编号：_____________岩土工程设计合同
发包人：___________________________
承包人：___________________________
签订日期：_______年______月______日
发包人：
承包人：
发包人委托承包人承担任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3岩土工程任务委托文号、日期：
1.4工程规模、特征：
1.5岩土工程任务（内容）与技术要求：
1.6承接方式：
第二条、发包人向承包人提供的有关资料文件
第三条、承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
第四条、工期
本岩土设计工程自年月日开工至年月日完工（以发包人的施工进度为准）。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条、收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准计取。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本基坑支护设计费用包干总额为￥元（大写:）。
5.3承包人向发包人提交第一期基坑支护设计文件时，发包人向承包人支付工程设计费用；本基坑支护设计文件（整体）图审合格后三日内，发包人向承包人支付剩余工程设计费用。
第六条、变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：
第七条、发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费元。
7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让
或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7.2承包人责任
7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的％。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
7.2.4本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条、违约责任
8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费。
8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。
8.3发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，
由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条、材料设备供应
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
9.2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条、报告、成果、文件检查验收
10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。
10.3工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。
10.4工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
10.5完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条、本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条、其它约定事项
第十三条、争议解决办法
本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十四条、合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式份，发包人份、承包人份。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 美容院员工聘用合同范本【简洁版】 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
住所： 法定代表人：联系电话： 劳动者姓名： 联系电话： 身份证号：家庭住址： 双方根据平等自愿”、协商一致”的原则，签订本合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。 一、合同期限 合同有效期为—年，从年—月—日至年—月—日止，其中试用期从 年—月—日至年—月—日。劳动合同期满，在双方同意的条件下，可续 签合同。 违反以上规定进行约定的，若被员工投诉，会被劳动行政部门责令改正；如果违法约定的试 用期已经履行的，单位还要向员工支付赔偿金。 二、职责要求 (1) 乙方必须接受甲方的监督和指挥，按其职位要求及公司的制度，努力做好工作。 (2) 根据工作需要，可以调换乙方的工作岗位。 (3) 乙方必须按〈〈公司员工手册》的全部内容和条款，严守公司规章制度。 (4) 乙方每周六天工作制，每天工作时间由甲方安排，当工作需要乙方加班时，甲方需补偿相应的假期。 三、劳动报酬 (1) 固定工资元/月。 (2) 提成奖金：完成核定月度销售任务部分，可获奖金元。超出月度销售任务部分，提
