建筑基坑支护工程施工合同
合同编号:()第()号
合同生效日期:年月日
工程名称:
总包单位:
承包单位:
年月日
基坑支护施工合同
发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)为顺利完成工程,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等颁发的基础工程施工验收规范,经甲、乙双方充分研究协商,为明确甲乙双方的权利,责任,特签订以下条款,供双方共同遵照执行。
第一条、工程名称:
第二条、工程地点:
第三条、工程范围:设计图纸内的支护内容
第四条、施工内容:土钉施工、编制钢筋网、喷射混凝土面层
第五条、工程量及规格:约计平方米
第六条、承包方式:
第七条、工程单价:元∕平方米
第八条、工程质量等级:本工程应按国家或行业现行施工规范及国家施工质量验收评定标准。达到质量评定合格等级。
第九条、施工期限:第一阶段施工工期为日历天,开工日期年月日,竣工日期为年月日。第二阶段完工日期为挖
土完成后日内。
第十条、工期要求:乙方组织的设备及人员必须满足工期要求,按照甲方计划完成。施工其间因甲方原因造成停工窝工,超过八小时的经
甲方现场人员签证认可,工期相应顺延;如遇大雨、大风和发生
不可抗力的自然灾害,工期相应顺延。
第十一条、双方的主要责任。
一、甲方责任
1、甲方施工现场必须达到“三通一平”,协调配合交叉施工事宜。
2、甲方需提供的地下线缆及管网资料。
3、提供施工图纸,并做技术交底。
4、提供满足施工要求的水电源至施工现场50米范围内,并承担
其费用。
二、乙方责任
1、必须服从甲方的施工现场统一管理、安排(按照招标文件执
行)。
2、安全施工:乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按
安全标准进行施工,并及时接受行业安全检查人员依法实施
的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,若
发生安全事故,由乙方承担责任。
3、组织好本单位人员施工,严格执行边坡支护方案,认真听取,
接受甲方和监理部门的监督、检查。按支护方案进行验收。
4、基坑支护若因施工原因出现开裂、渗漏等现象由乙方及时给
予修复,并对由此产生的后果负责。
5、乙方应加强施工现场管理,做好文明施工、环境保护工作,
保持现场整洁,竣工时及时做好现场清理工作。
6、施工完毕后应和土建施工单位做好交接手续,并书面向土建
施工单位说明基坑支护的相关技术要求,因土建施工单位不
按要求操作出现的基坑问题,乙方有义务进行修复,但不承
担其经费及责任。
第十二条、工程款拨付方式:
第十三条、工程质量和验收标准
乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。确保工程质量达到标准。如有不合格内容,承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施,直至验收合格。
第十四条、补充事项
1、乙方不得出现与甲方、监理单位打架事宜,每出现一次罚款500-1000元。
2、具体进场时间,甲方提前一天电话通知乙方,乙方接通知确认后三天内进场。
3、本工程不得转包,如出现甲方有权终止合同。
第十六条、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,本合同未尽事宜另行协商。双方有争议时协商解决,协商不成的问题向施工行为所在地法院提起诉讼。本合同工程履约完成后自行失效。
第十七条、其他
甲方代表:乙方代表:
单位:(盖章)单位:(盖章)
合同签订时间:年月日