历年监理工程师《建设工程合同管理》真题
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、保证合同的当事人是指（）
A．合同当事人
B．债权人和债务人
C．保证人和债权人
D．保证人和债务人
2、下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋
B．抵押人有权使用的集体土地所有权
C．依法被查封的财产
D．抵押人所有的支票
3、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）
A．物
B．智力成果
C．行为
D．财
4、施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A．发包人
B．承包人
C．监理人
D．项目经理
5、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。A．人民法院
B．政府的建设行政主管部门
C．上级仲裁委员会
D．质量监督机构
6、如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）时合同成立。A．要约生效
B．承诺生效
C．双方当事人签字或者盖章
D．至附生效期限的合同期限
7、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后（）A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任
8、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，
这是发包人行使（）
A．同时履行抗辩权
B．代位权
C．撤销权
D．不安抗辩权
9、一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克
200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克（）元向卖方付款。
A．220
B．210
C．200
D．190
10、订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商
也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。
A．订立合同时订立地
B．订立合同时履行地
C．履行合同时订立地
D．履行合同时履行地
11、受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应由（）
A．各自承担自己的损失
B．甲方赔偿乙方1万元损失
C．甲方赔偿乙方2万元损失
D．甲方赔偿乙方4万元损失
12、如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由（）确认该部分条款是否可以变更。
A．建设行政管理部门
B．监理单位
C．人民法院
D．设计院
13、《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。A．要约到达受要约人之前
B．受要约人发出承诺通知之前
C．承诺通知到达要约人
D．受要约人发出承诺通知之后
14、订立合同过程中，（）是要约。
A．招标公告
B．投标书
C．寄送的价目表
D．招股说明书
15、按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在（）万元人民币以上者，必须进行招标。
A．10
B．50
C．100
D．200
16、监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A．能力
B．人员
C．设备
D．报价
17、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）
A．投标人更改投标书的内容和报价
B．投标人再增加优惠条件
C．评标委员会对投标书中的错误加以修正
D．招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法
18、施工招标资格预审的主要内容包括（）
A．计划实施进度是否满足要求
B．企业拥有施工机具的多少
C．施工组织设计是否全面
D．拟投人满足施工要求的人员数量
19、招标人选择招标代理机构时，（）不是应满足的条件。
A．招标代理机构必须是法人组织
B．有从事招标代理业务的营业场所
C．有能够编制招标文件的能力
D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
20、一般情况下，（）应当由招标人完成。
A．确定中标人
B．评标情况说明
C．对各个合格投标书的评价
D．推荐合格的中标候选人
21、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）
A．负责施工合同的协调管理
B．负责外部关系的协调
C．认真勤奋地工作
D．不得泄露申明的秘密
22、监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（）情况时，监理人有权向委托人发
出终止合同的通知。
A．执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
B．委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
C．委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
D．由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
23、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出决定。
A．费用索赔
B．要求承包人缩短合同工期
C．合同内索赔
D．工期延误索赔
24、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用
自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承担。
A．附加工作费用，由委托人
B．额外工作费用，由委托人
C．正常工作酬金范围，由监理单位
D．工程成本，由承包方
25、监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。
A．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
B．委托人要求增加的监理工作范围
C．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
D．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容
26、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。
A．设计人收到定金
B．合同签订
C．设计人员勘察现场
D．场址选择
27、设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根
据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（）
A．不足一半时，退还发包人已付定金
B．不足一半时，按该阶段设计费的一半支付
C．不足一半时，按该阶段设计费的全部支付
D．超过一半时，按该阶段设计费的一半支付
28、设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（）日止。
A．交付设计文件
B．设计文件审查通过
C．完成设计变更
D．工程竣工验收合格
29、工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（）日确认为承包人的竣工日期。
A．承包人自检合格
B．承包人递交竣工验收报告
C．竣工检验开始
D．竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字
30、工程质量保修期限，应（）的时间确定。
