墙体砌筑、二次结构施工合同
发包方（简称甲方）：北京欧华鸿盛建设工程有限公司
承包方（简称乙方）：
第一条工程项目简介：
1、工程名称：广平文化艺术中心和圣书院和水陆画院
2、工程地点：邯郸市广平县检察院大门对面
3、工期要求：甲方项目部安排的进度计划执行
第二条分包范围及方式：
1) 包括甲方进度计划安排范围的本工程图纸标识的所有砌筑工作。包括圈梁、构造柱、钢筋安放绑扎、门窗洞口砼预制块、加气块的切割制作及构造柱的支模及砼浇筑。包括砌筑用材料的场内运输及搬运工作。包括砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。包括按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。包括新砖到场的淋水及工作面的湿润工作，并负责砌筑后的砌体养护工作。
2）甲方只提供：钢筋主材、钢筋后台工具、模板、振捣棒、水泥、砂子、加气块。乙方提供：除甲方外得其他全部施工设备、机具、周转材料（甲方如有可以提供）及辅材（植筋胶、施工个人小工具）
第三条分包单价、计量办法、结算方式及奖励：
1、实方实算，包干价230元/m 3。
2、乙方列详细清单向甲方申报工程量，工程款在施工全部完成后，经甲方验收及工程量核算完成后7日内付清
第四条工程质量：
1. 施工质量必须符合GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》相关规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，其工料费损失由乙方承担，结算时视甲方损失大小按5%作为违约处罚金。
2. 乙方严格执行“三检”制度进行自检并做好记录，分层砌筑分层验收，发现问题不得擅自作主张，甲方及业主、监理提出的整改意见乙方应及时执行。
3. 新砌墙体垂直，砌体水平面一致，接缝均匀整齐，加气砼砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度，砌筑完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收，验收合格后，甲方通知乙方下一步的楼层位置，如质量不合
格或工完场不清，甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量，相应的停工费用由乙方自负。
第五条安全及文明施工：
1. 双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程，乙方应设立安全文明施工负责人报甲方，积极配合相关的安全文明施工要求。如因乙方原因造成的安全事故由乙方全额承担。
2. 乙方必须按甲方规划布置堆放和保管材料，工完料不清场不清，双方确认后，不能按完工工程量申报进度款，甲方有权进行罚款。
3. 乙方应配合甲方成本控制的要求，节约用水用电，如发现常流水或班后常亮灯，甲方有权加倍罚款（不低于200元/次）。
4. 乙方在施工过程中应配合甲方成品保护的要求，对其他专业的管线等成品或半成品造成破坏或污染的应负责复原并赔偿相应的材料费、人工费、清理费等损失。
5. 乙方进入现场人员应统一配带甲方提供的安全帽并系好安全帽带，检查发现不按规定佩带者罚款50元/次，完工后办理退库手续，如有遗失或恶意毁损应按原采购价赔偿，乙方自备劳保用品，如因不按要求配置劳保用品，导致的事故由乙方承担所有损失。
6. 乙方施工动火作业必须提前向甲方安全部门申请，批准后方可施工，如不经甲方批准擅自动火罚款100元，乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。
第六条人员及材料、机具管理：
1、乙方人员在正常或非正常工作时间酗酒、斗殴及交通事故等违反国家法规所引起的一切责任及损失，概由乙方追究该人员承担，甲方不负任何责任。
2、砂浆随拌随用，约在三个小时内使用完不允许隔夜。（每发现一处罚款200元，累计发现三次则罚款2000元）
3、对甲方所供块料在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，应按品种规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m，为减少施工现场切锯工作量，避免材料浪费，乙方应进行合理排块，切锯时不得用普通木工手锯，应用锯片厚齿距大的手锯或设固定式往复锯，异形规格块料可提前向甲方申报从生产厂家订购，因操作不当等原因导致用料浪费由乙方加倍赔偿。
第七条甲方责任与权限：
1. 甲方应及时提供一套与砌筑施工有关的图纸或施工资料，提供整体施工进度安排，按进度通知乙方安排人员进场施工。
2. 甲方负责提供楼层的主轴线和标高控制点，在每层楼面施工前，校核乙方轴线、标高的放线。
3. 甲方负责乙方与水电等施工相关方的工序协调工作。
4. 甲方按楼层提供施工用电用水接驳点，提供垂直运输条件。
5. 甲方有权会同工程监理、设计、质检及主管单位负责检查、监督乙方工程质量工程进度，安全生产、文明施工及组织验收工作。
第八条乙方责任与权限：
1. 乙方进场时按甲方要求填写《进场人员花名册》提交人员名单给甲方，同时提交身份证复印件，乙方自备机具工具及材料进场时，应通知甲方人员参与验收登记。
2. 乙方应严格按申报的施工方案技术交底及规定的施工工期组织施工，负责砌筑前的放线且每堵墙都要弹好墨线。
3. 乙方照明用电线电缆、灯具及水管要自备，自行搭设工作台架，服从甲方现场施工人员的安排及质量监督。
4. 乙方施工人员必须遵守甲方现场管理及安全文明施工管理等规定，对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
5. 乙方应提供施工工序流程图，经甲方审核后积极配合其他工种施工。
6. 乙方负责提供施工质量记录并配合甲方做好相关工程资料。
7. 乙方原因返工，乙方应在规定的时间内无条件配合完成工作量，业主设计变更的拆改装及甲方原因返工，乙方可按正常计量方式申报工程量。
第九条工程工伤事故责任：
1. 由于乙方人员违章作业或违反甲方规章制度而造成的工伤事故，甲方不承担任何责任，一切损失由乙方承担。
2. 乙方应在事故发生后半小时内通知甲方协助处理，否则一切后果自负。
第十条现场管理
