别墅设计合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
设计协议书
甲方：
身份证号码：
联系电话：
乙方：
身份证号码：
联系电话：
双方本着相互配合、相互合作的原则，自愿达成以下协议。
一、甲方委托乙方设计位于单位的建筑、装饰、前后花园方案和施工图纸。
二、乙方从年月日至年月日为甲方制作图纸时间。
三、甲方在看到实际方案后，可对设计方案提出修改意见，乙方根据甲方所提出的可行性意见对图纸进行修改。
四、甲方需要设计的建筑面积为平方米，设计收费总计为13000元。即壹万叁仟圆整.
五、甲方应当在签订本协议时给乙方支付设计费总额50%的金额,即6500元作为设计定金，剩余设计费在乙方交付图纸时甲方应付清.
六、如甲方不依约付款，乙方可拒绝交付图纸。
七、在不影响正常工作的前提下，乙方可根据实际需要陪同甲方到现场勘察工地，甲方应承担所有差旅费用。
八、对于甲方依据乙方按照本协议提供的全套设计图纸在施工过程中遇到的有关设计方面的问题，乙方有义务提供及时、全面的解答。
九、本协议约定的设计成果包括但限于下表所列内容：
1.装修设计方案效果图限于15张。
2.建筑施工图。
3.装修施工图。
4.园建施工图。
备注:
1、《建筑施工图》包含打印4份，规格为A2；《装饰施工图》包含打印2份，规格为A4；《园建施工图》包含打印2份，规格为A4；彩色效果图1份。
十、对于本协议产生之争议，双方应当协商予以解决；协商无法解决的，协商不成，任何一方均可向当地所在地有管辖权的法院提起诉讼，由该法院审理解决。
十一、甲方要求增加张效果图的同时每增加一张乙方另加收200元人民币。
十二、本协议一式两份，双方各执一份，签章生效。
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日年月日
精品文档 装修工程合同书 发包方（签章）：（以下称甲方） 承包方（签章）：（以下称乙方） 乙方承包甲方别墅装修工程，为了明确双方责任及义务，保证施工顺利进行，双方在平等、自愿、协商一致的基础上按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》的规定，并结合本工程具体情况，双方经友好协商，达成如下协议： 第一条：工程概况 工程地点：北京市密云区别墅 工程内容：室内装饰工程； 承包方式：乙方包工包料； 工程造价：总承包价人民币（大写）： 施工工期：本工程暂定自2017年 4 月日开工，2017年月日竣工，总工期为日历天。 第二条：施工图纸等
2.1 甲方设计，并向乙方提供施工图纸。 2.2 乙方对甲方设计的施工图纸、施工说明书面签字确认。 2.3 施工图纸、施工说明及工程报价单经甲乙双方书面确定后作为本合同的附件和组成部分。 第三条：工程变更和终止 3.1 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致签定《工程项目变更. 精品文档 单》，同时调整相关工程费用及工期。 3.2 工程量变化和设计变更 (1)所有的设计变更和工程量的增减，甲乙双方必须进行书面签订《工程项目变更单》，否则该变更单无效。 (2)甲方变更设计或非乙方原因使工程变更，由此增加的工程费用则由甲方支付。 (3)《工程项目变更单》签定后作为本合同的附件和组成部分。 3.3 合同终止 （1）因不可抗力及政府行政行为导致本合同无法进行、或合同目的无法实现的情况出现，双方都可以书面提出解除本合同，并进行结算后双方签署结算单，本合同终止； （2）甲、乙方协商一致，可以变更或解除本合同； （3）因一方的违约行为，相对方根据约定终止本合同的；
. ------------------项目 建筑方案设计咨询服务合同 甲方： 乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司
甲方： 法定代表人： 地址： 邮编 乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司 法定地址：上海市黄浦区南京西路388号2106－2109室、22层 邮政编码：200001 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： 项目联系地址：上海市南京西路388号仙乐斯广场22楼 邮政编码：200003 经双方友好协商，甲方聘请乙方为--------------------------------------------工作提供顾问咨询服务（以下简称“本项目”），双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。 1、定义 1.1本合同中 (a) “本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何 书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同 正文具有同等效力。 (b) “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 (c) “咨询服务”指附件一中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条规 定的附加咨询服务。 (d) “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文（包
