* * * *科技有限公司
与XXX关于充电桩安装施工的结算合同
甲方（买方）：* * * *科技有限公司
乙方（卖方）：XXX
甲、乙双方本着互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，共同遵守法律法规相关规定及甲乙双方于年月日签订的《* * * *科技有限公司与××公司关于充电桩建设施工协议》（以下简称：施工协议）的约定，就设备安装的结算事宜，达成如下协议：第一条充电桩建设施工详单
第二条结算金额
本结算单含税总价为人民币元（大写：，税率为 %，本结算单不含税的价款为人民币元（大写：, 税款为人民币元（大写：。）
第三条费用支付
本合同签署后甲方按照本合同规定全额支付乙方安装服务费，乙方需向甲方提供符合国家规定的增值税普通/专用发票。
对上述安装服务费，甲方按照乙方提供的银行账户信息，付款方式及比例向乙方支付，乙方应对其指定的账户信息真实性、安全性、准确性负责，账号信息应与框架合同保持一致。
开户行：[ ]
户名：[ ]
账号：[ ]
第四条合同生效及其他
本合同为施工协议的补充合同，本合同未涉及的内容以施工协议为准，本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有相同法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
授权代表（签字）：授权代表（签字）：
日期：日期：
附件1：充电桩建设施工详单
安装施工验收单项目名称：编号：
合同编号： 充电桩合作协议范本2018专业版 签订地点： 签订日期：年月日
充电桩合作协议范本2018专业版甲方： 乙方： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好自愿协商，就充电桩项目合作上的有关事宜，达成以下协议。 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 第一条、合作方式 1、甲方向乙方提供开发费用共计_____万元，合同签订后_____日内向乙方支付_____%共计_____万元作为预付款，便于乙方启动该项目
的开发。剩余款项在乙方向甲方提供_____台样机后_____日内付清。 2、乙方应在____个月内做出____台样机提供给甲方。如甲方需要更多样机需支付一定的样机费用，____台以内每台____万元，____台以上每台____千元。 第二条、合作项目 1、项目名称：______________________。 2、项目范围：______________________。 第三条、合作时间 甲乙双方约定，乙方预计于_____年_____月_____日左右向甲方交付_________________，并给甲方足量的备用配件。安装完毕之日，为计算收益的起始日，方约定为_____年_____月_____日起，至双方协商终止合作。 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 第四条、合作分工 1、乙方负责充电桩模块的开发和生产，甲方负责产品的销售。 2、甲方需向乙方提供开发所需的技术资料，和详细的产品需求规
电动汽车充电桩运营管理合作协议 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司（以下简称甲方）与上海吹雪新能源科技有限公司（以下简称乙方）就电动汽车充电桩项目的相关事宜进行协议。双方经过友好协商，本着诚挚合作、平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，特订立本协议，协议内容如下： 第一条项目的名称、目的、范围、期限 1.1项目名称：甲方地面停车场电动汽车充电桩的布控与运营管理。 1.2 项目目的：满足甲方电动汽车用户充电的需求以及加快电动汽车的推广与发展。 1.3项目范围：本协议对甲方的地下停车库与地面停车场进行电动汽车充电桩系统的安装及管理。 1.4项目期限：2015.9.21-2025.9.20 1.5甲乙双方约定，乙方预计于2015年9月21日左右向甲方交付20台电动汽车充电桩，电动汽车充电桩型号为：EV640，市场价值：10000 元/台。双方约定于2015年9月21日起，至双方协商终止合作为止，乙方应保证产品是正常使用，所有权与管理权归乙方，甲方有使用权。 1.6甲方需明确停车地点并附相应图纸。 第二条甲方和乙方的权利和义务 2.1乙方的权利和义务 2.1.1乙方无偿向甲方提供20台电动汽车充电桩，电动汽车充电桩型号为：EV640，保证所提供的电动汽车充电桩及施工过程、质量完全符合国家及相关技术标准。 2.1.2 乙方负责工程设计、电动汽车充电桩提供、电动汽车充电桩运送、电动汽车充电桩安装和电动汽车充电桩调试，并及时通知并配合甲方对电动汽车充电桩进行测试和验收。如验收结果不符合要求，乙方应根据甲方提出的整改意见进行相关安装完善工作，并再次及时通知并配合甲方开展进行测试和验收工作，直至验收结果符合要求。 2.1.3在协议期间，乙方负责电动汽车充电桩合同期限内的免费维修、保养，以确保电动汽车充电桩正常安全稳定地运行。 2.1.4乙方免收安装费并且免费提供安装所需要的各种辅材。 2.1.5 乙方免费为甲方的工程技术人员和操作人员进行操作、维护培训，使甲方工程技术人员
桩基工程施工合同 LBA—94—001 合同编号： 合同生效日期年月日 工程项目 总包单位 分包单位
山东省工商行政管理局备案 桩基工程施工合同 订立合同单位（以下简称甲方） （以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。 3.承包范围： 第二条工程造价与承包方式 1.工程预算总值： 2.承包方式：
