消防报建及验收服务协议书
甲方：
乙方：
甲方将位于惠州市惠东县的项目委托给乙方代办消防报建及消防验收服务等相关事宜，经过充分协商，达成如下协议：
一、委托范围：
甲方将惠州市惠东县项目的消防报建、验收交由乙方代办完成，并取得住建消防部门出具的验收合格意见书。
二、项目名称：
。
三、项目地点:
四、双方基本义务
（一）甲方基本义务
1.向乙方提供用于报建的消防施工图纸；
2.按本合同规定的时间向乙方支付相关费用；
3.配合乙方办理消防报建、消防验收手续；
4.工程施工按有关消防规范执行；
5.甲方准备好相关报建、验收资料交给乙方。
（二）乙方基本义务
1.乙方负责该项目报建、验收所需费用；
2.乙方在约定的期限内向甲方提供报建手续。
3.乙方在约定的期限内向甲方提供消防部门出具的验收合格意见书。
五、费用及付款方式：
1、甲乙双方约定由乙方代办消防报建、验收等费用为18万元（壹拾捌万元整）。
2、双方签定协议后三日内，甲方预付消防报建、验收费用8万元（捌万元整）。
4、消防部门出具验收合格证书后，甲方支付完剩余的消防报建、验收费用10万元（壹拾万元整）。
六、双方责任
1、甲方向乙方提供原始资料，以及有关项目消防设施报批要求的各种资料（材料）。
2、甲方应尽快达到消防验收标准，并按消防部门提出的要求进行整改。
3、乙方配合完成验收工作，甲方按消防部门提出的要求整改后仍未验收通过的，乙方应将所有款项退还给甲方。
4、如甲方不经乙方同意完成消防验收，甲方在验收合格后，仍需将剩余费用按要求支付给乙方。
5、甲方提供原始资料必须是真实性的，甲方应积极配合乙方办理消防报建、验收等相关工作。
6、甲方应自觉遵守《中华人民共和国消防法》法律法规，如有违反，一切责任由甲方负责。
七、其他
1、未明事项双方协商解决，如有争议，向工程项目所在地法院提出诉讼。
2、协议书自双方签字盖章后生效，待消防部门报批合格完毕后失效。
甲方：乙方：
（签名）：（签名）：
身份证号码：身份证号码：
年月日
承包喷淋系统安装合同书 甲方(姓名)：身份证号： 乙方(姓名)：身份证号： 经双方协商一致同意，甲方把安装喷淋系统的施工任务，以乙方自行购置安装，任务承包给乙方，在平等自愿的原则下，为明确责任、协作配合搞好工程，双方协商一致同意，签订本合同，具体事议如下，双方共同遵守执行 一、工程承包方式：本工程采取包工包料，整体承包方式承包给乙方，工程总造价大写人民币：玫万元整，小写：90000.00元。 二、具体工程量包括： 1、喷枪、电瓷阀、水泵及电缆、变频控制柜、喷淋 控制柜及电控系统的安装、调试和验收。 2、材料购置附材料清单。 三、付款方式：1、垫付乙方购置材料款50000元。2、垫付乙方安装费25000元。3、剩余工程款，完工调试验收合格后付清。 四、工程验收标准及质量要求: 1、工程满足现行施工规范，验收规范进行验收质量必须达到合格； 2、乙方认真按照要求及有关施工规范和质量标准进行施工，随时接受甲方和站台人员现场施工人员检查
检验等事项。 五、双方权利义务： 甲方：1、把现有所做工程交于乙方，提供用电。2、按时支付乙方工程款；3、如乙方不听从甲方和站台人员代表的指挥甲方和站台人员有权让乙方停工，造成的一切费用由乙方负责。 乙方：1、乙方及时向甲方技术交底，服从甲方和站台人员管理做好各项工程进度，并保质保量合格完成施工任务； 2、如甲方不按时支付工程款，有权停工，造成的一切后果，由甲方负责。 3、工程交工后，如出现设备问题，一年内乙方负责维修。 4、在施工过程中，如乙方施工队人员有发生安全事故，由乙方负全部责任。 六、本工程自合同签订之日起，9天完成。 七、本合同未尽事宜，双方协商解决。 八、合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自签字之日起生效。 甲方：（签字）乙方：（签字） 付款帐号：工行帐号：6212260512001417496 户名：程永红 2017年4月28日
消防工程施工合同范本2018最新整理版 合同范本
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1、工程名称：_______________________项目消防工程 2、程地点： 3、承包范围：按甲方提供的_______________________项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、___________消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为：
（1）与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 （2）消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统。 （3）喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统。 （4）自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 （5）消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 （6）整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 （7）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 （8）移动灭火器设备配置。 （9）风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 （10）切断非消防电源线路。 （11）消防水池水位报警系统、线路等。 （12）消防设备的监控及反馈系统。 （13）气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送___________消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过________消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
消防工程合同书模板标准版 Standard version of fire engineering contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
消防工程合同书模板标准版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就启城项目消防系统安装工程事项协商一致订立本合同： 一、工程名称： 二、建设地点： 三、工程内容：本标段工程图纸内所设计的消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的通风排烟设施等所有消防系统成品半成品的购买及安装，以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。 四、承包方式