(3) 完成全年销售任务(月度销售任务x12),于农历新年前，可获年终奖金。 (4) 所得税或个人收入调节税由乙方负担。 (5) 按公司经营情况及员工对业务熟练程度，工作所业绩，在适当时间考虑调整职位及薪酬。 (6) 甲方每月5日如期发放货币工资。如遇节假日或休息日，应提前在最近的工作日支付工资。 (7) 所辖的人员聘用、调动、解雇均须以书面形式知会公司并征得公司同意。 (8) 签约起，若未满一年可按比例执行。 四、续订、变更、解除、终止劳动合同 (1) 合同期届满即告终止。如经双方协商同意，可以续订合同。 (2) 如甲方因经营情况变化，调整经营任务，或者乙方因个人原因要求变更合同条款，经合 同双方协商同意，可以变更劳动合同的相关内容，并由双方签字(盖章)。如甲方订立劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经当事人双方协商不能就变更劳动合同达成协议的，甲方可以解除劳动合同。 ⑶有下列情形之一的，甲方可解除劳动合同，并不作任何补偿，同时也取消年终奖金。 1) 乙方严重违反劳动纪律及甲方依法制定的规章制度。 2) 乙方严重失职，营私舞弊，泄露商业秘密，对甲方利益造成损害的。 3) 乙方的行为按照国家的法律、法规规定被追究刑事责任的。 4) 乙方不能胜任工作，连续2个月未能完成月度销售任务。 5) 不按公司规定的销售方式及违反公司的核定价格进行销售活动。 6) 借故不参与公司的大型对外活动，不服从公司的工作安排，工作不合作，损人利已。 7) 对外的销售活动中故意损害公司的形象，私自向客户提出公司合约外的任何个人要求。 8) 兼任公司外的任何职务及销售公司外的任何产品。 9) 不按公司制度定期以书面形式向直属上司如实汇报工作，弄虚作假。
高填方的岩土工程设计方法 发表时间：2018-06-21T15:18:44.557Z 来源：《防护工程》2018年第4期作者：常松程杨永伟[导读] 高填方岩土工程作为一项非常繁琐的工作，涉及多个方面，且内容广泛。又因为高填方岩土工程的施工具有较强的危险性 常松程杨永伟 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 摘要：高填方岩土工程作为一项非常繁琐的工作，涉及多个方面，且内容广泛。又因为高填方岩土工程的施工具有较强的危险性，故必须对其设计引起重视。当岩土工程处于不同阶段时，其设计方法也会发生改变。以下主要是对高填方岩土工程设计方法展开的研究，并对其进行简单论述，目的是为推动工程日后的发展。 关键词：高填方；岩土工程设计；方法；分析 在公路施工过程中，由于存在高切坡地理的现象，所以，就有必要进行高填方。相比一般岩土工程而言，高填方岩土工程面临的问题更为复杂，必须尽快解决，并做好预防，及时消除安全隐患，尤其是在岩土工程的设计阶段，更应采取合理、有效的设计方法，保证设计符合要求，本文对高填方的岩土工程设计方法进行了总结探讨。 1高填方岩土工程设计的相关注意事项 1.1成本控制 在高填方岩土工程的设计阶段，必须综合考虑成本投入问题，而且还不应忽视成本因素带来的影响，尽可能降低费用，减少消耗，当然是在保证设计质量的前提条件下，对其展开评估。在岩土工程设计初期，相关部门必须思考成本问题，避免出现浪费现象[1]。 1.2土方平衡计算 当高填方岩土工程进行设计时，必须对土方进行平衡计算。计算公式如下：Vt=[Vw×K1-Qt+Mt）÷K1]×K2=Vw×K1×Ky+（Mt-Qt）×Ky，其中，Qt代表外运抛弃土的体积，Mt代表内运埋土的体积，Vw代表天然密实土的体积，Vw×K1代表场地内挖方的体积，Vt代表场地内的填方体积。在此期间，应注意以下几个方面的问题：（1）铲除土方植被层。在土方的表层，由于存在植被层，故不适宜回填作业的开展，针对上述现象，在工程正式施工之前，必须铲除植被层[2]。（2）明确土方的松散系数。众所周知，回填用的土方其松散系数处于1.0-1.1。但因填土都为虚方，故土方填完以后，还应将其夯实，并控制好松散系数，只有这样，才能顺利完成土方工程的回填。（3）开挖建筑物形成的土方。由于在开挖过程中会出现土方，故设计方案时，必须综合考虑土方的开挖量，以免增加运输成本[3]。 2如何平衡设计高填方岩土工程 2.1尽量少开展填土方作业 当高填方岩土工程进行设计时，应提前了解公路四周的情况，尽可能高过建筑设计标高，取值范围为0.5-1.0米。如此一来，不光能保护地基，而且还可以随时调整设计方案。正因为存在预留层，所以，就可以在保证质量的前提下，减少防护施工，同时还能缓解施工压力，降低成本，进而有利于整个工程的发展[4]。最重要的是还可以提前预测出设计问题，降低返工次数，提高施工水平[5]。 2.2提高工程的安全性，积极做好排水工作 由于高填方岩土工程大多数都处于地势不平坦的山区，而且还会出现汇水现象，水流湍急，所以，当岩土工程在施工之前，就应积极做好排水工作。比如，可以在坡顶与坡地设置排水沟。这是因为边坡四周的土壤其松散度高，容易出现沟蚀现象，一旦降水量增加时，还会冲刷土壤，给填方工程带来较大隐患。再加上植被层已被铲除，更无法阻挡水土的流失。故必须尽快处理排水问题，保证岩土工程可以正常施工。 2.3绿化坡面 在高填方岩土工程中，通常都会采取挂网水泥砂浆的方法进行防护，可若是长时间采取该种方法，会让填土松散，加上雨水的冲刷，势必会流失水土，无法起到保护的作用。故应多种植绿色植被，以此来保护边坡，减少水土的流失量。 3高填方岩土工程设计方法分析 3.1填土加固处理要求 因为土石料的压实度与类型无法满足实际要求，故不应过分提高填土加固处理质量。加上山坡土层的含水量少，无法满足含水量的要求，所以，开展回填工作时，根本难以通过洒水来增加土层的含水量，特别是在规模较大的回填工作中，更不应采取洒水的方法。也就是说，填方边坡时，应结合实际情况，制定填土计划，并在此基础上提高工程的质量，保证施工安全。 3.2选取高挡土墙 当高档土墙进行施工时，不适宜采用倾斜式挡土墙，这是因为该种土墙边坡所承受的压力大，甚至还会向后方倾斜，致使填土无法被夯实，降低了挡土墙的安全性。所以，必须依照地质条件选取高挡土墙，并合理调整工程数量。依照两米的距离布置泄水孔，就连挡土墙的墙身也应使用C35砼来进行浇筑；采用透水性好的岩石碎块回填挡土墙背；纵向设置挡土墙的沉降缝，且每道缝的长度不超过10米，宽度设置为2米，必要时，还应用沥青进行嵌填；当挡土墙的顶部进行施工时，还应密切关注预留的护栏，依照预留范围来明确护栏的种类，一般来说，设置的长度不超过300米。 3.3采取强夯法处理地基 通常情况下，都会采取强夯法处理地基，这是因为该种方法具备多种优点，比如，施工速度快、施工时间短、施工流程简单、施工成本低。当然，也存在不足，具体可通过以下方面表现出来：（1）夯实以后的地基不均匀。经检测，强夯法夯实的地基，其四周土地的承载力明显高于夯实点之间的指标，就连土地的上层指标也高于下层指标。（2）当岩土工程施工时，因为地面表层的土壤必须先挖除，加上夯实的地基其表面指标高，质量优良，但却被铲除，致使施工效率降低。（3）大多数岩土工程都处于山地，且地势高低不平，有时甚至还会出现山体运动情况，而夯实以后的地基有可能会引发沉降问题，所以就应提高地基的稳定性和安全性。（4）因为夯实的力度相似，但若是采用不相同的填方石料，那夯实地基的质量也会发生改变，情况严重的话，还会出现地基下降问题。