1. 乙方应指定现场专业负责人，负责协调施工进度、质量、砂浆配合比用料控制
2. 甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
3. 分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准带领合同外人员出入现场。
第十一条违约责任
1. 在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证砌筑质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
2. 因乙方未按安全规范要求防护而造成的其他现场人员伤亡事故由乙方承担全部责任。
3. 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
第十二条附则
1、其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。
2、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程款结算完毕后失效。
本合同一式贰份，双方各执壹份。
发包方（简称甲方）分承包方（简称乙方）：
________________________ ________________________
甲方委托代理人：乙方身份证号码：
_ _______ ____ ____ 甲方电话：乙方电话：
墙面施工合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
墙面施工合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：******项目部 乙方：***** 经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委 托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本 着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济 合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一 致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：***** 二、工程地点：*****花园东侧 第二条：任务范围及承包方式 1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面
以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。 2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量优良、包工程进度、包安全。 第三条：工期 xx年11月3开工，xx年1月15日竣工。 第四条：工程结算及付款 一、工程结算 1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 砌砖承包合同
编号：FS-DY-41109 砌砖承包合同 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 甲方负责人：项目部(以下简称甲方) 乙方负责人：(以下简称乙方) 乙方负责人身份证号码：联系电话： 一、工程名称：工程。 二、合同工期： 本工程于年月日开工，年月日竣工，总工期天。 三、工作内容： 乙方同意根据甲方工作需要，承包工程的砌砖分项工程工作，并将按照项目部的规定合理使用材料和机械设备，并及时按规定清理施工现场，把当天用不完的材料按规定位置存放整齐，做到天天工完料清、场地净。
四、质量标准： (一)、质量要求： 1、组砌方法：砌体一般采用一顺一丁。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 2、排砖撂底(干摆砖)：一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对廖间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。 3、选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。 4、盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新
砌体工程承包协议 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 为了确保工程质量、按建设单位进度要求，根据有关条文，遵照平 等、互利、自愿的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商，将 砌体以及构造柱、圈梁、过梁等工程交乙方负责施工。为了明确双方的 职责义务，特制定本协议。 1、 工程项目 1、承包的分部分项工程名称：__________________________________ 2、工程地点：________________________________________________ 3、承包分部分项工程内容：____________________________________ 2、 承包方式：___________________ 3、 承包单价： 植ф6.5㎜钢筋， 1根，每根0.9元； 植ф8 ㎜钢筋， 1根，每根1.0元； 植ф10 ㎜钢筋， 1根，每根2.0元； 植ф12 ㎜钢筋， 1根，每根3.0元； 植ф14 ㎜钢筋， 1根，每根4.0元； 植ф18 ㎜钢筋，1根，每根11.0元； 植ф20 ㎜钢筋， 1根，每根17.0元； 砌体按____元/m3，轮转车间三层东面-/、四、五层按____元/m3，轮转 车间南山峰砌体按____元/m3；构造柱圈梁过梁绑扎、支模、浇筑按 ____元/m，轮转车间卫生间、纸库圈梁构造柱绑扎、支模、浇筑按____ 元/m，构造柱圈梁浇筑按____元/m，轮转车间20m处女儿墙浇筑按____ 元/m，屋面细石砼找破按____元/m2；轮转车间二层构造柱按____元/ 根；轮转车间浇筑三层空调机房地面细石砼按____元/㎡；计时工按 ____元/工日。 四、 付款方式： 施工期间根据工程进度支付进度款的50％，作为生活费开支，余款在工 程竣工验收合格后一年后的七个工作日内付清。 5、 双方责任：
