劳务合同书
发包方：湖北宁通建筑工程公司（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建（瓦工）部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：
一、工程地点：湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园
二、工程名称：湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程
三、承包形式：包人工费
四、承包范围：在图纸中－0.3以下所有砌砖部分
五、承包价格：预计60000块标准水泥砖砌筑（含和灰、运砖、计临
时脚手架铺设）。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0.15元/块，实做实收。
六、付款方式：工程完工后三天之内付清全部款项。
七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程
达到优良标准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的
损由乙方全权负责，并做好节约。
八、工程工期：到±0.00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作
日完成。
九、安全生产、文明施工
乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发现每人每次罚款50-100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地公安部门处理。
十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。
甲方：湖北宁通建筑工程公司
经办人：
责任人：
乙方：
经办人：
责任人：
年月日
砌体结构施工承包合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：___________身份证号码：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合 第一条：工程概况： 1、工程名称：新泰市上海国际商城1#楼 2、工程地点：新矿路中段地税局东临 第二条：工程承包方式： 劳务费承包 第三条：工程承包范围： 一、乙方以包人工、包小型工具的形式承包本工程主体的砌体工程、构造柱浇筑工程、抹灰工程、屋面砌体砌筑工程（防水工程除外）、其它专业的收口补洞工程。室内抹灰简易脚手架搭拆、安全文明施工、带班管理。（小型工具包括灰刀、灰匙、灰铲、灰尺、砖线、手锤、凿、淋水用水管等自用工具，劳保用品、灯线、灯具。乙方所用器具全由乙方自行保管。甲方提供砂浆搅拌机、砖转运架车、脚手架、灰斗。） 二、本协议中的单价是包括国家规定的一切劳保用品、工伤事故医疗费在5000元（五千元）以内由班组自负，如超出五千元，便按照国家相关文件执行。清凉饮料、高温津贴、夜间加班夜餐费、进退场车旅费、雨天停工补助以及乙方本身各项杂务、利润费均包含在内，甲方不再支付任何费用。 三、设计增、减变更的工程内容。 四、负责本分项工程所有材料的人力垂直及水平运输。 五、负责按设计图纸及施工规范要求承包本工程所有的图纸范围内（项目部确定标注）的全部墙体砌筑、其中包括局部脚手架整改、安全防护、预留施工洞的封墙、墙面养护、现场安全文明施工（每日工完场清和落地灰回收）等 第四条：工期及承包单价： 1、工期以甲方制定的要求为准。 2、按实际完成工程量计算：砖体砌筑单价元/m2。 构造柱、门窗过梁砼浇筑单价元/m3。 第五条：结算与支付： 按实际完成量计算。 一层砌体结构完工，二层完成砌体工程量的50%时付一层砌体工程量的80%，以上楼层以此类推，待建设单位、监理单位验收合格后付清全部工程款项。
砌体工程劳务承包合同书 工程承包单位（甲方）： 劳务分包单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包人工、包质量、包工期、包小型辅材、包小型机具、包 成品保护、包场内运输、包安全生产和文明施工 二、劳务分包综合单价、范围、内容 1、本项目所有砌体工程以（建筑面积/实砌方量）为计算基础，综合单价为。设计图纸发生变更或设计标准不明时，承包单价不做调整。【以上综合单价均包括自己范围内的文明施工、安全防护以及材料倒运、保管和临时用架的搭设、拆除等费用】如改变施工方案不增减工程量，不予增加费用。