文件编号：TP-AR-L9041 注册岩土工程师劳动合 同正式样本 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本） 编制审核单位
注册岩土工程师劳动合同正式样本 使用注恿：该协议资料可用在匸作或生活中，协作的双方或数方，为保障各H的介法权益经各方共同协商达成■致意见后，签订的书闻材料，以便实现利益最人化。材料内容可根据实际悄况作相应修改，请在使用时认页阅读。 甲方：（以卞简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 身份证号码: 因发展需要，甲方需聘用聘请乙方作为技术顾 问，本着“以人为本，公平公正，诚实信用”的原则”，甲、乙双方经友好协商，达成如下合同: 一、聘用期限甲方聘用乙方作为技术顾问，乙方将其 注册土 木工程师（岩土专业）资格证书注册公司，聘用期限为年。即从年月日至年月日止。 二、聘用待遇 履约期间甲方给予乙方聘用工资为300000元/3 年，（大写：人民币卷拾万元整）。 支付方法：第一笔费用乙方携带相关资料，会同
甲方去建设厅办理注册，经审核通过后当日即支付现金或电汇三年的聘用工资为300000元（大写：人民币卷拾万 元整）。 三、甲方的责任: 1、在当地注册管理部门可以接受注册申请之日 起，甲方负责及时为乙方办理引进及其注册登记手续。乙方证书仅限于甲方企业资质申报及年审用，除此之外，甲方在未取得乙方许可的情况下，不得擅自使用乙方的注册证及相关资料挂靠工程及设计项目, 否则，由此出现的任何责任由甲方全部负责。 2、履约期内，在未得到乙方书面认可下，甲方 不得将乙方的资格证书注册到其他的企业，不得做出 有损于乙方利益的其他行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的，全部由甲方承担。 3、乙方在注册有效期内，根据需要应参加由注 册管理部门组织的再教育培训，参加培训的费用由甲方支付。 4、甲方为乙方完成注册土木工程师（岩土专业） 注册并完成资质申报后，应于本年度建设部公示期卞章，
建设工程地基处理合同专业版 发包人： 承包人： 发包人委托承包人承担工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定， 经发包人、承包人协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3岩土工程任务：cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务 1.4承包范围： cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。 1.５预计的岩土工程工作量：cfg桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 １ 基础图 1 已提交 ２ 地勘资料
1 已提交 第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 １ 竣工报告 １套 施工完毕 第四条工期 本地基处理工程自年月日开工至年月日完工，工期为天不含检测。 第五条收费标准及付费方式： 5.1本岩土工程单价cfg桩、碎石桩元每米，褥垫层元每立方，预计总价元（大写：）； 5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%，待工程检测合格后，支付工程 总款80%，提交成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第六条发包人、承包人责任。 6.1发包人责任 6.1.1发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工 艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外 的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 6.1.2在工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在 工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
教师聘用合同范本简单版 教师聘用合同范本简单版（一） 甲方（学校）：____________________ 乙方（教师）：____________________ 根据《中华人民共和国教师法》）《中华人民共和国劳动法》等法律法规的有关规定，就甲方聘任乙方为______教师事项，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。 第一条工作岗位 1、乙方同意根据甲方工作需要，被聘任在______职位工作。如果院系发生变化，双方应该根据需要重新确认乙方工作的院系和职位。变动之后，乙方原来合同规定的待遇等内容原则上不应该改变。 2、聘期内甲方保证乙方全职在______特聘岗位上工作，但甲方安排乙方执行外出合作研究、进修、培训任务的除外。从海外直接应聘的特聘教授人选如有特殊情况，聘期内保证每年在甲方特聘教授岗位上工作时间不少于______个月。 第二条聘期 本岗位首次聘期为______年，即自______年______月______日至______年______月______日。 聘任期满后，根据甲方工作需要，聘期考核结果以及甲乙双方意向，甲乙双方可续签聘任合同。聘任期限另行商定。 第三条工作目标 1、乙方愿意按照本合同书约定及甲方关于本职位工作任务和职
