当前位置:文档之家› 工程施工协议书(标准版)范本

工程施工协议书(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.

甲方:___________________

乙方:___________________

时间:___________________

工程施工协议书

编号:FS-DY-20116

工程施工协议书

发包人(全称):—————————————————承包人(全称):—————————————————依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:————————————————————

工程地点:————————————————————

工程内容:————————————————————

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:——————————————

资金来源:————————————————————

二、工程承包范围

承包范围:————————————————————

三、合同工期:

开工日期:———————————

竣工日期:———————————

合同工期总日历天数××天

四、质量标准

工程质量标准:——————————————————五、合同价款

金额(大写):××元(人民币)—————————¥:元—————————

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:××年××月××日

合同订立地点:———————————————————本合同双方约定后生效。

发包人:—————————————(公章)承包人:—————————————(公章)

住所:住所:—————————————

法定代表人:法定代表人:—————————————

施工委托协议书

施工委托协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)按贵州省教育厅要求,关岭自治县关索街道办中心小学建设项目为关岭县教科局2016年目标任务,务必于2017年8月底完工,为切实完成任务,经报县人民政府同意,由甲方委托乙方先行开工建设。现经甲乙双方商议达成如下协议: 一、工程内容: 乙方按设计院提供的设计施工图内容在建设项目的地点进行施工,具体包括: 1、关索街道办中心小学教学楼重建 2、原教学楼拆除 二、委托协议书的延续与终止 1、该工程在施工的同时即进行公开招标,乙方必须参与该项目的投标,如乙方不中标,中标单位进场后双方交接清相关手续,本协议即终止,由中标单位组织实施后阶段工程。如乙方中标,本协议书即终止,执行招投标文件及新协议合约。 三、结算方式及付款时间 1、该工程按工程进度拨付85%的工程款。 2、如乙方不中标,中标单位进场后双方交接清相关手续,本协议书即终止,工程量按实际完成工程量计算,并按中标价内综合单价执行。如乙方中标,本协议书即终止,执行招投标文件及新协议合约。

四、工期质量要求 乙方在施工过程中应按设计图纸、施工规范规定及施工工艺,并保质保量按期进行施工。 五、安全 承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质【2008】-91号)设置专职安全生产管理人员,并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施,以保证自身及第三人和周边环境的安全。 六、其他 施工期间如遇协议中未涉及事项,甲乙双方共同协商。 此协议一式四份,甲乙双方各执两份。 甲方(公章):乙方(公章): 法人代表:法人代表: 委托代理人:委托代理人: 日期:日期:

施工合同协议书范本完整版

施工合同 甲方:________________________________ 乙方:________________________________

签订日期:________ 年 ______ 月 _____ 日

发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议: 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点: 1.2 住房结构:施工面积平方米。装饰施工内容:详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式:_______________________ 。 1.4 合同价款:本合同工程造价为(人民币)__________________________ 元(不含税金),金额大写:__________________________________________ (详见:《工程预算书》) 1.5 工程工期:自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构,如需折改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作

委托协议书样本范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则:根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

工程施工委托协议书

工程施工委托协议书 发包方(甲方):________ 承包方(已方):________ 为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下: 一、工程地点:________________________________。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至 ________年________月________日止,共________个日历天。 2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。 五、承建方式 乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 六、工程付款办法 1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。 3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。 4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。 七、工程质量 1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到________级。

工程施工项目合作协议书范本通用版

合同编号:__________________ `` 工程施工项目合作协议书范本通用 诚信?合作?共赢 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________

说明:本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序,规范合同当事人的行为,依法签订的合同具有法律效力,受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用(使用前请详细阅读内容是否合适) 甲方:______ 身份证号码:______ (以下简称甲方) 乙方:______ 身份证号码:______ (以下简称乙方) 丙方:______ 身份证号码:______ (以下简称丙方) 丁方:______ 身份证号码:______ (以下简称丁方) 戊方:______ 身份证号码:______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经五方友好、坦诚协商,现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米,中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为________万元左右,因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下: 1.3.1 甲方投资 ________万元,占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元,占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元,占 %; 1.3.4 丁方投资 ________万元,占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元,占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资

建筑施工合同协议书范本 完整版

编号:_____________建筑施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

第一部分合同协议书 发包人(全称):(简称发包人) 承包人(全称):(简称承包人) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程立项批准文号: 4.资金来源: 5.工程内容: 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 二、合同工期 计划开工日期:____________年____________月____________日。 计划竣工日期:____________年____________月____________日。 工期总日历天数:____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:

人民币(大写)________________________元整(¥____________元); 五、项目经理 承包人项目经理:________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

(完整版)委托管理协议书范本

企业托管经营协议范本示例 甲方(委托方): 地址: 法定代表人: 乙方(受托方): 地址: 法定代表人: 鉴于: 1、年月日,公司(即甲方,以下简称公司)董事会通过《关于的决议》,决定对公司实施整体(或业务)托管经营。 2、乙方是依据中华人民共和国法律设立的公司,具有签署和履行本协议的独立法人资格和权利,愿意接受甲方委托对公司实施整体(或业务)托管经营。 为进一步提升公司管理水平,提高公司经营效益,实现公司跨越发展,甲方同意授权乙方对公司实施整体(或业务)托管经营。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华

人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定,甲、乙双方经自愿、平等协商一致,就公司托管事宜达成协议如下: 第一条托管标的1.1 本协议项下托管标的名称为:,成立于,地址:,法定代表人:,注册资本:,企业性质:,经营范围: . 1.2 根据《审计报告》的记载,截止到? 年?月?日,公司总资产为人民币? 万元、总负债为人民币? 万元、所有者权益(净资产)为人民币??万元;职工人数为?人,其中离退休人员? 人。 第二条托管期限本协议项下乙方对公司的托管经营期限为年,自乙方整体接管公司之日起算。 第三条托管事项3.1 本协议托管经营期限内,乙方全面负责公司的生产、经营、管理(或业务)。具体包括: 3.1.1 主持公司的生产经营管理工作,组织实施公司董事会决议; 3.1.2 拟订、组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3.1.3 拟订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.1.4 拟订公司内部管理机构设置方案; 3.1.5 公司董事会授予的其他职权。

工程施工委托协议书范本4篇

工程施工委托协议书范本x篇 亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档工程施工委托协议书范本x篇,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 工程施工委托协议书范本x 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规,甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议,以资双方遵守。 第一条:拟建住房建筑面积约平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准),项目位于项目一期的第号楼第单元第层房,价格每平方元,房号为,共计套。合计建房款人民币(小写)元,金额(大写)。 第二条:拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内,甲方支付拟建房款总额的x0%即元,金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元,金额大写。 第三条:拟建住房竣工时间为:年月日前。

第四条:本合同期内,甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名),甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。 第五条:甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款,乙方 可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工,甲方可以解除本协议,乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。 第六条:双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间,到指定地点签订《认购书》,甲方所交的建房款无息退还。 第七条:在履行本协议中各方如发生争议,可协商解决,协商不成的,可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。 第八条:乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务,为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是(执业证号:电话:)。 第九条:本协议壹式叁份,甲方执壹份,乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。 甲方:乙方: 电话:法定代表人:

施工合同协议书通用范本

内部编号:AN-QP-HT696 版本/ 修改状态:01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________ 施工合同协议书通用范本

施工合同协议书通用范本 使用指引:本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立,一旦签订完成需各自遵守其中的条文,参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)__________ 承包人(全称)__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:__________ 工程地点:__________ 工程内容:__________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

委托协议书格式

委托协议书格式 委托协议书是指协议中的一方嘱托另一方代为处理自己的某种业务或权利的协议书。下面学习啦小编给大家带来委托协议书格式范文,供大家参考! 委托协议书格式范文一甲方:_________ 乙方:_________ 甲、乙双方经协商达成以下协议: 1、甲方委托乙方代理(请在序号前打√) A、高新技术企业资格认定;代理费_________元人民币 B、内资企业工商登记注册;代理费_________元人民币 C、税务登记等手续(包括:组织机构代码、财政登记、统计登记、劳动人事登记、社保登记、地税登记、国税登记);代理费_________元人民币 D、一般纳税人登记;代理费_________元人民币 E、外商独资高新技术企业立项审批、工商登记注册;代理费_________元人民币 F、中外合资高新技术企业立项审批、工商登记注册;代理费_________元人民币 G、企业变更登记、改制登记、内、外资互转变更登记;代理费_________元人民币 H、网上申报内(外)资高新技术企业资格复核;代理费_________元人民币

