当前位置:文档之家› 电力建设工程施工合同(合同范本)

电力建设工程施工合同(合同范本)

( 合同范本 )

甲方:

乙方:

日期:年月日

精品合同 / Word文档 / 文字可改

电力建设工程施工合同(合同范

本)

The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed

电力建设工程施工合同(合同范本)

电力建设工程施工合同

电力建设工程施工合同条件

第一章词语涵义及合同文件

第一条词语涵义

《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:

1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。

3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企

业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。

5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为

(精)最新电力施工合同范本3篇

最新电力施工合同范本3篇 最新电力施工合同范本3篇 发布时间:2020-03-25 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面给大家分享电力施工合同范本,欢迎借鉴! 电力施工合同范本1甲方: 乙方: 本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下: 一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点:济南欧亚大观商都工程部 三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。 六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。 七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。 十、工期:天。 十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。 十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。 十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代表: 年月日

电力施工合同范本2甲方: 乙方:***** 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。 第一条工程概况及承包范围 1、工程名称:***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程 2、工程地点:***行政三路 3、承包范围:本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式:包工包料交钥匙工程。 第二条工期 1、本工程工期总天数为:5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日 第三条甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

电力工程施工合同范本(通用版)2篇

电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:电力工程施工合同范文 2、篇章2:电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称:xx工程 发包单位:xx 承包单位:xx 甲方:xx 乙方:xx 工程项目名称:xx 工程项目地点:xx

计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的 实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

电力线路施工合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT258 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 电力线路施工合同通用范本

电力线路施工合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守: 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起,至年月日前全部

完工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整,工程完工经验收合格后,于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容: 架设10KV线路700米,导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规

乡村道路施工合同书

邹头坳至下营小学道路工程 施工协议书 发包方(简称甲方):下营村凹背村民小组 承包方(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。 第一条工程概况 1、甲方工程项目为公益项目,资金通过募捐筹集。 2、工程施工地点:邹头坳至下营小学约270米。 3、工程施工内容:□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。 工程数量及价格详见工程预算表。 4、工程承包方式:包工、包料、包质量、包工期和包安全等。 5、总价款:¥元,大写(人民币): 经双方认可,变更施工内容,变更部分工程款按成本价向甲方计收。 6、工期:天。 即自年月日开工至年月日竣工; 第二条工期 一、甲方要求比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工期的相应费用。 二、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。 五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时,工期相应顺延。 六、因乙方原因,工期每延误一天,乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币,甲方有权直接在工程款中扣除。 第三条工程质量和竣工验收 一、分项工程的工程质量要求 (一)清理路基 1、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。 2、需要对路基范围内的软泥清理干净。

3、需要排干路基范围内的积水。 (二)砌石 1、落脚石块应采用大块石,单块重量不小于50公斤。 2、采用的块石应为坚硬石,不准采用风化石。 3、砌石堪落脚底宽为70公分,收面顶宽为40公分,临空面直立,坡面向路中心倾斜。 4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝,墙身设置排水孔。 5、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。 (三)填土及夯实 1、采用好土回填路基,禁止采用软泥回填。 2、属于水泥路面下填土应分层夯实,分层厚度不大于50公分。 (四)涵洞接长 1、清理基底软泥; 2、侧墙砌石,墙厚70公分。 3、盖板采用钢筋网+C20混凝土浇筑,厚度15公分。 (五)水泥路面 1、路面厚度为15公分,路面宽度为3米。 2、采取C20标号混凝土配合比,每立方米混凝土用料:水:175kg,水泥:343kg,砂:621kg,石子:1261kg。配合比为:0.51:1:1.81:3.68。 3、水泥采用东风水泥,砂子采取河砂,禁止采用麻枯砂。 4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收,砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。 5、水泥路面的施工应符合国家规范的要求,做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工,应对路面进行拉毛处理,防止路面过滑。 二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收 1、隐蔽工程:清基、落石脚等 2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。如甲方提出复验时,乙方按要求办理复验,如复验合格,甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间,乙方应提前24小时通知甲方。 三、当甲方代表发现有质量问题时,乙方应及时进行整改,若乙方不整改,甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。 四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方,以便对不合格项目提前维修完善。 五、由于乙方原因造成质量事故或返工,其返工费由乙方承担,工期不顺延。 六、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的人工费,看管费每天100元人民币。 七、材料在使用前,乙方应提供给甲方样品,并经甲方确认后,方可使用。乙方在施工

