方提供的产品标准进行检测,并由乙方随时抽检复查,合格后方能出厂,出厂后产品在市场使用过程中出现质量事故,与乙方无关。 第八条结算方式:现金。 第九条本合同解除的条件:依照《合同法》规定。 第十条违约责任:违约方承担由于违约给对方造成的全部损失。 第十一条合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由买卖双方协商解决或申请调解解决;协商或调解不成,按下列第二种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁。 (二)向人民法院起诉。 第十二条本合同自签订之日起生效。 买方卖方 单位名称(章)________________ 单位名称(章):________________ 单位地址:________________ 单位地址:________________ 法定代表人:________________ 法定代表人:________________ 委托代理人:________________ 委托代理人:________________ 开户银行:________________ 开户银行:________________ 账号:________________ 账号:________________ 电话:________________ 电话:________________ 签订地点: 签订时间:___________年______月日

产品买卖合同完整版

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 产品买卖合同完整版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

购货单位:_________ (以下简称甲方) 供货单位:_________ (以下简称乙方) 第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)单价、总价等,如表所列: 第二条产品包装规格及费用__________ 第三条验收方法_______________ 第四条货款及费用等付款及结算办法_____________ 第五条交货规定 1. _______________ 交货方式: 2. _______________ 交货地点: 3. _______________ 交货日期: 4. ______________ 运输费:

第六条经济责任 1.乙方应负的经济责任 (1) 产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、 保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2) 乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。 (3) 产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。 (4) 产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付

泡沫混凝土施工方案

一、工程概况 1.1工程概况 杭州师范大学仓前校区一期工程中心区西块施工标段工程位于杭州市余杭塘河以南, 一期教学区以东,中央大道以西,中央环路以北。本工程总建筑面积100938 平方米,地上77174 平方米,包括行政综合楼、杭州研究院、中心图书馆,地下一层,面积23764 平方米,其中中心图书馆建筑面积35845 平米,建筑高度23.5 米,地上5 层;杭州研究院建筑面积19992 平米,建筑高度54.1 米,地上13 层;行政综合楼建筑面积21337 平米,建筑高度54.1 米,地上13 层;其结构类型为钢筋砼及型钢砼组合结构。 建设单位:杭州师范大学、杭州城建开发集团有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院 勘察单位:浙江华东建设工程有限公司 施工单位:浙江长城建设集团股份有限公司 监理单位:浙江求是工程咨询监理有限公司 质安监单位:余杭区质量安全监督站 1.2楼地面、屋面概况 地面:首层地面采用750厚泡沫混凝土回填;采用FC B07 FC5.0 屋面:采用泡沫混凝土找坡2%,最薄处30厚,采用FC B07 FC5.0 二、编制依据 1、杭州师范大学仓前校区一期工程中心区西块施工图纸、联系单 2、本工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

5、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 6、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 7、《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 8、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 9、《屋面保温隔热用泡沫混凝土》JCT2125-2012 10、《泡沫混凝土用泡沫剂》JCT2199-2013 11、《混凝土外加剂》GB8076 12、《工程建设标准强制性条文》及浙江省相关评杯文件、细则等。 三、施工准备 1、提供泡沫混凝土单位的营业执照和资质证明等文件,性能检验报告等证明。 2、配合比应满足抗压强度要求、湿密度、流值性能应满足工程要求。 3、现场水电、道路保持通畅,并根据工期要求将机械设备及主要材料准备充分。 4、水泥:选用32.5# 矿渣硅酸盐水泥。 5、发泡剂:外观质量: 呈棕色或透明液体,允许有少量沉淀,无肉眼可看见外来杂物。 选择及应用量应符合行业要求及《混凝土外加剂》GB8076勺规定。 6、施工前,应对发泡剂产生的水泥发泡与水泥材料的适应性进行消泡试验,满足要求 方可进行施工。 7、屋面、楼地面管道等已经施工完毕。 8、施工机具:专用泡沫混凝土拌合设备 -- 水泥发泡机、发泡混凝土一体机(液 压泵送)、搅拌机;抹尺、灰刀、钢丝刷、滚刷、量具、台秤、铁通及其配套勺施工设备; 防层罩、水靴等防火、防毒及劳保用具;现场取样试模用具:100*100*100 塑料模具。

泡沫混凝土施工合同

承包合同 金奥大厦项目室外景观绿化分包工程 泡沫混凝土施工 编号:002 二零一二年八月 承包合同

班组施工承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,本着平等、自愿、公平、诚信,互惠互利的原则,经双方协商一致,就泡沫混凝土供应及施工达成一致意见签订本合同。 第一条:工程概况 工程名称: 工程地点: 承包方式:包工包辅料 第二条:工程工期 1、接到甲方相应开工指令后日内完成,场地清理并所有材料清场; 2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延; 3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并承担相应罚款。 第三条:工程质量标准 1、符合国家相应的验收标准; 2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延; 3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 第四条:甲方工作 1、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2、负责与业主及有关部门工作联系,办理相关手续,协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要,对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、按本合同约定,向乙方支付支付工程款。 5、所有工程资料由乙方提供材料甲方汇总编制资料上报。

第五条;乙方工作 1、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,乙方驻工地代表必须常驻施工现场,否则甲方有权出具相应罚款300元/天。 2、开工前全面理解工程图纸、本工程工料规范及甲方意图,包括对甲方的项目规模,甲方与业主签订全部合同条款、协议书以及承诺的确认。 3、做好现场已完工程的成品保护,如有损害照价赔偿,对已完工程成品要及时督促各区域施工方进行保护。 4、遵守国家政策和法律法规;遵守业主、甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作,乙方原因造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。 5、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品),且以上物品可由甲方发放并回收。 6、对甲方指令要求乙方施工的的乙方必须无条件实施,合同内有报价的参照合同内单价按实结算,合同内无单价的乙方必须申报于甲方,但不能影响施工进度。第六条:环境保护、安全生产和文明施工 1、乙方按照有关国家、总包及甲方关于安全生产的规定,采取严格的安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的安全事故和人身伤害均由乙方负全部责任,并由乙方承担相应的经济责任及对甲方造成的经济损失;非甲方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用; 2、发生重大伤亡事故,乙方应按照有关规定立即上报并通知甲方现场代表,同时按照有关部门要求处理,并承担相应责任; 3、乙方积极做好现场的环境保护、安全生产及文明施工,因乙方责任造成的环境保护及文明施工的罚款均有乙方自行承担。 第七条;承包方式、合同价款及包含的内容 1、本工程采用固定单价形式,工程量暂定m3,施工完成后按实结算,单价元/m 3. 合同总价为大写: 2、承包价格所包含的内容: 本合同价为乙方充分了解本工程的实际情况,包括现场场地状况及施作业面

电力工程施工合同(完整版)

合同编号:YT-FS-9022-70 电力工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电力工程施工合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程名称:xx工程 发包单位:xx 承包单位:xx 施工安全协议 甲方:海南电网xx公司 乙方:xx 工程项目名称:xx 工程项目地点:xx 计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx 日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协

议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

相关主题