当前位置:文档之家› 工程抵债房买卖合同

工程抵债房买卖合同

工程抵债房买卖合同

篇一:三方以房抵债协议(2014年版)

协议书

甲方:镇江中南新锦城房地产发展有限公司

法定代表人:

住所地:

乙方:棕榈园林股份有限公司上海分公司

法定代表人:

住所地:

丙方:镇江新区厚德景观工程有限公司(刘刚)

法定代表人:

住所地:

鉴于:

1、甲、乙双方于2014 年11月签订了《镇江中南锦园二组团园林景观绿化工程》(合同编号:/ ),目前甲方对乙方就该合同项下工程负有到期债务人民币711438.00元未予偿付;

2、乙、丙双方于2014年 12 月/日签订了《采购合同》(合同编号: ),目前乙方对丙方就该合同项下货物负有到期债务人民币711438.00元未予偿付。

现就甲方拟将其开发的具备销售条件的房屋出售给丙方,以该

购房款抵销甲、乙、丙三方之间互负债务的事宜,经三方充分协商,达成如下协议:

一、甲方将其开发的位于镇江市京口区清平路中南御锦城3期29栋的 1901号房出售给丙方以该购房款抵偿甲方应付给乙方的相应工程款,同时,乙、丙方同意

上述房屋应付给甲方的购房款与乙方应付给丙方的货款相应冲抵,即甲乙丙三方按本协议第三条确认的债务互相冲抵,未冲抵部分(如有)按本协议第六条执行。

二、上述房屋为商品房壹套房。本协议项下抵债房屋房号为 1901 号,建筑面积 115.47平方米,作价人民币 711438.00 元。

三、甲乙丙三方同意按上述房屋的作价冲抵相应欠款,即冲抵甲方对乙方的工程欠款人民币 711438.00 元,冲抵乙方对丙方的货物欠款人民币711438.00元。

四、本协议签订后 30 天内,丙方应与甲方签订上述房屋的商品房买卖合同,房款以欠款充抵,乙方无须向甲方另行支付任何形式的购房款。同时甲方不得再将上述房屋转让、转租、转借他人。

五、本协议签订后,即视为丙方已向甲方支付了冲抵款等额的购房款、甲方已

向乙方支付了冲抵款等额的工程款以及乙方已向丙方支付了冲抵款等额的货款。甲、乙、丙三方之间就本协议项下债权债务即告结清,三方互不追究责任。

六、如果上述冲抵款项不足以支付全额购房款,则剩余购房款人民币 / 元由丙方在签订商品房买卖合同之日起 / 天内以 / 方式支付给甲方,如甲方与丙方在上述房屋的商品房买卖合同中另有约定的,以甲、丙双方约定为准,与乙方无关。

七、在签订上述房屋的商品房买卖合同时,甲方应向丙方开具总额为人民币711438.00元的购房款发票,乙方应向甲方开具总额为人民币711438.00元的工程款发票,丙方应向乙方开具总额为人民币711438.00 元抵偿款项的货款发票。如果丙方还有剩余购房款需支付的,则由甲方在收款时直接开具给丙方。

八、甲方与丙方签订上述房屋的商品房买卖合同后,有关上述房屋的过户、使用等按法律规定需交纳的税费等其他费用、办理相关手续及发生的一切责任风险,均由甲、丙方依法各自承担,与乙方无关。

九、甲方保证上述房屋所有手续均合法,且具备销售条件、不存在包括抵押、查封等在内的任何权利纠纷,否则乙方有权单方解除本协议,要求甲方立即支付上

述工程欠款及按《镇江中南锦园二组团园林景观绿化工程》合同约定承担各项违约责任,并赔偿由此造成乙方的全部经济损失。

十、如上述房屋所在土地、在建工程已由甲方向银行设立贷款抵押,甲方应如实告知,并且在甲方与丙方签订上述房屋的商品房买卖合同之前解除。

十一、对甲方与乙方就上述房屋签订的以房抵款协议(如有),

丙方已经收到该合同复印件,并知悉其全部内容并自愿承担该合同中乙方与购房相关的一切合同义务及风险。

十二、若甲方与丙方未能按本合同约定签订上述房屋的商品房买卖合同或者签订上述房屋的商品房买卖合同后发生退房事件的,应由甲方和丙方共同协商并妥善解决,与乙方无关。

十三、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

十四、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方:镇江中南新锦城房地产乙方: 棕榈园林股份有限公司丙方:镇江新区厚德景观

发展有限公司上海分公司工程有限公司

授权代表: 授权代表: 授权代表:

签订日期: 签订日期: 签订日期:

篇二:以房抵款协议

以房抵款协议

编号:

甲方:

乙方:鉴于:

1)甲方与乙方与年月日签订《

合同/协议》(合同编号为),乙方服务于甲方开发建设的项目(以下简称“该项目”);

2)乙方或指定的第三方有意购买该项目的商品房(以下简称“标的房产”);

3)甲乙双方同意乙方以其在《合同/协议》项下应向甲方收取的款即人民币大写元(小写元)抵偿其在标的房产买卖合同项下应向甲方支付的全部或部分购房款。

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定,甲乙双方当事人经友好协商达成如下协议:

一、以房抵款基本情况:

1、乙方同意甲方以标的房产的购房款抵偿甲方应付乙方款,所抵付款共计人民币大写元(小写元)。

甲方仅以标的房产的购房款抵偿乙方款,其他费用均应

由乙方或者乙方指定的第三方承担,包括但不限于公共维修基金、契税、物业管理费、取暖费及其他与抵款房屋有关应由买受人承担的费用等。

2、标的房产的基本概况:

(1)标的房产现已取得商品房预售许可证,证号为: ,填发单位为:.该标的房产上未设定抵押等担保权利。

(2)标的房产的基本信息:

抵款房屋明细表(人民币元)

二、以房抵款方式为以下第种:

1.标的房产直接销售给乙方,甲乙双方签署《商品房买卖合同》。甲方应收取乙方标的房产销售款与甲方应付乙方款,据本合同协

议和最终甲乙双方签订的《商品房买卖合同》及甲乙双方提供发票后直接互抵。

2.标的房产销售给乙方指定第三方客户(以下简称“第三方客户”),甲方、乙方、第三方客户需要签署三方协议,由甲方与乙方指定的第三方客户签订《商品房买卖合同》。

3.上述两种方式的综合。

三、以房抵款程序及约定:

1、甲、乙双方约定采取本协议第二条第款方式,甲方标的房产总房款合计为人民币元,甲方应支付乙方的款项为人民币元,两者差额款项为人民币元,处理方式为:

2、甲、乙双方约定采取本协议第二条第款方式,签署合同及发票、款项抵扣时间要求如下:(按照具体情况,营销部门和财务部参照以房抵款管理办法第十四、五条要求填写)

3、本协议签订之日起日内,由甲方与乙方或者乙方指定的第三方签订《商品房买卖合同》,按照《商品房买卖合同》约定履行各自义务;在办理转移登记中所产生的税费由双方根据国家规定各自负担;在签订《商品房买卖合同》时,相关房屋建筑面积、买卖价款均依据上述抵款房屋基本情况的约定处理。