2、承包范围：墙拉结筋的安装、门窗过梁的预制安装、砌体材料的垂直运输、砌筑用砂浆的搅拌、运输，窗台压顶、构造柱模板安装、混凝土拌制、浇筑、清理、压顶钢筋的放置、构造柱钢筋的安装；厨房卫生间砼防水檐浇筑、通风井管道井随砌随抹灰、水电消防管洞的堵塞（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等的堵塞）；前台（砖、沙、石子、水泥）运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。 3、乙方按照本工程施工图纸及审核的施工方案、会议纪要、变更要求和当地新安全技术规范进行砌体工程的施工作业。 4、工程中所用的施工机械：搅拌机、施工电梯、塔吊由甲方提供。其余小型机具均由乙方自供。 5、乙方负责班组人员的工资发放；负责辅材及劳保防护用品：施工用的水管、斗车、铝合金尺、手头工具、控线、灰桶、植筋结构胶、电锤、手提电锯、钉子、地拖线、加班所用的灯具、灯线、安全帽、安全带、鞋、手套、工作服等。 6、每个部位砌体工程完工后，乙方必须把剩余的施工所需材料及时清理归类、码放整齐，提前通知甲方管理人员进行验收，由施工管理人员、监理工程师验收合格后交给下一班组施工。 7、乙方自行提供宿舍，食宿自理并承担费用；负责提供班组人员的相关证件。 8、乙方在自己的施工和制作区域内发生的一切零用工（包括自
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
砖墙砌筑施工合同 篇一：砖墙砌体施工合同 庄园、香槟国际大酒店及庄园、国际邻海怡园（度假村）a标段工程砖墙砌筑工程施工协议书 合同编号：甲方：长春建工集团有限公司厦门湖里分公司 乙方：砖墙砌筑班组 为了更好的完成庄园、香槟国际大酒店及庄园、国际邻海怡园（度假村）a标段工程（以下简称本工程）的施工任务，在保证工程质量，搞好安全生产的同时，做好增产节约、降低成本，经双方本着互利互惠的原则友好协商、甲方决定将本工程中酒店砖墙砌筑专项工程由乙方承包施工，现根据相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的责任和权利，双方协商达成一致，订立本合同。 一、承包形式：包工不包料（包括砌筑所需一切工具，但搅拌机、垂直运输机械、施工脚手架、箱板、施工用水用电由甲方承担）。 二、承包内容及范围： 1、承包范围：现场施工图上红色线所标注的全部砌筑工程，含止水墩、构造柱及圈过梁的混凝土浇筑施工。 2、承包内容：砖墙砌筑班组在施工过程中所用的各种工、用具（包括广线、砖刀、手推车、灰盆、铁铲等小型工具）的采购和自购工具的维修费用由乙方自行承担以及因乙方施工所产生的垃圾清理工作，
并应于每次工序交接前清理完成。 三、计价方式及价格： 1、计算方式：按实际施工的图纸所示意的尺寸计算体积，以立方计算。 2、项目单价： （1）砖墙砌筑按单价为元/㎡（单价包括除合同已明确的，以及乙方应上交的有关部门管理费及乙方劳务公司的管理费、税金、加班费、基本工资、工具补贴、短途运输费、进出交通费、防暑降温费、保健费、劳保用品费；单价还包括安全文明生产文明施工费用、社会福利劳动保险、因乙方原因引起的工伤事故处理等全部费用；单价还包括所有的零星杂工、计时工及伙食费和住宿费等全部费用）包干施工；工程量以乙方与项目部施工员和预算员核定的工程量为准。 （2）上述单价为乙方完成上款全部工作内容的价格。该单价依据乙方已熟悉本工程的施工图纸、施工条件情况因条件而定，乙方不得因本工程工程量大小、施工难易度及其他状况不同而要求加价。除本条款单价范围外，甲方不再支付其他任何费用和计时工， 除甲方有特殊通知外，乙方不得以任何理由放弃任何项目的施工，否则甲方将按该项目两倍价款扣回另请他人施工。 四、质量要求： 1、根据本工程施工图、设计变更、技术联系单及现行有关标准、规范和质量验评标准进行施工和评定，质量要求为合格，乙方必须严格按设计图纸及设计变更通知书进行施工，严格执行国家有关建筑安装