内、外墙粉刷工程 施 工 合 同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订地点：_______________ 签订日期：二0—二年五月十二日
内、外墙粉刷施工合同 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园- 康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000 m2:。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。（具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、 铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。） 2、分包内容：贴钢丝网、纤维网、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安装、成品养护、完工清理等，自备胶料及专用工具。 3、工艺做法： （1）拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输（井架、搅拌机有甲方派人统一开机，
砖墙砌筑施工合同 篇一：砖墙砌体施工合同 庄园、香槟国际大酒店及庄园、国际邻海怡园（度假村）a标段工程砖墙砌筑工程施工协议书 合同编号：甲方：长春建工集团有限公司厦门湖里分公司 乙方：砖墙砌筑班组 为了更好的完成庄园、香槟国际大酒店及庄园、国际邻海怡园（度假村）a标段工程（以下简称本工程）的施工任务，在保证工程质量，搞好安全生产的同时，做好增产节约、降低成本，经双方本着互利互惠的原则友好协商、甲方决定将本工程中酒店砖墙砌筑专项工程由乙方承包施工，现根据相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的责任和权利，双方协商达成一致，订立本合同。 一、承包形式：包工不包料（包括砌筑所需一切工具，但搅拌机、垂直运输机械、施工脚手架、箱板、施工用水用电由甲方承担）。 二、承包内容及范围： 1、承包范围：现场施工图上红色线所标注的全部砌筑工程，含止水墩、构造柱及圈过梁的混凝土浇筑施工。 2、承包内容：砖墙砌筑班组在施工过程中所用的各种工、用具（包括广线、砖刀、手推车、灰盆、铁铲等小型工具）的采购和自购工具的维修费用由乙方自行承担以及因乙方施工所产生的垃圾清理工作，
并应于每次工序交接前清理完成。 三、计价方式及价格： 1、计算方式：按实际施工的图纸所示意的尺寸计算体积，以立方计算。 2、项目单价： （1）砖墙砌筑按单价为元/㎡（单价包括除合同已明确的，以及乙方应上交的有关部门管理费及乙方劳务公司的管理费、税金、加班费、基本工资、工具补贴、短途运输费、进出交通费、防暑降温费、保健费、劳保用品费；单价还包括安全文明生产文明施工费用、社会福利劳动保险、因乙方原因引起的工伤事故处理等全部费用；单价还包括所有的零星杂工、计时工及伙食费和住宿费等全部费用）包干施工；工程量以乙方与项目部施工员和预算员核定的工程量为准。 （2）上述单价为乙方完成上款全部工作内容的价格。该单价依据乙方已熟悉本工程的施工图纸、施工条件情况因条件而定，乙方不得因本工程工程量大小、施工难易度及其他状况不同而要求加价。除本条款单价范围外，甲方不再支付其他任何费用和计时工， 除甲方有特殊通知外，乙方不得以任何理由放弃任何项目的施工，否则甲方将按该项目两倍价款扣回另请他人施工。 四、质量要求： 1、根据本工程施工图、设计变更、技术联系单及现行有关标准、规范和质量验评标准进行施工和评定，质量要求为合格，乙方必须严格按设计图纸及设计变更通知书进行施工，严格执行国家有关建筑安装
根据《合同法》规定；本着公平、公正、公开的原则，现甲方与乙方就1#楼外墙涂料装饰工程事宜经双方充分协商签订本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称：1#楼 2、工程地点：东侧 3、承包性质：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包工程验收合格 4、承包范围：按甲方和建设单位确认的施工图、工程指令及施工方案要求。 二、合同价款 1、本工程综合单价为元/m2（不论何种颜色均为一个价格），按实际涂刷际面积计算（所有材料应提供材料发票）。 2、综合单价包含为完成本合同工程的全部费用，不论工程是否采用吊篮涂刷均不做价格调整，且乙方负责全部安全责任和费用。 3. 综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工图纸、施工或装修标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在处的环境等情况均已详细研究并充分了解，合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项因素并计算了全部费用，保证按合同要求完成全部内容。 4. 综合单价含(但不仅限于)以下工作内容： ①一切所需相关材料的采购、送审、送检及所有相关费用； ②乙方已经清楚了解施工现场实际情况并已考虑相关费用；