A．按当事人双方具体约定
B．按法规规定标准
C．由双方约定且不低于法定标准
D．参照行业通常习惯
31、建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）
A．减少合同中约定的工程量
B．改变有关工程的施工时间
C．删除承包范围内的部分工作
D．更改工程有关部分尺寸
32、施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修
改进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，
此损失应由（）负责。
A．承包人
B．发包人
C．工程师
D．设计人
33、下列有关暂停施工说法不正确的是（）
A．承包人应按工程师要求停止施工
B．承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
C．工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任
D．工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工
34、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由
（）
A．承包人办理申报手续，发包人承担费用
B．承包人办理申报手续，承包人承担费用
C．发包人办理申报手续，承包人承担费用
D．发包人办理申报手续，发包人承担费用
35、施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（）A．发包人负责检验，费用由发包人负责
B．发包人负责检验，费用由承包人负责
C．承包人负责检验，费用由发包人负责
D．承包人负责检验，费用由承包人负责
36、施工合同示范文本中所称的“费用”，包括（）
A．发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费
B．由于设计变更导致承包人增加的施工成本
C．施工质量缺陷的修复开支
D．发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多交纳的款额
37、招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（）
A．评标委员会算出的评标价
B．招标人编制的标底价
C．中标人的投标价
D．施工图预算价
38、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正
确的是（）
A．合同协议书、通用条款、专用条款
B．中标通知书、专用条款、协议书
C．中标通知书、专用条款、投标书
D．中标通知书、专用条款、标准
39、按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合
理尾差范围内，则采购方应当（）
A．按订购数量及时支付货款
B．按实际交货数量及时支付货款
C．待供货方补齐缺少的数量后再支付
D．按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
40、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差（）
A．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
41、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）
A．完成合同内注明的全部工程的时间
B．完成合同内外全部工程的时间
C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
42、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。
A．仲裁委员会指定
B．政府管理机构指定
C．业主与承包商协商
D．行业协会指定
43、FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（）
A．业主合同内的暂列金
B．承包商应交付的定金
C．业主应交付的定金
D．承包商应得的工程款
44、FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时（）
A．承包商可以拒绝
B．承包商应执行，但应给予经济补偿
C．承包商应执行，但应给予费用和工期补偿
D．承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担
45、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（）A．承包商承担部分责任
B．业主可要求承包商承担全部责任
C．如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任
D．应由指定分包商承相全部责任
46、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。
A．工程接收证书签发
B．颁发履约证书
C．“结清单”生效
D．提交竣工报表
47、在（）内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补
偿由于此项索赔导致对方的费用支出。
A．设计合同
B．监理合同
C．施工合同
D．物资采购合同
48、施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔
高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求停工5天，为此提出工期索赔
的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的
情况。该承包人的索赔理由属于（）
A．工程变更
B．工程加速索赔
C．合同被迫终止索赔
D．合同中默示的索赔
49、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任
何表示，则应视为（）
A．工程师已拒绝索赔要求
B．承包人需提交现场记录和补充证据资料
C．承包人的索赔要求已成立
D．需等待发包人批准
50、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）赔偿。
A．监理单位
B．总监理工程师
C．监理单位的法定代表人
D．具体的监理人员
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至
少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
51、如果（）履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。
A．买卖合同
B．保管合同
C．运输合同
D．加工承揽合同
E．施工合同
52、建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备
运抵工地之时起，至（）之日止，以先发生者为准。
A．工程签发完工验收证书
B．承包人完成施工任务
C．工程所有人组织工程验收
D．工程所有人实际占用全部工程
E．保修期满
53、《合同法》中规定的“由第三人向债权人履行债务”不同于“债权转让”的主要区别
包括（）
A．属于合同内的约定
B．合同当事人已改变
C．合同当事人不改变
D．依据合同债权人可以强迫第三人履行
E．依据合同债权人不能强迫第三人履行
54、在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（）
A．相当于因违约造成的损失
B．不包括合同履行后可获得的利益
C．包括合同履行后可获得的利益
D．不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
E．可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
55、下列情况中，（）的合同是可撤销的合同。