第三条工期 开工定于年月日 竣工定于年月日 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延； 1.工程量变化或设计变更； 2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时； 3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工； 4.不可抗拒的外界因素。 第四条材料供应 第五条结算方式 1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款； 2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的； 3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。 第六条双方责任 甲方责任 1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。 3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任 1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。
充电桩安装工程合同范本最新整理版 发包方（甲方）： 地址： 承包方（乙方）： 地址： 根据《合同法》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、承包范围： 5、合同价款： 6、技术要求： 二、工程工期 1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。 2、计划开工时间：_______年_____月_____日，计划完工时间：_______年_____月_____日。 三、工程结算 本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。 四、付款方式 1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。 2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。 4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。 五、工程管理、质量及安全事项 1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。 2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。 3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。 4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。 5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。 6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。 六、验收 1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。 2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。 3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。 七、保修 本工程保修期为_______年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。 八、违约责任 合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。 九、争议解决
甲方： 甲方合同号： 乙方： 乙方合同号： 依照《中华人民共和国合同法》，在甲乙双方保证其主体合法的基础上，甲乙双方本着友好合作、互惠互利的原则，就为甲方提供自助式电动车充电站达成以下协议，双方共同恪守。 一、协议内容 1、乙方在项目投放自助式电动车充电设备（型号 CDZ-W210D-G20 ），用于便民服务，充电设备产权归乙方所有，乙方提供设备安装、维修、维护、终端客户服务等运营服务，并向甲方按双方约定标准缴纳费用。 二、协议有效期限 协议有效期限为年，自合同签订之日起生效。本协议到期后由双方协商，如有异议，请在协议期满前一个月内，以书面形式提出，双方沟通，终止或重新签订合作协议。 收费标准及结算方式 电费缴纳周期以乙方收到甲方的书面通知为准，乙方在收到甲方书面通知7个工作日以内以现金或转账的方式结清，甲方开具收据（节假日顺延）。 合作模式 □模式一：甲方向乙方收取电费，按1元/度收取。 五、双方权利及义务 （一）甲方的权利和义务： 1、双方合作前，甲方对引入充电站设备进行管理的决策应充分的结合自身实际情况，综合考虑到与之相关的管理规划，如有必要须提前与乙方进行沟通。 2、甲方根据物业管理情况提供安装场地、安装现场电源到位、并协调三大运营商（电信、联通、移动）进行信号覆盖。安装设备前通知乙方，双方就设备布线及选址进行规划。 3、甲方不得购买、引进等以其他一切方式让同类产品或替代品进入甲方场所内经营，不得私自拆除充电设备或自行设置充电插座等其他方式影响乙方设备的运营。
4、甲方可根据使用情况和乙方协商适当增加充设备的投放数量，以匹配用户使用需求。
5、甲方有义务在充电设备不能正常运转的情况下及时通知乙方，并协助乙方对设备进行日常管理，提醒用户爱护设备；当发现私自加装分线盒、转接板进行每路多车充电或在充电设备上涂写、张贴、遮盖的行为时应予以制止和宣传教育。 6、若充电设备被盗或人为破坏，甲方应协助乙方或警方调查，但不承担乙方充电设备的丢失、损坏风险。 （二）乙方的权利和义务： 1、乙方可根据充电设备的运行情况选择收款方式（□刷卡、□手机支付）。 2、因乙方电动车充电设备原因造成电动车充电器或电动车本身财产损失的，乙方和损失方共同协商解决。 3、乙方应根据双方约定电表读数1元/度的电价向甲方支付电费。 4、乙方负责自助式电动车充电设备的安装及定期保养和维修，充电设备不能正常使用时，乙方在接到甲方通知后的48小时内维修完毕，否则及时更换充电设备，不得因此影响用户的正常使用。 5、在协议有效期限内，除因充电设备损坏需更换外，乙方不得拆除充电设备。 6、每月开展一次“来充”回馈服务，免费检测用户电动车性能，免费清洗电动车。 7、乙方提供24小时服务电话（）供用户咨询或报修。 8、因第三方原因，如政府勒令拆除、自然灾害、人力不可阻挡等因素的情况下，由乙方拆除设备，设备拆除后此合同无效。 六、违约责任 1、有下列情况之一的，甲方有权提前终止协议，可以拆除充电设备并要求乙方赔偿损失人民币：伍万元整（￥50000.00元）。 1）未经甲方同意，乙方擅自提高充电收费标准或缩短充电时间的。 