劳务承包合同书 总包人：（以上简称甲方） 砌体清工分承包人：（以下简称乙方） 由于甲方承建XXX工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约： 一、承包方式： 清工 二、建筑面积： 按墙体实砌的墙面平方结算。 三、砌体清工工作内容： 包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为22元/㎡，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。 四、工程质量： 严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。 砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。 五、文明施工： 1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。
2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。 3）、工地现场严格进行打架斗殴。 4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。 六、付款方式： 每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的80%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下10%待中间验收合格后付清。 七、本工程质量要求为合格工程。 八、工期： 自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，总工期为二个月。 九、安全生产: 乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。 十、甲方权利与义务： 1）、提供乙方工人的生活用水用电。 2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。 3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。 4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。 5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。 十一、乙方权利与义务 1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。 2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。
合同编号：YT-FS-5790-15 砌体分包合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
砌体分包合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 因施工需要甲方将星河丹堤1、3、5区地下室砌体抹灰工程委托给乙方施工，为明确双方权利和经济关系，保证工程顺利进展，经协商一致，兹签订本合同，双方共同遵守。 一、工程名称：星河丹堤。 二、承包范围及工作内容： 1、乙方承包星河丹堤1、3、5区地下室砌体抹灰工程。 2、乙方承包砌体抹灰工程包文明施工，包质量，包进度，包安全，若达不到要求一切后果由乙方负责。 3、甲方向乙方提供铝合金，灰盆，灰桶、锯子及水管等工具，自领材料，必须退还办清手续，若不
退还，按实际价在结算中扣除。 三、承包方式： 1、砌砖综合价按：10元/m2(每平方米十元整)。 2、地下室抹灰综合价按：6.2元/ m2 (每平方米六元二角)。 3、若乙方在中途无故停工或退场，甲方不予结算，由此造成的经济损失由乙方自行负责。 四、垫资办法及付款方式： 1、自垫工人生活费主体工程一层，以后甲方按每人每天小工12元、大工15元计算，10天发一次生活费。 2、工程施工完，10天内结帐付工资，结算时，工人必须凭身份证签字，才能领取工资。 3、所有工程量以图纸结算为准。 4、扣5%水电费，保险费每月每人扣18元(十八元整)，此项在工程款中扣除。 五、质量与安全： 1、乙方必须严格按照图纸和规范要求施工，组
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