I、网上申报新产品(黄卡)认证;代理费_________元人民币 J、软件产品著作权登记;代理费_________元人民币 K、“双软认定”(软件产品认定、软件企业认定);代理费_________元人民币 L、申报“自营进出口权”;代理费_________元人民币 M、申报财政、统计月报;代理费_________元人民币 N、其他_________。 合计收费_________元人民币 、甲方负责向乙方提供申办企业的原始材料、相关资料、计算机用户名及密码,并保证在程序规定的时间内及时签字、盖章。 、甲方应对所提供材料的真实性承担相应的法律责任。 、乙方负责向甲方提供所需材料清单,负责整理和起草申办企业的有关文件,并负责提供相关政策、法规的咨询服务。 、乙方应在甲方提供材料齐备的情况下,尽快完成申办材料的起草、组织、上网、装订、催办等工作,并按规定的期限完成委托代理事项。 、甲方在委托代理的同时应付给乙方委托事项总金额的50%款项,甲方在取得工商执照或其他委托事项完成后,再付给乙方其余款项。

委托施工协议合同模板(完整版)

合同编号:YT-FS-6746-88 委托施工协议合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

委托施工协议合同模板(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 鉴于,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经双方协商一致,现就工作一事达成以下协议,以 兹双方共同遵守。 一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额 表中:单价包含材料、人工、机具、运输、税费 等一切隐含费用。 二、施工方式:。 三、技术资料、图纸提供办法:。 四、验收标准、方法:。 五、结算及付款方式 本合同支付方式为:在甲方已经计量的情况下, 将该费用一次性支付给乙方。

六、合同生效及其他约定 1、本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书以及附件,与本合同具有同等法律效力。 2、其他未尽事宜双方应本着友好互利原则协商解决。 3、施工图纸作为本合同的组成部分,甲乙双方来往的正式文件可作为本合同的附件。 4、本合同一式叁份,甲方执壹份,乙方执壹份。双方签字盖章后生效,合同条款履行完毕后自动失效。 甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ _____年____月____日_____年____月____日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

单项工程施工协议书(通用版)

(协议范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-009991 单项工程施工协议书(通用版) Single project construction agreement

单项工程施工协议书(通用版) 甲方:______________________________________乙方(施工责任方): ________________________ 甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。 二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任1.甲方责任:(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进

安装施工合同协议书范本

安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文,供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位:(简称甲方) 地址: 施工单位:(简称乙方) 地址: 兹有工程,经过投标、议标、决定由乙方施工, 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条:工程地点 第二条:工程内容 第三条:承包方式 第四条:工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:

(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条:付款方式 第六条:合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件, (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条:工程质量要求: 第八条:材料设备:

简单委托协议书范本3篇

简单委托协议书范本3篇 本文是关于简单委托协议书范本3篇,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 简单委托协议书范本一 (受理单位名称): 兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司员工:XXX性别:XX 身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXX 前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼! 法人代表(签字): (单位名称)(盖章) 年月日 法人授权委托书 (受理单位名称): 现授权我司员工XXX性别:XX 身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXX 授权其办理以下权限: 授权日期:年月日授权有效期至:年月日。请贵处(司)接洽! 法人代表(签字): (单位名称)(盖章) 年月日 简单委托协议书范本二 委托人: XX 身份证号: XX 被委托人: XX 身份证号: XX 委托事项:XXXX 委托权限: 1.XXXXX 2.XXXXX 委托时限:自XX 年XX月X日至XX年XX月XX日备注:本委托书一式三份。签字生效。

委托人签名:XX 委托人电话:XX 被委托人签名:XX 被委托人电话:XX 委托日期: XXXX 年 XX月 XX 日 附件:1. 委托人身份证复印件合同委托书格式范文 2. 被委托人身份证复印件 简单委托协议书范本三 委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(委托人为单位的,写明单位名称) 被委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(被委托人是律师的,只写姓名和所在律师事务所名称) 合同委托书格式范文委托人因XXXX(写明案件性质及对方当事人)一案,委托XXX为XXXX(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人),代理权限如下: (委托刑事案件的辩护人,只写“为被告人XXX(姓名)XXX一案第X审进行辩护”) (委托经济、民事、行政等案件代理人的,须写明代理权限,特别授权的,应写明授权的具体范围,如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等) 委托人:(签名或盖章) 被委托人:(签名或盖章) XXXX年XX月XX日 委托书 ____公证处: 我作为 (单位) 的法定代表,委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址) 为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。 本委托书有效期自年月日至年月日。 委托单位:

电力工程委托施工合同协议书范本

编号: ______________ 电力工程委托施工合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方: _______________________________ 工程,由甲方委托乙方,为了加快此项工程进度,确保工程质