A．以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益
B．因重大误解而订立
C．在订立合同时显失公平
D．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
E．违反法律、行政法规的强制性规定
56、缔约过失责任的构成应具备（）等条件。
A．一方有损失
B．当事人有过错
C．合同尚未成立
D．合同已经成立
E．当事人未按合同约定履行义务
57、合同的成立必须经过（）
A．要约邀请
B．要约
C．承诺
D．鉴证
E．公证
58、法定解除合同的条件包括（）等。
A．因不可抗力致使不能实现合同目的
B．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行C．当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期眼内仍未履行D．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务
E．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
59、邀请招标与公开招标比较，具有（）等优点。
A．竞争更激烈
B．不需设置资格预审程序
C．节省招标费用
D．节省招标时间
E．减少承包方违约的风险
60、《招标投标法》规定的招标方式包括（）
A．公开招标
B．询价比较招标
C．直接发包
D．邀请招标
E．议标
61、投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（）等。
A．提供了不完整的技术信息和数据
B．提供的投标担保有瑕疵
C．个别地方存在漏项
D．没有按招标文件要求提供投标担保
E．投标文件没有投标人授权代表签字
62、采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）
A．以评标报价最低的标书为最优
B．以投标报价最低的标书为最优
C．技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价
D．中标后按投标价格签订合同价
E．中标后按评标价格签订合同价
63、对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）A．监理中标函
B．监理招标文件
C．工程量清单
D．监理合同专用条件
E．合同履行中双方达成的书面协议
64、委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有（）
A．工程建设有关协作单位组织协调主持权
B．工程施工单位选定权
C．工程设计变更审批权
D．工程款支付审核权
E．监理人调换总监批准权
65、委托监理合同中，属于监理人的义务包括（）
A．按合同约定派驻人员
B．使用委托人提供的设施完成工作后应归还
C．将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方
D．负责工程施工中有关各方的协调管理
E．负责办理施工有关的行政批准手续
66、设计合同中，发包人的责任包括（）等。
A．对设计依据资料的正确性负责
B．保证设计质量
C．提出技术设计方案
D．解决施工中出现的设计问题
E．提供必要的现场工作条件
67、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容，由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（）
A．发包人与设计人协商并经设计人同意
B．设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同
C．该部分设计成果需经设计人审查批准
D．设计人不对该部分设计质量承担责任
E．设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
68、按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（）
A．发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点
B．清点后承包人承担材料质量和保管责任
C．材料保管费应由发包人承担
D．材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E．材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任
69、依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法正确的有（）A．工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令
B．发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人
C．承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更
D．承包人提出的设计变更须经工程师同意
E．承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求
70、下列关于竣工验收的说法错误的有（）
A．对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
B．竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C．工程严禁任何部分甩项竣工
D．工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日E．竣工验收合格的工程移交发包人使用
71、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（）
A．设计变更
B．非承包人原因停电
C．分包人的施工干扰
D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
E．交通部门修理公路影响材料运输进度
72、施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括（）
A．投标书
B．招标文件
C．图纸
D．工程量清单
E．合同履行过程的变更协议
73、在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）
A．化学实验
B．衡量法
C．物理试验
D．查点法
E．经验鉴别法
74、按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（）
A．当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告
B．当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求
C．当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担
D．由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理
E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任
75、FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商，其特点为（）
A．由业主选定并管理
B．与承包商签订合同
C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D．承担不属于承包商应完成工作的施工
E．由承包商负责协调管理
76、FIDIC《施工合同条件》规定的“不可预见物质条件”范围包括（）
A．不利于施工的自然条件
B．招标文件未说明的污染物影响
C．不利的气候条件
D．招标文件未提供的地质条件
E．战争或外敌入侵
77、FIDIC《施工合同条件》规定的合同文件组成部分包括（）
A．规范
B．图纸
C．资料表
D．投标保函
E．中标函
78、当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括（）A．工程师书面指令