括电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 (e)本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。 1.2本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同 的涵义或其解释。 2、合同的完整性 甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。 3、文件效力 如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。 4、禁止转让 未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。 5、合同生效 本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效： 5.1经合同双方共同签署； 5.2甲方依照附件二中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。 6、开始咨询服务 乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。 7、合同变更 双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经
xxxxxxxxxxxxxxxx 项目 景观方案设计合同 合同编号：XXXXXXXXXX 项目名称：XXXXXXXXXX 项目地点：XXXXXXXXXXXx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 设计方 （乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系地址:XXXXXXXXXXXXXXx 邮 编：XXXXXX 联系电话：XXXXXXXXXX 传 真: XXXXXXXXXXX 委托方 （甲方）： XXXXXXXX 地产开发有限公司 编: xxxxxxx x 联系电话: xxxxxxx x 直: /、. xxxxxxx x 联系地址：
第一条合同内容及保密条款 1. 1 经双方友好协商，甲方委托乙方承担XXXXXXXXXX项目景观设计及该项目建设过程的配合工作，乙方接受 委托。 1. 2 本合同依据下列文件签订： 1 . 2.1本合同及其附件中规定。 1 . 2.2双方另行签署的各阶段补充协议中的规定。 1 . 2.3其他经双方同意认可的书面来往文件、传真等文件。 1 . 2.4《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》 1 . 2.5国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1 . 2.6建设工程批准文件。 1 . 3 乙方应保守本项目的商业秘密，如乙方泄密造成甲方损失，乙方应承担法律责任。未经对方书面授权，甲 乙双方均不应把本合同内容向第三方泄露或传阅，违约方应负法律责任。 第二条项目概况 2 . 1 项目概况：本项目位于XXXXXXXXXXXXXXXX ，占地XXXXX m2，密度XX %，容积率 XX，景观面积约XXXXXXX m。 2. 2 本项目的景观定位为XXXXXXXX风格，乙方提供二个以上初步概念方向性的设计图。 第三条甲方的责任及权利 1.1甲方负责提供建筑施工总平面、底层平面图及其他条件图各一份（含CAD电子文件），并 对资料的可靠性负责。 1.1.1负责提供总体规划平面（含道路平面规划及设计标高、消防路线、消防登高面规划）、建 筑总平面布置、建筑一层平面图及定位/竖向设计图、建筑立面/剖面图、建筑立面色彩、 市政管网图、地下车库施工图、地下室顶板结构标高（含各节点标高）；小区给排水、强弱 电设计平面图。 1.1.2提供有关荷载的书面说明。 3. 2 在乙方分阶段向甲方提供设计成果后，甲方应向乙方提出修改意见，如没有修改意见，应确认乙方该阶段 的设计成果并通知乙方进入下阶段工作； 甲方确认乙方的工作成果只说明被确认部分满足甲方的基本要求，如在后续审图和施工过 程发现有问题，乙方应按甲方的要求进行修改或补充相关设计文件。 3.1甲方拥有本合同项目全部设计资料的使用权，甲方在任何时间均有权使用乙方完成的本项 目的全部施工图设计资料。同时甲方有权在项目宣传中使用乙方公司名称。 3.2甲方有权根据项目发展需要发出书面要求将任何设计阶段的工作分期进行。 3.3甲方应按合同支付设计费，但在项目进行中，如果甲方认为有部分工作尚未完成，在不影 响及符合每期付款要求条件下，甲方有权先支付已完成部分的设计费，但暂时保留有问题 部分的费用，待问题解决后再支付该部分费用。 3.4因甲方委托项目的规模、条件发生较大变化造成乙方的修改内容累积超过设计总量的30% 时，甲方应支付返工设计费。返工设计费由双方协商后签订补充协议。
------------------项目 建筑方案设计咨询服务合同 甲方： 乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司