简易电力施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上,经友好协商一致,就安装变压器一事,订立该合同。 一、工程内容: 二、工程名称:_______________________________________ 」 三、承包方式:。 四、工程总造价:人民币元(大写元正), 五、付款方式:。 六、开工日期:。 七、竣工日期:。 八、要求:工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品,同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续;所有材料必须是全新产品,绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料;安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书,乙方负责施工全过程的安全工作,由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任,否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款:因不可抗力原因(国家规定的)致使本合同不能

继续履行或造成的损失,甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决:本合同的履行过程中发生纠纷,应通过协商解决,协商解决不成的,可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分,与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。 甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章) 甲方代表:(签字)甲方代表:(签字) 日期:年—月—日日期:年—月—日

电力施工合同范本

电力施工合同范本 电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。那么对于电力施工合同你还了解多少呢?以下是在为大家整理的电力施工合同范文,感谢您的欣赏。 电力施工合同范文一 甲方: 乙方: 受甲方委托,确定该工程由乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》( GF-91-0201) 结合本工程具体情况,经甲方对乙方资质的审查,乙方具备施工条件,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,特签订如下合同条款,以资双方共同遵守: 一、工程概况: 1、工程名称: 工程地点: 2、 工程性质: 3、 4、工程日期:开工日期: 竣工日期: 5、质量等级:优良( 以建设单位验收结果为准)

二、施工范围及工程量 1、安装VV224< 35mr电缆线160米,?100mn碳素波纹管150米, 电缆沟开挖回填。 2、安装二块(20-80A)三相四线电能表及其相关调试。 3、电力部门所有增容报装手续的办理。 4、征地协调。 三、工程价款及付款方式: 1 、本工程总价款为元整。 2、付款方式:合同签订后,甲方一次性将全额工程款付给乙方。 四、甲方职责 1 、图纸会审和施工安全技术交底:各工序开工前。 2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题,进行施工质量监督检查。 3、根据国家现行规范组织工程验收。 4、协助施工单位抓好安全文明生产。 5、监督检查施工的安全质量情况。 五、乙方职责 1 、组织施工作业人员按期进入施工现场。 2、按施工图纸和甲方技术要求,进行施工安装。2

电力工程施工合同书(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

电力工程施工合同书(合同范本) 甲方:玉树xxxx水务局 乙方:青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV~10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况:0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称:玉树县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程 二、工程内容: 0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点:玉树县结古镇禅古新村

四、设计单位:青海省水利水电勘探设计院 五、工期: 2020年月日至2020年月日 五、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定 (¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人: 二、乙方项目负责人: 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表:

电力低压线路施工合同正式样本_1

文件编号:TP-AR-L9466 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电力低压线路施工合同 正式样本

电力低压线路施工合同正式样本 使用注意:该协议资料可用在工作或生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后,签订的书面材料,以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。 一、工程概况及承包方式: 工程名称:工程地点:承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算) 二、承包范围: 定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米),计

8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带,计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计10000.00元。 三、工程期限及质量 工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天; 工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。 四、甲方责任及权利: 协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。

(完整)乡村公路路面硬化施工合同书

乡村公路路面硬化施工合同书 甲方:身份证号码: 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》结合有关文件规定和本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商,就坪山至新庄撤并建制村通硬化路项目路面混凝土硬化工程建设事宜达成如下合同,双方共同履行。 一、工程概况及技术标准 1、该公路全长大约11公里,路基宽4.5米,砼路面宽4.5米。 2、路面结构设计为18cm,厚C30砼面层,纵向每5米留一条缩缝。 3、混凝土面层施工前由甲方用压路机振动碾压后交由乙方打混凝土路面。 4、路面成型后乙方必须及时养护,不得让砼表面因干燥而造成开裂起缝,使路面砼的强度受到损坏。 二、双方的权利和义务 1、甲方保证工程建设良好的施工环境并负责混凝土及时有效的运送至施工现场。 2、乙方负责施工所需的所有设备并负责路面养护(甲方提供水源),路面拉纹及切割收缩缝,路面铺设拉墙筋。

