当前位置:文档之家› (个人)内墙施工合同

(个人)内墙施工合同

墙体装饰工程施工承包合同

甲方:

乙方:身份证号码:

甲方将_泰兴东收费站内墙装饰_工程,承包给乙方施工。为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。

第一条工程名称:泰兴东收费站内墙装饰

第二条工程地点:泰兴市姚王镇

第三条工程内容:内墙装饰

第四条工程造价及结算方式

1、本工程施工面积以现场为准,总造价按实测量决算。单价为: 元/ 平方米(此单价不含税金、配合费)。

2、工程款以现金结算,乙方:包工不包料。

3、工程单价包含所有工序和保修合格为止;

3、工程竣工验收合格后10个工作日内,甲方给予乙方结算剩余款项。

第五条合同工期

甲方发出进场通知后__3__工作日内乙方必须安排工人进场施工,施工时间自2017年11 月 2 日开工,至2017 年 3 月20日竣工;

在施工过程中如遇以下任何一种情况,工期顺延:

1、遇到不可抗拒的灾害或事故。以及停水、停电。

2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

3、甲方提供材料不及时延误工期。

第六条工程质量等级

1、甲方对工程质量的要求:表面平整,阴阳角镶条横平竖直批灰均匀。

3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。

第七条关于工程价款及结算的约定:

乙方进场施工甲方支付乙方施工人员生活费,乙方完成腻子施工甲方支付乙方70%工程款,工程竣工验收合格付清工程款95%,保留5%的工程款至保修完毕。保修期为壹年。

第八条竣工验收

双方对工程施工质量按照双方所约定的内容进行审验。

乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

竣工验收后甲、乙双方签署《工程保修单》,凭保修单实行保修,保修期12个月,从竣工验收签章之日起算。

第九条甲方、乙方责任范围

一、甲方责任

1、甲方提供用水、用电、照明、脚手架、施工人员住宿场所等由此所产生的基本施工配合费用。

2、按第七条款支付乙方进度款。

3、负责提供合格的工程材料。

4、为乙方无偿提供临时存放设备、工具的地点。

5、协助乙方并监督现场其他施工单位,避免因交叉作业污染、损坏已施工完毕的工程部位。

6、负责组织工程的竣工验收。

7、协助乙方办理员工意外伤害保险,费用承担50元/人(有效期至保修结束)

二、乙方责任

1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。

2、乙方从甲方处领取的工程款项由乙方收支,并保证发放到乙方所带施工人员手中,乙方所带员工的工资以及工作量、本地普通工价、工作时间由乙方确定把握,自负盈亏由乙方自行解决与甲方和甲方所属工程部无关。

3、参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。

4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责所有事故责任和赔偿责任。

5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

6、做好文明施工、完工现场清理工作。

7、承担剩余员工意外伤害保险费用

第十条违约责任及争议解决办法

1、合同生效后如有约定施工内容、色彩更改应征得乙方同意,否则因为更改所造成乙方返工,甲方应该赔偿乙方的相应经济损失,以及工程的工期延误责任。

2、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。

3、如因乙方责任影响施工进度,甲方有权终止单方面终止合同。同时乙方应该承担由此给甲方造成的损失;

4、因甲方未能办理相关房屋施工手续受到建筑物主管部门反对未能按期交工的,责任由甲方承担,并承担由此带来的乙方损失。

6:如发生乙方、乙方员工因工资、合同资质等问题而罢工闹事的由乙方无条件承担一切经济和赔偿责任。

5、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

第十一条其它事项

1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清、保修完毕后自动失效。

合同签定地点:甲方工地地址:

甲方:乙方:

法人委托代表:法人委托代表:

电话:电话:

年月日年月日

(完整版)内外墙粉刷施工合同

` 内、外墙粉刷工程 施 工 合 同 甲方: 乙方: 签订地点:项目部办公室 签订日期:二〇一二年五月十二日

内、外墙粉刷施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工,经双方协商一致签订如下合同: 一、工程概况 1、工程名称:康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点:江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积:本工程结构形式为框剪结构;建筑面积约为25000㎡:。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围:本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。(具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。) 2、分包内容:贴钢丝网、纤维网、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安装、成品养护、完工清理等,自备胶料及专用工具。 3、工艺做法: (1)拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输(井架、搅拌机有甲方派人统一开机,

工资由各班组共同支付),必要的二次搬运、机械安装就位。 (2)基底处理:包括清理、冲水、甩毛(1:1水泥砂浆加“107“胶水约---20﹪)或“界面剂“处理、养护。大面积喷浆除外。 (3)做灰饼、吊线、冲筋、打底、光面、搭拆架、护角、落水清、建筑垃圾在地面指定地点过筛利用。 (4)必要的小洞口眼镶砖或补洞、门窗洞口凿除、水电安装后必要的修补、施工预留洞口等工作。 (5)必要的“标化”“文明工地”“创安工地”义务工作。 (6)成品保护、养护工作至扫地出门为止。 (7)视具体情况,无条件日夜工作二班制。 (8)图纸变更、施工防护的搭拆。 (9)放线、门窗成品保护、按甲方要求顺序作业,施工方法甲方定(详见技术交底、例会决议和现场口头决定)。 (10)砖墙于砼接缝处与开槽处理处,安放钢丝网片、纤维网片,所有电线接线盒阳角用水泥砂浆粉刷。 (11)及时保养机械,清理保护好铝合金尺,木尺。 (12)主体工程按现场有质量为验收通过(每层工时超过16小时的较大部位,由乙方通知甲方后,由甲方通知木工凿除),为乙方条件接受。 (13)屋面、沿沟等基层清理、冲水、铺陶粒砼建筑找坡、阴、阳角圆角处理、铺保温板、隔离层、钢性屋面浇砼、抹光(分缝)、油膏嵌缝。 (14)楼面、地面基层清理(机器凿、清理)、冲水、冲筋找平、水泥浆打底、上料、光面、切割缝、落手清、养护、成品保护。 (15)本工程范围内属本工种施工的所有安全文明工作内容,不存在签点工,本工