4、乙方或者乙方指定的第三方在签署《商品房买卖合同》时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。因面积出现误差产生的房款多退少补事项,由甲方与签署《商品房买卖合同》

的买受人按照最终测绘面积进行结算。

四、双方权责:

1、甲方应严格按照双方签订的《商品房买卖合同》的规定向乙方或

乙方指定第三方交付标的房产。甲方协助乙方或第三方客户办理房屋交付等系列交接、过户手续,所产生的费用由乙方或第三方全部承担。

2、甲方保证上述抵款的商品房未因其他事由被查封、抵押或出售;

3、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;

4、本协议书签订后,乙方因抵款房屋与第三方所产生的民事、经济纠纷及其法律权责概

不与甲方有关,乙方自行承担其后果及责任。

五、本协议系《合同》的补充协议。甲方按约定履行本协议后,乙方不得就《合同》中关于款支付、违约责任的约定,向甲方主张任何权利、义务和责任。

六、乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》后原则上不许退房,如果因为特殊原因退房,须经甲乙双方一致同意。若给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。

七、违约责任

1、乙方接收抵款房屋后,在销售或出租过程中扰乱了甲方抵偿

房屋所在项目的市场秩序或给甲方声誉造成极度损害,视为乙方违约,乙方应支付甲方抵偿工程款房屋总价%违约金,并承担相应的连带责任。

2、乙方或乙方指定的第三方未在合同约定时间内与甲方签订《商品房买卖合同》的,每逾期一日,乙方应向甲方支付元作为违约金;逾期超过日,甲方有权解除本协议,乙方应按该抵款房屋总价的 %向甲方支付违约金。甲方将标的房产销售给其他单位或

者个人。

3、《商品房买卖合同》签订后,非因甲方原因而乙方或乙方指定第三方要求退房的,购买人因严格按照《商品房买卖合同》的约定承担违约责任。

八、本协议有效期至本协议约定抵款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

九、本协议履行中所发生的纠纷,各当事人应协商解决,协商不成的,向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

十、自双方当事人签字盖章后生效。本协议一式六份,双方当事人各执三份,

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表人(签字): 代表人(签字):年月日年月日

篇三:以房抵债

以房抵债是时下经常发生的经济业务。在资金周转不灵的情况下,债务方与债权方通过协商,用现有存量资产偿还债务就成了

无奈的选择。特别是房地产开发企业,由于市场低迷,销售活动成效不明显,而建筑安装工程结算时间紧,在工程尾欠款无法兑付的情况下,开发商不得不选择以开发产品抵偿债务的方法。但是,对于以房抵债的涉税问题目前人们的认识并不全面,所以,在这里我们引用部分案例对相关问题进行简要分析。

一、“以房抵债”计税价格的确定

开元房地产开发公司(以下简称开元公司)2008年底欠一家建筑安装公司工程款400万元,由于该公司开发的房产销售情况不好,现金流量严重不足,不能按时支付所欠工程款。2009年1月底,开元公司经与建安公司协商,决定以新开发的五套商品房作价400万元抵偿对方的债务。该商品房的账面成本为320万元,公允价格约为500万元。公允价格亦称公允市价、公允价值,是指熟悉情况的买卖双方在公平交易的条件下,或无关联的双方在公平交易的条件下,自愿进行资产交易或清偿债务的金额。根据现行税法规定,开元公司的这笔业务实际上是以房产抵偿债务的行为,也是一项债务重组的行为,主要涉及营业税(为了简化说明,这里不讨论城建税和教育费附加等问题)和企业所得税。

在这里,问题的关键是计税价格如何确认。而在实务操作过程中,营业税和企业所得税在计税价格的确认方面是不同的。

1、以房抵债的营业税处理

从营业税的角度讲,根据税法规定,以房产抵偿债务应视同销售不动产,按“销售不动产”税目计算缴纳营业税。我国《营业

税暂行条例》第五条规定,纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。《营业税暂行条例实施细则》第三条明确,条例第一条所称提供条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产,是指有偿提供条例规定的劳务、有偿转让无形资产或者有偿转让不动产所有权的行为。前款所称有偿,是指取得货币、货物或者其他经济利益。

《营业税暂行条例》第七条规定,纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其营业额。《营业税暂行条例实施细则》第二十条的规定,纳税人提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产价格明显偏低而无正当理由的,主管税务机关有权按下列顺序核定其营业额:按纳税人当月提供的同类应税劳务或者销售的同类不动产的平均价格核定;按纳税人最近时期提供的同类应税劳务或者销售的同类不动产的平均价格核定;核定计税价格,营业成本或工程成本×(1,成本利润率)?(1,营业税税率)。

对于开元公司而言,其营业税的计税价格该如何确定呢,基层税务机关在实务操作过程中往往会有两种观点:

一种观点是计税价格等于双方的作价4 000 000元。开元公司将开发产品抵偿债务实际属于开发产品的销售行为,应按“销售不动产”申报缴纳营业税,申报的计税依据是实际获得的利益,即抵偿的债务400万元。开元公司先是销售商品房,取得价款4 000

000元,然后再偿付欠款。显然,

开元公司抵偿债务的结果是直接获得了偿还400万元债务的利益,其获得的全部收入为400万元,因而营业税的计税依据是400万元,需要申报缴纳营业税20万元(400×5,)。

另一种观点是计税价格等于市场价格5 000 000元(公允价格)。如果交易双方属于非关联企业,而且是在公平交易的条件下达成的400万元成交价格,说明此时开发产品的公允价值就是400万元;如果该公司在可直接以500万元价格销售给第三方的情况下,交易双方仍以400万元清偿债务,则属于价格明显偏低且无正当理由,由于开元公司五套商品房的市场价格为5000 000元,根据《营业税暂行条例》第七条的规定,按照市场价格征税符合税法“按纳税人当月提供的同类应税劳务或者销售的同类不动产的平均价格核定”的规定。税务部门将有权按500万元公允价值确定营业税计税依据,核定缴纳营业税25万元(500×5,)。

两种处理方式看起来似乎都有道理,那么,哪一种方法是正确的呢,从公平税负的角度来看,按市场价格计征营业税,可以防止纳税人利用降低房产的价格手段来减少国家税收。因此,从理论上讲,应当采用市场价格作为营业税的计税依据。但是,在这里如果我们对有关法律再作进一步分析就会发现,按市场价格计征营业税的法律依据并不充足,因为税法规定,“纳税人销售不动产价格明显偏低而无正当理由的,主管税务机关有权按顺序核定其营业额”。执行这一条必须存在核定征收的前提条件,即:价格

明显偏低并且无正当理由。对于开元公司来说,现金流量严重不足,不能支付所欠的工程款,只得采用以商品房抵偿的方式,说明开元公司将商品房作价偏低有比较充分的理由,这就不符合税法规定的采取核定营业额的条件。因此,不能采取市场价格,而应按照双方的作价来计算缴纳营业税:

4 000 000×5%,200 000(元)。

2、以房抵债的所得税处理

从企业所得税角度分析,以开发产品抵偿债务属于视同销售行为。《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》(国税发〔2009〕31号)第七条规定,开发企业将开发产品转作固定资产或用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他企事业单位和个人的非货币性资产等行为,应视同销售,于开发产品所有权或使用权转移,或于实际取得利益权利时确认收入(或利润)的实现。确认收入(或利润)的方法和顺序为:(一)按本企业近期或本年度最近月份同类开发产品市场销售价格确定;(二)由主管税务机关参照当地同类开发产品市场公允价值确定;(三)按开发产品的成本利润率确定。开发产品的成本利润率不得低于15%,具体比例由主管税务机关确定。

同时,按照《企业债务重组业务所得税处理办法》(国家税务总局令第6号)第六条规定:债务重组业务中债权人对债务人的让步,包括以低于债务计税成本的现金、非现金资产偿还债务等,债务人应当将重组债务的计税成本与支付的现金金额或者非现金

资产的公允价值(包括与转让非现金资产相关的税费)的差额,确认为债务重组所得,计入企业当期的应纳税所得额中。债权人应当将重组债权的计税成本与收到的现金或者非现金资产的公允价值之间的差额,确认为当期的债务重组损失,冲减应纳税所得。

对于开元公司而言,如果以双方协议成交价格400万元计算,视同销售实现的利润为:400,320,20,60(万元),开元公司需要申报调整应纳税所得额60万元;

假如以公允价值500万元计算,视同销售实现的利润为:500,320,20,160(万元),开元公司则需要申报调整应纳税所得额160万元。

从债务从组的角度讲,由于债权人没有对该公司作出利益的让步,所以债务人没有所得。相反,如果按照以公允价值500万元偿还债务分析,该公司作为债务人,对债权人作出了让步,发生债务重组损失100万元(500,400),对于这种损

失,税收上视同自愿赠与行为,不予税前扣除。也就是说,在日常涉税处理过程中,营业税的计税价格应当采用协议价格,而企业所得税的计税依据应当采用公允价值(市场价格)。

二、法院强制”以房抵债”也属于销售

还有人对以房抵债的操作方式所形成的法律后果持有不同的看法,比如,2009年4月8日,长江纺织品有限公司(以下简称长江公司)因长期拖欠某供应商货款,对方为了追索货款,将长江公司告上了法院。经法院裁定,用其所拥有的一处房屋进行抵偿

债务,并由法院委托有资质的拍卖企业进行拍卖,房屋拍卖所得300 000元用以抵债。

当长江公司财务人员依据法院裁定、原房屋权属证书、拍卖成交确认书等登记文件向房地产管理部门办理产权转移手续时,却被告知需要缴纳相关的税费。但是,公司财务人员认为其单位的房产所有权转让只是法院强制执行的,并非属于企业的销售行为,况且企业也没有获得实际收入,不应缴纳相关税款。

那么,长江公司的房产被拍卖行为要不要缴纳有关税收呢,根据国家税务总局《关于人民法院强制执行被执行人财产有关税收问题的复函》(国税函〔2005〕869号)规定,无论拍卖、变卖财产的行为是纳税人的自主行为,还是人民法院实施的强制执行活动,对拍卖、变卖财产的全部收入,纳税人均应依法申报缴纳税款。《营业税暂行条例》及实施细则明确规定,有偿提供应税劳务,有偿转让无形资产或者有偿转让不动产所有权的行为,应依法缴纳营业税。这里的“有偿”包括取得货币、货物或其他经济利益。因此,纳税人应正确理解经济利益的含义,不能简单地以现金流入作为依据。此外,国家税务总局《关于以房屋抵顶债务应征收营业税问题的批复》(国税函〔1998〕771号)规定,单位或个人以房屋抵顶有关债务,不论是经双方(或多方)协商决定的,还是由法院裁定的,其房屋所有权已发生转移,

且原房主也取得了经济利益(减少了债务),因此对单位或个人以房屋或其他不动产抵顶有关债务的行为,应按“销售不动产”税目征收营业税。

三、个人“以房抵债”不能免税

如果是个人住宅进行“以房抵债”,还会遇到一般人都想不到的尴尬。南京市天虹贸易有限公司的财务经理,张鸣最近特别烦恼,因为他遇到一个以房抵债的涉税问题不好解决。事情是这样的:2008年3月,他向朋友王某借款1 000 000元以自己夫人的名义开了一个小公司。使用期限为一年,现在借款期限到期,但是由于公司经营挤占资金,目前还款困难。

张鸣有二套住宅房,其中一套自住,另外一套对外出租,并且租凭期限也到了。他了解到,王某也计划购买住房。于是他们协商,以张鸣自己4年前购买的那套140平方米的住房住房作价2 000

000元抵偿债务,王某再支付张鸣1 000 000元现金,这样,房、债、款一次结清,该项抵债业务双方签有正式协议并于2009年4月28日到公证处进行了公证。

没有想到的是,在办理过户手续的过程中,相关部门却向张鸣征收了营业税。根据财政部国家税务总局《关于个人住房转让营业税政策的通知》(财税【2008】第174号)规定,自2009年1 月1 日至12月31日,个人将购买不足2 年的非普通住房对外销售的,全额征收营业税;个人将购买超过2 年(含2 年)的非普通住房或者不足2 年的普通住房对外销售的,按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税;个人将购买超过2 年(含2 年)的普通住房对外销售的,免征营业税。可是当地的地税局

却要张鸣缴纳营业税100 000元,这是不是违反了税收政策,

其实,张鸣的烦恼来自于他对有关政策没有作全面的理解,现行税收政策根据纳税人个人住房在销售时的具体情况作出了不同的规定,个人房产抵债要缴营业税。这里的关键在于如何理解相关税收政策并在实务过程如何操作。

如果住房拥有者与购买者签订购房协议过程中明确是一般意义上的转让,根据财税【2008】第174号文件的规定,应该免缴营业税。然而张鸣与王某签署的房产转让协议不是税法明确的一般性转让业务,而是以房产抵债业务。对于纳税人的以房抵债业务,则应该适用国家税务总局《关于以房屋抵顶债务应征收营业税问题的批复》(国税函[1998]771号)。该文件规定:“单位或个人以房屋抵顶有关债务,不论是经双方(或多方)协商决定的,还是由法院裁定的,其房屋所有权已发生转移,且原房主也取得了经济利益(减少了债务),因此,对单位或个人以房屋或其他不动产抵顶有关债务的行为,应按‘销售不动产’税目缴纳营业税。”