砌墙协议 发包方. 承包方. （以下简称乙方） 经甲乙双方共同协商、本公司分项工程施工中的砖砌墙体一楼部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下协议， 一、工程地点：号 二、承包形式：清包工不包料即材料，施工用具活动。脚手架由甲方提供到场地由乙 方搭建。乙方泥刀自行负责。 三、承包范围：一楼东楼加卫生间部分砖砌墙体部分砖砌墙体，不包刮扎钢筋支模板 混凝土浇筑 四、承包价格：按砌墙部分长×宽（高）面积每平米30元，（因工程量小不扣门窗 洞面积不粉刷清水墙） 五、付款方式：砌体工程完工验收通过后一次性现金付款。无需发票。 六、工程质量：尺寸按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标 准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，门窗洞部分要 预留粉刷位置并垂直水平，与沟槽柱及墙体部分要加拉结筋，墙体底 部及门窗洞上部以全长中心高度找平。要预留排风洞，墙体二面灰沙 刮平保证以后好粉刷如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损 由乙方全权负责，并做好节约材料，浪费材料要赔偿。 七、工程工期，起至5个工作日完成。 八、安全生产、文明施工：乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按 现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。材料用多少运多少， 做到落手清，完工料清，通道清。乙方人员进入施工现场必须戴安全 帽，禁止酒后上岗野蛮施工，禁止影响隔壁居民及单位正常生活工作 环境，经发现每人每次罚款50-100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃 等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除， 违法者交当地公安部门处理。如施工中发现图纸与现场不符，强行施 工，造成甲方损失由乙方承担。 九、本公司与乙方不存在口头协议，一切协议以书面形式，其他无效。 十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清钱款项后本合同自动失效。 甲方：上海管理有限公司 经办人： 乙方：
劳务承包合同 发包方: (以下称甲方) 承包方: (以下称乙方) 依照《中华人民共与国合同法》结本工程具体情况,经甲、乙双方友好协商,达成以下条款: 第一条工程内容 1、工程名称: 2、工程承包方式:包工不包料,包工期、包质量、包安全。 3、承包范围: 第二条合同价款及结算方法 工程款:砌体180元/M3 ,砼元/M3 1、工程量计算:完工后以据实计算。 2、结算方式另行约定 第三条工程质量 1、按国家颁发的《建筑安装工程质量检查评定标准》检查验收合格。不合格的产品,乙方必须返工,返工造成的费用由乙方自理。甲方将对浪费的材料进行200﹪的罚款。 2、服从甲方对材料限额领料制度,严禁超领,浪费现象。乙方必须确保每天工完场清,如发现有过夜砂浆、干水泥、隔夜砂
浆等,按原价的5倍罚款。 第四条合同工期 1、合同工期:自2015年月日至竣工验收。 2、本合同工期以甲方施工进度计划要求为准,乙方施工进 度必须满足甲方总体进度要求,以甲方进度计划安排为 标准,乙方无条件按甲方计划要求执行。 第五条双方责任 1、发包方工作责任 负责施工现场材料的供应,提供施工电梯、搅拌机等施工机械,并与其她工种的关系协调及其它事宜,负责技术、质量、进度等。 2、承包方工作责任 承包方派为驻工地代表,保证24小时在现场,有特殊情况向发包方工地代表请假。服从发包方现场管理人员统一管理,遵守公司及项目部的规章制度,做到文明施工。承包方负责施工中的除发包方提供以外的所有施工机具。严禁乙方对本工程施工项目进行转包,一经发现甲方有权终止合同。 第六条付款办法 工程款支付:另行协商约定。 第七条安全
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
