(合同范本)
姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________
编号：YW-HT-024335
居间合同(完整版) Intermediary contract (2)
居间合同(完整版)
合同编号：________________
委托人：______________________（个人写明姓名、性别、年龄、住址，单位写明名称、法定代表人和地址）
居间人：_____________________ （个人写明姓名、性别、年龄、住址，单位写明名称、法定代表人和地址）
委托人与居间人就下列事项达成协议如下（也可以写为：委托人与居间人经过协商一致，签订本合同）：
第一条委托事项___________________________________
（写明委托事项的内容、范围等，例如，委托对方提供订约机会等情况）
第二条时间范围__________________________________________
（写明在什么期限内提供的媒介有效）
第三条报酬_______________________________________________
（写明居间报酬的数额、计算方法、支付时间和方式）
第四条保密条款________________________________________
（写明需要保密的内容）
第五条违约责任________________________________________
第六条双方约定的其他事项______________________________
第七条本合同一式____份，当事人双方各执________份。
本合同自双方签字之时起生效。
委托人：________________（签章）
居间人：________________（签章）
__________年________月_______日
（如果是法人单位，可以附双方法定代表人、电话、电报挂号、开户银行、户名、账号等内容。）
XX图文设计
YuWen Graphic Design Co., Ltd.
建设工程勘察合同 ［岩土工程勘查、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工 程物探］ 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 合同编号：____________________________________ （由勘查人编填） 勘查证书等级：_______________ 级 _________________ 发包人：公司 勘查人：公司 签订日期：2010 年月日
中华人民共和国建设部 监制 中国工商行政管理局 发包人：公司 勘察人：公司 发包人委托勘察人承担路地块（约亩） 地基、岩石工程勘察任务。以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工 验收等——切配合月艮务工作任务。 根据〈〈中华任命共和国合同法》及国家有关法规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：_____________________________ 1.2工程建设地点：____________________________ 1.3工程规模、特征：按图纸说明范围等。 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务〈内容〉与技术要求：严格按照国家地方等相关标准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实验要求（类型、件数、次数）等。 1.6承接方式：包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。 1.7预计勘察工作量：承包范围自行现场勘杳确宋。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1担供本工程批准文件〈复印件〉，以及用地〈附红线范围〉、施工、 勘察许可等批件〈复印件〉2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑 总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资 料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人予以协调帮 助。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： 4.1开工及提交勘察成果资料的时间： 4.1.1本工程勘察工作定于2010年1月日开工，2010年月日 提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时 间为准，如遇特殊情况〈设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘
最新工程居间合同书范本 甲方（委托人）某某建筑公司 联系地址： 乙方（居间人） 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据〈〈中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等白愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 2、居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间 人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方白承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报 酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%. 五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部白行承担居间活动费用（或甲方同意承担**差*等**费用） 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
中介服务合同范本4篇 甲方：(委托方) 乙方：(受托方) 根据《中华人民共和国合同法》规定，乙方接受甲方委托，双方就融资业务咨询服务事项协商一致，签订本合同，具体条款如下：第一条乙方提供融资服务项目的名称：内蒙古准格尔至兴和运煤重载高速公路。 第二条甲方委托乙方提供融资服务的项目融资总额为：118亿元(大写：壹佰壹拾捌亿元)。 第三条咨询服务费用金额 1、如经乙方与银主协调，最终银主按其投资总额的年固定回报率12.5%收取xx年固定回报。则甲方按总投资额(118亿)的0.5%×xx年=6%给予乙方奖励(按银主实际到位金额计付)，有关该奖励款应缴纳的税款由乙方负责缴纳，由甲方代扣代缴(优惠引资奖励税收控制在20%以内)。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。 2、如经乙方与银主协调，最终银主按其投资款的年固定回报率12%收取固定回报。则甲方按总投资额(118亿)的0.5%×xx年=6%给予乙方奖励(按银主实际到位金额计付)，有关该奖励款应缴纳的税款由甲方负责缴纳，。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。 第四条费用支付的监控 本合同第三条所述费用由乙方授权熊利民先生监控(银行帐户开户时加签)至该项融资全部相关应付费用支付完毕时止。
第五条费用支付方式 投资款项(118亿)一次性或分次性到达甲方银行帐户的三个工作日内，甲方按银主实际到位金额的0.5%×xx年=6%以支票或其他银行转帐方式一次性支付给乙方。 第六条商业保密条款 甲乙双方约定，未经甲乙方任何一方书面同意，均不得将本协议内容向第三方泄露。否则，承担全部的经济损失和法律责任。 第七条合同的生效 本合同履行以甲方与银主的投资合作成功为准，投资合作成功，以投资款到达甲方银行帐户为准。投资合作不成功，乙方不得以任何理由向甲方收取任何费用。 第八条一般性条款 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方法定代表人或授权代表签盖章之日起生效。 甲方(盖章)：乙方(签)： 法定代表人或 授权代表(签)： 签订日期：年月日 房地产中介服务合同 说明 1、签订本合同前，当事人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及用词理解不一致的，应该进一步协商，达成一致意见。 2、本合同为示范文本，为体现协议双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人