1、包工包料及图纸设计所含的所有消防内容，包括竣工 验收。本项目不得肢解分包。 2、乙方负责本合同工程资料的整理、报验，并密切配合 土建总承包单位服从总承包单位的管理。 3、乙方负责本合同段与消防监督部门和相关部门的协调 工作，并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。 五、合同价款：本标段公寓楼为第四标段，合同暂定总价为 含税价万元（大写：万元整）。本价格不作为最终价格，只作为中间拨付工程款的依据，最终价格为工程竣工验收后，甲、乙双方按《xx省建筑安装定额》、《xx省建安工程取费标准》三类取费，总价下浮2%进行计算。材料价格取定依据市场或xxx市造价信息指导价为依据进行计算。开工前乙方为甲方提 供本标段《工程预算单》。 六、付款方式：本工程无预付款。工程全部完成后经甲、乙、监理三方验收，七日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的60%;消防主管部门验收合格并取得书面证明后十五日内 甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的85%;最终验收含 本标段与工程同步的相关资料，并交付承包单位接收归档，审
合同格式合同编号：水电及消防安装工程施工合同 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪新城 发包人： 承包人： 合同签订日期：年月日
水电及消防工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1.工程概况 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪开发区 工程规模：16809.60m2 工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内容。 2.承包范围 2.1 承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2 承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限于以下内容）： 2.2.1 电气安装工程： 动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱 的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程，不含电表箱的安装。弱电线槽、线管预埋按图计算到位，户内计算至户内弱电箱处含弱电箱。不含户内弱电部分，不含线缆、设备安装。设备控制箱至设备的电缆、电线及配管已计算。 2.2.2 给排水安装工程 室内加压供水生活给水管道从地下室泵房处接至各用户户内截止阀处【户内
消防设备安装协议书 甲方： 乙方： 甲方将西航住宅新区(E区)、龙山花园、室外消防系统和泵房整 个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。 一、工程项目及承包方式 1、工程项目：西航住宅新区(E区)、龙山花园、室外消防、泵 房及防排烟工程，具体项目详见工程预算书。 2、承包方式：以包工包料一次性承包。 3、工程造价：工程安装预算总价为人民币叁佰伍拾万元(若不开发票，则扣回相应的税金费用)。 二、工程工期 2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签定确 认后，工期顺延。 (1)因受水、电原因影响安装及调试的; (2)遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。 三、甲方职责 1、对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程办 理中间交工验收手续，负责及时签证和有关隐蔽实验记录签字以及 其他事宜，解决有关事宜并协助乙方搞好施工现场保卫工作。 2、负责安排工作间、施工场所，并提供施工所需之水、电、协 调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。 四、乙方职责
1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。 2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。 4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报 消防监督部分备案。 5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收 及相关手续。 五、验收方法及标准 2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。 2、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方 可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。 六、工程款支付方式本合同签订之日至主管材料进场后10天， 甲方预付25%工程款;待主设备进场安装完善后再付25%工程款;其余 待消防验收合格及相关竣工验收手续完善后30天付工程决算价45%;余5%为壹年保修期满后付清(若壹个月内未能付还工程款，按月息 1.5%计算利率)。(付款以现金形式支付) 八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程验收合格决算付清之日失效。 甲方：乙方： 负责人：负责人： 代表：代表： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
消防工程合同范本 建设单位： （甲方） 安装单位： （乙方） 根据中华人民共和国消防规范要求和甲方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围：自动报警、自动喷淋消防栓系统安装、。 四、承建方式：全包方式，即包工、包料。 五、工程总造价：经双方协商定价为￥ 元（不含税金） 大写人民币： 六、工期：与甲方装修工程同步完成。 七、工程结算办法：以双方协商价为准，工程价包干结算。 八、付款方式：