3、砼路面浇筑前乙方必须及时找平因送料车经过而造成的轮印,清理路面上的树叶等垃圾后方可进行浇筑。 4、甲方有权对工程质量进行检查、监督、制止违反操作规程的行为,参与对合格工程的计量签证及验收。 5、乙方不得将此路段工程转包或分包给其他施工队,需按照甲方要求进行施工,及时落实施工技术人员,使路面硬化达到设计要求的质量标准和要求,达不到标准由乙方无条件返工到合格为止,并赔偿甲方相应的材料损失。 6、乙方要积极配合甲方、监理、监督单位对工程质量的监督与检查,按有关技术规范进行施工,并服务甲方技术人员的现场指导及质量监督。 7、乙方要加强施工的安全管理,必须随时安排负责人加强施工期间的质量及安全的监督及管理。 8、除不可抗拒自然灾害以外,乙方负责工程保质保量,及时顺利通过验收。 9、乙方负责施工期间安全并承担安全责任事故。 三、合同工期 按时完成任务,施工工期_____天; 开工时间:____年____月____日; 完工时间:____年____月____日。 四、结算和付款方式 1、根据工程量经双方协商,每平方7元,按完工后实

电力工程施工合同书

电力工程施工合同书工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位:湖南尚美尔投资有限公司 施工单位:湖南亨通电力有限公司 年月日

10KV配电工程施工合同 甲方(发包方):湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方):湖南亨通电力有限公司 受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况: 1、工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点:长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任: 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问

电力线路施工合同范本

电力线路施工合同范本 甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处 地址:廊坊市新华路80 号 联系人:某某 联系电话: 乙方:华北电网有限公司廊坊供电公司 地址:廊坊市新华路105 号 联系人:某某 联系电话:(自愿退股协议书) 丙方:廊坊明源电力工程有限公司 地址:廊坊经济技术开发区金源道 联系人:某某 联系电话: 传真: 开户银行:工商银行廊坊曙光道支行 帐号: 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施实行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖

的高压输电线路实行迁改。

二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料; 负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新 建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作,确保群众的 合法权益得到维护,确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线 路的杆塔基础养护工作提供方便; 4 、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1 、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的 停电工作; 2 、按照电力行业相关技术标准的要求,对迁改线路实行验收;对不 符合技术要求的迁改线路提出整改要求; 3 、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、 施工质量等实行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1 、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工; 2 、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工, 按照本协议约定的工期完成施工; 3 、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工,符合国家及电力 行业相关标准的要求,满足廊沧高速公路施工和运行要求; 1、 按照合同约定即时支付迁改线路所需工程费用; 2、 3、

乡村道路施工合同范本

乡村道路施工合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称:乡村路面硬化 2、工程地点:万源市罗文镇三溪口庙家坝村。 3、承包范围:4公里混凝土硬化路面.。 4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、合同价款:价格为每公里4 6、25万元人民币(不含税金)。(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。 二、技术要求 1、路面为18cm厚C20水泥混凝土路面,宽4米。 2、根据现场实际情况制作水沟。 3、根据现场实际情况,在危险路段进行制作路肩防护墩。 4 、根据现场实际情况砌片石挡土墙。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用机械整平,并清除地表杂草。 2、在原有路面上进行砼硬化(不作垫层),并严格控制路面材料质量。 四、双方权利和义务 发包方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、发包人主要工作: 负责场地三通一平,施工环境,上下协调,矛盾处理等责任。 3、承包人的权利和义务: 项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 4、承包人主要工作: 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查: 五、工程价款的支付 每完成1公里路面硬化,甲方向施工方付已完工程量的90%;工程全面完成,至总工程款90%,余下10%在工程验收合格后一次付清。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。 八、未尽事宜:本合同未尽事宜可,双方可另行协商补充,补充规定与本合同有同等效力。 九、本合同由甲、乙双方签字后生效,一式三份,甲方存一份、乙方存二份。 甲方乙方 年月日年月日

电力施工合同范本正式版

YOUR LOGO 电力施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

电力施工合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围:;(详见施工图纸内容); 4、承包方式:_. 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容) 二、合同工期及工期延误 1、开工日期:xx年xx月xx日,竣工日期xx年xx月xx 日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金,算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;

电力工程施工合同协议书范本详细版

编号:_____________ 电力工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方: 第一部分协议书 甲方(全称):

乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式:包工包料 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起天 三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:暂定元整(Y: _________ )(人民币 _________ )。 2、付款方式:合同签订后3个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款,款项合计Y_ ____________ 元,工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款;经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款,乙方向

电力线路施工合同标准范本

协议编号:LX-FS-A55090 电力线路施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力线路施工合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守: 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起,至年月日前全部完

工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整,工程完工经验收合格后,于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容: 架设10KV线路700米,导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。