正规工程居间合同范本正式版 The ultimate goal to be reached by both parties to the contract through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
正规工程居间合同范本正式版 篇一： 甲方(委托人)：乙方(居间人)： 联系地址：联系地址： 联系电话：联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司“天嘉。翰廷”消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位直接洽谈，(以下“衡阳市天嘉置业发展有限公司”简称“天嘉置业”)向甲方提供“天嘉置业”的重要信息，并最终促成甲
方与“天嘉置业”签订消防工程合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与“天嘉置业”公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“天嘉置业”公司进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于“天嘉置业”公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。 3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成“天嘉置业”公司将消防工程承包给甲方。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和“天嘉置业”公司单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和“天嘉置业”公司所签
内部编号：AN-QP-HT938 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建设工程勘察合同通用范本
建设工程勘察合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应
居间合同 合同编号：委托人：（以下简称“甲方”） 居间人：（以下简称“乙方”） 甲乙双方经平等协商，以互惠互利为原则，就乙方作为甲方居间人事宜订立协议如下： 第一条委托事项及居间业务 乙方接受甲方委托，为甲方介绍客户，促成甲方与客户间就前述委托事项签订合同。 第二条服务区域和排他性 1.乙方居间服务的区域为地区。乙方若需增加区域，须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反，甲方有权随时取消本合同。 2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后，甲方亦不得以直接方式绕过乙方就委托事项签订合同，除非乙方同意或乙方已放弃该客户。 3.未经甲方书面同意，乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与第一条同类或相似的委托事项给甲方以外的任何第三方。 第三条服务内容 1.乙方推荐委托事项和介绍客户给甲方，甲方视乙方要求协助接触洽谈。 2.乙方对其介绍之客户提供： （1）售前委托事项解说； （2）合同达成签署流程指引。 3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，乙方不得为非履行本合同目的而使用。本合同终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。 第四条委托事项瑕疵 1.由甲方交付之委托事项若有瑕疵，由甲方自行对客户负责，与乙方无关。 2.乙方介绍客户之委托事项若有瑕疵，由乙方对其承担连带担保责任。 第五条付款 1.经乙方介绍成交的，甲方于合同成立并完成交易后_____日内支付乙方佣金元。 2.乙方履行本合同及居间活动所需要的一切费用，由乙方自行承担。 第六条违约责任 1.乙方就其介绍客户的合同履行向甲方承担连带责任，其中任一方对甲方的违约均视为乙方及其介绍客户的共同违约，甲方有权任意选择一方或几方进行追偿。 2.乙方履行本合同过程中（包括签订本合同前）所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密，应向甲方赔偿违约金人民币_____万元，另甲方保留进一步索赔的权利。
工程居间服务合同 甲方（委托人）： 住址： 乙方（居间人）：居间人姓名1、XXX 身份证号码： 居间人姓名2、XXX 身份证号码： 居间人姓名3、XXX 身份证号码： 居间人姓名4、XXX 身份证号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1.1乙方接受甲方委托，负责就铁科高速公路松原至通榆（吉蒙界）段高速公路建设项目SY01标段(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。 3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的X位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费： 4.1本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%（税后）作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的%计万元（税后），作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割50 % 居间服务费，计万元；工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔25%的居间服务费，计万元；当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付）。 4.3甲方按照下列支付分流表金额分配，以现金或者银行转账形式进行分别支付居间服务费。 支付分流表：
工程居间服务合同标准范本 甲方(委托人)： 联系人： 联系地址： 身份证号码： 乙方(居间人): 联系电话： 身份证号码： 甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就重庆XX公司工程(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约四亿一千万元)，并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。 2、居间成功是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行____市计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮，材
料价格和未计价材料价格按工程施工期间重庆XX程造价信息单价执行。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考查。 三、甲方的义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用以甲方与重庆XX公司签订的工程合同金额的2%
计算。 2、居间成功后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费万元(暂定价)。甲方进场时应先支付乙方万元整，剩余金额从施工开始，根据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时，____日内全部结清(乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责)。 3、甲方以劳务现金的方式支付。 五、乙方的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 六、其他约定 本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力 七、合同终止 1、本合同签字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、如果居间成功本合同完全履行完毕后终止。
勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________
传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。
工程居间合同范本 甲方（委托人）： 乙方（居间人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就（）工程项目，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
工程居间合同 甲方（委托人）:乙方（居间人）: 联系地址: 联系地址: 法定代表人身份证：身份证： 联系电话: 联系电话： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%（即人民币万元，大写：万元）。
2、居间报酬结算方式： 居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设 单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款 (即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给 乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。 3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金 予乙方指定代理人。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则 有权要求对方承担违约责任。 3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与 业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报 酬。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务 的，本合同自动终止。
项目中介服务合同范本
作为一个项目的中介，你是怎么样拟定服务合同的呢？我们看看下面项目中介服务合同范本吧！ 篇一：项目中介服务合同范本委托人：（以下简称甲方）居间人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守： 第一条：委托事项及具体要求 1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。 2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。 第二条：居间服务期限 从工程项目跟踪至合同签订。 第三条：报酬及支付方式 1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%（税后）报酬。 2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。 第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。 第五条：合同争议人解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。 第六条：其它约定事项 1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议； 2、如有其它工程项目合作另签合同。 第七条：合同的生效与中止 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效； 2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。 委托人：南通启益建设集团有限公司（甲方） 委托代理人： 电话： 日期： 居间人：（乙方） 电话： 日期： 篇二：项目中介服务合同范本委托方（以下简称甲方）：通讯地址：法定代表人： 中介方（以下简称乙方）：通讯地址：法定代表人： 第一条委托事项及具体要求： （一）仅提供项目的相关信息资料及法律文件，并根据
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 勘察合同
编号：FS-DY-20527 勘察合同 工程名称：__________ 工程地点：__________ 合同编号：__________ （由勘察人编填） 勘察证书等级：__________ 发包人：__________ 勘察人：__________ 签订日期：__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○○○年三月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________
发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：___________________________ 1.2工程建设地点：_________________________ 1.3工程规模、特征：________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________ 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量：________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
房屋居间合同简单范本 当我们需要租房的时候往往会寻求居间服务,但为了保障权益自然需要签订好合同才行。以下是小编为大家带来的房屋居间合同简单范本,欢迎大家参考。 房屋居间合同简单1 委托人：__________________(以下简称甲方) 居间人：__________________(以下简称乙方) 依据国家法律、法规有关规定,双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就居间方接受委托人的委托,促成委托人与卖方订立居间合同,并完成其他委托的服务事项达成一致,订立本合同。 一、委托事项 委托人授权居间人为办理购买本合同第二条所要求的房屋各项事宜。 二、委托人购买房屋的具体要求 1、地段：__________________. 2、面积：__________________. 3、套型：__________________. 4、结构：__________________. 5、朝向：__________________. 6、楼层：__________________. 7、装潢：__________________. 8、建筑年限：______________.
三、希望购房金额 1、希望购房金额应在______元至______元之间。 2、支付方式：______. 四、居间期限 自______年______月______日起至______年______月______日止。 五、报酬及支付方式 居间人促成委托人与卖方签订《房地产买卖契约》时,委托人一次性向居间人支付合同标的物成交总金额的______%作为服务报酬。委托居间人办理房产过户手续则与______省产权交易市场另行签订《代理办证协议》。 六、合同的变更与解除 1、委托人或居间人就解除合同协商一致; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的。 七、违约责任 (一)委托人有下列情形之一的,应承担违约责任： 1、本合同存续期间,委托人不得私下与经居间人居间的卖方达成房屋买卖交易,损害居间人利益,否则视为违约,委托人应向居间人一次性支付委托标的物销售总价______%的违约金; 2、《房地产卖契约》订立后,委托人即向居间人支付报酬,委托人与居间人之间的合同履行完毕;若委托人拖延或不予支付,视为违约,委托人应向居间人一次性支付委托标的物销售总价______%的违约
居间合同三方承诺书 甲方： 乙方： 居间人： 一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。 二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。 三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。 甲方： 乙方： 居间人：