甲方： 乙方： 根据单位工程分部工程分包的有关规定，经甲方研究同意，将其工程的砖工工程承包给乙方施工，经双方充分协商，达成以下协议： 一、工程内容 1、本工程砖砌体施工全过程（包括本工程的临时设施）。 2、本工程预制小件的安装全过程。 3、本工程的装饰施工全过程（施工图内容）。 4、本工程的所有砌砖抹灰施工部份的运输全过程（施工场地内）。 5、落地料的清理和处理。 6、本工程屋面施工（防水卷材除外）全过程。 二、质量要求 1、基础 ①±0.00以下必须先分线、弹线、检查无误后方可砌筑。 ②±0.00以下基础砖、构造柱必须用1：3水泥砂浆内加％防水剂的防水砂浆抹面，厚度最薄处不低于mm。 ③室内地坪下为砖基础的必须用1：2水泥砂浆内加％防水剂的防水砂浆做厚的水平防潮层。 ④基础顶部不平时，必须用C20细石砼找平，严禁在砂浆中直接加石子使用。 2、主体 ①严禁干砖上墙，每层砖顶标高误差在mm之内，每层砌筑一架后必须弹出准确无误的 m高控制线。 ②在二层或三层有露台屋面时，上面建房的墙泛水线必须做凸线，墙可以做凹线，高度在
至mm之间。 ③砌筑砂浆饱满度达％以上，严禁砌搭桥灰，转角墙、丁字墙交接处严禁三线以上的通缝，空洞接搓处顺平，各种墙体每平方米的透光缝不能超过个。 ④施工洞：施工洞留置在该墙的1／2处，上窄为人字形，下净宽为mm，间隔500mm安一道拉接筋。施工洞补砌：施工洞补砌要顺平，拉接筋要理顺，最顶上的砖要砌紧。 ⑤预留洞：每户预留洞阳台至少有一个￠mm；各卧室空调洞安一个￠塑料管，高度距地面m，客厅安一个￠，距地面 m；一个￠塑料管距地面m，厕所安一个￠塑料管，距地面m；厨房安一个￠塑料管，距地面m。梯间预留洞：每户安￠套管个，平地面间距 mm；￠套管个，距地面m。预留洞上下位移不得超过mm，本层预留洞、套管、穿层预留洞、槽在未安装之前不得堵塞。 ⑥提脚线、滴水线：所有公共部份墙必须做m高的提脚线；所有凸墙外雨蓬、挑、边梁必须做mm宽滴水线。 ⑦砖砌体工程检验批质量验收记录表附后。 ⑧预制小件安装：预制小件安装要顺平，支座处砂浆饱满，若灰缝超过mm时，必须用细石找平。 ⑨施工各部位时，必须当班当时回收落地砂浆全部利用。 ⑩每施工一层必须对全层的余砖收完利用，建筑垃圾收净，做到楼层干净交与下道工序班组。⑾钢管脚手架安全检查评分表附后。 3、屋面 ①泛水线留凹槽，距屋面高度为m之间。 ②防水圈材做好检查合格后，才做钢筋砼保护层，钢筋♀5@双向布置，墙上钢筋断开，砼留分格缝，分格缝留置线条要顺直，砼保护层厚度最薄处不低于mm。 ③在砼保护层做好后才贴女儿墙内墙砖。 ④瓦屋面按照相关要求施工。 5、各施工工序若因施工质量引起的返工现象，返工无代价原材料照赔。 6、未尽事宜按相关施工验收规范和施工图纸（含施工变更）执行。
砖厂劳务承包合同 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商达成如下协议： 一、承包方式： 1、甲方将砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备（如塑料布、雨衣、雨鞋等），一切使用工具，交给乙方使用，且登记造册丢失后要照价赔偿。 2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工。 3、生产期满后，乙方所使用的工具，必须保证完好无损，丢失的工具和故意损坏的要照价赔偿。 4、甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。 5、成品转由甲方出售，一但发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚。 6、窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方承担。 二、承包期限 承包期限为一年，即年月至年月为止。 三、质量要求 1、乙方必须随时配合甲方的质量要求，外观要求平整光 滑，无缺掉棱角等现象。 2、严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在% 以上。 四、产量与计酬 1、产成品转，甲方每一万块元整付给乙方工资，