责要求完成规定的工作数量，实现工作目标。 2、乙方在聘期内应完成的工作目标：____________ 第四条岗位任务 乙方在聘期内应承担的工作任务包括以下几个方面： 1、教学任务（包括承担核心课程讲授任务、培养博士、硕士研究生，指导博士后研究人员、高级访问学者）： （1）乙方必须按照甲方的教学安排，每学年完成研究生或本科生教学任务，总学时数达到______学时以上。 （2）乙方必须按质按量地完成教学任务，认真完成学院及教研室分配的教学工作，认真进行课程建设（如教材编写，教学内容和教学方式改革，实验方法变革等）。 2、人才培养任务：____________ 3、队伍建设及其他任务：乙方应该完成学院以及教研室分配的与教学相关的工作以及行政管理工作。 第五条禁止兼职 乙方承诺，未经书面向甲方提出申请，并获甲方许可，不在校外兼任有报酬性的职业。 第六条教师道德 1、乙方应当认真遵守《中华人民共和国教师法》及国家有关法律法规；遵守甲方的各项规章制度。 2、乙方必须遵守宪法和法律，忠诚教育事业，遵守学校的规章制度，恪守学术规范，严谨治学，团结合作，爱护学生，关心集体，
泰通小区 岩土工程勘察报告 一总述 （一）工程概述 拟建泰通小区位于邯郸市东部东小屯中街与兴华路交叉口东北角。受邯郸市远实房地产开发有限公司的委托，我公司对该工程进行了岩土工程详细勘察。 该工程包括1 栋高层、裙楼及地下车库,拟建高层为地上17层, 地下2层，拟采用剪力墙结构，筏板基础，基础埋深约 6.00m,基底 压力（标准组合）320k Pa,地基基础设计等级为乙级。 拟建裙楼为地上2 层，地下1 层，拟采用框架结构，独立基础，基础埋深约6.00m,基底压力（标准组合）lOOkPa,地基基础设计等级为丙级。 拟建地下车库为地下1 层,拟采用框架结构,独立基础,基础埋深约6.00m,基底压力（标准组合）100kPa,地基基础设计等级为丙级。 该工程高层部分工程重要性等级为二级,其余建筑物工程重要性等级为三级, 场地等级为二级（中等复杂场地）,地基等级为二级（中等复杂地基）,岩土工程勘察等级为乙级。 （二）勘察目的及依据规范 依据有关规范,我们制定了详细的勘察纲要,达到了勘察目的。 勘察目的及要求如下： 判定该场地的稳定性和适宜性，有无不良地质作用。 2查明场地的地层情况、均匀性，软弱下卧层的分布情况，各层 土的物理力学性质指标，并对液化可能性做出评价。 3 查明地下水类型、埋藏情况、渗透性及其腐蚀性，地下水位 季节变化规律，评价场地土的腐蚀性。
4提供各层土的承载力和压缩模量，对基础设计方案提供建议, 对地基处理方式提出建议，并提供有关参数。 5对基坑工程的设计、施工方案提出建议。 6确定覆盖层厚度及场地土类别。 7满足《岩土工程勘察规范》及《高层建筑岩土勘察规程》的有 关要求。勘察依据的主要规范如下： 岩土工程勘察规范》GB50021—2001(2009 年版) 建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 建筑抗震设计规范》GB50011—2010 高层建筑岩土勘察规程》(JGJ72--2004) (J366—2004) 建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 建筑地基处理技术规范》(JGJ79--2002) (J220—2002) 建筑基坑支护技术规程》(JGJ120--99) 《河北省建筑地基承载力技术规程》(试行)DB1( J) /T48--2005 土工试验方法标准》GB/T50123—1999 建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ87—2012 城市规划工程地质勘察规范》CJJ57-94 标准贯入试验》SL237-045-1999
景观工程设计合同 工程名称: 工程地点: 发包方： 设计方： 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包方:
设计方: 发包方委托设计方承担____________________ 经双方 协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1设计任务书 1.2《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管 理规定》。 1.3国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.4建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、阶段、规模、投资、及设计费； 2.1项目概况： 名称： 景观施工图设计面积：约110000平方米。 发包方委托设计方设计范围为本项目总用地红线范围内景观施工图设计。 2.2设计方设计内容包括：建设项目包括室外总体环境设计，道路、绿化、造型造景、大 门入口、环境灯光布置（不包括建筑照明）、非机动车停车棚、机动车位及水景设 计.
第四条设计方应向发包方交付的设计资料及文件： 第五条设计费用 5.1.1本项目景观施工图设计总费用估算为198万元人民币。 5.1.3实际设计费按报审后核定设计面积为准 5.1.4付款进度见下表