B．施工会议纪要
C．招标文件中的投标须知
D．招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答
E．检查和试验记录
79、FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）A．延误移交施工现场
B．不可预见的外界条件
C．异常不利气候导致的停工
D．业主提前占用工程
E．不可抗力事件造成的损失
80、法人应当具备的条件包括（）等。
A．依法成立
B．经核准登记
C．有必要的财产或者经费
D．有自己的组织机构
E．能够独立承担民事责任
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
目次 1 总则 2 术语 3 项目监理机构及其设施 3.1 一般规定 3.2 监理人员职责 3.3 监理设施 4 监理规划及监理实施细则 4.1 一般规定 4.2 监理规划 4.3 监理实施细则 5 工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作5.1 一般规定 5.2 工程质量控制 5.3 工程造价控制 5.4 工程进度控制 5.5 安全生产管理的监理工作 6 工程变更、索赔及施工合同争议处理 6.1 一般规定 6.2 工程暂停及复工 6.3 工程变更 6.4 费用索赔 6.5 工程延期及工期延误 6.6 施工合同争议 6.7 施工合同解除 7 监理文件资料管理 7.1 一般规定 7.2 监理文件资料内容 7.3 监理文件资料归档 8 设备采购与设备监造
8.1 一般规定 8.2 设备采购 8.3 设备监造 9 相关服务 9.1 一般规定 9.2 工程勘察设计阶段服务9.3 工程保修阶段服务 附录A 工程监理单位用表 附录B 施工单位报审、报验用表附录C 通用表 本规范用词说明 附：条文说明
1总则 1.0.1为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。 1.0.6实施建设工程监理应遵循下列主要依据： 1法律法规及工程建设标准； 2建设工程勘察设计文件； 3 建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1工程监理单位construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2建设工程监理construction project management 工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
建设工程监理规范GB/T 50319—2013 A类表：监理单位 表A.0.1 总监理工程师任命书 表A.0.2 工程 表A.0.3 监理通知单 表A.0.4 监理报告 表A.0.5 工程暂停令 表A.0.6 旁站记录 表A.0.7 工程复工令 表A.0.8 工程款支付证书 B类表：施工单位 表B.0.1 施工组织设计或（专项）施工方案报审表 表B.0.2 工程开工报审表 表B.0.3 工程复工报审表 表B.0.4 分包单位资格报审表 表B.0.5 施工控制测量成果报审表 表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表 表B.0.7 报审/报验表 表B.0.8 分部工程报验表 表B.0.9 监理通知回复 C类表：通用表 表C.0.1 工作联系单 表C.0.2 工程变更单 表C.0.3 索赔意向通知书 表A.0.1 总监理工程师任 工程名称：编号：
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份表 A.0.2 工程开工令 工程名称：编号： 表 A.0.3 监理通知 工程名称：编号：
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.4 监理报告 工程名称：编号： 填报说明：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。 表 A.0.5 工程暂停令 工程名称：编号：
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.6 旁站记录 工程名称：编号： 填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。 表 A.0.7 工程复工令 工程名称：编号：
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.8 工程款支付证书 工程名称：编号： 表 B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表
《建设工程监理规范》GB50319-2019表格 A类表〔施工单位报审/验表〕 A1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表 A2 开工报审表 A3 复工报审表 A4 分包单位资格报审表 A5 施工控制测量成果报验表 A6 工程材料/设备/构配件报审表 A7 报审/验表 A8 分部工程报验表 A9 监理通知回复单 A10 单位工程竣工验收报表 A11 工程款支付申请表 A12 施工进度计划报审表 A13 费用索赔报审表 A14 工程临时/最终延期报审表 B类表〔工程监理单位用表〕 B1 总监理工程师任命书 B2 开工令 B3 监理通知 B4 工程暂停令 B5 监理报告 B6 旁站记录 B7 复工令 B8 工程款支付证书
C类表〔通用表〕 C1 工作联系单 C2 工程变更单 C3 索赔意向通知书 A1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表 工程名称：编号： 注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A2
开工报审表 工程名称：编号： 注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A3 复工报审表 工程名称：编号：
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A4 分包单位资格报审表 工程名称：编号：
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A5 施工控制测量成果报验表 工程名称：编号： 注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A6 工程材料/设备/构配件报审表 工程名称：编号：
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。 A7 报审/验表 工程名称：编号： 注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。 A8 分部工程报验表 工程名称：编号：
