XXX项目水电施工劳务合同
合同编号：
项目
水电施工工程
劳务分包合同
甲方：
乙方：
签约地点：
签订日期：年月日
甲方：(以下简称“承包人”)注册地址：
通讯地址：
邮编：
法定代表人：职务：
纳税人身份：
纳税人识别号：
开户银行名称：
开户银行账号：
乙方：（以下简称“分包人” ）注册地址：
通讯地址：
邮编：
法定代表人：职务：
纳税人身份：
纳税人识别号：
开户银行名称：
开户银行账号：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿和诚实信用原则，双
方经协商一致，达成以下合同条款，共同遵照执行。
第一条工程概况、分包工作内容
1.1工程名称：项目工程水电施工工程
1.2 工程地址：。
1.3工程概况：。
1.4分包范围：等施工图所包括的工作内容，具体详见施工图纸及工程量清单的强弱电、给排水、雨水管、弱电预
留预埋及安装，并对现场现场材料设备做好成品与半成品保护。以
甲方提供施工图中应包含的一切内容。包括且不仅限于以下工作：（1）强弱电部分：
①强电部分：从强电井至住户电源开关箱管路及电源开关箱预埋及安装；户内各照明管路、插座、开关管路、插座盒、开关盒、灯盒、接
线盒预埋、穿线及设备安装；强电桥架安装及桥架洞口预留、防火封堵，支架制作安装 ; 室内空调洞口预留，地下车库照明管路预埋及安装；主楼公共部分照明、电井、水井内照明管路预埋及安装；地下室、裙楼、塔楼、屋面动力线路及双电源的预留预埋及配电箱安装，地下室、裙楼、塔楼电缆敷设及电缆头制作安装，疏散指示、应急照明的
预埋及设备安装 , 主电源进线套管制作安装，含二次配管剔槽及恢复
等工作内容, 强电所有设备安装及调试。②弱电部分：室内多媒体箱、可视对讲门禁、紧急按钮、稍后按钮、煤气报警的穿线及安装；弱电
桥架安装及桥架洞口预留、防火封堵，支架制作安装，总进线区域套
管制作安装，含二次配管剔槽及恢复等工作内容，弱电所有设备安装
及调试，
XXX项目水电施工劳务合同
（2）给排水部分：雨水管、污水管、废水管、通气管、冷凝水
管各管道洞口预留及管道安装、地漏安装（含防水封堵），地下车库压力排水管道安装及套管预埋（含防水封堵）；污水泵安装，水泵房设备安装及管道安装，地下室、裙楼、塔楼给水管安装、剔槽及恢
复，给水主管洞口预留，空调洞预留预埋、排气洞预留、卫生间通
气孔、地下室给水主干管的套管预留预埋（含防水封堵）。（卫生间给排水管安装至坐便器及洗脸盆、含坐便器洗脸盆安装，厨房、阳
台给水管安装至水嘴，含水嘴安装），管道支架制作安装、排水系统
接至室外污废水井内等工作内容。所有设备安装及调试。
（3）防雷接地部分：地下基础防雷接地焊接及地下车库独立柱
防雷接地扁铁焊接预留，屋顶设备的接地，屋顶防雷网、避雷针制
作安装，地下室各设备房接地、电梯基坑及机房接地焊接预埋，商
业卫生间及各层卫生间等电位盒安装及跨接线焊接，强弱电井垂直、
水平接地母线安装、等电位盒安装，引下线安装，接地钢板制作安
装，客厅栏杆，生活阳台栏杆接地预留焊接，屋顶防雷接地焊接，
均压环的焊接等工作内容。最后防雷接地检测保证通过。
1.5 建筑面积：暂估平方米（最终以实际收方为准）。
第二条工期
2.1本工程合同约定于年月日开工，年
月日分包工程完工，共日历天。
2.2主要阶段性节点完成时间：
按甲方批准的施工进度计划节点，年月日前全部完成并交付使用。
第三条工程质量：
按照设计要求或甲方现场代表要求，按国家规定的施工技术验收规范精心施工，质量达到国家现行施工规范及验收质量标准，满足安全和使用
XXX项目水电施工劳务合同
功能的要求（分户验收标准）。
第四条合同价款的计价方式
4.1本合同按下列方式确定计算合同综合包干单价：
序号名称计价单位单价（元）备注
1强弱电部分m2含机具及辅助材料
2给排水部分m2含机具及辅助材料
3防雷接部分m2含机具及辅助材料合计价格m2
注：工作内容中户内PPR到厨房、阳台、卫生间给水支管不做（不
含进户主管）及洗脸盆、蹲便器、水嘴不做应扣除元/平方，
执行单价为元/ 平方。
上述单价均为含税价，综合包干单价在合同履行过程中不受市
场影响或政策调价而调整单价。
4.2 工程量中间计量计算规则：建设方提供的已盖章的施工蓝图及
与图纸相关的内容上标明的建筑面积。
4.3本工程的劳务管理费为工程劳务分包总价的% ，在每次结算时由甲方一并支付。
第五条合同价款的计算和支付
5.1合同价款的计算方式：暂估元人民币，即综合包干
单价×实际完成建筑面积。
5.2付款方式
本水电安装工程无预付款。每月25 日报送当月实际完成项目产值报表，经甲方预算人员审核确认。
乙方依据经甲方审核签字确认后的《产值报表》及提供不低于
3%的等额增值税专用发票后，甲方支付乙方当月确认产值的80%作为
进度款。竣工验收合格，结算完成后20 日内付至结算总额的97%，余下 3%作为质保金，两年质保期满复验合格20 天内无息付清。
1、结算产值单价的计算约定：
1）强弱电气系统预埋（含应急照明、疏散指示）：元/平方米2）强弱电气系统穿线、带丝（含应急照明、疏散指示）：元/
平方米
3）强弱电电缆桥架安装：元/ 平方米
4）电缆铺设、电气设备安装元：元/ 平方米
5）开关面板灯具的安装：元/ 平方米
6）电气综合调试及验收：元/ 平方米
7）给排水系统预留预埋：元/ 平方米
8）给排水系统干管、支管安装（含入户PPR主管）：元/ 平方
米
9）户内 PPR给水支管安装（内容：厨房、阳台、卫生间及洗涤盆、
蹲便器、水嘴） : 元 / 平方米
10）封堵、补洞：元/平方米
11）给排水系统综合调试及验收元/平方米
12）防雷接地部分制作、安装、焊接元/平方米
13）防雷接地系统综合调试及验收元/平方米
5.3 甲方将本合同所有应付款项支付至乙方以下银行账户：
开户银行：
户名：
银行账号：
5.4 乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同
时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账
目清晰，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现象，甲方将
在业主拨付工程款到位后按本条第 2 款规定的比例分期支付，否则
按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。
5.5 甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。
5.6 工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程
数量结算。