量,明确双方责任、义务。甲乙双方共同达成协议如下。 一、主要内容:(1)_________________ 居民楼配电室电源部分;(2)配电室本体部分;(3)配电 室至居民、商业电缆部分;(4)居民、商业计量箱及表计部分。(5)本工程不包含配电室岀线开 关柜至消防负荷电缆。 二、建设地点:_________________________________________________ 三、经济指标:预算书报价_______________________________ 工程___________ 元,人民币大 写 ______________________________________ 。(预算编制依据2008年全国统一安装工程预算定额 河北省消耗量定额)。 经甲乙双方协商,此项工程费用包干使用,工程总承包费用___________ 元。人民币大 写:______________________ 。协议一经签订并给付工程首付款后,不因市场价格变动而调整承 包价格。 四、开工时间、实施办法及计划进度安排: 1、开工时间:在甲方给付施工首付款_日内开工 2、计划完成时间:工程于________ 年 ___ 月____ 日前完工。(施工其间,由于甲方某种原因工期顺延)。 五、费用及支付方式: 本协议签订之日起,甲方在,甲方在三日内拨付给乙方工程承包费用的30%计__________ 元。作为乙方购买材料、设备之用。工程完工验收合格后送电前甲方再给付乙方承包费用的40%计— 元。工程送电后三日内甲方再给付剩余工程款30%,计_________ 元。如由于甲方不能按协议及时 拨付工程款,造成的工期延误等损失由甲方负责。

工程施工合同书通用范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程施工合同书通用范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

签订合同双方: 建设单位:________________,以下简称甲方 施工单位:________________,以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称: 二、国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号:________________。 四、工程地点:________________。 五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略)。 六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表略)。 第二条工程期限 本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略)。 在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

施工合同协议书样本3篇

施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

施工合同协议书样本3篇 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:施工合同协议书模板 2、篇章2:施工合同协议书样本 3、篇章3:施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 (混凝土路面工程) 发包人(全称)(以下简称甲方):承包人(全称)(以下简称乙方): 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致,结合本工程具体情况,双方特签定如下协议:

第一条、工程概况: 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式: 1、承包方式:包工。 2、承包内容:混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量:符合相关规范,行业标准及设计图纸要求,验收要合格。 第三条、甲乙方责任: 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中,甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担,乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排,严格按照甲方管理人员的要求施工,不得擅自更改和变更。

授权委托书协议书范本正式版

YOUR LOGO 授权委托书协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

授权委托书协议书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 授权委托书协议书范本一 委托人: 法定代表人:__________职务:____________ 受委托人:__________姓名:______________ 工作单位:____________职务:____________ 兹委托_______代理委托人签订与______关于______合同 授予代理权如下: 1、代为洽谈协议,商定协议内容; 2、作为代理人在签署协议; 受托人在行使本委托书下的委托事项,委托人对受托人行为承担全部法律责任。 本委托书有效期限至协议签订日期止。 委托单位:_________ 法定代表人:_________ _____年____月____日 授权委托书协议书范本二 (个人的委托代理人用) 委托人:姓名:_______________(身份证复印件附后) 身份证号:____________

委托施工管理合同范文(通用版)

委托施工管理合同 委托方:__________________________________ (以下简称甲方) 受托方:__________________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等相关法规规定,甲乙双方本着平等互利,友好协商的原则,就商业项目委托经营合作达成如下协议: 一、基本情况 1、委托标的物位于韩城市一层,建筑面积㎡ 2、合作期限: 甲方诚意指定乙方担任该项目的策划运营管理,此项目双方的合作期由本合同签署之日起至项目结束。预计前期的策划工作完成时间为2个月,后期管理工作时间为2个月(乙方人员进驻后会报至甲方运营计划表工作),具体时间为年月日至年月止。 乙方同意于上述期限内担任该项目策划运营管理及协助甲方招商工作。 二、委托方式 1、乙方接受甲方委托,对该项目进行为期4个月的商业运营管理,其中包括该项目的前期策划和后期的管理。 2、乙方本着尽职尽责、为甲方尽可能减少风险和创造最大经济效益的原则,全面展开专业有效的经营,提升被委托项目的行业地位、品牌地位及市场价值,并严格按照本合同的要求完成甲方委托的全部事宜。 三、委托事项 甲方委托乙方进行该项目的经营管理,乙方的服务内容有: 1、全面制定经营方案,引进先进的市场理念、模式、方法; 2、负责甲方品牌推广,在委托经营期内建立起著名品牌形象; 3、制定该项目的统一经营标准,以及各项管理规章制度并严格执行; 4、协助招商,引进实力雄厚、经营能力强。市场信誉度好的国内外品牌厂商,并以甲方的名义与最终租户订立租赁合同; 5、为甲方制定有效控制成本的方法和标准,其中包括:人员成本控制、策划成本控制以及经营成本控制; 6、组织所有厂商对该项目进行系统的营销策划,展开积极有效的市场推广