1、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程总造价XX%。 消防审核意见书出后甲方付工程总造价XX%。工程完工，经消防部门验收，合格出证后，一次付清尾数。 九、工程质量及验收办法： 1、乙方必须按照国家规范按图施工，确保验收工作顺利进行，工程完工后，双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消 防规范进行验收，评定质量，签证验收单。 2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系 统说明书等给甲方，资料不全，甲方不结算。 3、凡验收不合格的项目，乙方必须无条件返工，工料及其它 费用乙方负责，且工期不能延长。 十、工期罚则：乙方须按照规定工期竣工交付，如超期，乙 方须向甲方支付每天按总造价XX.X%的罚金。 十一、补充事项： 1、工程竣工后，乙方负责对甲方有关人员进行培训。 2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人。 3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、 水泵房。 4、甲方提供所有消防报建手续，并同物业公司沟通。
消防水电安装工程施工合同书 工程名称: 工程编号: 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承保范围: 1、现开工的2栋宿舍楼设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容。(如施工图纸变更,按变更后的内容施工)。 2、承包方式:本工程采取乙方包工包料(含主材和辅材),进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过。并通过南阳市相关职能部门验收等全部手续完善。
3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护。此项工作内容不列入工程结算、不计取费用。 四、承包工程保证金 1、进入工地时缴纳工程安全质量保证金伍拾万元(5万元),主体封顶后全额退还。 五、质量标准及质量验收: 1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关规范、规程、验收标准之规定,本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准。 2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用; 3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后,甲方再行与乙方办理结算手续。 4、严格按设计施工图纸进行施工,材料严格按设计要求进行采购; 所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收,验收合格后方可进行使用。 六、工程资料:资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册,工程完工后完整的交给甲方。 七、质量保修:按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行。 八、工期:开工日期:以现场通知为准。完工日期不得晚于装饰工程15日,超出日期按日千分之一向甲方缴纳滞纳金。
工班施工协议 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）本着平等、协作、互利的原则，为确保总承包合同的各项条款顺利实现，经甲、乙双方友好协商。甲乙双方就 消防喷淋工程项目，达成的协议条款如下： 一、工程内容： 1、工程地点： 2、工程名称： 消防喷淋安装工程。 二、承包方式： 1、劳务包清工，包380V以下施工机具，并应按照甲方的进度计划、安全及质量要求进行承包施工。 三、工作内容： 消火栓系统，自动喷淋系统施工、调试并配合验收。同时负责材料的装卸及月工程量统计上报及工程所用材料的预报等工作，并协助甲方做好验收工作。 四、结算方式： 1、工程按甲方要求保质、准时完成，工程按甲方提供的施工图纸结算，如有与施工图不符的地方，增加的工作量，甲方应为乙方增加相应费用。优化图纸省工省料的按原施工图纸结算。结算按点位计算劳务费：消防箱650元/套，喷淋头按80元/只结算，吊顶喷头按110元/只结算，所有喷淋支架需按验收规范施工。 2、乙方每月20日前上报当月工作量，便于甲方向总承包申报结算。
3、甲方按月发放工人生活费，其出勤14天标准为800元/人/月（人民币），出勤15天以上标准为1500元/人/月（人民币），班长3000元/人/月（人民币）。 4、年终结算，凡当年完成的工作量，经甲方验收合格后甲方先支付乙方75%的工程劳务费用。 5、最终结算，消防检测后甲方应支付给乙方总结算款85%，工程竣工验收合格后甲方应支付给乙方总结算款95%的工程劳务费(包括已支付的85﹪)。剩余劳务费待质保期到期后七天内一次性支付给乙方。 五、双方责任： 甲方： 1、甲方为乙方的正常作业和生活提供相应的条件，包括现场工具房、宿舍、办公室。 2、根据施工总进度，下达施工任务单，确保工程进度顺利完成。 3、负责各工种各部门的协调。 4、及时发放生活费。 5、甲方提供两套由总承包方认可的施工图纸。 乙方： 1、乙方设为现场负责人，便于甲方与乙方在生产中的联系，同时做好工地内各工种各部门之间的协调。 2、乙方必须严格遵守国家的法律法规，做到文明规范施工，加强职工的消防安全意识，确保工程质量。同时，工程不得转包分包，中途不得随意退场。否则，由此造成的工期、经济损失由乙方承担。 3、乙方必须按照消防施工的技术规范施工，服从甲方工程进度安排。如人为拖延工期，造成工期延误，甲方视工程进度情况有权随时调入施工队伍，乙方必须无条件配合。 4、乙方必须配合甲方做好施工人员安全三级教育工作。
消防工程施工合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、建筑面积：。 第二条工程范围 乙方承包的工程范围：。 第三条承包方式 承包方式（请在方框内打勾）： □包工包料 □其他：。 第四条合同工期 一、本合同工期为日，自乙方进场之日起计算。 乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。 二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； （二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； （三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的； （四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的； （五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的； （六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的； 第五条工程价款 双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费： 合同价款的形成：以XX年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。 一、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终