5.7 若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况，乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量，未按期办理的，甲
方不予认可。
5.8 有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的
项目 ; 违反合同规定转包分包的项目; 变更增加工程项目手续不完备
的工程项目 ; 工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认
可的项目 ; 其他违背合同规定的项目。
（10）乙方应配合甲方进行中间计量支付工作，并派出相关人员，服
从甲方统一安排 ( 包括计量器具的要求和计量方法的采用等 ) 。
5.8 支付方式 :银行转账。
5.9 工程竣工结算条件：分包范围内的工程全部完成，并经甲方、监理单位验收合格；乙方工完场清，其施工区域、生活区域清理干净，
工人全部退场；其他条件：务工人员工资全部结清。
5.10 工程竣工结算条件满足后，乙方在30日内提交结算报告及完
整的结算资料，甲方在30 日内进行审核, 并签署确认工程竣工结算单。
5.11在甲方支付款项及税金时，乙方应提交与当期支付金额一致的
增值税专用发票。否则，甲方有权不予付款。
第六条安全管理
6.1 本工程安全目标：杜绝重伤以上事故，轻伤频率控制在 3‰以下，全员安全教育 100%，特种作业持证上岗率 100%。
6.2 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和甲方职业健
康安全管理体系文件的要求，严格按安全标准进行施工，服从甲方
的监督、管理和指挥。
6.3甲方要为乙方现场所有人员购买人身意外伤害保险。
第七条工程质量管理
7.1 工程质量按施工验收规范验收不合格的，合同价款不予支付。工
程质量验收合格，但达不到合同约定的质量目标和标准的，结算单
价下浮 2%。
7.2隐蔽工程完成后，隐蔽工程须经甲方项目经理部相关负责人签
字合格后，方可进行隐蔽。否则甲方可要求乙方拆除或开孔进行重
新检验，有关拆除、重新覆盖的费用全部由乙方承担且工期不予顺
延。
7.3 分包方应先做样板，经甲方、建设单位、监理方认可后方可全面
施工。样板是现场判定产品质量的重要依据。
7.4 乙方应随时接受甲方、监理工程师的质量检查检验。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方要求拆除和重新施工，并承担
拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第八条工程进度管理
8.1乙方应严格按照本合同第二条约定的总工期目标及各主要阶段
性节点工期目标进行施工，确保按期完成施工内容。
8.2经甲方施工代表确认的以下原因，工期可相应顺延：
（1）因自然灾害或非乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力。
（2）因甲方原因致使施工不能正常进行，乙方以书面形式提出
8
申请。
乙方应在上述情况发生后 2 日内，向甲方项目经理提交顺延工
期的书面报告及相应的证据资料，甲方应于 1 日内完成审核并作出书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。
8.3 乙方未按合同工期完工的，每延误一天向甲方承担违约金 2000元。
8.4 乙方主要节点工期延误的，每延误一天向甲方承担违约金 2000元。
8.5 按照合同约定的工期计划，乙方进度明显延误，并且不能按照
甲方要求采取相应措施（产生费用由乙方自行承担）的，甲方有权
解除合同，并由乙方承担违约责任。第九条文明施工
9.1 本工程的文明施工必须达到合格工程标准。否则，结算单价下浮1 %。
9.2 乙方应按约定的文明施工目标、标准及甲方关于文明工地的规
定和要求进行施工。甲方所作出的合理安排、指令，乙方均应无条
件执行并承担相关费用。
9.3 甲方现场提供1间办公室和40间住宿用房，不足的由乙方自行解决（其费用自理、管理责任由乙方承担），其他生活用具由甲方
提供。乙方应保持现场住房干净整洁，符合文明工地要求。
9.4 现场悬挂的企业标识、标牌等由甲方统一策划、布置，乙方必须按甲方的要求进行悬挂。否则，每违反一次，须向甲方承担违约金
2000 元。
第十条材料机具管理
10.1 本工程由甲方提供的材料为：电气主材包括：等电位端子
箱、配电箱、配电柜、线管、电缆桥架、联结片、联结螺栓、吊钩、
横担、三通、弯头、电缆电线、对讲门铃主机及室内机、避雷网、
超过 1 米的断筋处圆钢和女儿墙用圆钢（不含支架）、扁钢、角钢、防水套管、接线盒、灯具、开关插座；排水主材包括：给排水管材及除管卡的管件、各种阀门、水表、地漏、水嘴、便器及配件、洗
菜盆、洗涤盆及洗脸盆。
乙方自备除甲供材料以外的材料、机械、工具为：包括不限于
辅助材料、绞丝机、弯管机台钳、电缆液压器、管钳、热熔器、手
电钻等。
10.2 乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，并负责所领用
材料机具的保管及维护保养。
10.3材料（设施料）严格执行限额领料制度。超过约定消耗量
的，则超出部分应由乙方按市场价外加 15%的管理费折价赔偿。双方约定各种材料损耗率、工具损坏率为：
钢筋 2 %、砼 1 %、模板材料/㎡、支撑方木/ m 3，其他材料机具损耗率为0%。
10.4 乙方应严格按操作规程使用甲方提供的机械设备及工具，
因违反操作规程而产生的一切损失由乙方承担。
第十一条乙方主要管理人员及劳务队伍管理
11.1 乙方负责本项目的主要管理人员（包括项目经理或现场负
责人，生产负责人、技术负责人、安全员、质量员、劳务员等合同
签订后书面提交甲方。若发生变更，应提前7 日书面报甲方同意。否则，每人次承担违约金 2 万元并承担由此引起的一切损失。乙方主要管理人
员必须常驻施工现场，保证施工期间的 80%的日历天的出勤，如有缺勤，每天按人民币 200 元向发包人支付违约金，其考勤由甲方现场代表
执行，如有事请假须经甲方现场代表书面同意。
11.2乙方安排进驻现场的所有人员必须符合劳动法律法规的
规定且其身体状况能适应工地环境及工作性质。特殊工种施工人员
必须持合法有效证件上岗。
11.3乙方进场前，应将其所有现场人员登记造册，并加盖公章
后7 日内报甲方备案。在施工过程中，乙方如变更现场人员，必须
及时更新，并报经甲方确认。
11.4乙方应当与其聘用的务工人员签订劳动合同并报甲方备
案，乙方应按合同约定及时足额支付务工人员工资，乙方发放务工人
员的工资表应及时向甲方备案。否则，甲方有权拒绝支付劳务费。
11.5 乙方应对作业工人进行安全教育，自觉遵守甲方现场管理
规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲
方提供有关资料。
11.6 在甲方按合同给付乙方劳务费的情况下，乙方如支付工资
不及时，出现工人闹事，扣罚分包工程结算价款的 1 %，累计发生两次，甲方有权解除合同。
11.7 发生安全意外伤害事故时，乙方应尽力施救，并保护好现
场，做好事故善后工作；乙方如意外伤害事故善后工作未及时处理，
出现上访、劳动仲裁、围堵项目部等，每次罚款1万元。
11.8 在甲方资金暂不到位的情况下，乙方必须保证连续施工 1 月并按时支付期间劳务人员的工资。
11.9 如乙方人员不服从甲方的管理、不配合甲方的工作或不符
合施工标准要求，甲方有权要求乙方进行更换，乙方须在 3 日内无条件换人，并应保证工作的正常进行。
第十二条违约责任、解除合同
12.1甲方未按合同规定支付劳务费的，应按同期银行存款利率
向乙方支付拖欠劳务费的违约金。
12.2乙方分包的工程项目，不得再行分包或转包，否则甲方有
权解除合同。
12.3 如乙方中途提出涨价或变更合同条款的其他不合理要求，
并因此而停止或部分停止施工、消极怠工的，乙方每天承担违约金
元；停工或部分停工、消极怠工时间超过 5 日，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。
12.4 如因乙方违约，甲方解除合同的，乙方除了按合同相应条
款约定承担违约金或实际损失外，还需按未完工程价款的 2 %另外赔偿甲方因另行发包将承担的各种损失和费用。
12.5 合同解除的，乙方作业人员及其机械设备、设施料等全部
物资应在合同解除后 5日内无条件撤出工地，逾期每天承担违约
金 1万元。双方应在合同解除后 15日内完成对已完工程量的核对，已完工程的质量验收，乙方领用材料、机具的退还、核算，
应扣款项的确认，以及其他交接工作。如乙方不予配合，甲方有权
在对工程现场拍照或邀请监理单位、建设单位等独立第三方见证后，
即安排其他施工队伍进场施工；届时，甲方拍摄的照片或独立第三
方的见证记录，将作为界定乙方已完工程量、未完工程量及已完工
程质量的有效证据。乙方不得以任何方式干预或影响工程的继续施
工，否则，每天承担违约金 1 万元。
合同解除后 2 个月内，乙方向甲方提交结算报告及完整的结算资料，甲方收到结算报告后 2 个月内完成审核或提出修改意见。结算价
款确定后，甲方仍按原合同约定的时间及比例，支付进度款及剩余劳
务费。
12.6 因乙方不能按期完成某分项工程的，或其分项工程质量不
符合要求且经甲方提出后仍未整改到符合标准的，甲方可另行安排
人员施工，并按其发生的实际费用、外加 10%的管理费从乙方劳务
费中扣除，乙方不得以第三方施工费用高于其分包价格而拒绝扣除。
12.7 甲方应在乙方进场时向乙方进行相关制度交底。乙方违反
甲方施工管理制度，甲方有权按制度规定对乙方进行处罚（该处罚
即为乙方应承担的违约金）。
12.8 一方当事人按照合同约定应承担多项违约金、赔偿款的，
合并计算。
12.9 乙方违约的，甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约
金，或在结算中扣减相应价款。若当期不足以扣减或当期未扣除的，
甲方可在后期扣除或另行追偿。
12.10 乙方工程质量出现重大问题的，或者相同或类似的一般性
质量问题出现 3 次以上（含 3 次）且经甲方提出后未能采取有效措施
解决的，甲方有权解除合同。
第十三条合同授权
13.1甲方授权项目负责人（电话：）
13.2乙方授权其现场负责人（电话：）
13.3合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面
通知对方。
第十四条争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协
商不成的，可依法向甲方法人住所地人民法院起诉解决。
第十五条合同变更
如需变更本合同条款，应签订书面协议加以明确，并由双方加
盖公章，方为有效。
第十六条保修
16.1 本工程质保金的比例为结算工程总造价的3%，竣工验收合格后
12 个月满 7 日内支付。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年。
但若乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级
质量事故，甲方有权根据实际情况提高质保金的比例和延长质保金
的支付时间。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处
理的费用从工程质保金扣除。
16.2质量保修期内，乙方应在接到甲方维修通知后3日内（紧急情况应在24 小时内）派人维修。若乙方未按期派人维修，甲方可
委托他人进行维修，费用从保修金中扣除，不足部分，甲方可向乙
方追偿。
16.3 质量保修金为结算价款的 3 %。质保金自工程交付满12 个月后
7天内，甲方将剩余保修金无息返还乙方。
第十七条合同的生效及份数
18.1 本合同双方签字盖章后生效。
18.2 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
此页无正文
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
住所地：住所地：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
-精品文档- 桩基础工程施工合同 甲方：浙江海天建设集团有限公司_________________ （以下简称甲方）乙方：江苏地质基桩工程公司 ____________________ （以下简称乙方）甲方因工程需要将万科龙湾城市中心区A02地块1#楼一18#楼PC管桩工程分包给乙方施工，乙方具有相应的施工资质，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，依据建设部、国家工商行政管理局颁发的《建筑装饰工程施工合同示范文本》，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议： —、工程概况： 1、工程名称：万科龙湾城市中心A02地块 2、工程地点：温州市龙湾区 3、承包范围：1#楼一18#楼多层建筑及相对应的地下室的 PC-500（100）~600（110）A 型AB 型B 型管桩工程 二、承包方式： 包清工（内容包括：1、施工图审查；2、符合本工程特点切实可行的施工方案的编制和报验；3、桩机进场就位、桩位放样、打桩、桩顶送桩、打桩过程的测量；4、积极配合做好有关桩基检测等 工作；5、同步做好资料的搜集和整理工作。 三、承包范围： 4、设计图纸中1#楼一18#楼多层建筑及相对应的地下室的 PC-500 （100）~600（110）A 型AB 型B 型管桩工程。