内墙抹灰分项工程施工合同(标准)

建筑工程施工劳务分包合同 (内墙抹灰工程) 劳务发包方(甲方):民生城市广场(利客来城阳购物广场工程) 劳务分包方(乙方): 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经合同双方协商,甲方将承建的民生城市广场(利客来城阳购物广场工程)工程的内外墙抹灰分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款;本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成如下条款。甲乙双方一致同意订立本合同。 第一条:合同文件的组成 组成本合同的文件包括: 1、本合同书; 2、标准、规范、项目工程施工管理的相关条款及相关设计文件; 3、甲乙双方管理人员(甲方:徐玉文,宋建明,乙方:乙方负责人和班组长)就 有关工程的洽商、书面协议、管理规定等视为本合同的组成部分。 4、分项工程承包内容 本分项工程设计图纸范围内的梁、柱、内外墙体以及设计变更,技术核定单等所有内外墙抹灰的施工,其具体内容是: 1)、抹灰砂浆除搅拌外所有的筛砂上料、材料水平及垂直运输等由乙方自行负责,灯具、线缆、钢管架料等在抹灰完毕后,在规定时间内交回库房或指定地点堆放,并对砂石场地,水泥库房进行清理,以及材料的及时收回,并对楼层、搅拌站周边进行清理,保证文明施工现场等。 2)、抹灰施工中除搅拌机、施工电梯、水泥、沙、石灰膏砂以外所有的材料由乙方自行采购,如:砂板、抹子、铁滑板、斗车、灰盒、铝方、广线、钉锤、灰桶由乙

方自行负责购买。

3)、所有操作人员的劳保用品(安全帽)的购置均由乙方自行负责。 4)、墙、板、梁、柱上所有的线槽管洞的清补、且配合其它工种的预留、补抹、均由乙方负责。如铝塑窗、电箱、盒、门、窗洞口收边等。(下水管、卫生间砼吊管洞甲乙双方另行协商。) 5)、抹灰后的空鼓、开裂的检查以及成品保护。 6)、每天应通过自检实体后如实填写自检表,并上报工长。 5、分包方式:人工费分包。 6、分包单价(人民币): 承包单价为:内墙抹灰:地下室元/m2;主楼元/m2; (以上单价为综合价,不分构件大小,均以实际抹灰面积收方结算)。 第二条:工程进度 甲方在每月底或分项作业开工前5天,应向乙方发出施工进度计划,乙方应根据计划安排组织相应的人力、物力,保证按期完成(在甲乙双方共同认可的合理工期范围内)。除不可抗力影响,无法正常进行施工外,因乙方原因造成延误工期,每延误工期一天,乙方向甲方交付违约金500元/天,累计计算,同时甲方有权要求乙方增加或更换施工人员,如一周内无改观,明显不能保质按期完成施工任务,甲方有权单方要求解除合同。 必须按甲方要求工期安排施工人员,积极配合,不得借故推辞,如班组拒绝施工管理,罚款200~500元/次。 第三条:质量、现场材料管理要求 1、该工程应严格按照国家相关质量标准进行施工、检查,若检查达不到要求,根据出现问题大小甲方有权对乙方作出50—200元罚款,发生重大质量事故的,甲方有权清退乙方出场、拒绝支付发生的合同价款,生产工人的工资由乙方负责支付。

室内抹灰工程承包合同

室内抹灰工程承包合同 这篇《室内抹灰工程承包合同》是,希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考!! 室内抹灰工程承包合同 甲方: 乙方: 甲方现将海口大学内墙抹灰装修工程发包给乙方施工,为保质保量按期完成工程施工任务,经双方协商一致,特制定如下协议,供双方共同遵守执行: 一、工程项目: 二、承包方式:包工不包料实际面积计算总工价。 三、承包范围:室内抹灰工程,梁柱,内墙全部粉饰,但必须做好灰饼,喷浆,桂网等准备工作。线管、空调管边、烟道管顶、给排水管顶零星抹灰工程。 四、合同工期:合同总工期15天/一栋,非甲方原因造成工期延误的,每延误一天从工程款中扣除300元。 五、承包单价:按实际抹灰面积计计算,单价墙面为元/㎡,十字梁元/㎡ 六、内墙抹灰工作内容及质量要求: 1、工作内容::“拌浆、清理基层、砖墙淋水湿润、批灰、清理批灰剩余杂物,对落地灰砂进行回收使用。