综合业务用房建设项目 水 电 工 程 承 包 合 同 发包人； 承包人： 合同签订日期；
水电单项工程承包合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）： (以下简称乙方) 有效证件： 承包人住址： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律，遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙 双方就建设工程劳务合作事项协商一致，特订立本合同如下： 一、工程概况及承包工作内容 1、工程名称： 2、工程概况： 3、结构类型：混凝土框架结构 4、建设地点： 5、建筑面积（水电安装）：以土建竣工实际面积为准 6、总建筑面积：以土建竣工实际面积为准 二、乙方进场人数（附名册） 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月
（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 （二）承包范围： 1.给排水安装：给水管安装到使用房间、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装等。 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等 3.弱电安装：电话、电视、监控、宽带线管预埋底盒安装。 4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。 5.水电测试、试通水、试通电等。 6.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。 （三）乙方承包工程相应的单价（包工包料）：合计元/㎡ 总价万元，结算面积以建筑施工图面积结算。 1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。 2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；材料下车及搬运费用水用电等。 3.辅材指：氧气、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各
合同编号：TC2010/01/0126 *************三期5#～11#楼、3#地下车库 消防工程安装协议书 发包方（甲方）：***********房地产开发有限公司 承包方（乙方）：*****************工程有限公司
第一部分协议书及范畴 发包方：（以下简称甲方）***********房地产开发有限公司 承包方：（以下简称乙方）*****************工程有限公司经甲乙双方商定，确定本工程由乙方承接施工，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发的（GF-1990-0201）《建设工程施工合同示范文本》，并结合东莞市有关规定以及本工程的情况，订立本协议。 第一条工程项目 1.1 工程名称：************三期5#～11#楼、3#地下车库 1.2 工程地点：******市南城***街道***路新街25号 1.3 承包范围：*********二期一标段5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、3#地下车库A段B段。按图纸设计完成火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、七氟丙烷气体灭火系统、防排烟系统 1.4 协议工期：开工日期：2010年月日；竣工日期：2011年月日； 1.5 质量目标：要求达到国家或行业的质量检验评定的合格标准及消防部门的验收标准。 1.6 协议价款： 本协议价款确定为人民币大写：佰拾万仟佰拾元整（￥ .00元）含税金。 1.6 协议价款及调整和承包方式 ①按协议价款中包括的风险范围：包人工、包材料、包质量、包安全、包验收（因甲方原因变更不在此范围内）。 ②按协议此造价未包括工程安装所需的预埋工作。 ③除设计变更和本条第1.6 ④外，总价、单价均以协议价为准包定。
编号：_________________ 消防工程合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方(全称): 乙方(全称): 按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 二、工程日期 开工日期：
竣工日期： 合同工期总日历天数：_____天三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额(人民币大写)： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作：
1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作： 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 消防工程安装合同
编号：FS-DY-33533 消防工程安装合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。 一、工程概况： 1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点：新邵县文化路; 3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围：
1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等); 6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制; 7、消防电梯系统相关消防控制线路; 8、防火卷帘门设备及控制线路; 9、切断非消防电源线路，消防的监控及反馈系统; 二、承包单价： 综合单价29.8元/m2。，不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处
水电消防安装施工合同书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同. 一、工程名称： 二、二、工程地点： 三、承保范围： 1、设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容.（如施工图纸变更，按变更后的内容施工）. 2、承包方式：本工程采取乙方包工包料（含主材和辅材），进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过.并通过六盘水市建筑工程质量监督站和消防部门验收等全部手续完善，相关费用由建设单位承担. 3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护.此项工作内容不列入工程结算、不计取费用. 四、承包工程保证金 1、工程安全质量保证金伍拾万元（50.00万元），结构封顶后全额退还. 五、质量标准及质量验收： 1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关