2）乙方接到报修未履行维修责任，导致充电设备长期损坏，影响用户正常使用的。 3）乙方未经甲方同意，擅自转让充电设备的。 4）乙方擅自在甲方管理区域内进行违法活动及严重违反甲方管理规定的。 5）乙方在甲方管理区域内做其他经营活动，未经甲方授权同意的。 6）故意拖欠甲方电费半年以上的。 2、有下列情况之一的，乙方有权要求甲方赔偿损失人民币：伍万元整（￥50000.00元）：1）未经乙方同意，擅自拆除乙方设备的。 2）故意拖欠乙方充电卡费用半年以上的。 3）合同期间内甲方经营场所（含后期新建车棚及分期交付的新地块）私自引进其它同类产品或替代品进入甲方场所内经营的。 4）单方面解除协议的； 5）安装后不得以各种缘由要求乙方拆除、移位电动车充电设备，然则发生相关费用及经济损失由甲方承担。 七、保密条款 甲乙双方对本协议所有条款及交易数据负有保密责任。未经双方同意，不得将本协议内容、了解到的对方的商业秘密、内部信息等，以任何形式透露给任何第三方。泄密方根据中华人民共和国相关法律规定追究经济责任及法律责任。本保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。 八、协议的续订、变更和终止 1、协议期满，甲方如有需要，乙方享有该项业务的优先权。
桩基础施工合同 发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、工程名称: 第二条、工程地点: 第三条、工程内容: 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质
量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价:ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期: 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
充电桩安装工程含同范本 发包方（甲方）: 地址： 承包方（乙方）: 地址： :风险提示：发包人的相对义务 :根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用 : 地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用 :电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的 ; I :有关施工证件和批件。 I :若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）: :延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《合同法》和其他相关规定，甲乙双方就项目的充屯桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、承包范围： 5、合同价款：
6、技术要求:
二、工程工期 1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。 :风险提示：关于实际竣工日期的规定: I I :当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：1 I I :工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收中请报告之日为实际竣工日期，并在工程 ; :接收证书屮载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内［ :完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收屮清报告的日: :期为实际竣工日期；工程未经竣丄验收，发包人擅门使用的，以转移占有工程之日为实际: 竣工日期。 2、计划开工时间：年月日，计划完工时间：年 月廿。 三、工程结算 本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。 四、付款方式 1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。 2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付—30—%的进度款。 3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付_40—%的工程款。余 下1()%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。 4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方 有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。 风险提示：工程质量未符合标准的归责 :因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或):
充电桩合作合同 甲方：________________________ 乙方：________________________
签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方：乙方： 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好自愿协商，就充电桩项目合作上的有关事宜，达成以下协议。 第一条、合作方式 1、甲方向乙方提供开发费用共计_____ 万元，合同签订后____ 日内向乙方支付 ____ %共计________ 万元作为预付款，便于乙方启动该项目的开发。剩余款项在乙方向甲方提供台样机后___ 日内付清。 2、乙方应在__ 个月内做出___ 台样机提供给甲方。如甲方需要更多样机需支付一定的样 机费用，___ 台以内每台__ 万元，___ 台以上每台 __ 千元。 第二条、合作项目 1、项目名称：_____________________ 。 2、项目范围：_____________________ 。 第三条、合作时间 甲乙双方约定，乙方预计于___ 年_____ 月____ 日左右向甲方交付_________________ ，并 给甲方足量的备用配件。安装完毕之日，为计算收益的起始日，方约定为 ______ 年___ 月 ____ 日起，至双方协商终止合作。 第四条、合作分工 1、乙方负责充电桩模块的开发和生产，甲方负责产品的销售。 2、甲方需向乙方提供开发所需的技术资料，和详细的产品需求规格书，方便乙方做出符合甲方要求的产品。 3、乙方在开发完成后需提供给甲方安装尺寸图，外围接口说明，产品规格说明，测试实验报告，原材料清单和原理图。如果甲方需要其他的技术资料需另行协商。