④乙方用于本工程涂料须采用品牌“嘉宝莉”涂料及按合同附件工程报价单的工作内容和材料完成本工程。 三：质量要求 1、工程质量符合本工程建设单位验收要求及《建筑装饰装修质量验收规范》等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格。 2、其它: ①、颜色为：按甲方工程外墙效果图及修改的颜色来施工。 ②、腻子必须平整、坚实、牢固、无粉化、无起皮、腻子干燥后应打磨平整，并清理干净。 ③、涂料必须涂刷均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；涂料的颜色、必须均匀一致； ④、涂料成品无污染。 3、施工主要以工序应满足以下顺序： 修补刮粗腻子细腻子打磨平整滚涂底漆一道滚涂第一遍面漆滚涂第二遍面漆。 四、施工工期 1、乙方签订合同之日视为开工日期，根据实际情况，乙方所包工程在甲方外墙砖工程完成后7个有效工作日内完成。 2、经甲方确认，发生如下情况，工期可以顺延： （1）增加工程量或甲方中途变更要求； （2）下雨及不可抗力的原因； （3）甲方同意给予顺延的其他情况； 五、工程款支付与结算 1、工程款支付 1)按进度付款，乙方每完成总量的50%，甲方核实后支付完成产值的
合同编号：____________ 砌体工程施工承包合同
砌体工程施工承包合同 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 甲方根据施工需要将工程的混凝土浇筑、全部砌体工程分包给乙方施工，为明确双方经济及安全责任，确保工程质量及进度计划在施工内完成。经双方协商，签订如下合同条款，双方共同执行。 一、承包方式及承包范围 方式：甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。 范围：以施工图为依据、图纸会审记录，设计变更及甲方修改通知单全部内容包干，包质量、工期、包安全及文明施工（工期按项目部施工计划工期）。 二、承包单价、内容及质量要求 1、承包单价：本工程按工程建筑面积（按有关规定的计算规则计算建筑面积）每平方米元/m2计算人工费。单价内包括自带的小型机械、及徒手工具（平板式震动器、插入式震动器、灰桶、擦板及压光用铁灰板以及机械连接的电缆、插头、线等）。 2、承包内容： （1）按本工程施工图纸会审后经确认的本工程施工图纸的内容施工。 （2）按本工程设计施工图纸的要求，全部混凝土工程；全部砌体工程（临时设施、水池搅拌机支设、塔吊基础浇筑、塔吊基础围墙砌筑、楼层楼栋路面等清理及一些零星项目）。 （3）负责本项工程材料垂直运输的指挥。 （4）负责本项工程混凝土浇捣前模板的淋水并冲洗干净柱头、柱脚的杂物。 （5）在每项混凝土施工完成后，应清理干净混凝土余渣，并按要求安排专人保养。 （6）本项目的工作范围、具体安排由甲方视现场实际情况决定。 （7）混凝土表面二次磨面、养护（包括覆盖物）。 （8）模板拆除后，楼面、楼梯、窗台飘板等杂物、泥浆、混凝土块、渣土的清理（木工爆模的混凝土块木工班清理）。 预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其他建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。 本分项工程各部位施工前、施工过程及施工后的一切应负责的工作。 若工地现场发生杂项工作应优先满足乙方工人。杂项工作每天8小时，每人每天元计算人工费 3、承包质量：
填充墙砌体施工合同 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方协调一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：邢台香榭公寓住宅楼 2、工程地点：邢台市车站南路 第二条承包范围及内容 1、承包范围：建筑图纸所包含的全部砖砌体及设计变更增减的砖 砌体、构造柱、过梁、拌制砂浆、砂浆和砖运输、撘拆脚手架、配合放线，工完场清等等一切均由乙方负责，建筑垃圾运至甲方指定地点。 2、承包方式：包工不包料；除甲方提供搅拌机和施工电梯外，砌 筑所需其它工具均由乙方自理； 第三条工期 工期从进场之日算起45天，提前一天奖励1000元，推迟一天罚款2000。 第四条承包价格及支付方式 1、按验收合格的成型砌体体积计算，为元/立方，构造柱每 根45元。工资支付方式：三层砌体完成经甲方、监理验收合格后付完成工程量的75%，以此类推，全部工程量完成后经质检站验收合格，付全部工程量的95%，工程竣工后30日内余款全部结清。第五条工程质量 1、乙方必须严格按本工程的施工图纸设计要求和现行的国家、 地方颁发的质量验收规范、标准及甲方技术交底组织施工。 2、本工程后砌墙质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认
方可生效。 第六条甲方责任 1、保证现场道路畅通，提供夜间照明。 2、提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。 3、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要 求、验收标准及文明施工的交底工作。 4、及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。 第七条乙方责任 1、乙方必须服从甲方的管理。开工前参加甲方组织的安全生产、 施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，并熟悉施工现场环境，按照甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。 2、认真、及时、负责做好施工期间工地内的自身材料、设备设施 的防火、防盗工作。 3、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，乙方应一 切行动听指挥，服从项目部管理人员的正确指挥。 4、在施工过程中，不许浪费材料，做到工完场地清，乙方如违反 规定达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，如工期和质量问题达不到甲方要求追究乙方违约责任，同时有权终止合同，另行安排其它队伍进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。 5、乙方用工必须遵守政府有关规定，乙方的现场施工人员不得使 用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法使用造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关一切责任，严禁职工家属、小孩借住工地宿舍，违反规定造成后果的均由乙方负责。 6、如发生场内外员工喝酒打架等一切事故，甲方不付责任，施工 现场施工当中如发生安全事故，1万元以内由乙方负责，1万元以上甲方负责30%，乙方负责70%的费用。