规范、规程、验收标准之规定，本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准. 2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用； 3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后，甲方再行与乙方办理结算手续. 4、严格按设计施工图纸进行施工，材料严格按设计要求进行采购； 所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收，验收合格后方可进行使用. 六、工程资料：资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册，工程完工后完整的交给甲方. 七、质量保修：按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行. 八、工程安全事故 1、如承包给乙方的项目发生安全事故，事故产生的金额伍万元（5.00万元）以下由乙方自己承担；金额伍万元（5.00万元）以上，由甲方承担70%，乙方承担30%. 九、工期：开工日期：以现场通知为准. 开工日期为日历天，年月日—年月日（因施工图纸变更导致工期延长，延误的工期根据建设工程施工合同相应顺延） 十、结算方式：按照《贵州省安装工程2004计价定额》下浮9 %后，进行结算，税金由乙方负责.（注：主材按照六盘水每月的信息价为主且不下浮.） 十一、变更 施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙
合同编号：YT-FS-1645-75 消防工程安装合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
消防工程安装合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位(甲方) 施工单位(乙方) 根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所 消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商 达成如下协议： 一、工程名称：关岭县 二、工程地点：关岭县 三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋 安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯 配置。) 四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万 元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相 电连接到自动报警主机旁边。 五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民 币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格
后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。 六、工期要求：20xx年8月，20xx年月日。 七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。 八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。 九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。 甲方代表人签字：乙方代表人签字： 年月日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
消防工程施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：_______ 年 _______ 月______ 日
甲方（全称）：乙方（全称）： 及其他有关法律、行政法规， 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》遵循平等、双方就本工程施工事宜协 自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况， 商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 二、工程概况 开工日期： 竣工日期： 三' 质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额（人民币大写〉： 五' 组成合同的文件 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、工程量淸单 5、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六' 合同的生效及终止 1. 合同签订之日起生效。 2、除合同质虽保证书外，甲乙双方屜行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲' 乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知' 协助' 保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备' 材料等予以保护。 3、如工程需基建方配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地。 5、提供施工所需水' 电、电讯线路并接至施工场地。 6、双方约定甲方应做的其他工作： 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工. 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际悄况不符合《国家消防验收规范》时应向甲 方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。 3、根据施工图纸和预算书范国内的：从审图' 申报消防手续' 施工' 验收全套包干。 4、施工图纸范圉外（如：外部管道、防火门等） 以甲' 乙双方' 见证方共同确认另行计价。 乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。十' 施工组织设计和工期