甲方： 法定代表人： 地址： 邮编 乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司 法定地址：上海市黄浦区南京西路388号2106－2109室、22层 邮政编码：200001 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： 项目联系地址：上海市南京西路388号仙乐斯广场22楼 邮政编码：200003 经双方友好协商，甲方聘请乙方为--------------------------------------------工作提供顾问咨询服务（以下简称“本项目”），双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。 1、定义 1.1 本合同中 (a) “本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何 书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同 正文具有同等效力。 (b) “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 (c) “咨询服务”指附件一中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条规 定的附加咨询服务。 (d) “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文（包 括电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 (e) 本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。
1.2 本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同 的涵义或其解释。 2、合同的完整性 甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。 3、文件效力 如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。 4、禁止转让 未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。 5、合同生效 本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效： 5.1 经合同双方共同签署； 5.2 甲方依照附件二中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。 6、开始咨询服务 乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。 7、合同变更 双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。
图文设计合同范本 篇一：图文制作合同 图文制作合同 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 根据《中华人民共和国广告法》、《合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方，达成一致意见，特签订此合同。 第一条：履行期限和方式 1、本合同自年月日起，于年月日止。 2、甲方提交乙方实施合同必要的素材、信息资料后，乙方在双方约定的工作日内完成制作工作，将合同约定的内容给甲方。 第二条：合同总价款及付款方式 1、本合同制作费用为元，大写元 2、乙方交付设计成果经甲方验收达到合同约定的要求和验收标准后，甲方向乙方一次性支付合同总价款。 3、付款时，乙方须提供有效法定发票，否则甲方可顺延付款。 第三条：双方业务 1、甲方应按合同约定向乙方支付本合同价款。 2、乙方应保护甲方的知识产权，自始自终不得向第三方泄露、转让
甲方提交的任何素材、资料等文件及与此相关的任何信息资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 3、乙方应按规定的时间、内容、份数及规格向甲方交付制作成果。 4、在合作期内，如乙方的工作不能满足甲方的要求，应立即按合同约定及甲方的要求整改。乙方不能按合同约定按时完成各项工作及甲方要求的时限内进行整改的，乙方应承担违约责任。自该违约情形发生之日时起，甲方有权每日按合同价的1%向乙方收取违约金。甲方有权在应付款的款项中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。乙方逾期完成工作或逾期整改超过日，甲方有权解除该合同。 第四条：争议的解决 凡因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。 第五条：其他 1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效应。 2、合同的有效附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。 3、本合同一式二份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。 4、本合同自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： （盖章）（盖章）
别墅土建施工合同 【篇一：农村别墅施工合同】 施工合同 甲方： 乙方： 甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守： 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、碎石、石灰、水泥、钢材等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋及房屋脊顶灯 三、承包价格 每平方米人民币大写：元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。 乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全
劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为天(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。 九、后期维修 因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任 十、其它 其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章)：乙方签字(章)： 年月日年月日 【篇二：别墅主体改造工程施工合同】 *** 别墅主体改造工程施工合同 发包人（以下称甲方）： 承包人（以下称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《***市建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方本着合作、共赢的原则，特针对“***别墅”主体改造工程施工相关事项订立本合同，以供双方遵照执行。 一、工程概况 第1条．工程名称：***别墅主体改造工程。 第2条．工程地点：***市***区***624号住房。 第3条．承包范围：包括本合同第47条附件(三)所含工程项目、***别墅平面设计图、***别墅结构施工图所含全部内容及甲方根据“***别墅”改造工程的实际需要而临时安排的零星项目工程。 第4条．承包方式：乙方包工、包料，固定单价包干。
合同编号：室内设计合同 甲方： 乙方： 签订日期： 签订地点：
甲方(委托方)： 代理人：联系方式： 乙方(受托方)： 设计师：职业资格证书： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议。 第一条设计项目概况 1．甲方委托设计项目地点： 区（县）路弄楼室，近路口，小区名称。 2．房屋建筑物类别：□别墅□公寓□花园洋房 □办公室□商铺□会所□酒店。 3．房型：。 4．建筑面积：平方米，使用面积：平方米。 5．预计装饰造价（人民币）元。 第二条设计程序及要求 1．室内装饰的设计程序： （1）设计准备阶段为个工作日，自年月日至年月日。乙方至现场进行勘测，并与甲方充分沟通。 （2）方案设计阶段为个工作日，自年月日至年月日。乙方分析各空间的相互功能关系，提供平面设计，显示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局，并提供个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案，进行方案调整，并由甲方签字确认。 （3）施工图绘制阶段为个工作日，自年月日
至年月日。乙方按甲方确认的设计方案，进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见，设计并绘制成完整的施工图。 （4）工程施工阶段，自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。乙方要进行施工前的设计交底，参加现场协调，进行必要的现场指导；竣工时，协助做好总体验收工作。 2．设计图纸资料基本要求： （1）提供的设计图应符合的规定，一式份，并交甲方份。 （2）设计图具体要求： A．每页设计图须由制图、校对、审核三者签字。 B．每页设计图须由甲方签字认可。 C．设计图如需修改或变更，必须由甲、乙双方签字认可。 3．提供设计图文资料内容： （1）图纸封面、封底、设计图纸、图列表； （2）设计图纸目录和设计与施工说明； （3）原始建筑平面测量图（含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注）； （4）墙体改动图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）； （5）设计平面布置图； （6）设计顶面布置图； （7）设计地面布置图； （8）强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图； （9）开关控制线路示意图； （10）冷、热水管排放走向示意图； （11）厨、卫墙面设施布置图； （12）主要部位立面、剖面、节点详图；
设计合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方 依据文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、 建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关建设工程勘察设计管理法规。 1.0 本合同设计项目的名称、设计范围、要求及内容： 1.1 项目名称： 1.2 设计范围： 1.2.1户型为： 1.3设计要求： 1.4 设计内容： 1.4.1 概念方案设计： 依据乙方上门量房的尺寸和甲方向乙方提供的资料，按设计师的意 念提供平面优化建议、功能布局及家具布置等报甲方审阅；并包括一些 风格定位意念图片、主要饰面材料及家具图片等等。 1.4.2深化方案设计： 设计师在获得甲方同意及认可其概念方案设计成果后，并在其基础 上提供深化设计方案，包括平面布置图、吊顶图、剖面图、立面图，及主要饰面材料及其品种和规格、厨卫设施、活动家具、配饰、装饰灯具等，供甲方审核；并提供包括不少于3个场景的电脑彩色效果图，以及其他需要特别