工 程 合 同 书工程名称：充电站及广告架的土建、安装工程 工程地点：市沂水县 发包单位： 承包单位： 签订日期：
合同书 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民国经济合同法》和国家及省、市对建设工程的有关法律、法规、条例规定，就分享走电动汽车充电桩安装工程的施工任务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同条款如下： 一、工程概况： 工程名称：电动汽车充电桩安装 1、工程地点：市沂水县 2、工程任务与技术要求： 工程技术指标按照甲方提供的该工程施工图和招标文件实施，达到其中规定的技术要求和国家有关规、标准的要求。 二、工作围： 按照建设单位统一规划要求，对位于分享走电动汽车的电动汽车充电桩站点建设工程施工。 三、工程工期： 在具备施工条件的前提下，本工程施工工期为天（以甲方通知 开工日开始算起）。 四、工程造价及结算方法： 1、工程造价：本工程造价总额为人民币：（大写：）。材料单价一次性包底，如发生图纸变更,工程量按实调整（材料单价按中标单价）。若工程追加量不足中标总价的2%,不予追
加。 2、结算方法：本工程上述价格针对于甲方提供的该工程施工图、标书中 的工程量单项。若工程量出现变化，甲乙双方参照相应单价签字确认工程 量（材料价格按照工程中标单价），并签署洽商文件确认。 五、付款方式： 1、合同签订后10个工作日甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金；甲方对乙方按合同提供的产品进行预验收并签署《预验收报告》， 10个工作日，甲方向乙方支付合同总价的30%；乙方所提供产品终验收合格并提交双方签署的《终验收合格报告》，甲方收到乙方开具的合同额的全额17%增值税发票后10个工作日，甲方向乙方支付合同总价的40%；自《终验收合格报告》签署之日起十二个月后20个工作日，甲方向乙方支付合同总价的10%。 2、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。 六、工程管理、质量及安全事项 1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术 问题对接等事宜。 2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。 3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，造成的经济损 失由乙方承担。 4乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。 5、乙方应保证施工现场整齐,清洁,及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点， 如不能按甲方要求及时清理,甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。 6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中所发生的一切安 全事项概由乙方自行负责，与甲方无涉。所造成的经济损失由乙方负责赔偿。
钻孔灌注桩工程劳务承包合同 BS3-05 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲方将####高速第三合同段####跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工，经甲、乙双方在平等自愿的基础上充分协商，达成以下协议： 一、工程内容： 1、工程范围：####高速第三合同段###跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工, 本桥梁桩基包括：直径1.2m桩基##根、直径1.4m桩基##根、直径1.5m 桩基##根、直径1.8m桩基###根（合计###根）。 2、工作内容 1）钻孔、灌注混凝土：含打桩机的进出场，护筒的制作、埋设、拆除、清洗，钻机的装拆就位、移动，钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深，导管的制购、试压及安拆，漏斗的安拆，灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。 水源由甲方提供，乙方负责取水，如废泥浆需外运，则由甲方负责运输，乙方负责装车。电源由甲方提供。 二、工期要求： 确保甲方确定的工期。 三、工程质量及评定标准：
按现行高速公路工程质量检验评定标准进行评定，达到优良。 钻孔灌注桩经第三方检测，要求全部为优良桩。对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程（缺陷桩），乙方应在甲方规定的时间内无偿返工, 直至达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准，由乙方承担违约责任，并赔偿甲方的经济损失，甲方有权将其清除岀场。 I 四、承包方式： 采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外，其它工、料、机一次包死的承包形式，不存在任何费用调整。 五、工程数量： 按桩号的设计桩长（有变更时按监理工程师确认的桩长）数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌部分不结算。 六、合同价款： 规定的工作内容全部完成，达到甲方验收标准后，按如下单价进行结算： 不计桩径大小，钻孔灌注桩综合单价______ 元/mb （建议单价&&元 /m3） 七、双方责任： ? （一）甲方责任： 1、所有关于木工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意方可。 2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监