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 2013版《建设工程监理规范》 （2014年3月1日起实施） 1 总则 1.0.1 为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前，建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4 工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5 在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。 1.0.6 实施建设工程监理应遵循以下主要依据: 1、法律法规及工程建设标准; 2、建设工程勘察设计文件; 3、建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8 建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9 工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10 建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语 2.0.1 工程监理单位 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2 建设工程监理 工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3 相关服务 工程监理单位受建设单位委托；按照建设工程监理合同约定，在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供服务活动。 2.0.4 项目监理机构 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5 注册监理工程师 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章，从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6 总监理工程师 由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7 总监理工程师代表 经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8 专业监理工程师 由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年
2017年监理工程师三控考试真题参考答案 一、单项选择题( 共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。 A决策 B勘察 C施工 D设计 参考答案：C 2建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起( A )日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 A15 B20 C25 D30 参考答案：A 3涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经( D )审批后方可实施。 A建设单位 B监理单位 C设计单位 D原施工图审查机构 参考答案：D 4根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程( D ) A材料生产厂家 B保修期限 C材料供应单位 D合理使用年限 参考答案:D 5监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( B )。
A科学性和价值 B有效性和效率 C创造性和价值 D管理水平和效率 参考答案：B 6关于监理单位质量方针的说法，正确的是( C )。 A质量方针应自管理者代表制定 B质量方针应自技术负责人制定 C质量方针应自最高管理者发布 D质量方针应自管理者代表发布 参考答案：C 7关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( B )。 A工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D工程项目质量控系统境不随项目管理机构的解体而诮失 参考答案：B 8下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( C )。 A极差 B标准偏差 C均值 D变异系数 参考答案：C 9工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是( B )。 A调查表法 B分层法 C排列图法
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
1总则 1.0.1为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。 1.0.6实施建设工程监理应遵循下列主要依据： 1法律法规及工程建设标准； 2建设工程勘察设计文件； 3建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1工程监理单位construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2建设工程监理construction project management 工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3相关服务related services 工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 2.0.4项目监理机构project management department 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5注册监理工程师registered project management engineer 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章，从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6总监理工程师chief project management engineer 由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7总监理工程师代表representative of chief project management engineer 经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8专业监理工程师specialty project management engineer
建设工程监理规范 监理单位用表 (电子版) 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 二○一四年十二月
A类表（工程监理单位用表）JL-A001 总监理工程师任命书 JL-A002 项目监理机构印章使用授权书 JL-A003 监理规划 JL-A004 监理实施细则 JL-A005 工程开工令 JL-A006 监理通知单（质量/安全） JL-A007 监理报告 JL-A008 工程暂停令 JL-A009 旁站记录 JL-A010 工程复工令 JL-A011 工程款支付证书 B类表（施工单位报审、报验用表）JL-B001 施工组织设计或（专项）施工方案报审表JL-B002 工程开工报审表 JL-B003 工程复工报审表 JL-B004 施工现场质量、安全生产管理体系报审表JL-B005 分包单位资格报审表 JL-B006 施工控制测量成果报验表 JL-B007 工程材料、构配件或设备报审表 JL-B008 隐蔽工程/检验批/分项工程报验表 JL-B009 分部工程报验表 JL-B010 单位工程竣工验收报审表 JL-B011 监理通知回复单（质量/安全） JL-B012 工程款支付报审表 JL-B013 施工进度计划报审表 JL-B014 施工机械、设施报审表 JL-B015 费用索赔报审表 JL-B016 工程临时或最终延期报审表 JL-B017 报审、报验表 C类表（通用表） JL-C001 工作联系单 JL-C002 工程变更单 JL-C003 索赔意向通知书 JL-C004 会议纪要
JL-A001 总监理工程师任命书 工程名称：编号： 致：（建设单位） 兹任命（注册监理工程师注册号：）为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 附件：（1）身份证复印件 （2）注册证书复印件 监理单位（印章） 法定代表人（签字）： 年月日 注：本表一式三份，建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。 四川省住房和城乡建设厅制