根据营业税暂行条例规定,销售不动产税率为5%,而营业额就是双方的协议价格,即2 000 000元,张鸣应缴纳营业税2 000 000×5%=100 000元。

通过以上分析,我们可以现当地的税务机关向张鸣征税是正确的。张鸣如果想做到在合法的前提下少缴税,应当事先向税收筹划专家进行咨询,从而获得良好的筹划收益。

最新海南二手房买卖合同范本【标准版】

最新海南二手房买卖合同范本【标准版】 二手房买卖是指已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易。二手房是相对开发商手里的商品房而言的,是房地产产权交易二级市场的俗称,包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房等。那么,正规的海南二手房买卖合同应该如何书写,在签订海南二手房买卖合同的过程中又有哪些风险和注意事项呢?下面,就跟小编一起来看一看吧! 最新海南二手房买卖合同范本【标准版】 出卖方:______________________(以下简称甲方) 身份证号:____________________

联系方式:____________________ 购买方:______________________(以下简称乙方) 身份证号:____________________ 联系方式:____________________ 风险告知:二手房买卖合同中应当明确写明合同当事人的名称或姓名、住所,这样做主要是为了明确卖方的具体情况、地址、联系办法等,以免出现欺诈情况;在合同之外,拟买卖二手房的合同双方应向对方做详细清楚的介绍或调查,同时应当在合同中写明该二手房屋是否是共有财产(涉及共有人的处分问题),弄清楚合同中的卖房者是否对该二手房有实质处置权。

甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的原则上,达成如下协议: 第一条基本情况 1、甲方自愿将以下房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿购买该房屋。该房屋具体状况如下: (1)该房屋座落于________________,建筑面积为_________平方米;套内建筑面积________________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________________平方米;

工程款抵房合同协议书范本

编号:_________________ 工程款抵房合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日

,身份证 甲乙双方签订工程施工合同,合同编号为: 乙方为施工方,双方合同具体履行情况如下: (以下简称:原合同),甲方为建设方, 现经甲、乙双方充分协商, 就甲方提供抵款房屋, 抵付甲方应付乙方工程款事宜, 达成如下协议: 、抵款房屋情况: 二、甲、乙双方均同意以上述房屋,价值人民币 元,抵付甲方应付乙方工程款合计 ______________ 元。乙方应在乙方指定的购房人办理房屋过户手续前向甲方岀具与抵款金额相等的 工程款发票、收据及财务所需的资料,发票内容需与相关合同内容一致。 此次抵扣的房款与所支 付的工程款列入进度款核算,待结算后甲方给乙方拨付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下,也可以办到第三人名下。若乙方有需要,甲方同意乙 方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定的购房人为: 号: 甲方: 乙方:

四、抵房完毕后,乙方或乙方指定的购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准,乙方及乙方指定的购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。 五、在签订本协议且乙方向甲方岀具工程款发票等资料后,甲方、乙方或乙方指定的购房人在 15日内另行签订《商品房销售合同》(合同条款与本协议不一致的地方,以本协议约定为准)。,并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续,否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定的购房人之间,如果存在债权债务关系,该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理,以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充,与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行,工 程抵房款支付按本协议执行。乙方指定的购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》,即视为对本合同的认可,应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签署,任何一方无权解除。双方应履行本协议 而引起的争议,均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份,甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。

以房抵债协议书

以房抵债协议书 甲方: 乙方: 甲、乙双方就以物抵债事宜,经协商一致,达成本协议,共同遵守执行。 第一条关于乙方所欠甲方元的债务,乙方自愿以自有财产清偿所欠甲方的该项债务。 第二条乙方提供下列壹套房屋(下称房屋),清偿乙方所欠甲方元的债务:房屋所有权人:,坐落:,房产证编号:,建筑面积:平方米;上述房屋作价人民币元。 第三条乙方应于本协议签署之日起30个工作日内将房屋交付给甲方,并与甲方签署正式房屋买卖合同。 第四条乙方应于本协议签署之日起30个工作日内,协助甲方办理房屋产权证变更的有关手续,房屋产权变更所需税、费由乙方负担,甲方不承担任何费用。 第五条乙方保证对所交付房屋拥有所有权,房屋产权无争议,亦不存在法律上的瑕疵。 第六条乙方保证所交付的房屋及其土地使用权未设定抵押或权利受到其它限制。 第七条产权人为甲方的房屋产权证书办理完毕之日起,甲乙双方的《个人借款合同》项下的债权债务即告清结,该项债权债务关系归于消灭。 第八条本协议签署之日起2个月内,因任何原因导致房屋产权证无法办理到甲方名下,甲方有权向乙方继续追索

_________ 元债务,并自本协议签署之日起按每日千分之5收违约金。 第九条各方对因本次协议而获知的对方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。 第十条本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。 第十一条任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第十二条本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。协商不成的,选择依法向甲方住所地人民法院提起诉讼的方式进行解决: 第十三条除法律本身有明确规定外,法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。 第十四条本协议自双方签署之日起生效。 第十五条本协议一式三份,甲方执两份、乙方执一份,具有同等法律效力。 甲方(签字):乙方(签字): 年月日

二手房购房合同范本文档

2020 二手房购房合同范本文档CONTRACT TEMPLATE

二手房购房合同范本文档 前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范,不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 二手房是房地产产权交易三级市场的俗称。包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房。 二手房购房合同一 第一条 条文:甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下: (一)座落于南京市区,建筑面积平方米; (二)出售房屋的所有权证证号为,丘号为; (三)房屋平面图及其四至范围见附件一; 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 注解:本条是对房屋的客观和主观描述。其中第一款为《房屋所有权证》记载的主要事项,第二款为房屋的《国有土地使用权证》记载的权益,第三款为甲乙双方商定的或有关规定直接规定的与房屋所有权和房屋正常使用相关联的权益。

指南:第一款直接参照《房屋所有权证》即可正确签填,与第三款相关联的是第五条和附件三,当事人在商议买卖标的过程中应全面参考其他条款。 第二条 条文:甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。 注解:本条规定了甲方的权利保证责任和其他保证责任。 指南:甲方的保证责任比较宽泛,条文并未一一列举。除第一条已经列明的房屋状况外,乙方还需向甲方了解附件二所列内容,并谨慎了解房屋的共有权、是否查封冻结等情况。 第三条 条文:乙方在前付给甲方定金(币种)(大写)元,(小写)元。 上述定金□在乙方最后一次付款时充抵房款□在时由甲方退还乙方。 注解:本条是定金条款,是适用定金罚则的合同依据。 指南:第一款采用填空格式,直接填入双方商定的定金金额即可;需要注意的是定金条款的生效必须以定金的实际支付为条件,即使双方约定了定金条款但没有实际支付定金的,该条款不生效。第二款采用选择格式,只能单选;其中第二选项的填空部分可以是一个绝对的时间点,也可以是约定行为或事件的发生时间。 第四条 条文:该房屋房价款为(币种)(大写)元,(小写)元。 房价款的支付方式和支付时间为:

工程款抵房三方协议范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程款抵房三方协议范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:山西铭润建筑装饰工程有限公司 法定代表人: 乙方:林州市祥隆劳务有限公司 法定代表人: 丙方:阳城其铭泽房地产地产开发有限公司 法定代表人: 鉴于: 1、甲方系丙方阳城其芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位, 该工程已经完工,经甲、丙双方工程结算,丙方计划于_________________ 年一月一日前向甲 方支付工程合同签定的相应的工程进度款。 2、乙、丙双方于2016年一月日签订《商品房买卖合同》(合同备案号 为:_________________________ 已其中约定乙方购买丙方开发的1幢4单元 402室商品房【1】套,乙方应于2016年一月一日前向丙方支付购房款人民币729064兀。截止一年一月一日,乙方已向丙方支付购房款一兀,尚有729064兀购房款未付。 甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行,维护各方的合法权益,现经协商一致,达成如下协议:

一、甲方、丙方一致同意:甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付729064元工程款的债权于本协议牛效当日转让给乙方, 乙方自愿受让该债权。丙方签署 本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务, 已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙 丙方 方应向乙方支付该等金额的工程款。 二、根据上述工程款债权转让的约定,丙方应于一年一月一日前向乙方支付工程款 人民币华匹、元,结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定,乙方应于年月 日前向丙方支付购房款人民币729064元,乙、丙双 方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。 四、上述债务抵销完成后,甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票,丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。 五、甲、乙、丙三方一致同意,上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让,并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其 他合同权利,或要求合同相对方承担其他合同义务。 甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理,双方保证该等约定或处理 不影响本协议效力。 七、本协议未尽事宜,由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定,补充协议与本协议效力相同。 八、本协议履行过程中发生争议的,由协议各方协商解决;协商不成的,各方均有权

房屋抵债合同书范本0001

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 房屋抵债合同书范本0001 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

房屋抵债合同书范本 甲方: ______________________________________ 乙方: _______________________________________ 20 年月日

房屋抵债合同 债务人(以下简称甲方):—xxxx 地址:—xxx 市xxx 区 由廿政编码:联系电话:—xxxxx 债权人(以下简称乙方):—xxx 地址:—xxx 市xxx 区xxxxxx 由,政编码:联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和 国物权法》及其他有关法律、法规之规定,在平■等、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙 方以房屋折抵欠款事宜,双方达成如下协议: 第一条甲方房屋用地丁合同签订时,为出让性质。 1. 甲方以银行按揭购买方式取得位丁xxxxxxx_编号为xxxxxxxxx —的房屋所有权。 2. (土地使用权出让批准文件号)为—xxxxxx第xxxx—土地使用权合同批准文件号为— xxxxxxxxx 0 3. 土地使用权证号为—xxxxxxx ―, 土地使用权面积为—xxxx平'方米_。地块规划用途为— _xxx__,土地使用权年限自—xxx_年—xx—月—xx日至xxx_年—xx月—xx日止。 4. 甲方在上述地块上购买的按揭房屋(现定名)—西堤红山苑_, _主体建筑物的性质为— —办公用房,属—框架结构结构,建筑层数为—x 层。 5. 工程建设规划许可证号为—xxx规xxx字xx号—o 6. 房屋预售许可证号为:xxxxx号__【详见:编号为xxx号xxx商品房预售合同,出卖人: xxxxxxx公司】0 第二条房屋面积。 _1.甲方向乙方用丁折抵借款的房屋(以下简称该房屋)建筑面积共—xxx 平方米,

买卖合同集锦

买卖合同集锦 WTT整理,仅供参考!精品范文一合同号:____买方:____ 卖方:____电话:____ 电话:____按本合同条款,买方同意购入,卖方同意出售下述产品,谨此签约。工业品买卖协议书标准范本工业品买卖尤其是货物量较大时,就需要签订合同,商量好交货前后一切事宜,作为保证。下面是由小雅整理的工业品买卖协议书,欢迎阅读。更多相关合同范本文章,请关注本栏目。工业品买卖标准版合同 合同编号:_________甲方(买方):_________法定代表人:_________公司注册地址:_________联系电话:_________传真:_________乙方(卖方):_________法定代表人:_________公司注册地址:_________联系电话:_________传真:_________根据标准工业品买卖合同样本 不同种类的合同法的作用不一样,用人单位是通过劳动合同与工作人员确定关系,合同一旦生效对双方都有约束力,这样才能使双方的利益都有保障。所以一些重要的合同信息千万不要错过了。工业品买卖合同书范本 合同频道WTT搜集的精品范文20XX工业品买卖合同书范本,供大家阅读参考,查看更多相关合同,请访问合同频道。【工业品买卖合同书范本一】旋流器供应商威海彤格合同编号:____出

卖人:____签订地点:____买受人:____签订时间:__年_月_日第一煤矿买卖中介合同模板 导读:居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。下面是煤矿买卖居间合同模板,欢迎阅读!委托人(出售方): (简称甲方)委托人(买受方): (简称乙方房地产买卖居间合同模板 所谓居间,是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的一种制度。下面是整理的房地产买卖居间合同模板,欢迎阅读!安置房买卖合同范本所谓安置房是指因城市规划、土地开发等原因进行拆迁,而安置给被拆迁人或承租人居住使用的房屋。以下是一份安置房买卖合同范本,小雅站WTT还为大家整理了有关安置房买卖存在的风险及如何规避风险的内容,供大家参考。关于合肥市存量房买卖合同 出卖人(甲方):_________________________买受人(乙方):_________________________根据中华人民共和国有天法律、法规规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守第一条出卖存量房的具体状况如深圳二手房买卖合同范本参考 【深圳二手房买卖合同范本一】卖方: _______________________________(以下简称甲方)买方:

工程款抵房协议

抵房协议 甲方: 乙方: 甲乙双方签订工程施工合同【合同编号:】(以下简称:原合同),甲方为建设方,乙方为施工方,双方合同具体履行情况如下: 现经甲、乙双方充分协商,就甲方提供抵款房屋,抵付甲方应付乙方工程款事宜,达成如下协议: 一、抵款房屋情况: 二、甲、乙双方均同意以上述房屋,价值人民币¥元,抵付甲方应付乙方工程款合计¥元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相等的工程款发票、收据及财务所需的资料,发票内容需与相关合同内容一致。此次抵扣的房款与所支付的工程款列入进度款核算,待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下,也可以办到第三人名下。若乙方有需要,甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为:*******,身份证号:****************。 四、抵房完毕后,乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准,乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。

五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后,甲方、乙方或乙方指定购房人在15日内另行签订《商品房销售合同》(合同条款与本协议不一致的地方,以本协议约定为准)。,并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续,否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定购房人之间,如果存在债权债务关系,该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理,以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充,与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行,工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》,即视为对本合同的认可,应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签署,任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议,均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份,甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 签订日期:签订日期: 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合! 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

以房抵债协议书范本

编号:YB-HT-019634 以房抵债协议书范本 Model agreement of house for 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

以房抵债协议书范本 甲方:_________ 乙方:_________ 丙方:_________ 甲、乙、丙三方就以物抵债事宜,经协商一致,达成本协议,共同遵守执行。 第一条关于乙方所欠甲方_________元的债务,丙方自愿以自有财产清偿乙方所欠甲方的该项债务。 第二条丙方提供下列_________套房屋(下称房屋),清偿乙方所欠甲方_________元的债务:_________;上述房屋作价人民币_________元。 第三条丙方应于本协议签署之日起_________个工作日内将房屋交付给甲方,并与甲方签署正式房屋买卖合同。