内墙装修工程合同 甲方： 乙方： 甲方将_______________________工程发包给乙方施工，为了明确双方责任、保证施工顺利进行，经双方充分协商，特签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容： 第四条工程造价及结算方式 1、本工程平涂面积______m2，单价为______元/m2（此单价不含税金、配合费）。 2、工程总造价为___________，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工程量（门窗不除空、不除踢脚线）计算，并结合签证按实际结算。 第五条合同工期 甲方发出进场通知后，______天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为______天。 在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延： 1、遇到不可抗拒的灾害或事故。
2、甲方要求变更设计图纸，工程内容或增加项目。 第六条工程款支付 甲方在乙方将工程材料送至现场时应付乙方材料款的_____（按送货单）。乙方工程分四次工程量（第一遍腻子粉，第二遍腻子粉，第一遍墙漆，第二遍墙漆），甲方应在乙方每完成一次工程量付工程进度款_________万元整。工程竣工验收合格，剩余工程款一次性付清。 第七条甲方、乙方责任范围 一、甲方责任 1、甲方提供用水、用电和工人住宿位置，甲方承担此费用。 2、按第六条支付乙方进度款。 3、负责提供施工相关的资料。 4、甲方派__________为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度现场签证工作。 5、负责组织工程的竣工验收。 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。 2、乙方要派__________为工地现场代表，负责行使乙方的权力和义务。 3、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
建筑工程劳务合同 甲方：富泰产业园一期一标段楼 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的富泰产业园一期一标段楼及所有的砖砌体施工工人工费分包给乙方施工。未明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第一款工程概况 1.1 工程名称：富泰产业园一期二标段楼 1.2 工程地址：贵州遵义市汇川区 1.3 结构类型：框架 1.4 合同工期：按总包方的要求确定。 第二款承包范围 根据施工图纸、会审记要、设计变更上的所有砖砌体砌筑、砌体配块的制作安装等所有工序的人工、部分机械及机具，按施工单位技术交底要求施工。具体包括以下内容等： 2.1 专人配合工长放线，并根据图纸进行复核。 2.2 砖发水、后台上料，前台下料，清理场地内发水后的余水及施工中零星砌体的收边捡烂。 2.3 配合安拆搅拌机（包括挖料斗基坑、砌搅拌机砖基础）及平时的修理工作。
2.4 砖砌体砌筑时落地灰的收边和利用、正确合理安放拉墙筋，按要求预留施工洞、安放门窗过梁以及施工墙体及预留洞口的恢复修整，包括搭设收拣室内的砌体所用脚手架。 2.5 砖砌体及砼施工完毕后场地清理、冲洗等工作；在堆放砂浆及砼的地方必须铺设竹胶板。 2.6 材料场内转运、上楼，剩余材料清运到指定地点并堆放整齐，堆码场地的清洁。 2.7含劳保用品、振动棒、对讲机、三级箱以外的所有电缆线、碘钨灯、碘钨灯管、斗车、铲子、砖刀、砂板等砖砌体工具，广线、靠尺、坠子等砌体检测工具及砼工作的相关工具，包括发水所用的软管等。 2.8 每完成一户的砖砌体工程，必须经过我公司专业工长验收签字才能进行下一户施工。 2.9每天完工后要清理搅拌机后台及砂石堆场，砂石堆场必须用密目网覆盖严密。 2．10场地200米范围内的砖、沙、水泥均无条件周转使用。 第三款承包价款 3.1 本工程的承包单价为按施工图纸、会审记要、设计变更及签证计算出的面积以＿＿元/m2包干计算。（承包单价中所指的面积积是指实际完成的砖砌体体积，且不分面积大小、难易程度均以考虑在包干单价中。承包单价中包含此作业班组的管理费、税金、保险费、低耗材料费及工、护具等费用），其中： 3.2 本工程的合同总价暂按：万元计。
内外墙抹灰 施 工 合 同
内外墙抹灰合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律，法规结合台州市本地区有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容，双方就本工程实施事项协协商一致，签定此合同。 一、工程概况 1、工程名称：甘肃九建兰州新区综合保税区二标段 2、结构形式：框架2层局部4层 3、建筑面积：约33057m2 二、承包范围及内容 1、承包范围：通过双方协商，甲方将该工程所有内外墙抹灰工程以每平方米单价的形式交由乙方施工。 2、承包方式：包工（施工用具除塔吊、搅拌机由甲方提供外，其余工具、用具由乙方自行解决包括室内照明器具） 三、工作内容： 1、室内墙柱面抹灰、门窗护角楼梯间墙电梯井道及管道井；室外墙、柱面的砂浆抹灰。（外墙含线条抹灰）、主体结构施工的一切抹灰施工内容。
（含所有主体结构构件与砌体交接的纤维网及所有楼梯间满挂钢丝网、结合层甩浆或喷浆等） 2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，做到工完场清。 3、室内外抹灰的所有前后台工作（包含筛沙、拌灰、运灰等）都已包含乙方施工单价内。 四、劳务报酬及支付 1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整，均一次包死。 2、本协议所规定承包范围内的分项工程单价及结算方式： 内墙抹灰：元/m2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算） 外墙抹灰：元/m2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算） 工程款的支付：以乙方每个月所完成的工程量70%付款，在次月的30号左右付款给乙方。实际工程量以监理和建设单位的审计结算为准，工程竣工验收后付人工费至95%，余款为保修金，保修期满后一次付清。 五、工期 1、按照甲方要求的施工节点计划完成 2、工期不得顺延，除非遇有下列情况 A、因甲方提出施工图纸修改 B、遇到不可抗拒事件