编号： ___________ 充电桩安装工程合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： _________________________________________
根据《合同法》和其他相关规定，甲乙双方就 ______________________ 项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： _________________________________________ 2、工程地点： _________________________________________ 3、承包方式： _________________________________________ 4、承包范围： 5、合同价款： _________________________________________ 6、技术要求： _________________________________________ 二、工程工期 1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。 2、计划开工时间： _________ 年 _________ 月________ 日，计划完工时间：_________ 年 月日。 三、工程结算 本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。 四、付款方式 1、合同签订后 ________ 个工作日内甲方向乙方支付合同总价的____________ %作为定金。 2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付 ___________ %的进度款。 3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付 ___________ %的工程款。余下 ________ %作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。 4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。
充电桩合作协议 小区电动车充电管理站合作协议甲方： 汉中易讯科技有限责任公司乙方: 汉中仁和物业有限公司根据中华人民共和有关法律、法规。本着平等合作、双方共赢的原则，甲乙双方经过友好协商。就小区电动车充电管理站项目合作的相关事宜达成如下协议： 一、合作方式甲方提供电动车充电设备、安装、充值卡及后期维护。 1、乙方提供场地或车棚、设备电源、及日常管理人员，并负责充值卡发放。 2、安装地址：南郑县大河坎镇蜀汉美郡小区 3、合作时间：从2016 年月日起至20 年月____日止。首次合作协议（叁）年。约定先在蜀汉美郡小区做试点试看效果，如达到预初效果，其他乙方管辖小区按需求分期安装。 二、甲方的权利及义务1、甲方提供安装设备每套40 路智能电动车充电管理站，供双方合作经营（设备产权归甲方所有），单套设备价格为1.98 万元。 （使用中所需数量可按实际需要配置）。2、在签订协议后30 个工作日内，甲方须将首批（见进度安排表）智能电动车充电站的设备运达安装就位、双方验收交付使用，并负责后期设备保养和维修。接到报修24 小时内必须修复，如因未及时修复造成使用人的损失由甲方承担。 3、客户在使用该设备时，如因设备造成人身伤害和财产损失其责任由甲方承担。 4、充电设施设备甲方定期维护保养。 5、若设施设备自身缺陷原因导致设施设备损坏或报废由甲方承担。 三、乙方的权利和义务1、乙方提供电动车充电场地和车棚搭建，并接好充电站主电源线接入和电表计量器。
2、乙方依据甲方所提供的各类使用说明书及其他宣传资料在项目区域内主动宣传、扩大影响。逐步提高广大业主的认识并使用，逐步提高设备的使用率。 3、乙方在设备安装期间，安排工程人员配合设备安装，在使用过程中出现故障应及时通知甲方维修。 【费用由甲乙双方共同承担（按照净收入比例）】4、乙方须维护车辆正常充电行为，杜绝业主私拉乱接充电线路（不经过该充电站）。 5、乙方有责任监管设备，如无故被破坏由乙方负责。 6、甲方负责提供、制作智能充电设备充值卡的使用方法. (乙方方需向甲方支付冲点卡工本费20/张) 四、合作费用的核算及分成1、甲、乙双方按每月出售充值卡的营业额扣除实际消耗的电费后的数额，定为运营净收入。营业性电费执行当年现行价，现按每度0.55 元计算。 2、乙方以充电设备经营净收入额的40﹪提取。用于乙方场地、车棚使用费、日常人员管理费用等。 五、违约责任1、合作协议期限内，甲、乙双方不得单方面终止合同，任何一方违约需按设备3 倍价格赔偿对方。 2、甲乙双方在合作过程中，未经对方许可，不得向第三方透露商业信息。 3、甲乙双方在协议履行期间发生争议，应协商解决。 4、如需延长合作期限，期满可依本协议约定为基础另行签订合作协议。 5、未尽事宜另行协商解决或向人民法院诉讼；仲裁机仲裁。 6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：汉中易讯科技有限责任公司经办人： （签字）：
合同编号：YT-FS-1042-88 桩基工程合同模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
桩基工程合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： (打桩方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：桩基工程 4、工程承包范围：打桩 第二条：工期 本工程开工时间年月日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时天。因甲方原因造成的延期开工、