第四条丙方应于本协议签署之日起_________个工作日内,负责办理房屋产权证书的有关手续,房屋办证所需税费由甲、丙双方按照法律规定各自负担。 第五条丙方保证对所交付房屋拥有所有权,房屋产权无争议,亦不存在法律上的瑕疵。 第六条丙方保证所交付的房屋及其土地使用权未设定抵押或权利受到其它限制。 第七条产权人为甲方的房屋产权证书办理完毕之日起,甲乙双方于《合作经营合同》项下的债权债务即告清结,该项债权债务关系归于消灭。 第八条本协议签署之日起_________个月内,因任何原因导致房屋产权证无法办理到甲方名下,甲方有权向乙方继续追索_________元债务,并自本协议签署之日起按每日万分之_________收违约金,丙方对此承担连带责任。 第九条各方对因本次协议而获知的对方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另

合同范本 二手房买卖合同范本2020

二手房买卖合同范本2019 二手房是相对开发商手里的商品房而言的,是房地产产权交易二级市场的俗称,包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房。传统的二手房买卖大都经过房产中介,需要交付一定的中介费用。 二手房买卖合同范本2019 当事人基本信息: 卖方:____________________________________________ 姓名:_______________________国籍/地区:_______ 身份证/护照号码:___________联系电话:_________ 通讯地址:___________________邮政编码___________ 公司或机构名称:__________________________________ 营业执照号码:_______________所占份额:_________ 通讯地址:___________________邮政编码:_________ 法定代表人:_________________联系电话:_________ 身份证/护照号码:________________________________ 代理人:_____________________联系电话:_________ 身份证/护照号码:________________________________ 通讯地址:___________________邮政编码:_________ 共有权人:___________________姓名:_____________ 国籍/地区:_________________联系电话:_________

工抵房协议书(三方工抵)

抵房协议书 本协议由以下各方于年月日在签订: 甲方: 地址: 电话: 乙方: 地址: 电话: 丙方: 身份证号: 地址: 电话: 鉴于: 1.甲方应乙方要求与丙方于年月日签订了一份编号为 的《房屋认购协议》,丙方预定了号商品房(下称“标的房屋”),总价款为人民币元,具体如下: 2.甲方与乙方签订了以下合同:

依据上述施工合同,甲方应向乙方支付款项人民币元。 据此,各方经友好协商就上述“以房抵款”之事宜签订本协议: 1.债务抵销 1.1甲方依据施工合同应向乙方支付的款项人民币元,同丙方依据《房屋认购协议》(或《商品房买卖合同》)应向甲方支付的房屋总价款中的人民币元相抵销; 剩余购房款人民币元,丙方应于年月日前支付给甲方。 1.2乙、丙方就前述款项的支付、商品房的归属、处置等问题达成的任何协议均与甲方无关。乙、丙两方因此产生的价款给付问题由二方自行解决,任何一方不得因此向甲方主张任何权利。 2.各方权利义务 2.1丙方应按甲方通知时间,同甲方签订《商品房买卖合同》。 2.2本协议签订当日,乙方应依据“施工合同”向甲方开具金额为人民币元的合法的工程款发票。 2.3若本合同项下预定商品房系甲方转让给乙方、丙方的特惠商品房,甲方无需承担涉及预定商品房的赔偿及《房屋认购协议》和/或《商品房买卖合同》项下任何违约责任,乙方和/或丙方不得依据《房屋认购协议》和/或《商品房买卖合同》就预定商品房向甲方主张任何权利。 2.4本协议生效后,任何一方擅自终止合同的,则违约方应向守约方支付标的房屋总价款20%的违约金。 2.5本协议签订之日起,预定商品房所产生的相关税费(包括但不限于契税、维修基金、物业管理费、采暖费、能源费等)均由乙、丙二方承担。 3.其他约定

(合同范本)以房抵债协议书(完整版)

以房抵债协议书 以房抵债协议书 第一篇: 以房抵债协议书 以房抵债协议书 甲方: 德州市克代尔房地产开发有限责任公司 法定代表人: 邢建刚董事长 乙方: 山东联兴建设集团车长利董事长丙方: 华发商砼站张开利 由联兴建设集团施工的克代尔房地产开发的金色雅园小区11#、12#、15#、16#楼,甲方为缓解资金紧张的现状,现根据我国有关法律规定,经协商自愿以房抵工程款为此达成如下以房抵债协议: 一、甲方将座落于德州市经济开发区金色雅园小区14#—1—104户,面积13 1.59平方米的楼房顶乙方工程款644528元人民币陆拾肆万肆仟伍佰贰拾捌元,因乙方欠丙方商砼款,经双方协商乙方又转顶给丙方。 二、甲方保证该房屋无瑕疵,并积极为丙方办理房屋产权登记手续,所需各项税费由丙方承担。

三、丙方保证缴纳物业基金、暖气、天然气开口费等有关手续费。 四、本协议一式叁份,签字盖章后生效,任何一方违约应向守约方支付违约金5万元。 甲方: 德州市克代尔房地产开发有限责任公司 乙方: 山东联兴建设集团 丙方: 华发商砼站 第二篇: 以房抵债协议 以房抵债协议 债务人: (以下简称甲方)债权人: (以下简称乙方)甲乙双方依据我国《合同法》、《民法通则》等相关法律法规,经充分协商自愿达成如下协议: 一.乙方同意甲方以自有房产号楼单元层号商品房,建筑面积㎡抵欠款元,两年包烧费元,两年卫生费元,进户费元,装修保证金元。共计抵销元欠款,乙方须向甲方提供欠款收据。 二.甲方对该房产手续的合法性负责,该房产自乙方签订认购协议书之日起,该房产产生的一切费用概由乙方完全承担,与甲方无关。

三.该房产由甲方协助乙方办理房产证事宜,其中发生费用由乙方承担。 四.本协议生效后,乙方减少甲方应收工程款元(大写: ),甲、乙双方须以本协议做为双方在工程款的账务处理。 五.乙方与甲方签订本协议后,任何一方不得反悔。如果一方出现违约,应向对方支付违约金壹拾万元。 六.甲乙双方就履行本协议发生纠纷时,可进行协商,协商不成时,应向甲方住所地的人民法院提起诉讼。 七.本协议一式三份,甲方两份,乙方一份。 八.甲乙双方在本协议上签字后立即生效。 甲方: 乙方: 年月日年月日 第三篇: 以房抵债协议 甲方: _________ 乙方: _________ 丙方: _________ 甲、乙、丙三方就以物抵债事宜,经协商一致,达成本协议,共同遵守执行。