2、质量要求:参照国家相关规定执行,墙面抹灰前,应根据墙面的平整情况及抹灰,横线找平,竖线吊直,做出灰饼和冲筋,达到一定强度后,方可对墙面进行抹底层与中层灰。 ①抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝,各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷,表面光滑,接搓平整。②抹灰表面平整度不超过2㎜立面垂直不超过2㎜,阴阳垂直度不超过㎜线条必须平直,圆弧面抹灰须圆滑流畅。③天棚抹灰必须平滑阴角顺直。 七、乙方工作人员要遵纪守法,不得偷盗他人及一切公共财物,如有发现,则处以一赔十的罚款,该罚款在乙方应得工资中扣除,违法行为送公安机关处理。 八、工人进场后先签好《工人组织纪律安全生产协议书》,并由组长带领其工人认真学习有关《安全生产规定》、《安全纪律》、《安全生产公约》及接受工地管理人员的安全生产技术交底,并懂施工中技术要素。 九、施工安全:乙方在施工过程中,要认真注意安全生产,做到安全,质量,文明施工,工人上班必须戴安全帽,不得穿拖鞋上班,必须持证上岗,要注意一切安全事故,遵守工地的规章制度,如发生违章施工,造成的意外事故,责任由乙方自负,造成甲方经济损失的,要追究其责任。 十、施工用具除斗车、砂浆机及垂直运输由甲方供给外,

内墙抹灰承包施工合同书

内墙抹灰承包施工合同书 合同编号:甲方: 法定代表人: 联系方式: 电子邮箱: 住所: 乙方: 法定代表人: 联系方式: 电子邮箱: 住所:

工程,其中单项内墙抹灰工程分包给乙方劳务施工,经双方共同协商,达成如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况 1. 工程名称: 2. 工程规模:框架结构+架空层,建筑面积共约 ㎡。 3. 工期:施工工期为天,施工班组不得以任何原因延误施工工期。 二、承包范围 1. 内墙抹灰的砂浆搅拌、运输等; 2. 砼面层、墙体面层浮渣清理; 3. 梁、柱与墙体相交处铺贴纤维网; 4. 梁、柱粉刷部位要求进行甩浆拉毛处理:水泥砂浆,%胶水; 5. 墙体充分湿润;

6. 搅拌机、斗车的保养清理; 7. 现场及通道吊篮处的文明施工现场清扫; 8. 甲方提供搅拌机、斗车,其余的小型工具,辅助材料、安全帽、雨衣、照明、水管、海绵均由乙方自带。 三、承包要求 1. 工期要求,自进场之日起天内完成; 2. 质量要求: ①梁、柱、顶棚、地面阴阳角顺直; 门窗洞口收口接头处,无明显接缝; ③垂直、平整优良等级; ④抹灰要求两遍成型,防空鼓、防花色; ⑤严格控制配合比,不准任意调整水泥用量。 3. 安全要求,按安全施工操作规程施工。 四、付款方式 乙方带资完成至层(不发生活费),由甲方初步验收后,

按总价的%造表发工资,验收后一月内付%,余下 % 年内付清。 五、承包单价 1. 按施工图墙体抹灰面积,扣除门窗洞口,洞口侧面不记面积,综合价元/㎡。 六、检查标准 1. 实体墙面。

2. 观感阴阳角顺直,墙面纹路一致,无花色。 3. 卫生工完场清。 七、违约责任及处罚 1. 搅拌机、斗车未清洗,扣元/次; 2. 人为增加水泥用量,扣元/次; 3. 落地灰未经回收利用,扣元/次; 4. 墙面在抹灰当天未湿水,扣元/面; 5. 梁、柱、墙接头处未贴纤维网的,扣元/处; 6. 空鼓扣元/处,裂纹扣元/处; 7. 现场大便被抓,扣元/次; 8. 垂直、平整、阴阳角每层图纸上定点,按检验标准执行,未达到优良标准的,扣不合格层元/㎡; 9. 工期缓冲期限为天,后每超一天罚元; 10. 自动退场或被甲方辞退的,按完成量半价给予结算。 八、安全管理

内墙涂料施工合同标准范本

协议编号:LX-FS-A93331 内墙涂料施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

内墙涂料施工合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 甲方:身份证号码:联系电话:。乙方:身份证号码:联系电话:。 甲、乙双方经友好洽谈协商:甲方决定将内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律法规,特制定本合同,以便共同遵守。 第一条:工程概况: 1、工程地址:; 2、施工内容:内墙涂料粉刷面积约: 外墙涂料粉刷面积约: 3、使用颜色号:。

4、工程承包方式:; 5、工期:自日至月日完工;共计:天。 以验收检查为准,两天顺延。 第二条:工程款项: 1、本工程内墙面积:平方米,单价:元/平方;外 墙面积:平方米,单价:元/平方;门板面积:平方米,单价:元/平方;冲洗面积:平方米,单价:元/平方。(此单价不含税金) 第三条:付款方式: 本合同签定后,甲方在乙方开工天内付完工程总款项的%;施工后再付工程总款项的%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款,甲方承诺:年月日前结算清工程的余款。 第四条:质量要求:

腻子抹灰施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 腻子抹灰施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人(全称):_____________________________ 承包人(全称):_ ___________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 建筑物内墙面、天棚面、梁柱面需进行表涂腻子抹灰饰面的全部工程所消耗的人工费、辅材费、机械费及其它全部费用(不含乳胶漆材料费)。 1、腻子抹灰饰面工程所需的脚手架搭杆,人工费及辅材费。 2、现场施工所需要的安全帽、安全带、保险绳的投入使用,维护费。 二、合同价款及计算方式: 1 、双方约定:按腻子抹灰实涂面积每平■方米,单价为:30.5 元/肘,不因 任何原因进行调整。 2. 计算方式:以双方委派的人员现场收方计量计算工程价款。 三、涂抹工程施工工艺及施工措施: 1. 墙面腻子抹灰面及未抹灰的混凝土梁、柱、顶棚面基底活理,底灰、底料满刷腻子二遍,阴阳角找方,线口补直。 2. 双方约定:内墙装饰墙面、天棚面、腻子抹灰面的施工用脚手架由乙方自行搭

设解决,其脚手架的租用费、工料费用由发包方支付计入工程量活单内。 二、工程承包范围 承包范围:包辅材、人工费,不包含乳胶漆,工程量活单及施工图纸所包含的内容。 三、合同工期 开工日期:20XX年月日 竣工日期:20XX年月日 合同工期总日历天数22天。 四、质量标准 工程质量标准:达到国家施工验收规范合格标准 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程量活单及工程预(决)算书 双方有关工程听洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

内墙和顶棚涂料分项工程施工合同

内墙涂料和顶棚墙泥分项工程承包合同 甲方: 乙方: 甲方承建的滨江国际城项目(一期),因工程施工需要,现将该工程中公共内墙和顶棚涂料、室内顶棚墙泥分项工程采用包材料、包人工方式承包给乙方施工,为了明确双方的责任,确保工程“质量、安全、工期”目标的具体实施,本着互惠互利的原则,经甲乙双方协商订立本协议,共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称:滨江国际城项目(一期) 2、工程地点:原造纸厂 3、工程结构形式:框剪,建筑面积暂定约:20000平方米 二、工程承包范围、内容: 三、1.承包范围:36#37#楼项目(一期)施工图纸(含设计变更)范围内的①地下室部分所有砼墙面防霉涂料,抹灰面墙面防霉涂料,砼柱面防霉涂料,天棚面防霉涂料,楼梯间墙面、抹灰面墙面防霉涂料,楼梯间砼天棚面、抹灰面天棚面防霉涂料,梯段砼天棚面、抹灰面天棚面防霉涂料,梯段砼侧边、梯段抹灰侧边防霉涂料;②±0.000以上,所有的公共部位、公用楼梯间部分:砼墙面乳胶漆、抹灰墙面乳胶漆、楼梯间砼天棚乳胶漆、楼梯间抹灰面天棚乳胶漆、梯段砼天棚乳胶漆、梯段抹灰天棚面乳胶漆、梯段砼侧边乳胶漆、梯段抹灰侧边乳胶漆。室内天棚面刮墙泥两遍、按建筑装修设计要求。 2.承包内容 (1)公共部位,抹灰、砼面乳胶漆项目: 清理基层; 找平腻子(做法:白水泥、老粉、掺801胶) 腻子二遍 ④抗碱封固底漆 ⑤内墙乳胶漆二遍 (2)地下室,抹灰、砼面防霉涂料项目:

清理基层; 防霉腻子二遍 抗碱封固底漆 ④抗菌防霉内墙涂料二遍 (3)简易脚手架,墙面、柱面、天棚面清理,砼墙、砼柱、砼天棚面、砼梯段侧边采用找平腻子进行找平、找方、找直,原材料采购、运输、制作、施涂、工完料尽等全部工作。 3.承包方式:乙方承包方式为包工包料,包质量、包工期、包材料、包安全文明施工。4.质量标准: (1)优良。 (2)工程所需的所有材料必须满足国家质量标准及甲方指定的品牌,乙方必须提供相应的原材料质量检测报告及合格证。 (3)墙、柱、天棚、梯段天棚及梯段侧边的砼面采用找平腻子进行找平,其找平后的垂直度、平整度、方正必须达到高级抹灰施工规范要求。 (4)注意成品保护,杜绝污染。 (5)乙方严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 三、甲方职责: 1、负责监督乙方对初次进场人员和后期新进场人员进行安全教育及安全技术交底等。 2、生产条件:(1)只提供现有的施工用电源、水源。 (2)甲方负责提供乙方的钢管扣件及施工可利用的垂直运输,不负责搭设脚手架供乙方使用。 (3)乙方承包范围及内容内所需的一切材料及机械设备均由乙方提供,其费用含在合同单价中。 3、甲方负责提供乙方宿舍,施工、生活垃圾的集中堆放地点并外运。 4、甲方负责提供现场一、二级配电箱,三级配电箱及二级配电箱以下接线均由乙方负责(包括接驳用的各种管、线、箱材料配件等)。 四、乙方职责: 1.除甲方提供大型设备(施工升降机)外,工程中所需用的其他中小型设备、手动工具及设备接驳所需的管、线、箱均由乙方提供,以上费用含在单价中。 2.乙方必须自觉按照甲方质检人员的检查、验收要求施工,确保工程质量。乙方涂料施工完成后必须与甲方项目部办理质量工序交接签字确认手续,否则视乙方失职,造成的一切

车库内墙涂料装饰工程施工合同(完整版)