四、工期: -精品文档- 1、工期为一标段（1#-11#楼及相关地下室）至2013年3月1日打 桩全部完成，春节放假为2013年2月5日至2月19日（视情况可以缩短，不得延长），除人力不可抗因素工期顺延，其他因素不得顺延。乙方应按照甲方要求的总工期和各节点工期来组织施 工，在满足总工期的同时也必须满足各节点工期完成的时间，必须按照合同约定工期按时竣工；（乙方应考虑到施工期间扰民等因素可能造成的工期延误的影响） 2、如遇政策性原因处理不当引起当地居民阻扰而影响施工的情况 发生，由甲乙双方共同出面协商，工期顺延。 3、若乙方无正当理由造成工期延误，无法满足甲方的节点工期和 总工期，甲方有权单方面终止合同或安排其他施工单位进场施工。 五、工程造价及结算方式： 1、PC管桩桩径：500-600,每米清工综合单价为143元，（综合单价包含：打桩、接桩（包括接桩辅材）、人工费、材料费、管理费、利润、措施费、规费、税金、机械进出场费等要完成打桩所会产生的 所有费用，不包括水电费） 2、工程量计算方式：按设计有效桩长+1/2桩顶送桩深度。 六、付款方式： 每月月底上报工程量一次，在下月25日前按实际完成工程量支付乙方70%,完工支付80%，桩基验收合格支付95%，余款出士0.000 一个月结清，乙方开具相应的发票。
工程分包安全协议书 在社会发展不断提速的今天，男女老少都可能需要用到协议书，签订了协议书就有了法律依靠。什么样的协议书才是有效的呢？以下是作者收集整理的工程分包安全协议书4篇，希望能够帮助到大家。 工程分包安全协议书篇1 总承包方：XXX（以下称甲方） 工程分包方：XXX(以下称乙方) 因甲方施工的XXX工程，因施工需要，经甲、乙方友好协商,甲方将：工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系，乙方自雇人员统一管理和全面负责，接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定，结合本工程实际，在签定协议的基础上，甲、乙双方签定如下安全协议： 一、甲方责任： 1、甲方帮助对乙方职工加强安全性教育，传达上级安全生产指标精神，对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底，甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查，有关违章处罚对照项目部相关制度同等执行。 2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查，督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚，处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改，甲方有权责令其停止施工或无条件退场。 3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用，乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品，对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作，协调和相关费用由乙方自理，发生事故甲方：总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助（在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上）。 二、乙方责任在： 1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供：资质
安全生产协议书 安全生产协议书 在现实社会中，需要使用协议书的场合越来越多，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。协议书的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是为大家整理的安全生产协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。 安全生产协议书1 经甲乙双方协商，甲方同意录用乙方在工地做建筑劳动，为确保工程顺利进行，杜绝各类事故，甲乙双方必须做到如下规定，否则出现问题造成的一切后果；经济损失均由责任方自负。 甲方应负责对施工人员进行遵纪守法，安全防护、安全保卫和安全生产，文明施工等方面的教育和监督、检查。强调施工人员必须遵守各项规章制度，遵守安全生产操作规程。及时向各工种进行安全技术交底，做到不违章指挥。 乙方应做到： 一、遵守党纪国法、社会公德、交通秩序和施工工地规定的各项规章制度。 二、讲文明、讲礼貌，不打架骂人，不喝酒不，不看黄色影视书刊，按时休息，有事请假，不无故旷工。 三、工作认真负责，遵守规章制度，正确使用防护用品，爱护公物，做到优质不劣用，节约原材料，节约用水用电，使用的设备、料
具要妥善保管，不得丢失损坏。 四、施工现场禁止打闹，特别是在高空作业更不准跑跳，不准穿拖鞋或光脚。 五、施工现场禁止吸烟。现场的安全防火器材和宣传标牌不得挪做它用。无关人员不得擅自动用施工现场的机械、电力设备。不准私自点火做饭，拉线接灯，使用电热器具。 六、进入施工现场必须戴好安全帽，上下要走马道，禁止乘坐吊车或从架子管上下，高空作业必须系好安全带。 七、施工现场来客要登记，不得私自留宿，施工现场禁止随地大小便，要经常保持环境，宿舍和各人卫生，预防疾病，一旦发现传染病要立即报告，隔离治疗。 八、离开工地时要事先汇报，携带的行李物品要经有关领导和保卫人员检查，禁止私下偷拿公司财务。 此协议一式两份，自双方签字之日起生效。 甲方：甲方代表： 乙方：乙方代表： 年月日 安全生产协议书2 甲方： 乙方： 为了尽可能使公司财产和员工人身安全，确保一年平安。公司与各车间签订安全生产协议，特约定如下：
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