郑州二手房购房合同范本

郑州二手房购房合同范本 二手房是已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易的房产。它是相对开发商手里的商品房而言,是房地产产权交易三级市场的俗称。包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房。今天范文大全小编要与大家分享的是:郑州二手房购房合同相关范本。具体内容如下,欢迎参考阅读! 郑州二手房购房合同 郑州市房屋交易和登记中心印制 签约须知: 一、本合同适用于二手房屋买卖。 二、请用钢笔等不易褪色、变色且不易擦除的书写工具填写。 三、本合同的任何涂改,均应由甲乙双方在涂改处签章确认。 四、本合同条款空白处由买卖双方商定填写。 五、请仔细阅读合同条款,以免引发纠纷。 甲方(卖方): 乙方(买方): 甲、乙双方在平等、自愿和诚实信用的基础上,经友好协商,就房屋买卖事宜达成一致意见并签订本合同。 第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方已对甲方房屋具体情况作了充分了解,并愿意购买该房屋。该房屋具体情况如下:

1、房屋坐落于郑州市; ;区; ;路:小区; ;号楼; ;单元; ;层; ;号,房屋建筑面积; ;平方米。 2、房屋的所有权证号为; ;字第; ;号;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。同时,在法律、法规、政策允许办理土地使用权证的条件下,甲方应积极配合乙方办理相应的权证手续。 第二条房屋价格及相关费用: 1、甲乙双方协商一致,甲方所售房屋单价人民币________元/平方米,协商后双方确定所售房屋总价款为:人民币(大写)________佰________拾________万________仟________佰________拾_______元整(小写¥________________元)。此价格下,包含该房屋的相关配套设施:___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ________ 2、税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,其他税费根据具体情况进行协商确定。 第三条房款支付方式与时间: 1、甲乙双方协商一致,甲方同意乙方的按揭货款方式付款。 2、甲乙双方协商一致,根据郑州市的相关政策规定,乙方向甲方所支付的房款在乙方取得房产证之前,由郑州市房产监管部门进行

工程款抵房款协议

工程款抵房款协议 甲方: 法定代表人: 联系地址: 乙方: 营业执照号/身份证号: 联系地址: 鉴于: (一)乙方承包甲方发包的项目签订《》。该工程合同价为人民币元。 (二)乙方拟购买甲方开发建设的项目号房(以下简称“该商品房”),该商品房(建筑面积)为平方米,房价款共计人民币元。 (三)甲乙双方同意:甲方将应付乙方的工程款(已完成审核手续)抵扣乙方购买商品房的房款,抵扣完房款后若有剩余工程款,则甲方支付给乙方。 现经甲、乙双方协商一致就其应收的工程款支付房价款相关事宜达成如下条款,以资双方共同遵守。 第一条:甲乙双方按甲方销售商品房的流程签订《商品房买卖合同》及其补充协议。 第二条:乙方以甲方应付的工程款(已完成审核手续)抵扣其依照签订的《商品房买卖合同》及其补充协议应向甲方支付房价款。 第三条:甲乙双方确认并同意乙方现已审核并具备抵扣条件的工程款有人民币 元,该款项在乙方开具合规工程款发票给甲方后,由甲方财务部开具该商品房的收款收据。按合同约定不具备返还条件的工程质保金或保修金不在抵扣范围内。 后续各期抵扣款项在工程款审核完成,且乙方先行开具合规工程款发票后,由甲方确认抵扣。 第四条:抵扣完成后,即视为甲方已支付相应的工程款给乙方,乙方已支付相应的房

价款。 用于抵扣房款的工程款在任何情况下只以抵扣房款的形式支付,如《商品房买卖合同》解除、终止,乙方应另行提供更名购房人员,乙方与更名购房人员自行结算,乙方不得再次向甲方主张支付工程款,或向甲方主张返还房价款。 房款的不足部分乙方一次性现金补齐或以向银行按揭形式办理完成购房手续。购房所产生的税费、交易费用、维修基金等及相关费用由乙方以现金形式向相应的收缴部门支付。 乙方应自行承担工程款税负,与甲方无关。 第五条:甲方按其销售商品房的流程为乙方开具购房发票(收据),甲乙双方的权利义务以双方签署的《商品房买卖合同》及补充协议为准。 甲方确认工程款抵扣房款,不代表甲方对乙方的工程质量及其履约情况作出其他确认,甲乙双方的权利义务仍以工程合同为准。 第六条:本协议签订后,工程款抵扣房款逐步完成,如最终工程款不足以抵扣当期房款的,乙方应以现金补足,且房价款付款期限不得顺延,否则应按《商品房买卖合同》及其补充协议的约定承担逾期付款的违约责任。 工程款抵扣房款全部完成前,甲方有权不予向乙方交付该商品房。 第七条:乙方确认对于工程款人民币元的抵扣,为无条件且不可撤销的,若乙方后续工程款审核或结算完成,无论乙方是否同意,无论乙方是否先行开具工程款发票,甲方均有权直接从应付工程款中扣收相应抵房款项(亦为抵扣完成)。如乙方未向甲方开具工程款发票,则乙方应按未开票金额的20%向甲方支付违约金,甲方有权从剩余工程款中直接予以扣除。 第八条:甲乙双方应当承担保密义务,未经甲方同意不得对外披露与本协议相关的内容,否则,应承担与此相关的经济责任和法律责任。 第九条:乙方的抵款房,若发生二次转手出让,甲方同意为其办理一次《商品房买卖合同》更名(相关费用由乙方承担),但乙方必须严格按甲方销售现场的更名手续办理。若已取得产权证,则由乙方自行向相关部门提请过户手续办理。 第十条:因履行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可由任意一方向该商品房所在地法院提请诉讼。 第十一条:本协议自双方签字或盖章之日起生效,一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

工程款抵房三方协议范本

协议书 甲方:山西铭润建筑装饰工程有限公司 法定代表人: 乙方:林州市祥隆劳务有限公司 法定代表人: 丙方:阳城县铭泽房地产地产开发有限公司 法定代表人: 鉴于: 1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位,该工程已经完工,经甲、丙双方工程结算,丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。 2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》(合同备案号为:),其中约定乙方购买丙方开发的 1幢4单元402室商品房【1】套,乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元。截止年月日,乙方已向丙方支付购房款元,尚有729064元购房款未付。 甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行,维护各方的合法权益,现经协商一致,达成如下协议: 一、甲方、丙方一致同意:甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 729064 元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方,乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务,丙方已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。 二、根据上述工程款债权转让的约定,丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元,结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定,乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元,乙、

丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。 四、上述债务抵销完成后,甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票,丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。 五、甲、乙、丙三方一致同意,上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让,并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利,或要求合同相对方承担其他合同义务。 甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理,双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。 七、本协议未尽事宜,由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定,补充协议与本协议效力相同。 八、本协议履行过程中发生争议的,由协议各方协商解决;协商不成的,各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。 九、本协议一式陆份,自协议各方签字盖章后生效。 协议各方均各持贰份,具有同等法律效力。 (以下无正文) 甲方: 乙方: 丙方: 签约时间:年