内墙涂料装饰工程施工合同 甲方:___________________________________________________ 乙方:___________________________________________________ 甲方将地下车库内墙涂料工程,发包给乙方施工。为了明确双方责 任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中 华人民共和国建筑法》的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方 共同遵守执行。 第一条工程名称: 地下车库内墙涂料工程 第二条工程地点: 第三条工程施工范围: 本工程图纸要求以内的所有内墙涂料工程(墙、柱、梁、板等),包括所有 墙、板、梁、柱表面的打磨。 第四条工程承包及结算方式 本工程承包方式:包工包料,单价为元/M2(此单价不含税金、配合费) 本工程结算方式:按实际完成工程量进行结算 工程竣工验收合格后一个月内,由乙方负责将工程结算书送交甲方审核办理 结算手续,结清余款,扣除工程总造价3%的质量保证金,三个月后全部付清。 第五条合同工期 甲方发出进场通知后, 5 天内乙方必须安排工人进场施工,有效工为 天。 在施工过程中如遇以下任何一种情况,工期顺延: 1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。 2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。 第六条工程质量等级 1、工程质量的要求:合格 第七条付款方式 1、本工程按施工进度付款,每完成涂料施工面积1万平方米后,付总造价

80% 第八条竣工验收 双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。 第九条甲方、乙方责任范围 一、甲方责任 1、甲方提供施工用水、用电设施。 2、按合同要求支付乙方进度款。 3、负责提供与施工相关的资料。 4、负责与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。 5、负责组织工程的竣工验收。 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。 2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。 3、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。 4、做好文明施工、工完场清工作。 第十条违约责任及争议解决办法 1、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。 2、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。 第十一条其他事项 1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。 2、本合同壹式两份,甲方执壹份,乙方执壹份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效。

内外墙抹灰工程分包施工合同协议书范本

编号:_____________内外墙油漆工程承包合同协议书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本分包合同。 一.工作内容: 甲方将 ________________________工程内(外)墙抹灰工程分包给乙方,工作内容包括基层处理、找标高弹线、洒水湿润、抹灰饼和冲筋、搅拌砂浆、剔凿凸出部分的混凝土、清理室内所有的杂物、工完场清、文明施工等全部工作内容。 二.单价及结算方式: 1.单价:外墙 ____________元/平方米,内墙____________ 元/平方米。 2.按每 ____________层作为结算段,每层抹灰工程完成后,经验收合格,各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量,签发结算书。乙方拿到结算书后,报送给项目经理部会计做工资发放表,随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时,乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取,严禁代领。 三.质量要求、验收办法及处罚措施: 1.乙方必须服从甲方统一调配,按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工,并达到规范验收标准。 2.各道工序完成后需报经项目部技术员验收同意后方可进行下道工序的施工。若验收不合格,整改时间耽误了工期计划,则该段工作量单价下调20%。 3.抹灰砂浆配合比必须严格按照甲方技术员的交底拌制,严禁浪费材料,一经发现视情节轻重罚款________元。 4.管道穿越墙洞、楼板洞用1:3水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实;电线管、消防箱、配电箱安装完毕,应将背后部分钉好铁丝网。

抹灰工程合同范本

xxxxxxxxx生活广场 内外墙抹灰劳务承包施工合同 甲方:xxxxxxx 乙方:xxxxxx

签约日期:20x 年月日 劳务承包合同(抹灰) 发包人:山xxxx公司(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协商,本着对甲方及业主负责任的态度,在平等、自愿的基础上双方建立劳务关系,为明确甲乙双方的责任、权利及义务,根据本工程的实际情况,达成以下合同条款: 一、劳务承包人情况 1、姓名: 2、性别: 3、身份号码: 二、劳务承包工程概况 1、工程名称:菏xxxx活广场工程内外墙抹灰劳务施工项目 2、工程地点:菏xx路交汇处 3、结构类型:框架剪力墙结构 4、建筑面积:54690.51平方

保护等。如对其它成品造成损坏,负责修复到位,并达到相应标准,负责配合质量验收等。 六、价格及质量要求 1、按实际施工面积,xx 元/m2 (大写:元平方),此价格为固定单价,在施工过程中不在做任何调整,否则甲方可对乙方以完成工程量不予结算,并扣除合同履约金)。 2、零工按元/工日。 3、质量要求:合格。 七、付款方式: 1、乙方全部完成工程量并经验收合格后十天内支付至实际完成工程量的85%;工程竣工验收合格,办理完工程量结算书后,付清余款。 2、每次付款时,甲方将扣除当月发生的各种罚款,(业主及监理、建设主管部门等对本工种的罚款有乙方承担)。甲方对乙方的罚款有乙方确认后直接从当月进度款中扣除。 4、乙方所有劳务结算必须经项目部和公司两级会签方为有效结算,未办理完全会签的结算为无效结算。 八、进度管理:

1、乙方必须按甲方下达的进度计划完成,对因乙方原因造成的工期拖延,按每拖延一天(每日历天)罚乙方1000元。拖延时间不得超过四天,否则甲方有权责令乙方无条件退场,解除劳务合同,乙方承担所引起的一切损失。 2、施工中如发现乙方不能满足施工进度需要,甲方有权组织人员突击,其费用从乙方结算款中扣除,并承担由此造成的一切责任。 九、质量管理: 乙方确保分项工程分批验收中主控项目一次性验收(按国家标准)合格率达到100%、一般项目一次性验收(按国家标准)合格率达到80%以上。凡验收不符要求的,乙方必须无条件修复直至符合要求,同时甲方对乙方不合格点位以每处200元以上罚款,工期不予顺延。情节严重的,甲方有权责令乙方无条件退场(具体施工时以技术交底为准): 交底内容: 一、建筑做法 1、内墙水泥砂浆抹面:(1)9厚1:3水泥砂浆找平扫毛;(2)6厚1:2.5水泥砂浆压实赶光。 2、外墙1;3水泥砂浆找平搓实。

内墙施工合同范本

内墙施工合同 甲方: 乙方: 为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。 施工工期:自年月日至年月日(自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延)

第四条:工程质量 1、甲方保证在保质期内不脱皮,基本不褪色。 2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。 3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。 第五条:竣工验收 双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。 第六条:甲方、乙方责任 一、甲方责任 1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。 2、按第三条款支付乙方进度款。 3、负责提供与施工相关的资料。 4、甲方派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。 5、负责组织工程的竣工验收。 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。 2、乙方委派为工地现场代表,负责行使乙方的权利及义务。 3、负责提供内墙工程验收资料,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。 6、做好文明施工、工完场清工作。 第七条:违约责任及争议

1、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。 3、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。 第八条:其他 1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份,甲乙双方执壹份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人:法定代表人: 电话号码:电话号码: 日期:日期:

内墙乳胶漆施工合同范本

内墙涂料施工劳务合同 甲方:湖南楷程华强电气项 乙方: 甲乙双方就华强电气二期工程室内乳胶漆涂料装修工程的劳务工作本着公平、公正、相互合作的原则,一致达成如下协议: 一、甲方权责 1、甲方给乙方提供水电住宿和图纸设计装修要求。 2、在施工过程中,甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时,甲方有权更换施工班组。乙方无条件服从。 二、乙方权责 1、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥;大面积施工前应先做样板间,经业主、监理、项目部共同验收认可后,方可进行大面积施工。 2、乙方必须在甲方安排的工期内保质(按设计和施工验收规范)保量的完成施工任务;(工期定为合同签订之日至完工验收60天)。 3、乙方必须做到工完料清,负责对施工的建筑垃圾运输至甲方指定的堆场; 4、乙方自行解决乳胶漆施工所有的工具和配套设施; 5、乙方必须对每班的施工的落地灰腻子灰及落地乳胶漆清理干净,在施工乳胶漆时必须对室内的管道、开关插座、设备、地面砖、墙砖、踢脚线等保护,防止乳胶漆对设备及管道的污染,如有污染的

应及时清理并经甲方验收合格,对甲方验收不合格的地方应及时整改清理。 6、乙方必须做到工完料清并清洁卫生打扫干净。 7、乙方负责对管道安装的后设口补涂乳胶漆。 三、安全责任 1、乙方严禁高空抛物,对临边处严格按安全操作规程施工,如果出现高空抛物而造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任; 2、乙方在施工时必须佩戴安全帽,高空作业时和外墙施工时必须佩戴安全带,甲方检查到如果未佩戴,对每人每次处以100元罚款,罚款在工程款中扣除; 3、乙方在进入施工现场前应配合甲方对工作人员进行技术安全交底。施工期间如发生任何不安全事故,乙方自行负责经济·民事·法律上的任何义务,一切均与甲方无关。 四、工程质量控制 颜色要均匀一致,不能存在泛碱、咬色,不能存在砂眼、刷纹,对腻子打磨一定要到位,不能存在纹路。墙面垂直不能大于3mm.平整不能大于2mm,所有阴阳角保证顺平竖直棱角分明。门窗口四周顺直不能有起包和污染,大面积墙面应在灯光下无明显凹凸,保证光洁平滑。 五、工程单价: 1、内墙工程计量方式:按实际丈量施工工程量结算。

建筑工程内墙抹灰合同范本

建筑工程内墙抹灰合同范本 编号: 工程施工分包合同 【公司统一文本】 分包工程: 施工地址: 发包方: 分包方:

内墙抹灰工程承包合同 发包方:(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律规定,遵循平等自愿、公正与诚实信用的原则,为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务与违约责任,经双方协商达成以下协议: 第一条分包内容: 1、该工程所涵盖的全部内墙的整体与零星抹灰工程。 1) 乙方自备一切使用工具、运输工具(垂直运输机械由甲方提供),加班的照明设施与自身的安全防护设施全部自理。 2) 沙浆搅拌、运输(甲方提供搅拌机)。调制砂浆。包括楼地面装运原材料、配料、过磅(过斗)、开关机器、移动拌板、清洗机具等全部操作过程。 砂浆搅拌。包括沙浆、块料、自用架子材料等。场内、外全部水平及垂直运输。 3) 内墙抹灰内容。包括内墙的穿墙套管打凿、堵孔、修补;基层凿除清扫;洒水、贴饼、冲筋、递灰接灰、打底、挂网、找平、抹面、压光(拉毛)、养护及成品保护等全部操作过程。 4) 自检交接、清扫场地。清理:包括清理搅拌机及拌料场地、楼内残灰、残渣、落地灰等;施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 各工序自检合格后报甲方现场检验。 第二条分包方式: 人工费单包。甲方提供以上承包内容所需的主要材料,乙方提供完成以上承包内容所需的机具,零星材料,辅助材料。 第三条合同工期:

本工程从合同鉴定之日起,从年月日至年月日完成。本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。 第四条分包单价: 1、甲方将本项目内墙抹灰工程承包给乙方,承包工程量按实际抹灰面积计算,全部费用包干价为元/㎡(此单价包工具、耗材;包质量;包安全;包进度)。见附件1:实物量单价表。 对分包单价的明确: 单价均含现场施工所用的辅材、机具等;单价确定后不随任何文件或市场环境而调整。 第五条提供作业人员:乙方根据工程需要,提供作业人员共人。 第六条价款的结算与支付 注: 本工程无预付款。 1、价款的结算: 1)根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价,经甲方劳资员根据施工任务书出具结算单,项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其她人员签字的任何凭据都不作为结算依据。 2)甲方出具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认,乙方委托的代理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准。 2、结算时间: 按月进行结算:定为每月的号。 3、价款的支付: 1)费用结算后,乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证;在建设单位付款正常条件下,甲方按月进度结算额的% 经银行转账形式拨付给乙方,在工程竣工后付至%。 2)工程竣工后留质保金_ _%,待工程质保期满后未出现质量问题,全额返

内外墙抹灰工程施工合同

可编辑可修改,欢迎下载 内外墙抹灰施工合同

可编辑可修改,欢迎下载 内外墙抹灰合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律,法规结合台州市本地区有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容,双方就本工程实施事项协协商一致,签定此合同。 一、工程概况 1、工程名称:新水坑村时尚创意产业园一期工程商务酒店、地下室、商业楼工程 2、结构形式:钢筋混凝土框剪结构 3、建筑面积:约33105.5m2 二、承包范围及内容 1、承包范围:通过双方协商,甲方将该工程所有内外墙抹灰工程以每平方米单价的形式交由乙方施工。 2、承包方式:包工(施工用具除塔吊、搅拌机由甲方提供外,其余工具、用具由乙方自行解决包括室内照明器具) 三、工作内容: 1、室内墙柱面抹灰、门窗护角楼梯间墙电梯井道及管道井;

室外墙、柱面的砂浆抹灰。(外墙含线条抹灰)、主体结构施工的一切抹灰施工内容。(含所有主体结构构件与砌体交接的纤维网及所有楼梯间满挂钢丝网、结合层甩浆或喷浆等)2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,做到工完场清。 3、室内外抹灰的所有前后台工作(包含筛沙、拌灰、运灰等)都已包含乙方施工单价内。 四、劳务报酬及支付 1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整,均一次包死。 2、本协议所规定承包范围内的分项工程单价及结算方式:内墙抹灰:元/m2(含第三项的一切施工内容,扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算) 外墙抹灰:元/m2(含第三项的一切施工内容,扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算) 工程款的支付:以乙方每个月所完成的工程量70%付款,在次月的30号左右付款给乙方。实际工程量以监理和建设单位的审计结算为准,工程竣工验收后付人工费至95%,余款为保修金,保修期满后一次付清。 五、工期 1、按照甲方要求的施工节点计划完成 2、工期不得顺延,除非遇有下列情况 A、因甲方提出施工图纸修改

内外墙抹灰工程施工合同60023

内外墙抹灰施工合同

内外墙抹灰合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律,法规结合台州市本地区有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容,双方就本工程实施事项协协商一致,签定此合同。 一、工程概况 1、工程名称:甘肃九建兰州新区综合保税区二标段 2、结构形式:框架2层局部4层 3、建筑面积:约33057m2 二、承包范围及内容 1、承包范围:通过双方协商,甲方将该工程所有内外墙抹灰工程以每平方米单价的形式交由乙方施工。 2、承包方式:包工(施工用具除塔吊、搅拌机由甲方提供外,其余工具、用具由乙方自行解决包括室内照明器具) 三、工作内容: 1、室内墙柱面抹灰、门窗护角楼梯间墙电梯井道及管道井;室外墙、柱面的砂浆抹灰。(外墙含线条抹灰)、主体结构施工的一切抹灰施工内容。

(含所有主体结构构件与砌体交接的纤维网及所有楼梯间满挂钢丝网、结合层甩浆或喷浆等) 2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,做到工完场清。 3、室内外抹灰的所有前后台工作(包含筛沙、拌灰、运灰等)都已包含乙方施工单价内。 四、劳务报酬及支付 1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整,均一次包死。 2、本协议所规定承包范围内的分项工程单价及结算方式: 内墙抹灰:元/m2(含第三项的一切施工内容,扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算) 外墙抹灰:元/m2(含第三项的一切施工内容,扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算) 工程款的支付:以乙方每个月所完成的工程量70%付款,在次月的30号左右付款给乙方。实际工程量以监理和建设单位的审计结算为准,工程竣工验收后付人工费至95%,余款为保修金,保修期满后一次付清。 五、工期 1、按照甲方要求的施工节点计划完成 2、工期不得顺延,除非遇有下列情况 A、因甲方提出施工图纸修改 B、遇到不可抗拒事件 C、因连续4小时停电或一周内停电累计12小时以上。