消防工程施工合同书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
消防工程施工合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 以下是小编为大家收集的的合同范文，仅供参考! 发包人(以下简称甲方)：_____ 承包人(以下简称乙方)：_____ 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：_____
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电及消防安装工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电及消防安装工程施工合同 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪新城 发包人： ________________________ 承包人： ________________________ 合同签订日期：年月日
水电及消防工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1. 工程概况 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪开发区工程规模：16809.60m2工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内容。 2. 承包范围 2.1承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限丁以下内容）： 2.2.1 电气安装工程： 动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电 房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配 线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线 电缆工程，不含电表箱的安装。弱电线槽、线管预埋按图计算到位，户内计算至户内弱电箱处含弱电箱。不含户内弱电部分，不含线缆、设备安装。设备控制箱 至设备的电缆、电线及配管已计算。 2.2.2给排水安装工程 室内加压供水生活给水管道从地下室泵房处接至各用户户内截止阀处【户内 400mri,不含水表组处的水表及水表前后阀门安装。室内市政供水生活给水管道从室外 住户水表后截止阀处计至各用户户内截止阀处【户内400mm,不含水表组处的水表及 水表前后阀门安装。全部排水管安装至出户第一个检查井【不含室外检查井的安装】，室 内排水立管全部安装到位，各卫生间预留接口，首层独立外排卫生问、厨房预留出结构 板面300mn?驳支管；走道、露台、阳台、天面、公共部分的地漏以及公共卫生问二次 排水地漏施工到位，所有雨水管和空调冷凝管（含空调冷凝管排水地漏）计算到位。地下室给水管由地下室水泵房处计起。不含水泵房进水管，不含车库冲洗管道。
消防工程验收合作协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了发展各自的经营优势，形成联合开拓经营，甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，签订本协议，以资共同遵守。 一、甲方权利和义务 1、甲方同意乙方承建的***************的消防工程项目以甲方资质 进行消防验收并负责协调验收工作。 2、甲方应保证提供下列相关证照有效性： 营业执照、施工资质、组织机构代码、税务登记证、安全生产许可证 及其他消防工程验收所需相关资质资料。 3、甲方负责整理归档乙方提供的本消防工程验收所需的材料报验资料、 各施工工序报验资料及消防竣工图纸等。 4、甲方出面进行协调消防验收工作，在乙方所承建的消防工程符合施工 图纸设计要求、符合相关消防规范要求以及竣工资料合格的前提下， 甲方保证该工程消防验收通过。 5、如乙方需要，甲方可以提供施工中的技术指导，但并不减轻乙方对工 程的质量责任。 二、乙方权利和义务 1、乙方全权负责本消防工程项目施工的质量、安全；竣工资料及竣工图 纸整理；以及工程交工后工程服务、回访等除协调消防验收工作以外 的全部事宜。
2、乙方保证向甲方提供的本消防工程验收所需的材料报验资料、各施工 工序报验资料及消防竣工图纸等的真实性、有效性，并经监理、建设 方等有关部门签字认可。 3、消防验收时乙方必须保证本工程水电技术、操作人员到场，及时操作 设备及处理验收时相关的突发事件。 4、乙方保证提供消防产品及消防工程的质量。在消防验收过程中由于质 量不合格或不符合消防规范要求，要求整改所发生一切费用由乙方承 担。 5、乙方在经济上完全自负盈亏，与甲方无关。 三、乙方向甲方上交消防验收管理费人民币（大写）：,并在 乙方向甲方提供竣工资料时一次性交清。 四、本协议自年月日执行，至本消防工程项目消防验收通过后， 自行终止。与本工程其他一切事宜与甲方无关。 五、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本协议经甲乙双方签字后生效。 甲方：乙方： 代表人（签字）：代表人（签字）： 签订日期：年月日
---- 合同格式合同编号： 水电及消防安装工程施工合同 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆
工程地点：镇远芽溪新城 发包人： 承包人： 合同签订日期：年月日 ------ ---- 水电及消防工程施工合同发包人：（以下简称甲方） （以下简称乙方）承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1.工程概况 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪开发区 工程规模：16809.60m2 工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内 容。 2.承包范围 2.1 承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包
安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2 承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限于以下内容）： 2.2.1电气安装工程： 动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱 处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程，不含电