说明的局部造型可出示手绘效果图或参考图片。 1.4.3 施工图设计： 乙方的深化设计方案在获得甲方同意及认可后，即在其基础上提供完整的施工图，包括所有施工涉及到的施工细部图纸，含平面、立面、天花、剖面、大样、节点、开关插座、固定家具等的细部设计，并出具一份包括饰面材料，活动家具、装饰灯具、洁具、墙地砖、地板等材料的说明及水电施工图、工程规范及技术说明。 2.0 设计费及支付办法如下： 2.1总设计费为：（元） 2.2甲方按整体设计工作分段方式支付设计费用： 1 合同签订生效后付设计费定金20% 元 2 完成深化设计方案后40% 元 3 完成施工图设计图后40% 元 共100% 2.3乙方在完成每阶段工作后提交签收单（甲方对每一设计阶段的认可签字）及请款书，当甲方审核无误后，全数支付乙方每阶段设计费，本设计费不提供发票。 3.0 双方责任： 3.1甲方责任：
和设计师合作协议 篇一：签约设计师合作协议 特邀签约设计师合作协议甲方：上海品清装饰设计工程有限公司无锡分公司乙方：唐誉甲乙双方本着公平自愿的原则，共同开发无锡及周边别墅市场，达成合作协议如下： 1. 由甲方负责开拓市场，并为乙方提供客户源； 2. 由甲方客户经理（即业务人员）负责全程跟踪服务客户，包括施工期间的协调及组织服务均甲方客户经理完成； 3. 合作期间内，由甲方负责施工（包括主材及设备的推荐），乙方负责设计； 4. 甲乙双方采取松散合作的方式，但在项目承接期间，乙方需全力配合甲方，以达成客户签约； 5. 设计费取费标准为500 元/ 平米，实际最低成交价不低于360 元/ 平米； 6. 后期施工期间，甲方配备专门跟单设计师，以减少乙方的堪查工地次数（但需乙方适度支付设计费的5%左右以达成跟单项目顺利完成），但正常情况下，乙方在连排及独栋别墅的工地配合次数上每月不能少于1 次； 7. 洽谈及设计阶段，乙方可安排甲方跟单设计师配合 绘制施工图或做提案，但乙方需向其支付合理绘图费用，建议全套施工图10-15 元/ 平米；同时，甲方跟单设计师将从洽谈开始全程配套乙方为业主提供服务，以达到锻炼和提高的目的。
8. 设计费分配方式及收取方式：若为甲方施工项目，则设计费（按实际成交的设计费支配）的80%归乙方所有； 若业主未能与甲方签定施工合同，则设计费的50%归乙方所有；设计费及设计定金由甲方收取；并由甲方与业主方签订设计合同，费用收取后，甲方即于三日内将已收取费用中的50%支付给乙方，若后期施工合同签订后，则于开工后次月25 日将剩于费用全部支付给乙方，乙方不享受工程提成； 9. 乙方独立设计的项目介绍至甲方施工的，凡甲方合同金额高于直接费用的，则予以乙方8%的提成，若低于直接费的，则予以乙方5%的提成，该提成于合同签订，首付款到帐后一周内支付给乙方； 10. 合作期间内，乙方需提供5 套精品案例，以合作机构的名义公布在甲方官方站内，合作期满后将进行删除，若续约则不需删除； 11. 合作期内，由甲方交由乙方设计的作品，其版权及所有权归甲方所有，但乙方有无偿使用权；乙方介绍给甲方施工的作品，其版权及所有权归乙方所有，但甲方有无偿使用权。 12. 合作期间甲方分配给乙方的单源，或是由老客户介绍给乙 方的单源，在合作期满后签定设计合同或施工合同的，均按此合同执行。 13. 合作期间，乙方若不经甲方擅自将施工图纸交于客户，则视为违约，凡擅自将施工图交给客户方造成跑单的，乙方需向甲方赔偿施工总造价（估价为1000元/ 平米）的30%，作为乙方的损失。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 别墅装修设计合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
室内装饰设计合同 1. 工作范围 1.1. 设计区域 1.2. 室内设计：根据委托人要求以及项目功能特点进行室内空间规划、造型安排和色彩搭配，具体表现为对室内天花、立面、地面的饰面及造型处理、材料选择及消防、空调、水电等的设备末端定位；根据工程概预算配合甲方做好特种材料、设备选型。 2. 设计阶段及内容 委托人应提供设计任务书，主要包括： 建筑平、立、剖CADffl纸； 设计风格要求； 使用功能要求；初步造价指标；其它准确表述项目对设计有指导意义的相关 资料。 2.1. 室内概念规划设计阶段
2.1.1. 对室内装修平面布局作出合理规划，确定最优功能标准；提出室内装饰风格意向 2.1.2. 提交概念规划设计方案报告（制作成册，A3规格，一式两份）给委托人审议，方案内容包括： 概念规划说明； 室内装修平面布局方案； 家具布置示意图； 必要的技术参数及功能关系图； 参考性图片，概念文字说明等 以充分表达设计师对本项目室内设计的概念性 设计意图 2.1. 3. 向委托人提交汇报方案时，本阶段工作结束 2.1.4. 根据委托人的意见和建议对概念方案进行必要的调整和完善 2.1.5. 委托人应对本阶段设计成果予以确认，以便下一阶段工作展开。若委托人未能在约定时间内进行确认，则视为委托人默认 2.2. 室内深化方案设计阶段 2.2.1. 设计师在经确认的概念方案基础上，进行深化设计
篇一：装修工程深化设计委托协议 装修工程深化设计委托协议 工程名称：_ _ 工程地点:__ _____________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 发包人委托设计人承担_ _工程的装修深化 设计，经双方协商一致，签订本协议，共同执行。 第一条本协议签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人提供的有效施工图、效果图等原设计文件。 3.2发包人提供的现场状况等基础资料文件。 4.3原设计单位在施工过程中所提供的设计变更文件、方案确认 函及批复意见等。 5.4设计人采用的主要技术标准是：在原设计的基础上，补充图 纸中所缺少的定位尺寸、横纵剖面图、节点详图。 