2017 年监理工程师《三控》考试真题 、单选题，每题 1分，共 80 分 1. 工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（ A. 决策 B.勘察 C.施工 2. 建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（ 建设刑侦主管部门备案。 A. 15 B.20 C.25 3. 设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（ ）审批后方可实施。 A. 建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D .原施工图 审查机构 4. 根据《建设工程质量管理条例》 ，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程 （）。 A. 材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合 理使用年限 5. 监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（ ）。 A. 科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D . 管理水平和效率 6. 关于监理单位质量方针的说法，正确的是（ ）。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7. 关于贯彻项目质量控制系统特性的说法，正确的是（ ）。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B. 工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D ．工程项目质量控制系统不 随项目管理机构的解体而消失 8. 下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（ ）。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9. 工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进 行 分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（ ）。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10. 采用直方图分析法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（ ）。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11. 采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右下的一条直线带，说明两条变量之 间的 关系为（ ）。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12. 工程开工前，施工图纸会审会议应由（ ）主持召 开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13. 经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（ ）签字。 ）阶段。 D.设计 ）日内，向工程所在地县级以上人民政府 D.30
《建设工程监理规范》（GB50319-2013） 25 个监理基本表式 一、附录A：工程监理单位用表 （1）表 A.0.1 总监理工程师任命书 （2）表 A.0.2 工程开工令 （3）表 A.0.3 监理通知 （4）表 A.0.4 监理报告 （5）表 A.0.5 工程暂停令 （6）表 A.0.6 旁站记录 （7）表 A.0.7 工程复工令 （8）表 A.0.8 工程款支付证书 二、附录B：施工单位报审/验用表 （9）表 B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表（10）表 B.0.2 开工报审表 （11）表 B.0.3 复工报审表 （12）表 B.0.4 分包单位资格报审表 （13）表 B.0.5 施工控制测量成果报验表 （14）表 B.0.6 工程材料/构配件/设备报审表 （15）表B.0.7 （16）表B.0.8 （17）表B.0.9 报审/验表分部工程报验表 监理通知回复单 （18）表 B.0.10 单位工程竣工验收报审表（19）表 B.0.11 工程款支付报审表 （20）表 B.0.12 施工进度计划报审表 （21）表 B.0.13 费用索赔报审表 （22）表 B.0.14 工程临时/最终延期报审表 三、附录C：通用表 （23）表C.0.1 （24）表C.0.2 工作联系单工程变更单
一、附录A：工程监理单位用表 工程名称：表 A.0.1 总监理工程师任命书 编号：
工程名称：表 A.0.2 工程开工令 编号：
工程名称：表A.0.3 监理通知 编号：
工程名称：表 A.0.4 监理报告 编号： 填报说明：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构
监理进场考试试题 （设备专业监理工程师） 姓名：成绩： 一、填空题：（共25分，每空1分）。 1、质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、或。 2、如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行 或，确认其质量。 3、质量记录资料包括的三个内容为：、、。 4、成品保护的一般措施：防护、、覆盖、、合理安排施工顺序。 5、对于现场用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法。一般可分为、、试验法。其中试验法包括：理化试验、或检验。 6、质量检验程度的种类分为：全数检验、、免检。 7、现场监督检查的方式包括：旁站与。 8、设备基础验收时一般是检查基础的外形几何尺寸、、混凝土强度等项。对大型设备基础应审核土建部门提供的及沉降观测记录，如无沉降记录时，应进行，以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。 9、设备调平找正分为：设备找正、及三个步骤。 10、设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、、调平与找正、等不同工序的质量控制。 11、在有防腐、衬里的工业设备及管道上焊接绝热层的固定件时，焊后热处理必须在防腐、和前进行。 12、《石油化工静设备安装工程质量验收规范》规定：现场阻焊的压力容器必须按照 的要求制备产品焊接试板。 13、二次灌浆应在泵组的最终找正找平h内进行。 二、单项选择题（共30分，每题2分。） 1.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（）。 A.建设行为进行监控的专业化服务活动 B.工程质量进行严格的检验与验收 C.建设活动进行全过程、全方位的系统控制 D.施工过程进行监督与管理 2.建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括（）。 A.有关技术标准 B.设计文件 C.工程承包合同 D.委托监理合同 3.如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（）。
建设工程监理规范 施工阶段监理工作的基本表式使用说明 一、基本表式： A类表（承包单位用表）计14种（新增4种）； B类表（监理单位用表）计5种（合并2种）； C类表（各方通用表）计5种（新增3种）； A、B、C类表共计24种。E类表（桩基工程参考用表）计15种。 二、用表说明： 其中： (1)A类表14种（新增4种）：系承包单位用表，此表是承包单位在 施工过程中向监理单位、建设单位进行申请、报审、报验等方面工作所用的表格，它是反映施工方与监理方相互工作的原始记录。 (2)B类表5种（合并了原B4、B5表）：系监理单位使用表格，做为 监理单位发布指令、通知和审批使用。 (3)C类表5种（各方通用表）：系监理工作联系，工程变更等用表。 (4)E类表15种（桩基工程用表），做为推荐参考选用。 E1测量（抄平）放线记录。 E2灌注桩桩位定位记录。 E3桩孔开孔申报表。 E4灌注桩隐蔽工程验收记录。 E5泥浆测定记录。