第六条双方责任 6.1发包方责任： 6.1.1发包方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文 件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包方不得要求设计人违反国家有关标准 进行设计。 发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同第四条规定 交付文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计 方有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大 修改，以致造成设计方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合 同）、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。 6.1.3当设计完成及经批准后，在施工过程中如果施工图需要修改，设计方无条件及时进行 修改。 6.1.4根据保定市规定，该合同的备案由设计方负责。 6.2设计方责任： 6.2.1设计方应按照国家规定的技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工 程设计，按合同规定的进度要求提交合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计方主要采用的主要技术标准是： 中国国家及河北省和保定市现行有关规范、标准及相关规定等。 6.2.3设计方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。 6.2.4设计方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论内容
建设工程勘察合同（岩土工程设计、治理、监测） 工程名称： _________ 工程地方：_________ 合同编号：_________ （由承包人编填）勘 察证书等级：___________ 发包人：_______ 承包人：__________ 发包人托付承包人承担 _________ 工程项目的岩土工程任务，依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1．1 工程名称：___________ 1．2 工程地方：___________ 1．3 工程立项批准文件号、日期：________________ 1．4 岩土工程任务托付文号、日期： __________ 年________ 月_________ 日1．5 工程规模、 特征：________ 1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：_________________ 1．7 承接 方式：________ 1．8 预计的岩土工程工作量：_______________ 第二条发包人向承包人提 供的有关资料文件I―I------ 1 -- 1 --- 1 ----- I I资料文件名称份数内容要 求I提交时刻I II-------- 1—I ----- 1 --- H I I I I 11^ —I ---- 1——I - 1 ---- H I I I I 11^—I ----- 1—■I - 1 ---- H I I I I 第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件I—I—————-- 1 ---- 1 ----- 序号I I扌成文件名称数量内容要求交付时 刻I— —I —— —— —-1~1 ------ 1 ---- H I ——I —————H~1 ------ 1 ----- H I I ——I —————H~1 ------ 1 ----- H I I J——I---- 1----- 四条工期本岩土工程自________ _____ 年___月___ ___ 日开工至___________ 年____月__________ 日完工，工期为 _________ 天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八 条规定执行。第五条收费标准及支付方式5．1 本岩土工程收费按国家规定 的现行收费标准_________ 计取；或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方 式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。 5．2 本岩土工程费总额为____________ 元（大写 ________ ），合同生效后3 天内，发包人应 向承包人支付预算工程费总额的20％，计_________ 元作为定金（本合同履行后，定金抵作 工程费）。5．3 本合同生效后，发包人按下表约定分____________ 次向承包人预付（或支 付）工程费，发包人别按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 I ----- 1 ------------- 1 --------- 程费时刻占合同总额（工程 进度）百分比I金额人民币（元）I I ------------------- 1 ------------- 1 ------- —发包人要求承包人在合同规定时刻内提早交付报告、成果、文件时，发包人应按每提早一天向承包 I ------- 1 ------------- 1 ------- H—I I I I ----- 1 ------------- 1 ------- H—I I I 1----- 1------------- 1------- H六条J变更及工程费的调整 6．1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于 _________ 天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起天内予以确认，如别确认或别提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________ 天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。6．2 变更后，工程费按如下办法（或标准）进行调整： _____________ 第七条发包人、承包人责任 7．1 发包人责任7．1．1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时刻内 向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15 天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时刻顺延，规定期限超过15 天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时刻。7．1．2