检维修业务安全生产管理协议书 （**公司各单位与检维修协力单位协议参考模板） 甲方： 乙方： 为贯彻“以人为本”，“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实中央关于“发展不能牺牲人的生命为代价”的安全红线要求、“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全管理责任以及自治区和**集团“管业务必须管安全”，加强协力安全管理的有关要求，明确甲、乙双方的安全管理责任，切实做好 (检修项目名称)的安全生产工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、、《企业职工伤亡事故调查分析规则》、《新疆维吾尔自治区劳动防护用品配备标准（试行）》、《**公司协力安全管理办法》、《**公司危险源辨识、风险评价和控制管理程序》、《**公司隐患排查管理办法》、《**公司安全生产“红线”管理办法》、《**公司检修安全管理办法》、《**公司危险作业安全管理办法》等法律、法规、规章、标准、企业制度等要求，同时依据甲乙双方合同要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就检修业务安全生产管理事项协商一致，订立本协议。 （一）说明 1、合同存续期间，甲方授权同志为检维修业务负责人，其安全管理资格证书编号为：，乙方授权同志为检维修业务负责人，其安全管理资格证书编号为：。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。 2、甲、乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲、乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲、乙双方合作共同完成的工作，甲、乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲、乙双方依据国家和地方法律法规、合同及本协议内容在检修过程中留存的书面
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 专业工程分包合同
编号：FS-DY-54150 专业工程分包合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 鉴于安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程由_____承建。根据项目实际情况，为加强对施工项目的管理，发挥双方优势，取长补短，增加企业的社会效益和经济效益，甲方将本项目的路灯工程交由乙方负责施工。根据《合同法》及有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，本着互利互惠的原则签定本施工合同，以兹共同信守。 一、工程概况 1、工程名称：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段 2、工程地点：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程花桥木器包装园
3、工程承包范围：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程施工图设计范围内的全部工作内容。 二、工期 根据业主对甲方要求的工程工期，本合同分包单位具体进场时间以签订分包合同日期为准。工期为个日历天，如乙方逾期未完工，将按每天元人民币进行罚款。 三、合同价款 交通工程施工项目 1、本工程实行固定单价合同，乙方所报单价中已包括人、机、措施费、规费、风险费、利润等所有费用。若工程数量增加，按照乙方所报单价计算。 2、本项目所有工程材料全部由乙方采购并进行施工。 四、工程范围及质量标准： 1、该分包合同工程范围为安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段木器包装园道路附属工程交通工程施工图设计中全部工作内容，如：交通标牌的基础开挖、混凝土浇筑、螺栓预埋、标牌安装、基坑覆盖工程的所有相
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
商业、办公及配套设施（创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称：商业、办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程 总包单位（甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业，办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程总包单位（以下简称甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电： 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
佛山市欧汇电梯配件有限公司 员工安全生产协议书 本人作为佛山欧汇电梯配件有限公司的员工，为保障自身及他人的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，本人郑重承诺，在工作中严格履行以下职责和义务： 1、服从公司生产指挥，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵守各项安全生产制度和规定，做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。 2、严格按照公司关于本岗位的《岗位职责》进行作业，做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章指挥，纠正违章行为。 3、持证上岗，保持工作现场规范化、标准化。 4、按规定着装上岗，穿戴好劳动防护用品，严格遵守防火防爆、车辆安全等相关规定。 5、主动接受安全教育培训和考核，熟悉本岗位安全操作规程，掌握本岗位安全技能，懂得本岗位的危险性、预防措施和应急方法，做到持证上岗，会报警，会自救、互救，积极学习灭火与火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和事故逃生线路。 6、积极参与事故隐患检查和整改工作，在工作中发现事故隐患或者其他危险因素，立即向上报告进行解决。 7、发现生产安全事故时，及时向上报告，积极参与本单位的事故应急救援工作，在救援中服从上级的指挥。
8、忠于职守，严格履行本岗位的安全生产责任，落实“一岗一责制”。 9、驾驶机动车必须做到持有有效驾驶证，不开病车，不超速行驶，遵守交通规章，骑电动车和摩托车的必须正确佩戴安全帽。 10、积极参与公司的安全文化建设，努力营造和谐的安全生产氛围，培养良好的工作习惯和安全价值观。 如违反以上条款项，而造成事故等，本人愿意承担一切后果及损失，此协议书一式俩份，自签定日即时生效，一份公司存档，一份员工留存。 公司名称： 日期：年月日 员工签名： 日期：年月日