年月日 居间合同承诺书 （工程联系业务费） 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证： 1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。 2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。 3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。 4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。 5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。
6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。 7、未尽事宜，双方协议补充： 8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。 甲方签字：乙方签字： 年月日
编号：_____________ 建设工程项目居间合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（委托人）：社会统一信用代码： 法定代表人： 联系地址： 乙方（居间人）：身份证号码： 联系地址： 甲、乙双方基于遵约守信，本着优势互补、互利共赢、长远发展的原则，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方充分协商，达成如下协议： 一、居间关系及居间项目： 1、“居间关系”达成，乙方利用自身资源为甲方开拓市场，向甲方提供与居间项目相关的重要信息，甲方应允或甲乙双方形成的与本项目有关的各种往来信息资料，包括但不限于报价资料等，均视为甲乙双方达成居间关系，默认乙方为该项目的居间人。 2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订项目合同或参与项目的实施。 关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
3、甲乙双方非劳动关系，而是平等主体之间的合作关系；甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用。 二、甲方义务： 1、甲方负责提供营业执照、资质证书、产品检测报告等相关资料；负责和发包单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的项目合同。甲方及关联组织因履行项目合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则每日按按未按时支付金额的千分之五向乙方支付违约金。 三、乙方的义务： 1、乙方必须向甲方提供与居间项目相关的重要信息，乙方有义务协助甲方对居间项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。 2、乙方承诺向甲方提供的居间项目的信息真实可靠。 3、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成项目合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式： 1、甲方向乙方支付本项目居间费用为该项目合同总金额的 %即元整（税后）（大写：人民币），该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。 2、居间成功后，在甲方或关联组织在与工程的发包方签订项目合同或实际参与经营的七日内向乙方支付居间费元整（税后），在发包单位拨付的第二笔
GF—2016—0203 合同编号：____________ 建设工程勘察合同 （示范文本）
住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同
权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细
居间合同最新范本 委托方：*************************公司 地址：******************************* 居间方：xxx房地产经纪有限公司 地址：xxx 居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项， 经协商一致，签订本合同。 第一条：合同标的物 居间方向委托方提供*******土地的转让。 第二条：居间方义务 1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主，并及时沟通情况。 2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。 3、居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与项目业主方签订 合资或转让合同。 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式本项目居间费用为工程施工合同金额的 **%。居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付***元整;在正常施工的两 个月内，应支付***;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的 验工计价款，按***%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。甲方可以转帐或现金的方式支付。 乙方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是乙方的法定代表 人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。 赠与者____________(以下简称甲方)、受赠者____________(以下简称乙方)，双方就 赠与图书事宜签订本契约，其条件如下： 4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作，促成项目 成功签约。 第三条：委托方义务 委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同，并实际支付土地款项后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
编号：_____________ 高速公路项目居间服务 协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲、乙双方基于优势互补、互惠互利的原则，经过友好协商，依据合同法规定，就项目，达成如下条款： 一、服务项目概况： 项目名称：高速公路项目，工程造价约人民币。 二、服务内容：乙方为甲方提供项目信息，协调与项目业主之间的关系，协助办理甲方施工服务项目，并与第三方合作相关手续.积极促成甲方进场施工该项目。1．乙方积极协调关系，帮助甲方承包该高速公路项目，条件为：乙方确保甲方中标该项目，并让甲方与项目的业主方签订项目施工承包合同。甲方则支付该项目总造价的6%为乙方的居间服务费。 2．甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，必须保证真实可靠，乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。 三、付款 1．甲方在乙方的成功操作下，甲方与项目业主签订该项目工程的承包合同后，三个工作日内，支付乙方工程总造价的2%的违约金，为乙方的项目居间服务费，支付方式为：现金方式打入乙方指定的几个账号，分配数额由乙方通知甲方为准。2．乙方居间服务费用为项目中标价总额的6% 。 四、管辖法院和违约责任 1．甲方的公司向乙方承担连带责任，甲方公司的违约，乙方有权向甲方公司追偿。
2．甲方履行本合约过程中（包括签订本合约前）所获得的甲方任何经营或技术信息均属乙方商业秘密。一旦甲方泄密，乙方保留进一步索赔的权利。 3．本合约的部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时，均同意以南宁市人民法院为一审管辖法院。 五、合约期限 本居间协议的有效期限为甲乙双方签订本协议之时开始，直到甲方付完乙方项目总额的6%居间活动费用为止。 六、合约生效 1．本合约经甲、乙双方签字盖章后生效。 2．本合约一式五份，甲持一份，乙方持四份。 3. 本合约如有未尽事宜，甲乙双方另行商量补充。 甲方：乙方： 签约代表： 签订日期：年月日签订日期：年月日