桩基工程施工合同 LBA—94—001 合同编号： 合同生效日期年月日 工程项目 总包单位 分包单位
山东省工商行政管理局备案 桩基工程施工合同 订立合同单位（以下简称甲方） （以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。 3.承包范围： 第二条工程造价与承包方式 1.工程预算总值： 2.承包方式：
第三条工期 开工定于年月日 竣工定于年月日 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延； 1.工程量变化或设计变更； 2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时； 3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工； 4.不可抗拒的外界因素。 第四条材料供应 第五条结算方式 1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款； 2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的； 3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。 第六条双方责任 甲方责任 1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。 3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任 1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。
合同编号： 职员聘用合同书简单 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
甲方(聘用单位)___________ 乙方(受聘人)_____________ 名称：_____________________ 姓名：_____________________ 性别：_____________________ 法定代表人：_______________ 出生年月：_________________ (委托代理人)_____________ 文化程度：_________________ 身份证号码：_______________ 地址：_____________________ 家庭住址：_________________ 邮政编码：_________________ 邮政编码：_________________ 根据《北京市事业单位实行聘用合同制试行办法》，经甲乙双方平等协商，自愿签订本合问，共同遵守本合同所列条款。 一、聘用合同期限 第一条本合同期限自___年___月___日起，至___年___月___日止，其中试用期自___年___月___日起，至___年___月___日止。 二、工作内容、条件和纪律 第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任__________岗位工作，并同意甲方规定的如下职责要求_____________________________________________________________________ 第三条甲方应为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境、必要的工作条件和劳动保护，保障乙方的安全与健康。 第四条甲方根据工作需要，依法制定规章制度和工作纪律，负责对乙方进行遵纪守法、职业道德、岗位技能、必备知识的教育与培训。 第五条乙方遵守甲方依法制定的规章制度和工作纪律;遵纪守法，遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训，不断提高知识水平和岗位技能。乙方违反甲方的规章制度和工作纪律，甲方有权根据规章制度进行处理。 三、工作报酬和保险福利待遇 第六条甲方按照国家和北京市的有关规定，根据乙方完成工作任务情况，每月以货币形式支付乙方的工作报酬。 第七条乙方在合同期内的工作时间、公休假日、女工保护、因(公)负伤或致残和死亡待遇，非因(公)负伤、患病医疗等待遇，甲方均按照国家及北京市的有关规定执行。 第八条甲乙双方按照国家及北京市的规定参加______________保险。 第九条甲方为乙方提供以下福利待遇：______________________________________________________________________________。 四、聘用合同的变更、解除 第十条甲乙双方协商一致，可以变更本合同。 第十一条订立本合同所依据的法律、法规、规章、政策发生变化，应当依法变更本合同的相关内容。甲方变更名称的，应当变更本合同的甲方名称。 第十二条甲乙双方协商一致，可以解除本合同。 第十三条乙方有下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同： (一)在试用期内被证明不符合本岗位要求的; (二)连续旷工超过10个工作日或者1年累计旷工超过20个工作日的; (三)未经甲方同意，擅自出国或者出国逾期不归的; (四)违反工作规定或者操作规程，发生责任事故，或者失职、渎职，造成严重后果的; (五)严重扰乱工作秩序，致使甲方或者其它单位工作不能正常进行的; (六)被判处有期徒刑以上刑法收监执行的，或者被劳动教养的; (七)国家法律、法规规定的其他情形。