公司 合同编号： ______________ 专业工程分包安全协议书范本 甲方： ____________________________________ 乙方： ____________________________________ 签订日期： __________ 年 _______ 月 _______ 日 总承包单位（甲方）： 专业分包单位（乙方）： --------------------------- 司 为了认真贯彻 安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立 以人为 本”的安全
管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生 产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管 部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工 过程中的不安全因素 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证
商业、办公及配套设施(创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称:商业、办公及配套设施（创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位(乙方):四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业,办公及配套设施(创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（以下简称甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电: 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证Ｂ级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
XXXX有限公司安全生产责任协议书 （年度） 为贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，落实以“逐级一把手”为核心的安全生产责任制，建立健全安全生产约束和激励机制，确保安全生产，特制定本责任书。 一、安全目标治理考核指标 （一）责任事故考核指标:
1、工亡事故为0； 2、重伤人数操纵在3人以内； 3、轻伤人数操纵在9人以内； 4、其它重大责任事故为0（直接经济损失（10万元以上的非伤亡事故）； 5、其它一般责任事故操纵在5起以内（直接经济损失在3—10万元内的非伤亡事故）； 6、其它轻微责任事故操纵在 15 起以内（直接经济损失在3万元以下的非伤亡事故）； （二）安全治理考核指标: 1、特种作业人员及其它规定须专门安全培训考核人员持证上岗率100%； 2、新工人“三级”安全教育率100%； 3、“三违”作业人员处罚100%； 4、及时完成上级布置的安全工作100%。（上级安全工作部署完成率100%） 5、《安全生产责任协议书》签订率100%。 6、重大事故隐患整改率100%。 7、各种事故及时上报率100%；
8、贯彻落实《安全生产法》及有关安全生产法律、法规、标准关于生产经营单位安全生产保障的各项规定100%； 二、考核对象 （一）公司领导、安全技术部、生产业务部、项目治理中心负责人。 1、公司总裁和各分管副总裁对公司安全目标治理考核指标的完成负要紧领导责任，公司工会代表职工对其进行考核和奖罚。 2、公司安全质量部、生产业务部、项目治理中心负责人对公司安全目标治理考核指标的完成负治理责任，公司总裁对其进行考核和奖罚。 （二）公司下属各全资子公司、分公司的领导班子成员、公司委派的控股企业领导班子成员。 依照各基层公司安全生产风险的大小，将各单位分为A、B类； A类：XX公司、XX公司、XX分公司、XX公司。 B类：X公司、XX公司、XX分公司、XX公司。 定量考核指标为公司总指标。公司对二级单位直接考核，分解指标详见附表二：《各二级公司安全指标分解表》。三级单位指标分解及考核由二级单位负责。公司依照各单位年度安全考核指标完成情况，对其领导班子进行考核和奖罚。
合同编号： 工程分包合同 发包人（甲方）：北京建工集团有限责任公司 承包人（乙方）： 项目名称： 工程地点： 签订时间： 签订地点：
发包人：北京建工集团有限责任公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律条款，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将工程分包给乙方，甲乙双方经协商同意签订本合同。 一、整体工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、建设单位： (以下简称业主) 4、监理单位： 5、建筑面积：平方米 6、结构类型： 7、工程工期：开工日期：，竣工日期：。 8、质量标准要求： 9、文明安全施工： 10、安全、消防：“无事故”现场。 二、乙方承包方式、承包范围、工期 1、承包方式：包工包料。 2、承包范围：
3、工期： 开工时间： 完工时间：，工期总日历天数为日历天。 三、合同价款及工程款的支付方式（各项目部按固定单价或固定总价可自行修改本条条款） 1、本合同综合施工单价为：元/平方米。本单价为固定单价，单价一次包死。该项单价包括材料费、人工费、工具费、辅料费、管理费、利润、税金等甲方应支付乙方的全部费用。 2、工程量计算方式： 3、合同价款（暂估）：元 大写： 4、工程款支付方式（各项目部可按实际需要修改本条款） 本工程无预付款，甲方于每月15日前支付乙方上月经双方确认完成工程款的80%；乙方承包的工程完工验收合格后，甲方支付乙方至合同价款的90％；待整体工程竣工验收合格且双方完成结算后30日内，甲方支付乙方至结算价款的95%，余5％的结算价款留作质量保证金，待保修期满且无质量问题15日内，由甲方无息支付给乙方。 五、材料供应 本合同中所确定的材料由乙方运至工地现场，运费由乙方负担。 六、双方责任 1、甲方责任及工作： 1.1组建与本工程相适应的项目管理班子，全面履行合同职责，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。 1.2按合同约定，向乙方支付合同价款。 1.3负责与工程监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 2、乙方责任及工作：