每块玖分伍厘，每天必须保持出红砖伍万块以上，人力不足由乙方承担，烧工烧不动由甲方承担。 2、如遇到洪水等不可抗拒的自然灾害造成的损失，由甲 方负责，人力不足等人为造成的损失由乙方负责。 3、甲方防洪设施、防雨设备必须符合生产需要，乙方必 须积极主动配合，否则造成的损失由乙方负责。 五、安全生产 全部机器设备由甲方负责维修，乙方必须按照造作规程进行生产，乙方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，元以下由乙方承担，元以上全部由甲方承担。 六、付款方式 按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费元。 七、违约责任 甲乙双方必须严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方承担。 如果甲方在中途停产，应给乙方安全年八百万块红砖结算。发生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方承担。 八、其他事项 甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要互相配合，如有一方不协作所造成的经济损失，由不配合方负担。修重大物件时双方必须无偿协助工作。
砌体工程劳务分包施工合同 总承包方：（以下简称甲方）。 劳务分包方：（以下简称乙方）。 根据工程进度需要，现将楼主体结构砌体工程劳务承包给乙方施工，为明确双方的责任，经甲乙双方协商，在相互自愿的前提下达成如下协议。 一、工程概况： 1.1、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3承包内容： 依据施工图纸和各项变更所涉及的全部砌体工程的施工，具体包括：二次结构钢筋工程（含钢筋的制作、绑扎等）；二次结构模板支设及拆除、清理、刷脱模剂（含厨卫间砼上翻沿、板带、过梁、构造柱、窗台压顶、飘窗、栏板等构件）；二次结构砼浇筑（包含内容同模板支设）；墙体拉结筋和构造柱过梁、栏板等所有涉及到植筋的工程；砌筑工程（包括湿砖、筛砂子、搅拌砂浆、掺外加剂、称秤，筛过砂子后的石子、土块等垃圾按照甲方指定地点堆放好、砂浆罐清理、小车清理、加气块锯割）。本工种垃圾清理按照指定地点堆放好，不准出现落地灰，包括砌墙后上边缝填塞、室外门台砌砖、地下室砌砖及图纸范围以内和变更洽商后所有零星砌砖工程。砌砖时包括预留和封堵施工洞、门窗洞口、通风洞和所有预留洞预制过梁（含安装过梁），门窗洞口边的混凝土块的制作和安装，包括砌体前后的地面清理。风井或后期不具备抹灰条件的位置砌筑时随砌随抹。 1.4承包方式： ①包工不包料，施工材料均有甲方提供（含砌块、水泥、沙子、石子、外加剂、钢筋、模板、方木、绑丝等），甲方提供三级箱到乙方搅拌机位置三级箱以外的电缆由乙方负责。水源阀门到搅拌机及各楼层阀门。 ②乙方自备施工工具（含搅拌机、水箱、水管、手推车、现场照明用灯具及电线、施工人员的手持工具等）。 二、工期要求 合同工期自年月日到年月日止，确保工程按期或提
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
砖砌体工程承包协议(合同) 甲方： 乙方： 甲方将成都项目砖砌体分项工程委托乙方完成，双方本着平等互利的原则，为明确相互职责关系，经双方协商签定本合同。 第一条：工程地址： 第二条：双方责任： 1、甲方：负责垂直运输，搅拌机，提供临时住宿及生活设施（如：食堂、卫生间、锅炉、床等）负责提供生产、生活用水用电，负责提供安全设施。负责提供施工图纸壹套。 2、乙方：负责提供工人的操作工具，安全帽及安全带，负责提供木工加工机具，负责组织操作人员按工程需要随时进场，负责工人生活费用，负责图纸的复印费用，负责每一位工人的安全和质量、文明施工及成本控制的意识教育。 3、乙方在施工过程中服从管理和安排，不得野蛮施工。如出现施工问题，造成的经济损失全由乙方承担，并处罚2000-5000元的罚款。 4、乙方施工不按安全生产管理条例作业发生意外，乙方自行负责。重大事故按安全法，上报有关部门处理。 第三条：承包内容： 1、基础：所有的基础砖模和砖模的抹灰。 2、主体：砖砌体和构造柱、圈梁、腰带砼的浇筑。 第四条：工程量的核算 1、 基础砌砖：12元/m3;抹灰，第一次5元/㎡；第二次4元/ ㎡。 2、 主体砌砖：95元/m3。 第五条：承包方式 从基础至封顶（包括构造柱、女儿墙柱的压顶腰线）。 第六条：安全要求 乙方进入施工现场后，必须接受并执行甲方项目部组织的“三级教育”《现场施工管理条例》的入场教育。 乙方在施工时，必须严格按国家有关《安全操作规程》进行施工，必须严格遵守项目和甲方要求施工，严禁违章作业，因违章和不按安全生产条例施工而发生的安全事故由乙方自负。