中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。 第三条：合同价款及支付方法 1、预制桩型号、规格、数量、单价 2、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。 3、合同总价：本合同打桩总价为，如需增减3.1款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第3.1款所列单价以实际发生的数量计算总价。 4、工程款的支付方法 a. 本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给乙方打桩款的30%,计元。 b.桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%，计元，累计支付至打桩款的95%。 c. 打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满一年后付清。 d.每次甲方付款前7 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应迟延付款
新能源小客车充电设施安装协议书 甲方：北京盛世物业服务有限公司观湖嘉园物业服务中心 乙方： 经甲乙双方协商，甲方同意乙方在观湖嘉园小区期车库层车位安装新能源小客车充电设施，具体协议如下： 一、安装的申报 1.乙方申报后甲方指定专人配合乙方勘察安装现场，确认电源条件，确认施工 可行性。 2.乙方（业主或住户及负责安装的施工单位）到物业服务中心工程部办理施工手 续，并签署本协议书。 3.乙方在申报时需提供安装方案，施工单位资质。 4.乙方在申报安装时，预交电力增容费用2000元（用于园区车库电力增容工作， 多退少补）。 5.充电设施每月15日进行抄表计量，预交电费1000元（充电设备拆除、墙面恢复后结清），电价1.16元/度计算（如有变动另行通知）。 二、双方权利和义务 1.甲方积极支持和配合新能源小客车自用充电设施的安装。 2.甲方协助指认安装区域内电源位置及暗埋管线的走向。 3.乙方安装自用充电设施的单位应当具有机电安装资质或承装（修、试）电力 设施许可证。
4.乙方安装的充电设施应符合国家和本市充电设施建设标准和设计规范。充电 设施产品符合《NB/T33002-2010电动汽车交流充电桩技术条件》等国家和地方相关产品及安全标准。 5.乙方施工应当妥善保护小区内共用部位和共用设施，造成破损的应当及时修 复或照价赔偿。 6.乙方负责充电设施后期维护。租赁车位到期或不再使用充电设施的，乙方应 当及时拆除并恢复墙面等部位原状。 7.装新能源小客车自用充电设施必须确保不破坏人民防地下室战时防护功能。 8.由于充电设施设备原因造成损失的，由乙方承担全部责任。 三、其他 1.协议自签订之日起生效。 2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 3.遇有不可抗拒力，使本协议无法继续履行时双方协商解决。 4.其他未尽事宜，双方另行协商。 甲方：北京盛世物业服务有限公司乙方：（签字） 观湖嘉园物业服务中心联系电话： 精品文档
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 充电桩安装工程合同范本最新整理版 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
充电桩安装工程合同 发包方（甲方）： 地址： 承包方（乙方）： 地址： 根据《民法典》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、承包范围： 5、合同价款： 6、技术要求： 二、工程工期 1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间：_______年_____月_____日，计划完工时间：_______年_____月_____日。 三、工程结算 本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。 四、付款方式 1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。 2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___30___%的进度款。 3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。 4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。 五、工程管理、质量及安全事项 1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。 2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。 3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。 4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按
最新钻孔灌注桩施工合同范本5篇施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。以下是小编整理的钻孔灌注桩施工合同范本5篇,欢迎阅读参考! 钻孔灌注桩施工合同范本(1) 甲方: (身份证号: ) 乙方: 乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定,本着平等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议: 一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式 1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。 2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。 3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔网设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。 