电力施工合同书

电力施工合同书 (**********楼10KV配电工程) 建设单位:**********地产有限公司 施工单位:*****************公司

电力施工承包合同书 建设单位(以下简称甲方): 施工单位(以下简称乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程法规》、《电力行业标准》、《电力安装工作规程》及国家电网的相关法律法规和有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,甲方将**********楼建设项目的电力安装工程承包给乙方,制定以下条款: 一、工程名称:***************楼10KV配电工程 二、工程地点:************ 三、工程内容: (公变部分)以甲方采用供电公司居民用电方案为基础,向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工;工程内容如下:从取10KV 电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括:按

甲方提供的住户数配置单位面积的供电容量(按国家商房规定),并以为据向供电公司报装,满足住宅小区的供电容量设备,办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料;设备要有国家电网入网许可证及供电公司认可,甲方备案;安装位置及方式要提前告知甲方;低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准;经甲方允可、协商,方能施工;含土建及电缆井沟道建设。 (专变部分)以甲方采用供电公司商业用电方案为基础,向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工;工程内容如下:由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点,接入至专变箱式变电站,低压出线至地下室低压电缆分接箱,电梯双电源切换箱,和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱,消防及给排水双电源切换箱。(含所有终端配电箱,配套发电机组不在本工程范围内)计量方式采用高供低计。 承包内容:1、**************楼项目的永久性用电工程,由供电公司提供的供电接入点到*********小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。 2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力(给排水电、消防和公共用电三级电箱接点,发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配电箱、备用照明)。 3、所有土建工程由乙方负责,如有遗漏的子项目分部

电力工程施工委托合同书

电力工程施工委托合同书 发包方:山东潍坊科技学院(以下简称甲方) 承包方:山东华浩电力工程有限公司(以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下: 第一条工程概况 工程名称:教授新村箱变工程 工程地点:科技学院教授新村 工程内容:教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程 (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(RMB):100万元整含税(大写壹佰万元整),以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元整) 4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切 损失均与乙方无关; 第九条解约

电力低压线路施工合同详细版

文件编号:GD/FS-8386 (协议范本系列) 电力低压线路施工合同详 细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力低压线路施工合同详细版 提示语:本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 甲方: 乙方: 本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于现场3台桩机施工,原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。对临时水结算方式以补充说明: 一、临时电工程增补费用:

更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条 =500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。 二、本协议签订后工期按主合同执行。 三、其它:按订立的主合同执行。 备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地 法院诉讼解决。 甲方:乙方:

乡村道路硬化合同书(20200605112718)

长草路路面硬化工程施工劳务合同 甲方:重庆市奥泰建筑工程有限公司(以下简称“甲方”) 乙方:(以下简称“乙方”) 甲乙经双方协商一致,确定由乙方作为甲方承建长滩镇草堂村长草路路面硬化工程劳务承包人,为明确双方的权利和义务,确保工程施工的工期、质量、进度与安全,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定,经双方充分协商,达成如下协议,供双方共同遵守执行。 一、工程名称:长草路路面硬化工程 二、工程地点:长滩镇草堂村 三、工程数量:长3500米,宽4.5米,厚0.2米,C25混凝土。 四、工程质量要求:严格按照《公路水泥砼路路面施工技术规范》及设计施工图纸执行。乙方必须组织具有完成本工程的施工力量和富有经验的管理人员,所有材料、设备和施工工艺均应遵照交通部颁布的有关技术规范(施工规范、材料试验规程),符合施工验收规范和质量检验标准,完成项目均需达到合格标准。 五、施工工期:本工程工期天,年月日至年月日。 六、工程款的结算:本工程合同单价为16元/平方米(含钢模板及其安装、混凝土的搅拌、运输、装模、振捣、收面压纹、养护、伸缩缝设置等)。最终结算金额以实际发生工程量乘以合同单价进行核算。 七、付款方式:工程完工后付给乙方完成工程款的7 0%, 工程经验收合格后,付给乙方余下的3 0%。 八、甲乙双方的责任: (一)甲方责任: 1、负责提供工程施工的所有相关技术资料。 2、乙方在施工期间,如有群众干扰或发生纠纷,甲方必须及时处理,所需用经费由甲方负责。 3、乙方在施工期间如有违章作业,甲方有权让其整改,并责令停工。 4、及时组织工程主要材料(沙、水泥、碎石)进场且严把质量关,不得影响工程施工进度。 5、配合乙方做好施工安全工作。 6甲方负责乙方施工场地的联系,不得影响乙方机具设备安装及正常施工。 7、施工用电,搅拌场及前台均用发电机,搅拌场发电机所用柴油由甲方提 供,前台发电机所用柴油由乙方自行解决。 8、工程完工后,会同乙方对全部工程进行自检,并积极配合上级部门做好

相关主题