其它补充：______________________________________________ ___________________________________________________________ ______________________________________________________________ _ 第三条协议文件的优先次序 构成本协议的文件可视为是能互相说明的，如果协议文件存在歧 义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 6.1协议书及发包人提供的文件。3.2建设方所提供的要求文件。 7.3原设计单位的变更及确认函、批复等。 第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第六条费用 6.1双方商定，本协议的设计费为__________________万元。 6.2如果上述费用为估算设计费，则双方在主要工作量发生时，按工作量增加或减少情况另行商定变更费用，其差额在商定后两天内支付。 第七条支付方式 7.2设计人收到首笔设计费后开始设计，其设计文件依施工现场进度，合理即时提供。
建设工程设计合同范本 建设单位（甲方）： ___ 地址：______________________ 邮码________________________ 电话________________________ 法定代表人：________________ 职务________________________ 设计单位（乙方）： ___ 地址：______________________ 邮码________________________ 电话________________________ 法定代表人：
职务_______________________ 为了明确责任, 分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据批准的计划任务书, 经甲乙双方充分协商, 特签订本合同, 以便共同遵守。 第一条甲方委托乙方承担_______ 工程的设计项目, 建筑安装面积为___ 平方米,批准总投资为__ 万元, 建设地点在 第二条甲方的义务 1. ______________ 甲方应在__ 年月日以前, 向乙方提交业经上级批 准的设计任务书, 工程选址报告, 以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在__年___ 月
___ 日施工图设计前, 应提供经过批准的初步设计文件和能满 足施工 图设计要求的勘察资料、施工的条件, 以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量, 不得随意变更 2. 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3. 在工程开工前, 甲方应组织有关施工单位, 由乙方进行设计技术交底; 工程竣工后, 甲方应通知乙方参加竣工验收。 4. 在设计人员进入施工现场进行工作时, 甲方应提供必要的工作条件, 并在生活上予以方便, 在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验, 所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5. 甲方必须维护乙方的设计文件, 不得擅自修改, 未经乙方同意, 甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权, 不得转让给第三方重复使
合同编号： 室内设计合同 委托方： 受托方： 签订时间： 签订地点：
甲方（委托方）： 代理人：联系方式： 乙方（受托方）： 设计师：职业资格证书： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议。 第一条设计项目概况 1、甲方委托设计项目地点：，近路口，小区名称。 2、房屋建筑物类别：□别墅□公寓□花园洋房 □办公室□商铺□会所□酒店。 3、房型：。 4、建筑面积：平方米，使用面积：平方米。 5、预计装饰造价（人民币）元。 第二条设计程序及要求
1、室内装饰的设计程序： （1）设计准备阶段为个工作日，自年月日至 年月日。乙方至现场进行勘测，并与甲方充分沟通。 （2）方案设计阶段为个工作日，自年月日至 年月日。乙方分析各空间的相互功能关系，提供平面设计，显示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局，并提供个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案，进行方案调整，并由甲方签字确认。 （3）施工图绘制阶段为个工作日，自年月日至 年月日。乙方按甲方确认的设计方案，进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见，设计并绘制成完整的施工图。 （4）工程施工阶段，自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。乙方要进行施工前的设计交底，参加现场协调，进行必要的现场指导；竣工时，协助做好总体验收工作。 2、设计图纸资料基本要求： （1）提供的设计图应符合的规定，一式份，并交甲方份。 （2）设计图具体要求： A、每页设计图须由制图、校对、审核三者签字。
B、每页设计图须由甲方签字认可。 C、设计图如需修改或变更，必须由甲、乙双方签字认可。 3、提供设计图文资料内容： （1）图纸封面、封底、设计图纸、图列表； （2）设计图纸目录和设计与施工说明； （3）原始建筑平面测量图（含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注）； （4）墙体改动图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）； （5）设计平面布置图； （6）设计顶面布置图； （7）设计地面布置图； （8）强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图； （9）开关控制线路示意图； （10）冷、热水管排放走向示意图； （11）厨、卫墙面设施布置图；
