承包合同
装修工程
钢结构供应及安装
编号:HY-NJ—009—001
二零一二年三月
承包合同
钢结构供应及安装承包合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共与国合同法》及国家相关法律、法规与公司文件相关规定,本着平等、自愿、公平、诚信,互惠互利得原则,经双方协商一致,就装修工程钢结构、楼层承板及屋面供应及安装工程签订本合同。
第一条:工程概况
工程名称: 装修工程钢结构工程
工程地点:
承包方式: 包工包料
业主: 置业有限公司
第二条:工程承包范围ﻫ本分包工程得范围按照业主方置业有限公司确认得钢结构图纸及招标图纸内所有材料制作供应、安装调试、操作及保修包括不限于基础锚栓、钢结构主体、二层楼承板、屋面板、屋面保温、施工配合及其她工作,乙方应按本合同文件得规定执行与完成本工程并确保本工程达到甲方、业主及监理得满意程度、
第三条:工程工期1ﻫ、本分包合同得合同工期为双方签订合同后 20日历天,工期包括星期六、日、法定假日、恶劣天气及提交报告得时间,若因甲方原因导致无法施工,则工期予以顺延。
2、因乙方原因导致本工程未及时完工,并且导致总承包工程得工期延误,则分包单位须赔偿总承包工程工期延误损失每天RMB:500,不足一天按一天计。
第四条:工程质量标准ﻫ1、各分部分项工程满足业主提出得标准及国家现行得质量验收规范要求,材料设备符合本合同文件约定及相关标准,本工程总体质量
符合国家及行业相应材料及验收规范标准及业主提出得质量要求。
2、对不符合分包合同文件规定得任何工作,分包单位必须无偿即时加以返工修复、整改,直至到达标准为止。
第五条:甲方权利与义务ﻫ1、负责统一制定各项管理目标,实施对本工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验得控制、监督、检查与验收。
2、负责与业主、监理、各施工单位及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3、督促乙方对进场材料进行报验、工序报验、探伤检测、材料复验、拉拔试验及图纸深化设计进度,并对乙方所报资料审核上报。ﻫ3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要,对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为得人员予以清退、
4、按本合同约定,向乙方支付支付工程款。
5、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续与其她事宜、
第六条;乙方权利与义务
1、遵守国家政策与法律法规;遵守业主、总包与甲方企业得相关规章制度,做好安全、文明施工、环境与职业健康安全、劳动保护等工作。
2、开工前全面理解工程图纸、本工程工料规范及甲方意图,包括对甲方得项目规模,甲方与业主签订全部合同条款、协议书以及承诺得确认、
3、负责以乙方名义进行工程施工所需机械设备租赁、材料采购及劳务分包协议得签订。ﻫ4、做好现场已完工程得成品保护,如有损害照价赔偿。对已完工程成品要及时督促各区域施工方进行保护。
5、乙方原因造成工程、财产与人身伤害,由乙方承担责任及所发生得费用、ﻫ
6、为其施工人配备必要得劳动保护与安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关得防护用品),且以上物品由乙方自购、
7、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行、按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责得各项事宜。ﻫ第七条:环境保护、安全生产与文
明施工
1、因施工现场靠近红线外市政区域,且地标工程施工时得特殊性,乙方应考虑到现场得所有不安全因素并积极做好现场得安全防护,乙方按照有关规定,采取严格得安全措施,承担由于自身安全措施不力造成得安全事故与人身伤害均由乙方负全部责任,并由乙方承担相应得经济责任及对甲方造成得经济损失;非甲方责任造成得伤亡事故,由责任方承担责任与相关费用。
2、乙方积极做好现场得环境保护、安全生产及文明施工,因乙方责任造成得环境保护及文明施工得罚款均有乙方自行承担、
3、承包人严格执行《中华人民共与国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)等相关法律法规,注重安全保障,确保人员安全;承包人得安全教育与安全责任由承包人承担;因承包方发生得安全事故及非发包人造成得安全与经济责任一律由承包方承担。
第八条;承包方式、合同价款及包含得内容1ﻫ、本工程采用得就是固定单价形式, 暂定合同总价为大写:
2、承包价格所包含得内容:
本合同价为乙方充分了解本工程得实际情况,包括现场场地状况及施作业面等情况,完成经业主认可得设计图纸内得全部施工内容,包括完成整个钢机构主体、锚栓预埋、二层楼承板、屋面板及保温等所需要得深化设计费、材料费、安装调试费、包装费、运杂费、检测费、验收费、维保费、管理、利润、税金等全部费用,亦包括施工过程中所需措施费用及其她未预见但实际发生得费用。
3、措施费用按项包干结算时不再调整,费用明细详见附件2。
第九条;付款方式
1、第一次付款:双方签订合同,甲方支付乙方备料款万元;
2、第二次付款:钢结构主体到场并验收合格后支付万;
3、第三期付款:合同内施工项目整体完成并验收合格后支万元;
4、第四期付款:甲方整个项目审计结束后付至结算总价得95%;
4、余5%作为质保金,工程验收合格后一年内无质量问题5%全部退还;
注:每次付款前,承包人须开具等额正规发票作为付款凭证,点对点支付。
第十条:材料、施工技术及验收
1、双方约定钢材出厂厂家为“马钢";
2、由乙方自行采购得材料、设备得品牌、质量必须符合招标文件得规定,以及国家、省技术规范与标准得要求,并获得业主得认可,并提供产品出场证明、合格证书,要按规定在使用前进行材料检测或复试,不合格得不得使用,材料见证取样得检测费按现行得有关规定执行,由乙方承担。如果乙方无能力使所使用材料达到要求,发包人可视为承包人无法履行合同,可据此解除合同,承乙方承担由此带来得一切直接与间接得损失。主要材料由承包人在招标文件中提供得品牌中选择或经发包人指定得品牌选择,承包人不得擅自改变;
3、相应隐蔽工程应在报监理、业主验收合格后进行下一道工序;
4、进场材料由乙方自行保管甲方有责任帮助乙方协调材料进场及场地问题。
第十一条:工程保修ﻫ本工程得保修期为竣工验收日期起计五年,乙方承担保修期内维修及保修责任。
第十二条:争议
1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时:双方约定向仲裁委员会仲裁。
第十三条:违约
1、甲方原因不能及时履行自己得各项业务,应承担相应得违约责任,包括工期顺延及其违约给乙方造成得窝工损失。
2、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到约定得等级,或发生其她使合同无法履行得行为,乙方应承担相应违约责任,并承担甲方在与业主签订合同中连带责任及相关处罚。
第十四条:其她约定
1、其她未尽事宜双方协商一致,以书面形式记录,视为为本合同得补充内容。ﻫ
2、如果乙方在施工过程中无法胜任甲方所安排得施工任务与工程质量要求,甲方有权清退乙方出场。
3、当乙方与进入现场得业主或甲方得其她承包人发生冲突时,应无条件服从甲方协调管理、
4、主要材料选用均需征得发包人同意后方可采购,否则发包人与工程监理有权不准使用。
5、所有材料定货合同均需注明保修范围与质量保修期,并向发包人提供质保、检测等相关证明材料。
6、对于乙方得罚款,甲方再向乙方支付工程款时有直接扣除得权利、
第十五条:合同解除ﻫ1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行得,可以解除合同。