篇一：百叶窗加工合同
百叶窗加工合同
甲方：内蒙古**房地产开发有限责任公司乙方：**
经甲、乙双方协商，甲方将****工程的百叶窗加工承包给乙方，具体事项如下：
一、材料要求：
1. 百叶窗用1.0㎜厚，□25×50㎜，焊接，焊后内外做防腐处理。焊点打磨平整，上下底面做4个拉片（拉片厚1.2mm）。
2. 颜色以样品为准，要求用金属漆，五年内不起皮、不退色。
3. 百叶窗表面要求无划痕、流坠、颜色均匀一致、耐雨水。
4. 百叶窗外表面必须用包装带进行包装，以免百叶窗在施工中刮碰掉漆。
二、价格：170元/㎡不含安装费
三、货款拨付：货到工地甲方验收合格后结算70%，安装完毕验收后付25%，剩余5%在一年保修期内无任何质量问题后付清。
四、违约：双方如任何一方违约，违约方须支付对方违约金伍万圆，（乙方必须保证百叶窗金属漆五年内不退色、起皮、掉漆等）。
五、争议：双方如有争议可协商解决，如不能解决可向法院提起诉讼。
六、以上条款双方必须严格遵守。
七、此合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方签字（盖章）：内蒙古**房地产开发有限责任公司
乙方签字（盖章）：
20011年7月21日篇二：铝合金门窗委托加工合同
委托加工合同
受托方：（以下简称甲方）
委托方：（以下简称乙方）
为明确责任，保障双方利益，现经甲、乙双方友好协商，按照《中国人民共和国合同法》有关规定，就乙方委托甲方加工铝合金门窗、百叶窗事宜达成如下协议：
第一条加工物品名称、数量、规格、日期、地点和金额
物品名称：
加工项目名称：
材料供应：
加工地点：甲方车间内
包干单价：元/m2 规格：以乙方提供的现场实际尺寸为准
工程量：
合同金额：人民币约元（大写：整）合同总金额包括货物验收前的一切费用，如包装费、保险费等。
第二条加工质量要求
1、乙方负责提供原材料的数量、颜色、及运输至甲方加工车间质量。
2、甲方负责货物的生产、包装及保证交货日期并且质量达到验收要求。
3、加工质量以双方确认封存的样窗为验收依据。
第三条交货地点及交货方式
1、交货地点：。
2、货物由乙方自行负责运输至乙方施工地点。
第四条甲方在开始制作前应当与乙方进行核对材料数量、颜色、质量无误。
第五条乙方提供产品加工的尺寸及图纸。第六条加工报酬的结算方式及期限
1、加工报酬按乙方提供的实际加工尺寸计算,于每月25日支付一次。
2、甲方加工完乙方委托加工的所有货物后，乙方在15个工作日内一次性支付剩余的加工报酬；
第七条违约责任
1、甲方如逾期交货，每迟一日，须向乙方支付 1000 元的罚金。
2、如甲方提交货物不符合双方封样的质量的标准，由此造成的所有经济损失由甲方承担。
3、如乙方不能按期付款，则每日按合同总金额的 5% 作为滞纳金给予甲方。
第八条纠纷解决方式
1、因本合同产生的争议，双方应友好协商解决。
2、协商解决不成，双方均可向法院起诉，诉讼地点为该工程所处的法院。
第九条合同约定的其它事项
1、五金配件及辅材结算
第十条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
受托方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表：
签定日期：签定日期：篇三：百叶窗加工制作合同
百叶窗加工制作、安装合同
发包方：（甲方）
承包人：（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等自愿的原则，经双方充分协商，甲方同意将小区的塑钢百叶窗加工制作、安装工程承包给乙方施工，为维护双方的合法权益，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
. 三、工程内容及范围：
四、质量要求：
1、质量标准：合格。
2、采用西安高科彩色喷涂塑钢型材。拐角用f60--zj，平框用p60--k，中挺用p60—st。
3、百叶窗制作完运到现场后由监理及甲方进行抽样检查，符合要求方可安装。
4、所有窗框拐角处必加1.0mm钢衬。
5、乙方必须与土建施工队密切配合，接受监理、总包等单位
的质量监督，严格按规范和质量要求施工，窗型方案由乙
方设计经甲方书面认定签字后方可施工。
五、工期要求：2 根据土建工程的进展情况，达到同步进行，满足土建工程队的工期要求（具体工期按总包单位的要求另行约定）。
六、工程验收：1、工程完成后由乙方申请报验，甲方组织该工程的监理部门、土建工程队及有关人员与乙方一起共同验收。
2、由乙方备齐工程所需的各种资料，（包括技术资料、生产许可证、材料合格证、检测报告等），由甲方协调转交总包。
七、工程保修：1、从工程竣工验收之日起，保修一年，预留百分之五的质量保修金，保修期满一次付清。
2、保修期间如有质量问题影响住房正常使用，乙方必须做到随叫随到，及时维修并承担一切
责任和经济损失。甲方通知后三日内未响应维修时，甲方可另行委托维修，费用从保修金内扣除。
八、工程造价：所有百叶窗统一为每平方186元（含税，不含配合费）。
九、工程结算验收合格后，以实收量为准进行结算。
十、工程款的结算：合同签定预付合同总价款的20%，安装完成验收合格后付合同总价款的75%，质保期满付清余款。
十一、违约责任：