_____________________室内装饰设计合同 1. 工作范围 1.1. 设计区域：_________________________________________________________ 1. 2. 室内设计：根据委托人要求以及项目功能特点进行室内空间规划、造型安排和色彩搭配，具体表现为对室内天花、立面、地面的饰面及造型处理、材料选择及消防、空调、水电等的设备末端定位；根据工程概预算配合甲方做好特种材料、设备选型。 2. 设计阶段及内容 委托人应提供设计任务书，主要包括： 建筑平、立、剖CAD图纸； 设计风格要求； 使用功能要求； 初步造价指标； 其它准确表述项目对设计有指导意义的相关资料。 2.1. 室内概念规划设计阶段 2.1.1. 对室内装修平面布局作出合理规划，确定最优功能标准；提出室内装饰风格意向2.1.2. 提交概念规划设计方案报告（制作成册，A3规格，一式两份）给委托人审议，方案内容包括： 概念规划说明； 室内装修平面布局方案； 家具布置示意图； 必要的技术参数及功能关系图； 参考性图片，概念文字说明等 以充分表达设计师对本项目室内设计的概念性设计意图 2.1. 3. 向委托人提交汇报方案时，本阶段工作结束 2.1.4. 根据委托人的意见和建议对概念方案进行必要的调整和完善 2.1.5. 委托人应对本阶段设计成果予以确认，以便下一阶段工作展开。若委托人未能在约
定时间内进行确认，则视为委托人默认 2.2. 室内深化方案设计阶段 2.2.1. 设计师在经确认的概念方案基础上，进行深化设计 2.2.2. 在设计中须充分考虑功能分配和委托人要求，室内空间效果；色彩配搭；材料选用；特殊造型和细部处理 2.2. 3. 向委托人提交深化方案，方案包括： 深化方案设计说明 室内装修平面图； 家具平面布置图； 各主要室内空间的设计效果图，具体根据委托方实际要求确定出图区域效果图，只对与委托人商定的空间区域提供，若有增加则由双方协商另行收费； 制作成深化设计方案册，A3规格，一式两份 2.2.4. 向委托人提交汇报讨论，初步商讨与其他专业工种的相互关系，并由委托人协调以统一室内设计与其他工种设计 2.2.5. 根据委托人意见对相关成果进行修订 2.2.6. 提交最终深化方案（电子文件pdf格式），本阶段工作结束 2.2.7. 委托人应对本阶段设计成果予以确认，以便下一阶段工作展开。若委托人未能在约定时间内进行确认，则视为委托人默认 注：在该阶段工作结束后，如果委托人为取得其他设计概念，而要求重新设计任何区域，则此类服务视为额外服务，并且只有在双方就额外费用达成书面协议后，方可予以提供 2.3. 扩初设计阶段 2.3.1. 本阶段在深化方案基础上进行扩初设计，以便与其他专业工种进行协调 2.3.2. 工作成果包括： 室内装饰平面图（此图基于由委托人认可的建筑师和结构师出具的CAD图） 地面布置图 天花布置图（注明天花板配置、材料和初步照明点位） 间隔尺寸图 主要室内立面图（注明有关尺寸、饰面处理、固定设施形式） 主要材料选样表 电气/机械平面图（注明设备端口位置及形式）
合[2011] 编号： 项目委托设计合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
项目委托设计合同 设计委托方：（下称：甲方） 设计承接方：（下称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，就甲方开发的项目，委托乙方进行建设工程设计事宜，经双方协商一致达成以下协议，以资共同信守。 第一条委托范围及内容 1.项目名称： 2.项目地点： 3.建设规模：规划总用地面积：约平方米，总建筑面积约平方米（以批准的方案设计总建筑面积为准）。 4.设计范围：红线范围内的商品房、别墅、酒店式公寓、商铺及其他建筑物、构筑物设计；小区总体配套设施和辅助建筑（含售楼处、垃圾房、水泵房、配电房、门房间等）设计及景观绿化小品方案设计；符合人防要求的地下车库设计；不含室内二次装修设计及室内设计相关的机电等专业设计。（根据需要增减） 5.设计任务及承包方式为：全过程工程设计制，包括总体规划设计、单体及整体建筑方案、初步设计和施工图设计等全过程，并包括该项目的后期协调配合工作、现场服务。 6.设计内容：规划红线范围内的工程设计。 具体内容及标准见下表1：（根据需要增减）
1.甲方在每个阶段的设计开始前向乙方提交设计所需的基础资料及文件（见下表2）：满足设计要求 表2：
2.及时办理设计阶段设计文件的报建、报审工作。 3.负责与政府各相关职能部门的联络。 4.负责审定乙方提交的设计文件，包括规划方案设计、初步设计和施工图设计各阶段的文件，对设计中与甲方要求有距离的问题，甲方有权向乙方提出设计补充、修改或变更要求，但应在草图阶段提出。如乙方已开始正式制图，甲方应按实际情况支付适当修改费（只针对非乙方原因造成的修改或变更）。 5.负责重大设计变更的确认及设计变更的签证。 6.负责审核确认建筑装修标准及设备、材料的规格、型号及厂家。 7.甲方应根据本合同设计费的支付办法向乙方按期支付设计费。 第三条乙方的责任 1.乙方应向甲方交付下列表3的设计资料及文件： 表3： 件并传真给乙方的时间为准。甲方在每个阶段开始前，书面出具体确认文件。为配合施工及报建需要，乙方应甲方要求，可分阶段提交有关图纸。 2.乙方应根据甲方对项目分期发展的需要，协调各项设计工作及根据营销策划需要协助甲方做好产品说明等工作。