安全要求条例如下： 1、正确戴好合格的安全帽。 2、凡周边操作必须绑捆好安全带。 3、提升架提升一步时严禁在外操作。 4、凡周边1米内和外架上严禁堆放红砖及钢管扣件、模板。 5、严禁向下抛物体和模内杂物等。 6、严禁乱拉乱接施工用电，必须找专业电工实施。 7、塔吊转运材料时必须绑牢，砖吊装必须用笼子吊装。并派人配合塔吊转运，以防伤人。 8、凡洞口未设防护严禁施工。 9、严禁酒后上班，严禁在外架上堆放机具。 10、安全处罚条例见公司附件“施工现场安全生产违章处罚规定”执行。 以上10条，若有违反者，发生的安全事故，所发生的需用由乙方自行承担全部责任。 第七条：质量要求： 1、乙方必须严格按《施工验收规范》进行施工，坚持“三检制”达到优良工程的验收标准。 2、乙方的现场模板工作人员必须按甲方工长统一指挥，在技术问题上不能擅自作主，必须汇报甲方工长统一解决。对技术上的问题须经甲方出具技术交底后方可施工。 3、质量管理按公司“GBTGC-CD02-2007”项目技术质量管理规定以及国家质量管理规定执行。 第八条：进度要求 必须保证充足的劳动力，并按照甲方制订的总工期及月、周计划或临时规定的工期完成。如因甲方或其它因素造成的工期不能按时完成，工期根据所耽误时间顺延。 第九条：文明施工： 1、乙方必须按标化施工，多余的砖、扣件、钢管及时收回，做到工完场清，文明施工，节约用料，在浇筑砼前必须保证场地全面清洁完整，不得有任何材料乱堆乱放。所有砼在浇筑过程中都必须有专人值班，以保证模板的稳定、牢固。 2、现场内发现乙方工作人员发生偷盗违法的事件，按经济价格1：100的比例进行罚款，情节严重的移交当地公安机关处理。
砖砌体工程分项劳务承包合同项目名称： 甲方： 乙方： 时间：年月
砖砌体分项工程劳务承包合同 项目名称 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《成都市外来务工劳动者管理条列》和《中华人民共和国建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结 合本工程项目实际情况，明确甲、乙双方责任与权利、义务，确保工程安全、质量 进度、文明施工等达到现行规范标准要求，经双方友好协商，拟定以下合同条款， 在平等自愿和理解本合同条款的情况下，双方签订合同及《安全生产责任书》，并共 同遵守赴约。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、结构类型： 3、工程地点： 4．、工程质量：达到甲方要求以及国家现行验收规范的合格标准 第二条：承包性质及承包范围。 1、承包性质：分项承包，人工劳务费、小型机械费、辅材费综合承包。 2、承包范围：区域内所涉及到的全部砖砌体施工项目。 3、工作内容 （1）本工程所有砖砌体砌筑；包括但不限于：构造柱、外装饰节点及线条、现浇过梁、预制过梁、预制构件、厨卫混凝土底脚、混凝土腰带、混凝土压顶等二装混凝土的浇筑和安装的施工，还包括排水沟、烟囱、施工阶段的临时设施及附属工程等所有的零星砖砌体和零星混凝土的施工，以及施工中施工架子的搭拆，设备预留洞口的留设，预制构件砼的浇筑安放，并按项目部要求清理堆码现场自身使用的材料和剩余废料以及卫生的
清理等，达到安全文明施工的标准。在以上承包范围内不得产生任何记时工。 （2）乙方承包范围内的机具、低值易耗品包括但不限于：振动棒、斗车、洋铲、灰桶、灰盆、照明使用的电线、碘钨灯、广线、线锤、铝合金靠尺、皮数杆、水平管、水管、卷尺、安全帽、安全带、手套等。所有施工用的高凳由乙方自己定制，甲方提供材料。 乙方的所有工具、用具均由乙方自理，若需向甲方借用的可向相关人员请示，但必须在用完后归还甲方，损坏或遗失照价赔偿。 （3）凡是属于合同范围以外的内容，乙方必须无条件服从甲方安排，计价方式：计时工大工按元/个工日，普工按元/个工日。 （4）如果乙方质量、工期、文明施工不能达到甲方要求，甲方可另行安排人施工，费用按合同价双倍扣除。乙方中途退场按60%结算。 4、本工程乙方不得再次分包式转包、否则本合同无效。 第三条、劳务合同期限 本劳务合同期限从甲乙双方签订本合同开始至本合同约定的劳务费付清为止合同效力自行终结。 第四条、生产（工作）任务和条件 1、甲方根据本工程生产（工作）的需求，提供一套施工图纸，安排乙方的工作岗位，规 定具体任务。 2、甲方根据国家有关职工生产安全、劳动保护、卫生健康的规定，为乙方提供必要的生 产（工作）条件和劳动保护设施，保障乙方的安全和健康。 3、乙方同意根据甲方工作需要，从事甲方所安排的工作岗位，并按规定完成生产（工作） 任务。 第五条、用工形式 甲乙双方同意实行“弹性的用工制度”，即甲方有工作面，乙方就来，甲方无工作面乙方自行安排工作而无需向甲方索取任何费用。 