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 填充墙砌体施工合同) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包单位（甲方）：_____________________________ 承包单位（乙方）：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方协调一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：滨江豪庭5#、6#、7#、8#楼 2、工程地点：红星街北二环 第二条承包范围及内容 1、承包范围：建筑图纸所包含的全部砖砌体及设计变更增减的砖砌体。 2、承包方式：包工不包料；除甲方提供灰浆机和灰浆车外，砌筑所需其他工具均由乙方自理； 3、承包内容：拌制砂浆，砂浆和砖运输，搭拆脚手架，配合放线，工完场活，建筑垃圾运至甲方指定地点。 第三条承包价格及支付方式： 1、按验收合格的成型砌体体积计算，为—元/立方 2、工资支付方式：进场第一个月内由乙方自行垫付生活费，每六层支付完成工程量的70%,每阶段所剩30%工程款在全部砌体完成后三个月内付活。 第四条工程质量 1、乙方必须严格按本工程的施工图纸设计要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准及甲方技术交底组织施工。 2、本工程后砌墙质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。 第五条甲方责任 1、保证现场道路畅通，提供夜间照明 2、提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求 3、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准
合同编号：YT-FS-2846-65 墙面施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
墙面施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：******项目部 乙方：***** 经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：***** 二、工程地点：*****花园东侧 第二条：任务范围及承包方式 1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。
2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量优良、包工程进度、包安全。 第三条：工期 xx年11月3开工，xx年1月15日竣工。 第四条：工程结算及付款 一、工程结算 1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）、铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。 2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、表面压光等全部工作内容，按实
－---－--－-－-－装饰工程 砌砖、抹灰、贴砖工程劳务承包施工合同 发包方(甲方): 承包方（乙方）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,按照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经现场踏勘，合同双方就砌墙、抹灰、贴砖劳务分包事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1 、工程名称：-----装饰工程砌砖、抹灰、贴砖劳务单包工程 ２、工程地点：-－---- 3、承包范围:砌砖、抹灰、贴砖、挂石材的劳务承包 １)砌砖工程:门窗过梁预制、清扫地面、分弹细线,搅拌及运输材料，砌砖、室内脚手架搭设、门窗过梁安装、构造柱钢筋、模板、砼浇筑、清扫运走建筑垃圾等。 2）抹灰工程：不同界面挂网、找方正、打耙子、墙体发水、搅拌及运输材料、抹底灰,柱子抹护角，抹面层，发水养护,收集落地灰，清运垃圾等。 3)贴砖工程:占毛地坪，弹线，运送瓷砖,拌和水泥石粉，摆砖分模数，挂线贴砖,清运垃圾等，该单价中包括地砖、墙砖、楼梯砖、踢脚线、分界线等所有粘贴瓷砖作业。 ２ )材料： a 、甲方提供主材：水泥、石子、沙子、砖块、木模板、跳板、架料、钢材、 主水管、二级电箱，其中干挂石材为乙方包工包料。 ｂ、乙方提供周辅材:手推车、电转、电线、照明灯具、铁锹、软水管、灰桶、筛沙网等。 3 )机械方面：搅拌机、施工电梯由甲方提供，其余小型机具均由乙方自供。 4 )其他:
a 、乙方各工种做到工完场清、料尽。 b 、现场垃圾、楼层垃圾清运至甲方指定的地方。? c 、乙方负责现场文明施 工和环境保护，以及对成品、半成品的保护。?d 、甲方负责工程主轴线的放线工作及所需结构标高,乙方配合细部放线工作。 二、承包方式、取费标准： 1 、承包方式:本工程在乙方承包范围内以包人工、包小型辅材、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。其中,主要材料由甲方提供。 ２、工程量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收。 ３、合同固定综合单价: （ l ）工程量计算规则：依据重庆2008年定额计算规则,按设计图纸和变更进行计算。砌砖以立方米计算；抹灰、贴砖以平方米计算，单价表如下: 德尔康尼骨科医院泥工各项综合单位表