建设工程施工协议书范本(通用版).doc

建设工程施工协议书范本通用版 发包人(全称):_________ 承包人(全称):_________ 依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下: 一、工程概况 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程规模及结构特征:_________ 工程承包范围:_________ 工程立项批准文号:_________ 资金来源:_________ 二、合同工期 开工日期:_________ 竣工日期:_________ 合同工期总日历天数_________天。 三、质量标准 工程质量标准:_________

四、合同价款 币种:_________ 合同总价(大写):_________元(小写)¥:_________元 综合单价或费率:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程) 五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中标通知书(适用招投标工程); 3、投标文件(适用招投标工程); 4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程); 5、本合同专用条款和补充条款; 6、本合同通用条款; 7、标准、规范及有关技术文件; 8、图纸; 9、工程量清单; 10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; 11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;

12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。 六、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。 七、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。 八、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。 九、合同生效 本合同订立时间:_________年_________月_________日 订立地点:_________ 发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。 发包人(公章):_________ 承包人(公章):_________ 住所:_________

道路建设工程施工合同协议书范本模板

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 道路建设工程施工合同协议书范本模板 甲方:___________________

乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

甲方:_______________________________ 乙方:________________________________ 签订日期:_______ 年______ 月_____ 日

发包方: _______________________________ 以下简称甲方) 承包方: ________________________________ 以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、_____________________________________________________ 工程名 称: ____________________________________________________ 2、_____________________________________________________ 工程地 点: ____________________________________________________ 3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包 括 道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为______ o 4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。 5、________________________________ 合同造价:暂定为人民币 整。 6工期:合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币_________ 元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接 扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8.1按以下原则结算: 8.1.1按—省市政工程预算定额结算,具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

委托代办合同协议书范本模板

委托代办合同 合同编号: 甲方(委托人): 乙方(受托人): 甲方委托乙方办理以下业务(在约定的业务范围前打勾,非本次约定业务打叉):()公司工商税务相关证照 ()报税业务(不含账务登记) ()公司注销业务 ()其它业务 根据相关法律、法规规定,签订以下协议: 一、甲方责任 (一)如甲方委托乙方办理注册事宜的,则: 1、提供注册公司注册所需的材料-()含/()不含注册地址及相关材料; 2、保证所提供的资料的真实性、合法性和准确性。 (二)如甲方委托乙方办理报税业务的,甲方应做以下工作: 1、对公司发生的经济业务事项,应当填制或者取得符合国家统一的会计制度规定的原始凭证; 2、应当配备专人负责日常公司的货币收支、保管及原始单据传递、开具发票; 3、及时向乙方提供真实、完整的原始凭证和其他相关资料;

4、对于乙方退回的要求按照国家统一的会计制度规定进行更正、补充的原始凭证,应当及时予以更正、补充。甲方提供虚假、错误信息导致乙方违反财税法的,甲方承担责任。 (三)如甲方委托乙方办理注销业务的,则: 1、根据相关法律法规规定,及时向乙方提供注销所需的相关证照及材料; 2、安排专人负责协助乙方注销工作,并与乙方交接所有注销所需证照及相关材料; 3、保证所提供的资料的真实性、合法性和准确性。 (四)其他业务约定: 二、乙方责任 (一)如乙方代理甲方该公司注册事宜的,则: 1、为甲方()提供()不提供公司注册地址及相关材料。 2、按约定根据甲方提供的注册资料,自收到甲方提供的注册资料齐全之日起30个工作日内完成,特殊情况除外。 (二)如乙方代理甲方该公司报税业务的,则: 1、应按照委托合同办理代理报税业务,遵守有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定; 2、对甲方示意其作出不当的会计处理,提供不实的会计资料,以及其他不符合法律、行政法规和国家统一的会计制度规定的要求,应当拒绝; 3、对甲方提出的有关会计处理原则予以解释,并运用专业为甲方提供合理可行的控制建议。

相关主题