工程分包协议书 甲方：________________ 乙方：________________ 甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关合作事宜，达成如下，双方共同遵守： 第一条：分包工程范围 甲方将_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_ 所属工程项目施工承包乙方。 乙方负责完成_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_所有项目施工。 第二条：分包期限 分包期限自甲乙双方协议签订即日起至工程竣工止。 第三条：付款及结算方式 1、工程进度款：工程进度达到60%以上，以施工总合同价款的30%拨付工程进度款。 2、结算方式：甲方以油田公司最终审定工程结算后，按工程定额直接费中人工费总造价乘以1.55%结算。 第四条、施工质量及竣工验收 1、保证施工质量达到相应的质量验收规范，达到合格等级 2、本工程质保期为贰年。 3、甲方按照最终审定结算金额的直接费中人工费的50%预留质
量保证金，质量保证期满后，一次性付清给乙方。 第五条：甲乙双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、负责提供本项工程所需的材料及大型机械设备。 2、双方签署合同之日起，甲方将其所属项目委托乙方。 3、负责协调本项工程中发生相关的一切事宜。 4、甲方应按约定如期向乙方支付施工费用，愈期3天无故不支付，则按每天5％的标准向乙方支付滞纳金。 （二）乙方的权利和义务 1、乙方管理及工作人员在施工期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的 规章制度 ，配合甲方管理人员的安排。 2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。 3、甲方有权根据乙方施工内容及质量提出合理建议，乙方需积极与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。 4、乙方应负责施工期间的所有材料的看护及设备保管维护。 5、乙方负责承担因该工程施工期间发生的所有安全事故，及一切后果。 6、乙方负责处理工程质保期期间发生施工质量问题。 第六条：违约责任
总包与分包单位安全生产协议书 总包方：xxxxxxxxx公司 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和青岛安装建设股份有限公司关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、双方共同确认该项目的安全生产管理目标 1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在3‰以内。 2.施工现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。 3.现场无火灾、火警事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。 4.劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案件为零。 5.严格按发包人文明安全施工管理要求进行施工及管理，保证施工现场达到合格文明安全工地标准。 二、总包方、分包方责任 1.分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执
行：国家及行业有关安全操作规程和总包方的一切安全生产管理制度，服从总包方的安全生产管理，安全人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2.分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件报送总包方，经核实无误后方可进场。 3.分包单位进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩单报送总包单位。 4.严禁违章指挥，违章作业，对在工程中出现的不安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期改正，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方自行负责。 5.分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，管道井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。 6.由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、施工用水、脚手架及安全防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是临边洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。 7.为便于现场管理，按施工总承包合同分包方必须向总包方交纳
公司安全协议书范本样本 公司安全协议书范本本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 发包单位::（以下简称甲方）承包单位::）（以下简称乙方）为贯彻“安全第 一、预防为主”的方针，明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，加强施工过程的安全管理，防止各类事故发生，根据《中华人民共和国》合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》和《山东省安全生产条例》的有关规定，甲乙双方本着公平、自愿的原则，签订本协议书（以下简称协议书），双方应认真遵守。 一、甲乙双方共同责任 11、甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术规程、标准和要求。 22、坚持“安全第 一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，不得违章指挥和违章作业；在组织施工生产时应落实安全保护措施，严格按照安全技术措施（方案）进行施工和安全监督，防止事故的发生。 33、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 44、严肃安全纪律、技术纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止违章行为和野蛮施工。 55、落实重大危险源监管工作，实现主动预防、源头治本。 66、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并立即上报主管部门。 由甲乙双方或主管部门组成事故调查组，查清事故原因，确定事故责任，按“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故的处理意见。 77、协商做好施工人员的健康查体工作，按规定对从事危险作业人员办理意外伤害保险。 二、甲方的权利、责任和义务 11、认真落实项目责任单位（或总包单位）的安全责任，按“管生产必须管安全”的要求，及时成立项目安全委员会，对工程建设中的安全工作进行布置、检查和指导，组织各参建方认真履行安全职责。 22、严格审查分包队伍安全资质，严禁录用资质审查不合格的分包队伍。 33、按规定做好对乙方人员的安全教育、培训和考试工作，对经考试不合格的人员，责令乙方进行辞退。 同时做好工程安全技术交底工作，并对乙方施工过程中的安全技术措施执行情况有权进行监督。