墙面刷漆工程施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条理》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、楼号： 4、承包范围：内墙乳胶漆施工 5、承包方式：包工包料 6、工程单价：内墙14元／㎡；（按实际施工平方计算，以上单价不含任何税收。） 7、工程要求：内墙批刮两遍腻子粉，再涂乳胶漆，要求墙面平整； 8、总工程量：内墙约平方米； 9、工程价款：约万元。 10、工程期限：本工程自年月日开工至年月日竣工。第二条甲方义务 1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底； 2、协调施工现场的有关事宜。 第三条乙方的义务 1、施工队长为乙方驻工地代表谢洪发，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；
2、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任 维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情； 第四条工程质量及验收 1、工程质量：优良； 2、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担； 3、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收 合格签字后才能进入下道工序的施工； 4、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的 施工及验收规范为质量评定验收标准； 第五条付款方式 1、施工至第一遍腻子粉批刮完工支付总工程款的 %。 2、施工至第二遍腻子粉批刮完工支付总工程款的 %。 3、施工至乳胶漆墙面全部完工支付总工程款的 %。 4、在全部工程竣工验收合格后，双方进行结算，工程结算值确定后甲方于三日内支付给乙方工程款总价的%。 第六条施工安全 乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责。 第七条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。 甲方： 乙方： 2015年11月20日
永丰乐城金沙湾二次结构砌体及粉刷分项工程劳务承包合同 发包人（简称甲方）：新郑市建安工程有限公司 永丰乐城金沙湾项目 承包人（简称乙方）： 根据国家、河南省及其它有关法律法规等规定。遵循平等自愿公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，特签订本工程砌体分项承包合同。 第一部分专用条款 一、工程概况 1、工程名称：永丰乐城金沙湾2#、13#、14#楼 2、工程地点：新郑市龙湖镇祥云路与湖滨路交叉口 3、结构形式：框剪结构地上三十层，地下二层。 二、承包方式 1、发包人以包工不包料方式承包给乙方。 2、承包人包施工机具：搅拌机、振动棒、灰斗车、手动工具、电动工具及小五金材料（铁丝、铁钉、扎丝、胶带等），二级电箱以下的电线箱、电线、电缆、闸刀、开关、插座等的费用。 3、承包人包人工费、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工发生的费用。 三、承包范围及工作内容 1、本工程全部按设计图纸（±0.000以上），设计变更，图纸答疑及现行施工规范要求施工。 2、乙方承包该工程施工图以内（±0.000以上）的所有填充墙、止水带、构造柱、现浇
构件的钢筋制作、绑扎、模板制作与拆除； 3、乙方负责配合大小机械安装，负责施工电梯操作及操作人员工资，操作人员必须持证上岗，人证统一；负责防护棚搭建的人工费； 4、在工地范围内的材料水平运输，每个工作面完工时的材料清理归类回收。甲方从主体验收后到工程交工的所有土建部分施工的人工（含现场清理，卫生打扫）。 四、工程质量 按国家及河南省相关标准规定的合格标准。 五、合同工期 1、承包人严格按照发包人安排的进度计划组织合理施工，并同时配合与其它工种的施工交叉作业，承包人必须保证有足够的人力保证各项施工正常进行，经质监站验收达到合格工程。 2、2#、13#、14#楼2017年9月10日通过主体验收，总工期102天； 3、承包方必须按发包方及相关部门的进度要求，只准提前，不准拖后。 4、如没有完成，按推迟一天罚款500元，如工期推迟超过10天，按每天1000元罚款。依此类推，按累计天数计算。 5、如承包方不能按时完成由发包方另安排班组施工，所发生的费用由承包方负责赔偿。 六、承包单价 1、按建筑面积，砌体：175元/m2（含模板、钢筋制作、砼浇筑及施工洞口砌筑）； 内粉：14元/m2；外粉：25元/m2；地坪：11元/m2； 2、内粉刷包括：外墙架眼封堵，室内（含厨卫间及公共部分）粘网、喷浆、清地坪、熬107胶、电梯前室公用地板砖、墙面砖、楼梯踏步、顶棚不粉刷、墙面水泥压光，施工洞口补砌。
建设工程施工劳务承包协议 编号：发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称： 2、结构类型：砖混结构（6层） 2 3、总建筑面积：每栋约12627 M 4、承包范围和单价： 4．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件、预埋件等、安装和维护保养及圈过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。 4．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 4．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 4．4承包单价：砌筑工程按实砌砖块(标准砖)计算元/块，页岩多孔砖按实砌砖块计算元/块。