建筑工程设计合同范本2020版 （本文为你提供合同范本两篇） 篇一： 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察 设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以 便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为 ____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足 初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设 计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予 以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲 方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重 复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务
注册岩土工程师劳动合同范本 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 身份证号码： 因发展需要，甲方需聘用聘请乙方作为技术顾问，本着以人为本，公平公正，诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下合同： 一、聘用期限 甲方聘用乙方作为技术顾问，乙方将其注册土木工程师(岩土专业) 资格证书注册公司，聘用期限为年。即从年月日至年月日止。 二、聘用待遇 履约期间甲方给予乙方聘用工资为300000元/3年，(大写：人民币叁拾万元整)。 支付方法：第一笔费用乙方携带相关资料，会同甲方去建设厅办理注册，经审核通过后当日即支付现金或电汇三年的聘用工资为 300000 元(大写：人民币叁拾万元整)。 三、甲方的责任： 1、在当地注册管理部门可以接受注册申请之日起，甲方负责及时为乙方办理引进及其注册登记手续。乙方证书仅限于甲方企业资质申报及年审用，除此之外，甲方在未取
得乙方许可的情况下，不得擅自使用乙方的注册证及相关资料挂靠工程及设计项目，否则，由此出现的任何责任由甲方全部负责。 2、履约期内，在未得到乙方书面认可下，甲方不得将乙方的资格证书注册到其他的企业，不得做出有损于乙方利益的其他行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的，全部由甲方承担。 3、乙方在注册有效期内，根据需要应参加由注册管理部门组织的再教育培训，参加培训的费用由甲方支付。 4、甲方为乙方完成注册土木工程师(岩土专业)注册并完成资质申报后，应于本年度建设部公示期下章，单位新资质下来后15日内将注册执业证书、毕业证书以及甲方新领取的注册土木工程师(岩土专业)执业印章交给乙方保管。以上物件是否归还，均以乙方开出的带有亲笔签名的收条为证。归还时间，以收条上的时间为准。 5、解聘：签订合同当日，甲方应提前为乙方出具解聘证明、职业道德证明等有关变更注册证明，方便乙方今后办理变更注册的手续，合同期满一并交与乙方。 四、乙方的责任： 1、具备国家建设部、人事部认可的注册土木工程师(岩土专业)资格。 2、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文
建设工程地基处理合同(通用版) Foundation treatment contract for construction project (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
建设工程地基处理合同(通用版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包人： 承包人： 发包人委托承包人承担工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定， 经发包人、承包人协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3岩土工程任务：cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务
1.4承包范围： cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。 1.５预计的岩土工程工作量：cfg桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 １ 基础图 1 已提交 ２
地勘资料 1 已提交 第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 １ 竣工报告 １套 施工完毕 第四条工期 本地基处理工程自年月日开工至年月日完工，工期为天不含检测。