专业工程分包协议书 总包方： 分包方： 总包方委托分包方承担 工程的施工，为明确双方职责，保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华人民共和国合同法》和公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程分包范围及工程量：（以实际施工为准） 二、分包方式： 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款：暂定万元（最终以实际结算为准） 2、计价方式：分包方所施工的工程，按总包方与业主的 . 3、付款方式：银行承兑汇票 （1）预付款：无预付款 （2）进度款： a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认，必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工，因分包方原因造成的额外工程量增加，总包方不予认可，并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月20日以前，必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由项目经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付依据，待总包方收到业主拨
付的工程进度款后按审批量的70%支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致工程进度款不能按时支付的，由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后，以电汇或银行承兑汇票形式支付给分包方，分包方在办理工程款收款时，需足额提供建安发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响，所引起的后果由分包方自行承担，并且不能将民工及材料商带到总包方处；若发生此类事情，造成后果和影响的，则对分包方进行5-10万元罚款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的70%时，总包方停止付款，待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后，付至工程结算总价的90%，留10%作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量（或按相关规定执行）结算，在乙方每月进度款中扣除。 (3)分包方银行账户信息：开户名称：； 账号：；开户行：。 四、工期： 1、分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准，工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除不可抗拒的因素外，一律按总包方要求的时间为准，不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的3‰扣罚（不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定），因总包方原因造成工期延误，经总包方确认后则工期顺延，但费用不另增加。 五、质量标准： 1、本工程质量目标为合格，并应符合国家有关标准、规范规定，
工程分包协议书 甲方：河北成昊建筑工程有限公司 乙方：王金龙 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，促进工程的顺利进行，签订本合同，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：衡水市绿地亮化工程 2、工程地址：前进街永兴路至南环路、青年公园 3、施工内容： 3.1前进街永兴路至南环路东西两侧及河道两侧线坑挖槽、灯基础浇筑、 回填土平整夯实及地面恢复。 3.2青年公园线坑挖槽、灯基础浇筑、回填土平整夯实及地面恢复。 4、工程造价：元。大写。 5、工程承包方式：包质量，包工期，包安全，包人员，同时自行承担安全、生产责任。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。 二、工程期限 本合同工程自年月日开工至年月日竣工。 三、甲方责任
1、向乙方提供工程施工过程中所需的图纸资料，工具及施工机械； 2、甲方指派人员对工程进行全面管理，对在工程施工过程中乙方人员的各种行为进行约束和管理； 3、向乙方提供工程施工中所需的水源及电源； 4、开工前组织乙方负责人学习并熟悉图纸，参与施工技术和施工安全交底； 5、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 四、乙方责任 1、严格依据甲方提供的施工图、施工程序进行施工； 2、服从甲方施工现场管理人员指挥，规范操作，严格管理施工人员，遵守国家法律、法规及甲方各项工程管理制度，若有违反将接受相应处罚，承担因此而造成的所有费用和后果，并无条件的清退出施工场地； 3、严格按照施工及验收规范施工，施工质量及工期达到甲方要求及验收标准。 4、由于乙方原因的停工、返工及材料、构件浪费及倒运、机械二次进场等损失，均由乙方承担相应责任； 5、乙方在施工过程中因为乙方责任，造成公安、环保、城建、税务等相关部门处罚的，乙方应该承担全部责任； 6、乙方所承包的施工项目工程质量必须达到标准和甲方的要求； 五、工程款支付的相关条款 1、工程款支付方式随着业主拨付甲方进度款支付给乙方。 2、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 六、工程负责人及安全施工责任 1、乙方应教育工人严格执行操作规范，安全施工，防火防盗。在施工中由于乙方