YOUR LOGO 建设工程设计合同(样式一)范本 正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建设工程设计合同(样式一)范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备
住宅装饰装修工程施工合同范本 发包方(甲方)：_____________________ 身份证号码：______________ 联系(通信)地址：_______________________________________________ 电话：①_______________②____________ 手机：____________________ 承包方(乙方)：_________________________________________________ 公司总部地址：___________________________________________________ 法定代表人：_________________________ 电话：____________________ 法人营业执照号：_____________________ 资质证号：________________ 分公司(分部)地址：_____________________________________________ 营业执照号：_________________________ 电话：____________________ 负责人：_____________职务： _________ 电话：____________________ 签约代理人：_________________________ 电话：____________________ 工程代表人(或项目经理)：___________ 电话：____________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《湖北省合同监督条例》、建设部第110号 一、工程概况 1.工程地址：________________________________________________. 2.建筑面积：_______________. 3.户型： ______室______厅______卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□。(□为确定的内容，以√或×表示，下同。) 4.承包方式：双方商定采用下列第______种方式承包： ①乙方包工、包辅助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委托乙方代购主材清单”为准)。 ②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。 ③其他方式______________________________. 5.施工内容：(附施工说明、施工图及工程报价单)。 6.施工日期：________年_____月_____日至_______年____月_____日。 7.合同金额：(大写)______________________元。竣工后据实复核结算□;合同款包干□。 8.支付方式：合同签订后，甲方按合同_____%首期预付________元;水电等隐蔽工程及中期验收后按合同_____%支付_________元;工程竣工
别墅装修设计合同(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
# _____________________室内装饰设计合同 1. 工作范围 1.1. 设计区域： _________________________________________________________ 1.2. 室内设计：根据委托人要求以及项目功能特点进行室内空间规划、造型安排和色彩搭配，具体表现为对室内天花、立面、地面的饰面及造型处理、材料选择及消防、空调、水电等的设备末端定位；根据工程概预算配合甲方做好特种材料、设备选型。 2. 设计阶段及内容 委托人应提供设计任务书，主要包括： 建筑平、立、剖CAD图纸； 设计风格要求； 使用功能要求； … 初步造价指标； 其它准确表述项目对设计有指导意义的相关资料。 2.1. 室内概念规划设计阶段 概念规划说明； 室内装修平面布局方案； 家具布置示意图； 必要的技术参数及功能关系图； 参考性图片，概念文字说明等 以充分表达设计师对本项目室内设计的概念性设计意图 — 2.2. 室内深化方案设计阶段 深化方案设计说明 室内装修平面图； 家具平面布置图；
各主要室内空间的设计效果图，具体根据委托方实际要求确定出图区域效果图，只对与委托人商定的空间区域提供，若有增加则由双方协商另行收费； 制作成深化设计方案册，A3规格，一式两份 注：在该阶段工作结束后，如果委托人为取得其他设计概念，而要求重新设计任何区域，则此类服务视为额外服务，并且只有在双方就额外费用达成书面协议后，方可予以提供 2.3. 扩初设计阶段 室内装饰平面图（此图基于由委托人认可的建筑师和结构师出具的CAD 图） < 地面布置图 天花布置图（注明天花板配置、材料和初步照明点位） 间隔尺寸图 主要室内立面图（注明有关尺寸、饰面处理、固定设施形式） 主要材料选样表 电气/机械平面图（注明设备端口位置及形式） 2.4. 招标文件阶段——施工图文件制作 两套）制作，包括： 设计技术说明 % 平面图（其中有关总体尺寸为基于委托人提供认可的由建筑设计出具的CAD图） 天花图 地面铺砌图 室内立面图 剖面及节点大样示意图 装修基本水电施工图 装修材料表