5、发包方权利和义务 5．1 发包方根据工程进度要求，及时向承包方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。 5．2发包方向承包方提供大型物料运输工具及大型施工机械设备等施工作业条件。 5．3发包方各业务口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 6、承包方权利义务 6．1服从发包方的管理，遵守发包方的施工现场的所有规定和指示。 6．2 承包方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时。 6．3接到发包方施工任务书及进度计划后，应合理组织人员，做好班组作业计划书，两天内向发包方提交核定。 6．4严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。承包方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并书面向发包方提交复验申请。 6．5收到发包方下达的施工任务书后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因承包方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 6．6合同约定的时间开工、竣工和交付。 6．7承包方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 墙面施工合同
编号：FS-DY-20326 墙面施工合同 甲方：******项目部 乙方：***** 经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：***** 二、工程地点：*****花园东侧 第二条：任务范围及承包方式 1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。 2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量
优良、包工程进度、包安全。 第三条：工期 xx年11月3开工，xx年1月15日竣工。 第四条：工程结算及付款 一、工程结算 1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）、铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。 2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、表面压光等全部工作内容，按实际完成面积以平方米计算，综合单价为每平方米伍元。 3、瓦屋面工程：工作内容包括：材料运输、砼及砂浆搅
二次结构砌体承包协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（施工班组代表） 工程名称： 为了确保本工程的顺利进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 一、合同承包范围以及主要工作内容： 甲方将的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括：本工程图纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为：（本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工）。 1、砌体工程所需材料施工电梯周围100米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。 2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。 3、搅拌水池的砌筑，抹灰等所发生的人工费。 4、份内内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。 5、份内所需的手头工具的购买费（如：手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等） 6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。 7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。 8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费。 9、砌体砂浆人工搅拌，水平运输及垂直运输的人工费。 10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。 11、抢工期所发生的人工费。 12、3000元以内的安全事故的医疗费用。 13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。 14、未施工前设计变更的全部工作内容。 15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清，即“文明施工现场”的保持与整理。 二、合同工期： 本合同自年月日至年月日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期，保证甲方按时结构完工。如果因乙方原因造成工期延误，乙方同意按协议单价的5﹪扣除工期违约金。 三、分包工程单价： 1、所承包的砌体：经双方协商一致确定：地下、地上、屋面、机房顶200mm厚墙体砖的砌筑单价按每立方砖 130 元。120mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖 160 元。乙方在施工中出现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下，为了不影响工期和质量，甲方可以单方面调人协助施工，甲方派人支援所用工乙方同意按 200 元/工日计算，结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议，协议终止劳务费按乙方实际工作量的80%计费，乙方同意将剩余20﹪为乙方中途退场给甲方造成的损失赔