劳动合同 甲方（聘用方）： 乙方（受聘方）：（附身份证复印件） 甲乙双方根据国家和市有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。 第一条合同期限 1．合同有效期：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止（其中_________年_________月_________日至_________年_________月 _________日为见习期／试用期，试用期为个月，可视乙方适应工作能力酌情增减），合同期满聘用关系自然终止。 2．聘用合同期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用合同。 3. 本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。 第二条工作安排 1．乙方同意按甲方工作需要，在________岗位工作，完成该岗位承担的各项工作任务。乙方工作内容和劳动定额标准由甲方决定，甲方有权根据需要对乙方的工作内容和劳动定额进行合理调整。 2. 甲方实行每周工作_________天，每天工作_________小时的工作制度（工作时 间为周一至周五上午8:30~11:30，下午2:30~5:30）。节假日按国家规定调休，公司另有安排除外。 3. 乙方同意：甲方根据工作需要，可调整变动工作时间，在照顾员工有合理的休息时间的情况下，或要求员工在法定节假日及休息日到岗工作。乙方无特殊理由应积极支持和服从甲方安排，但甲方应严格控制加班时间。 第三条劳务报酬 1．甲方每月 10 号支付乙方上月工资，如遇节假日，则延后至最近一个工作日。试用期工资为元人民币，转正后工资为_________元人民币。若乙方有突出贡献，甲方可按单位有关规定，依照乙方的工作实绩、贡献大小给予奖励。 2.乙方请假须经甲方同意，甲方将按当月实际考勤天数计算扣发工资。未经甲方同意而擅离职守的，旷职_______天，扣发____天工资，旷职三天，按自动离职处理。 第四条工作纪律
岩土工程勘察方案及报价 Prepared on 22 November 2020
陕西永塬矿业股份有限公司 100万吨活性石灰建设项目 岩土工程勘察方案及报价 信息产业部电子综合勘察研究院 2017年07月13日 目录 一、报价单 二、企业简介 三、勘察技术方案 附图：勘探点平面布置图 一、报价单 对陕西永塬矿业股份有限公司100万吨活性石灰建设项目岩土工程勘察工作，我方布置勘察工作量为：534延米。最终报价为人民币：元（大写：陆万元整）。 1、详细工作量清单如下： 钻孔38个，其中：15m/28个、12m/10个。钻探进尺：534延米。 2、工期：自进场之日起，30个日历日内提供正式的岩土工程勘察报告，25个日历日内可提供岩土工程勘察报告电子格式快报。
3、服务与承诺：保证勘察报告质量优良、在地基基础方案论证上提出经济可行、施工简易的方案；如业主需要，我院将免费为业主提供技术咨询服务；免费参加验槽、验收、技术论证等各种后期服务。 信息产业部电子综合勘察研究院 2017年07月13日 二、企业简介 信息产业部电子综合勘察研究院于1953年成立，先后被国家计划委员会及建设部首批审查批准为甲级勘察单位（现为综合类甲级勘察单位），全国先进勘察单位，全国第一批质检达标单位。在50多年的发展中，共承担各类勘察项目20000余项，其范围遍及全国30个省、市，先后获得勘察金质奖一项，银质奖六项，省部级优秀勘察成果奖50余项，工程优良品率达93％以上，无一例工程出现过任何质量事故。 我院在50多年发展中，除了不断完善传统勘察专业的工艺手段外，从八十年代初扩大了工程测试、岩土工程施工及治理、环境监测、岩土工程设计等专业的研究及施工，经过努力及工程实践，取得了岩土工程施工的国家壹级资质证、国家建设部颁发的地基动测检测证、国家环境总局颁发的环保甲级监测资质，是陕西省人工地基第二质量检测站（现更名为陕西中电建设工程质量检测有限公司），为我院在岩土工程发展方面起到了推动作用。 在技术发展方面，我院参与国家级的规范、规程等11种标准的编制，并获得全国科学技术大会奖，尤其是勘察、岩土设计及施工方面，我院始终处于国内发展前列。我院是容科研、勘察、设计、施工、监测治理为一体的综合性勘察单位。现有工程技术人员397人，其中：教授级高工16人、高级工程师53人、工程师162人。各种勘察仪器设备
GF-2000-0209 建设工程设计合同（一） （民用建设工程设计合同） 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人：________________________________________________ 设计人：________________________________________________ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 —1—
序号分项目名称 建设规模设计阶段及内容 估算总投资 （万元） 费 率 % 估算设计费 （元）层数 建筑面积 （m2） 方案初步设计施工图 说明
合同编号：YT-FS-1591-65 注册岩土工程师劳动合同 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
注册岩土工程师劳动合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 身份证号码： 因发展需要，甲方需聘用聘请乙方作为技术顾问，本着“以人为本，公平公正，诚实信用”的原则”，甲、乙双方经友好协商，达成如下合同： 一、聘用期限 甲方聘用乙方作为技术顾问，乙方将其注册土木工程师(岩土专业) 资格证书注册公司，聘用期限为年。即从年月日至年月日止。 二、聘用待遇 履约期间甲方给予乙方聘用工资为300000元/3
年，(大写：人民币叁拾万元整)。 支付方法：第一笔费用乙方携带相关资料，会同甲方去建设厅办理注册，经审核通过后当日即支付现金或电汇三年的聘用工资为300000 元(大写：人民币叁拾万元整)。 三、甲方的责任： 1、在当地注册管理部门可以接受注册申请之日起，甲方负责及时为乙方办理引进及其注册登记手续。乙方证书仅限于甲方企业资质申报及年审用，除此之外，甲方在未取得乙方许可的情况下，不得擅自使用乙方的注册证及相关资料挂靠工程及设计项目，否则，由此出现的任何责任由甲方全部负责。 2、履约期内，在未得到乙方书面认可下，甲方不得将乙方的资格证书注册到其他的企业，不得做出有损于乙方利益的其他行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的，全部由甲方承担。 3、乙方在注册有效期内，根据需要应参加由注册管理部门组织的再教育培训，参加培训的费用由甲方