完整版内外墙粉刷施工合同

内、外墙粉刷工程 施 工 合 同 甲方:______________________________ 乙方:______________________________ 签订地点:_______________ 签订日期:二0—二年五月十二日

内、外墙粉刷施工合同 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,甲方将南京同仁康博花园- 康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工,经双方协商一致签订如下合同: 一、工程概况 1、工程名称:康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点:江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积:本工程结构形式为框剪结构;建筑面积约为25000 m2:。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围:本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。(具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、 铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。) 2、分包内容:贴钢丝网、纤维网、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安装、成品养护、完工清理等,自备胶料及专用工具。 3、工艺做法: (1)拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输(井架、搅拌机有甲方派人统一开机,

抹灰工程承包合同

抹灰工程承包合同 劳务承包方(以下简称甲方) 分项承包方(以下简称乙方) 由劳务总承包方承包的瑞安市东山下埠返回地工程3#楼抹灰。因工程需要,现将东山下埠返回地工程3#楼内外抹灰工程劳务承包方分包给乙方施工,为明确双方责、权、利按合同工期完成工程任务,经协商一致,根据《中华人民共和国经济法》和《劳动法》的规定,特签订以下合同,以资共同信守执行。 一、工程名称:瑞安市东山下埠返回地工程3#楼 二、工程地点:瑞安市东山下埠 三、承包形式:包清工 四、承包内容: 1、内外墙面抹灰以施工图纸为标准,包含拌制、运输沙、泥浆;墙面湿水、喷 浆、贴灰饼、贴网、包角、包门窗边、天棚阴边,屋顶女儿墙、屋架、雨篷、屋面细石找平、天沟找平、楼梯间台阶踏步压光、阳台、空调板、内外沙浆抹面; 外保温面层全套程序,楼层细石找平、底层(5cm至10cm)的地面细石找平。 总之,按图纸上的所有沙浆抹面、保温面层及细石混凝土找平全由乙方承包价在内施工。(铺贴花岗石由甲方承担施工)。 2、严格按抹灰、阳台、地面、屋面等装饰泥水工程现行规范操作规程进行文明 标化施工,必须做到本作业区内工完场清(落手清)的工作习惯。 五、承包价格 工程质量达到一次性合格,按本合同第四点承包工作内容的地下室以上按建筑

面积每平方米45元结算。(建筑面积计算规则按本项目部结算方式为准) 六、付款及结算方式 1、乙方每月25日前向甲方上报本月完成工程量,核算员根据工程的实际进度部 位结算工程款,待次月(20~25日)发放上月工程款的80%。如果进度完不成,影响下道工序施工予以处罚。质量达不到要求,乙方应无条件返工至合格,并承担造成的相关经济损失。待施工完成经项目部检查达到预验收条件后付至90%,余款5%待竣工验收后付至,尾款待项目部付清给甲方,甲方再一次性付清给乙方。 2、乙方在现场所需用的安全帽及雨衣费用由乙方承担。 3、若乙方在施工中途擅自离开工地,所有余款不再结算。 4、乙方中途、后期退人所发职工工资款,甲方不予考虑。 七、工期要求 本工程施工时期以项目部要求规定的时间为标准再定。 八、质量要求 本工程质量目标确保合格,如不能一次性通过验收合格,由此造成的一切返工损失费用及间接损失费用均由乙方承担,并以单价每平方米少2元结算。 九、双方职责 1、甲方及时提供工程所需要材料。 2、乙方承担:搅拌机、沙浆机、水管、翻斗车、铝合金、泥桶、铁铲、扫把等。 3、乙方应有能力安排好日常的生活,甲方不预支生活费。 4、工程施工中要文明施工,确保安全。由乙方造成的一切安全事故均由乙方承 担。

办公楼一楼大厅吊顶修缮工程委托施工合同协议书范本模板

甲方:________________________________________ 乙方:________________________________________ 经甲乙方协商一致,甲方同意将办公楼一楼大厅吊顶修缮工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1.工程名称:________________大厅吊顶修缮工程 2.工程地点:________________________________________ 3.工程内容:工程所在地一楼大厅吊顶修缮。 二、承包方式 乙方包工、包料、包质量等总包方式。 1.施工材料:乳胶漆、腻子粉、107胶、石膏粉、纸胶带、滚筒、刷子、砂纸、绷带、白乳胶、彩条布、脚手架等。 2.施工工艺:清理墙面→修补墙面→刮腻子→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆。 清理墙面:将墙面起皮、裂缝及松动处清除干净。 修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸凸出处磨掉,将浮尘扫净。刮腻子:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定。 刷第一遍乳胶漆:乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。 刷第二遍乳胶漆:操作要求同第一遍,漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。

三、工程造价 本次吊顶修缮的费用为¥________元,在本合同生效后________日内支付________元,在本次吊顶修缮结束并经验收合格后________日内将尾款________元全部付清。 吊顶修缮造价:________________________ 税金:________________ 总计:________________ 四、质量标准 乙方应确保该维修工程达到优良标准,严格参照相关工程新规范标准和现行有关规程及甲方要求施工。 五、双方责任 1.甲方责任: (1)应提前提出施工计划,应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。 (2)配合乙方施工。 (3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。 2.乙方责任: (1)及时组织建筑材料进场,掌握整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。 甲方:乙方: 日期:日期:

相关主题