二手房中介购房合同样本3篇

二手房中介购房合同样本3篇 二手房是相对开发商手里的商品房而言的,是房地产产权交易二级市场的俗称,包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房。以下是为大家精心准备的:二手房中介购房合同样本3篇,欢迎参考阅读! 二手房中介购房合同样本一出卖方:__________ (本人)(法定代表人)姓名:__________国籍:__________ (身份证)(护照)(营业执照号码):__________ 地址:__________ 邮政编码:__________联系电话:__________ 委托代理人:__________国籍:__________电话:__________ 地址:__________邮政编码:__________ 买受方:__________ (本人)(法定代表人)姓名:__________国籍:__________ (身份证)(护照)(营业执照号码):__________ 地址:__________ 邮政编码:__________联系电话:__________ 委托代理人:__________国籍:__________电话:

__________ 地址:__________邮政编码:__________ 第一条房屋的基本情况。 出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于__________;位于第__________层,共__________(套)(间),房屋结构为__________,建筑面积__________平方米(其中实际建筑面积__________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积__________平方米),房屋用途为__________;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为__________。 第二条房屋面积的特殊约定。 本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±__________%(不包括±__________%)时,房价款保持不变。 实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±__________%(包括±__________%)时,甲乙双方同意按下述第__________种方式处理:

三方工程抵房协议

三方工程款抵房协议书 甲方(建设单位): 住所地: 乙方(分包商/材料供应商): 住所地: 丙方(总承包商): 住所地: 鉴于: 一、甲、丙双方于 2013 年 1 月 25 日签订了《建设工程施工合同》,由丙方承建甲方发包的******项目(以下简称“该项目”),根据合同及实际施工情况,甲方应向丙方支付工程款。 二、以下第 * 种情况: 1、乙、丙双方于 / 年 /月 / 日签订了《******项目 / 工程分包合同》,丙方将该项目的 / 工程合法分包给乙方,根据合同及实际施工情况,丙方应向乙付工程款人民币: / 元(大写: / )。 2、乙、丙双方于 2013 年 8 月 2 日签订了《 ******项目砂、石购销材料供应合同》,由乙方向丙方供应该项目所需的砂、石,根据合同及实际履行情况,丙方应向乙方支付材料款人民币: 147325 元(大写:壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整 )。 三、乙方要求甲方与乙方指定人员之间签订《******* 住房买卖合同》,购买甲方开发建设的位于德阳市旌阳区岷山路188号的******项目住宅 1套。 现甲、乙、丙三方协商一致,均同意就债权转让及购房款抵销事宜达成以下协议: 第一条乙方指定人员选定的房屋情况

乙方指定人员(购房者) **(身份证号码: ***** ,联系电话: ***** )向甲方购买的房屋为******项目第 4 栋 1 单元 32 层 4 号房屋一套,建筑面积 109.97 ㎡,购房单价 3009 元/㎡,购房总款人民币: 330900 元(大写:叁拾叁万零玖佰元整 ); 乙方指定人员(购房者) / (身份证号码: / ,联系电话: / )向甲方购买的房屋为******项目第/ 栋/ 单元/ 层/ 号房屋一套,建筑面积 / ㎡,购房单价 / 元/㎡,购房总款人民币: / 元(大写: / ); 乙方指定人员(购房者) / (身份证号码: / ,联系电话: / )向甲方购买的房屋为“爱德华庭”二期济适用房项目第/ 栋/ 单元/ 层/ 号房屋一套,建筑面积 / ㎡,购房单价 / 元/㎡,购房总款人民币: / 元(大写: / ); 以上 1 套房屋总价款合计为人民币: 330900 元(大写:叁拾叁万零玖佰元整 )。 第二条款项的支付与抵销 乙方于 / 年 / 月 / 日向甲方缴纳定金人民币: / 元(大写: / ),签订《”爱德华庭”二期经济适用住房买卖合同》后该定金转为房款;余款人民币 / 元(大写: / )由乙方委托丙方向甲方支付。 因甲方应向丙方支付******项目的工程款为:人民币: 147325 元(大写:壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整 ),所以相互抵销,抵销金额为:人民币: 147325 元(大写:壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整 ),即:乙方对丙方的债权和丙方对甲方的债权在人民币: 147325 元(大写:壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整 )的范围内消灭。如出现工程款不能完全抵销购房款时,由乙方一次性现金交纳补齐;如果工程款超出购房款,超出部分仍按本协议签订前的债权债务关系行使各自权利,履行各自义务。 第三条三方的权利义务 1、乙方应保证乙方指定人员符合****申请购买经济适用住房的条件,乙方指定人员与甲方签订《********住房买卖合同》并配合办理相关手续。

房抵债协议书范本

房屋抵债协议 债务人(甲方):债权人(乙方):地址:地址:联系电话:联系电话:因甲方向乙方借款元整,已逾还款日期,鉴于甲方无法偿还上述债务,甲方自愿将自有房产用于抵偿所欠乙方上述债务。现经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房屋折抵欠款相关事宜,达成如下协议: 第一条:抵债房产信息: 1.房屋坐落:; 2. 建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部位与公共房屋分摊建筑面积平方米。 第二条:价格与费用: 按现行建筑面积计算,该房屋售价为每平方米元(币种:人民币),购买总金额为大写元整,小写元整。 上述抵债房产协商作价为万,大写金额为。该抵债房产不足以抵偿甲方所欠乙方全部债务的,甲方仍应向乙方支付该差额直至清偿全部债务。 第三条:房屋产权相关问题: 1、原则上甲乙双方应于本合同签订之日起办理房屋变更登记手续,但由于房屋产权证尚未办结,因此待房屋产权证办结后双方再进行产权过户登记。届时 甲方应当积极配合乙方办理房屋变更登记手续, 2、在本协议签订之日,甲方应把购买上述抵债房产的购房合同原件交给乙方代为保管。乙方应尽妥善保管义务。 3、甲方应保证对所交付的抵债房产拥有所有权,房屋产权无争议,亦不存在法律上的瑕疵。若该抵债房产因甲方自身原因而被有关部门查封、拍卖或甲方擅自转让或抵押给第三人的(转载于:房抵债协议书范本),因此导致该抵债财产不能顺利过户到乙方名下的,甲方应承担违约责任,并立即返还所欠债务。 第四条:交付房产日期:甲方于本合同签订之日向乙方交付抵债房产。 第五条:若本协议在履行过程中出现纠纷,双方应先协商解决,如协商不成,应向房屋所在地人民法院提起诉讼。 第六条:本协议书经甲、乙双方签字后即生效。本协议书一式二份,甲、乙、双方各持一份,具有同等法律效力。 甲方(签字):乙方(签字): 日期:日期:篇二:以房抵债协议 以房抵债协议 甲方:________________________公司 法定代表人:______________________ 住址:____________________________ 邮编:____________________________ 联系电话:________________________ 乙方:____________________________ 法定代表人:______________________ 住址:____________________________ 邮编:____________________________ 联系电话:________________________ 丙方:________________________公司 法定代表人:______________________

相关主题