第六条、工作时间 根据本工程的生产特点，乙方同意服从甲方工作时间的安排（含节假日及夜间加班）。 第七条、质量工期管理要求 一、工程质量要求： 按国家现行验收规范要求进行验收，质量按砖砌体施工和规范要求砌筑。 二、乙方施工依据：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 填充墙砌体施工合同) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包单位（甲方）：_____________________________ 承包单位（乙方）：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方协调一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：滨江豪庭5#、6#、7#、8#楼 2、工程地点：红星街北二环 第二条承包范围及内容 1、承包范围：建筑图纸所包含的全部砖砌体及设计变更增减的砖砌体。 2、承包方式：包工不包料；除甲方提供灰浆机和灰浆车外，砌筑所需其他工具均由乙方自理； 3、承包内容：拌制砂浆，砂浆和砖运输，搭拆脚手架，配合放线，工完场活，建筑垃圾运至甲方指定地点。 第三条承包价格及支付方式： 1、按验收合格的成型砌体体积计算，为—元/立方 2、工资支付方式：进场第一个月内由乙方自行垫付生活费，每六层支付完成工程量的70%,每阶段所剩30%工程款在全部砌体完成后三个月内付活。 第四条工程质量 1、乙方必须严格按本工程的施工图纸设计要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准及甲方技术交底组织施工。 2、本工程后砌墙质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。 第五条甲方责任 1、保证现场道路畅通，提供夜间照明 2、提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求 3、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
建筑工程劳务合同 甲方：富泰产业园一期一标段楼 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的富泰产业园一期一标段楼及所有的砖砌体施工工人工费分包给乙方施工。未明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第一款工程概况 1.1 工程名称：富泰产业园一期二标段楼 1.2 工程地址：贵州遵义市汇川区 1.3 结构类型：框架 1.4 合同工期：按总包方的要求确定。 第二款承包范围 根据施工图纸、会审记要、设计变更上的所有砖砌体砌筑、砌体配块的制作安装等所有工序的人工、部分机械及机具，按施工单位技术交底要求施工。具体包括以下内容等： 2.1 专人配合工长放线，并根据图纸进行复核。 2.2 砖发水、后台上料，前台下料，清理场地内发水后的余水及施工中零星砌体的收边捡烂。 2.3 配合安拆搅拌机（包括挖料斗基坑、砌搅拌机砖基础）及平时的修理工作。
2.4 砖砌体砌筑时落地灰的收边和利用、正确合理安放拉墙筋，按要求预留施工洞、安放门窗过梁以及施工墙体及预留洞口的恢复修整，包括搭设收拣室内的砌体所用脚手架。 2.5 砖砌体及砼施工完毕后场地清理、冲洗等工作；在堆放砂浆及砼的地方必须铺设竹胶板。 2.6 材料场内转运、上楼，剩余材料清运到指定地点并堆放整齐，堆码场地的清洁。 2.7含劳保用品、振动棒、对讲机、三级箱以外的所有电缆线、碘钨灯、碘钨灯管、斗车、铲子、砖刀、砂板等砖砌体工具，广线、靠尺、坠子等砌体检测工具及砼工作的相关工具，包括发水所用的软管等。 2.8 每完成一户的砖砌体工程，必须经过我公司专业工长验收签字才能进行下一户施工。 2.9每天完工后要清理搅拌机后台及砂石堆场，砂石堆场必须用密目网覆盖严密。 2．10场地200米范围内的砖、沙、水泥均无条件周转使用。 第三款承包价款 3.1 本工程的承包单价为按施工图纸、会审记要、设计变更及签证计算出的面积以＿＿元/m2包干计算。（承包单价中所指的面积积是指实际完成的砖砌体体积，且不分面积大小、难易程度均以考虑在包干单价中。承包单价中包含此作业班组的管理费、税金、保险费、低耗材料费及工、护具等费用），其中： 3.2 本工程的合同总价暂按：万元计。