4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元/米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整) 5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。 二、合同期限 1、合同期限从2015年月日起至2015年月日止。 2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。 (1)业主认可的工期延误; (2)乙方原因造成的工期延误。 3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。 三、甲乙双方责任 (一)甲方的主要职责 1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。 3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。 (二)乙方的主要职责 1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。 2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。 3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令 甲方限期整改直到满足要求为止。 四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。 五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钻孔灌注桩施工合同范本(2) 甲方: 乙方: 甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程,为了确保优质安全的完成施工任务,本着平等、自愿、公开和诚信的原则,甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商,达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。 2、工程地点: 宜都市枝城镇梁家畈村。 3、工程质量标准:按业主、监理、项目部的要求执行。 二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法
编号：GR-WR-73544 充电桩合作协议模板专业 版 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
充电桩合作协议模板专业版 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好自愿协商，就充电桩项目合作上的有关事宜，达成以下协议。 第一条、合作方式 1、甲方向乙方提供开发费用共计_____万元，合同签订后_____日内向乙方支付_____%共计_____万元作为预付款，便于乙方启动该项目的开发。剩余款项在乙方向甲方提供_____台样机后_____日内付清。 2、乙方应在____个月内做出____台样机提供给甲方。如甲方需要更多样机需支付一定的样机费用，____台以内每台____万元，____台以上每台____千元。 第二条、合作项目 1、项目名称：_______。 2、项目范围：_______。
充电桩合作协议 协议编号：CBN-WY-20171115 签订地：南宁市 甲方：云鸟（上海）能源科技有限公司 乙方： 为了满足广大电动车用户安全、便捷、实惠的充电服务，甲方作为专业的充电 桩产品生产及项目投资运营公司，本着与乙方互利互惠、共同发展的原则，经双方 友好协商，达成以下充电桩事宜合作协议条款： 一、合作内容 电动车充电桩的投 资建设、运营管理及业务拓展。 二、甲方权利和义务 1.甲方负责充电桩的投资建设和日常运营管理并承担相关的费用。 2.甲方投资的充电桩数以保证能满足用户需求为准，不限套数。 3.甲方提供的所有产品必须符合国家相关的质量标准和要求。 4.甲方投资建设的充电桩所有权归甲方所有，甲方负责相关设备的维护维修、更新 换代，确保充电服务的质量。 5.甲方保证合法经营，按实际充电量收取费用，根据市场行情，与乙方协商，合理 定价。 6.甲方要根据场地勘查情况，设计好相关图纸，交乙方审核通过后方能正式施工。 7.甲方在小区的相关运营工作和活动，必须服从乙方的规范管理。 8.甲方要确保安全运营充电业务，因甲方产品质量原因造成的事故损失的，由甲 方承担相关责任。 9.因甲方原因造成的甲方和甲方客户之间的一切纠纷与乙方无关。 10.甲方要按要求安装电计量设备，按时足额交纳电费。 11.若乙方后期针对该项目地增设新能源汽车、电动三轮车、电动自行车及后续充
电设备，不得使用其他品牌充电设备；增设项目必须由甲方承建。若乙方违反此条款，应向甲方支付违约金，违约金不低于10万元，不高于甲方项目投入总额。 12.甲方投资建设的充电桩运营除充电利润外，其他收益归甲方所有。（如广告收益 等） 三、乙方权利和义务 1.乙方配合甲方对充电桩的建设、运营管理和业务拓展。 2.乙方为甲方提供合适的充电桩安装位置及电源接入点，保证建设及运营的顺利进 行。 3.乙方配合甲方提高充电桩的利用率。 4.乙方负责对充电桩设备进行有效监管，以免被人为损坏或被偷盗。 5.乙方配合甲方为后期的客户发展做适当的宣传或引导。 6.乙方与甲方共同分享充电桩业务产生的收益。 7.乙方保证除了本合同约定收益外，不收甲方任何额外的费用。 8.乙方不能与其它第三方签订类似的合作协议。 四、电价及电费的结算 甲方与乙方的结算电价为元/度，结算周期为，经双方核对确认，在甲方收到乙方正式合法发票后，个工作日内支付给乙方。 充电桩运营，按扣除甲方支付给乙方电费后产生的充电利润，由甲乙双方共同分成，按结算，其中甲方占，乙方占。 五、协议有效期 1.本协议有效期为年，从双方签字盖章日起，协议期满后，双方可续签协 议。 2.若乙方中途退出本小区的物业管理工作，本协议将自动失效。 3.甲方在本小区投入的充电桩为基础性民生项目，投入运营后不受协议有效期制 约，如有用户需求，可终身运营。 4.因不可抗因数造成协议无法执行的，本协议解除。 六、保密 双方对合作过程中获悉的对方信息及本合同合作条款负有保密责任。 七、违约