E6灌注桩砼浇注记录。 E7灌注桩工程验收汇总表。 E8碎石桩施工记录。 E9碎石桩验收记录。 E10压灌桩施工记录。 E11深层喷粉（浆）搅拌桩施工记录表。 E12深层搅拌桩（粉喷）成桩监理记录表。 E13高压单管旋喷桩监理记录。 E14长螺旋钻孔泵压灌注砼（CFG）桩施工监理记录。 E15工程桩砼搅拌监理记录表。 三、表格填写的具体要求： 1. 表格填写传递程序及作用见附页。 2. 各种报表、表格要与工程同步形成，要做到及时、准确，不漏项，不补办。 3. 各种表格要用蓝（黑）钢笔填写（复写时可用圆珠笔），施工单位和建设单位的复写件在签认后监理留第二页，由监理发出的复写件要留原件。 4. 填写时要做到字迹清楚、用字规范、用词严谨、表中签字齐全、编号齐全、年月日齐全，并加盖监理工程师的资格印章。 5. 复写时表格要及时分送有关单位。 6. 报表中有复印件时，要在复印件上注明原件保存处。 四、表样（39种）附件
监理工程师历年真题下载（含解析） 2014年监理工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！监理工程师考试历年考试真题：http://biz.doczj.com/doc/9c7325227.html,/ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年监理高效备考交流群：415918615（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题） 2014年监理工程师《基本理论与相关法规》真题 一、单项选择题 1．建设工程监理的性质可概括为（） A．服务性、科学性、独立性和公正性 B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性 D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（） A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（） A．资金申请报告和概算 B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算 D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计
A．可行性研究报告 B．项目建议书 C．使用功能 D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（） A．组织工程建设 B．策划工程项目 C．负责生产经营 D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（） A．委托合同 B．承揽合同 C．技术合同 D．建设工程合同
建设工程监理规范GB50319-2013
1总则 1.0.1 为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3 实施建设工程监理前，建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4 工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的娃名书面通知施工单位。 1.0.5 在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。 1.0.6 实施建设工程监理应遵循以下主要依据： 1 法律法规及工程建设标准； 2 建设工程勘察设计文件； 3 建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8 建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9 工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10 建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准规定。
2术语 2.0.1 工程监理单位Construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2 建设工程监理Construction project management 工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3 相关服务Related services 工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 2.0.4 项目监理机构project management department 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5 注册监理工程师Registered project management engineer 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章，从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6 总监理工程师Chief project management engineer 由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7 总监理工程师代表Representative of chief project management engineer 经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8 专业监理工程师specialty project management engineer 由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.9 监理员site supervisor
2019年监理工程师案例分析考试真题及答案 本试卷为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。 试题一 某工程分A、B两个监理标段同时进行招标，建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中，发生如下事件： 【事件1】：在监理招标时，建设单位提出： （1）投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩； （2）应组织外地投标人考察施工现场； （3）投标有效期自投标人送达投标文件之日起算； （4）委托监理单位有偿负责外部协调工作。 【事件2】：拟投标的某监理单位在进行投标决策时，组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析，确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表2014—2—1。 （GF-2012-0202）签订了监理合同，并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元/月。监理合同履行过程中，由于建设单位资金未到位致使工程停工，导致监理合同暂停履行，半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月，恢复履行的准备工作时间为1个月。 【事件4】：建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工合同，施工单位按合同约定将土方开挖工程分包，分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算，经分包单位技术负责人审核签字后，即报送项目监理机构。 问题： 1、逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当，并对不妥之处说明理由。 2、事件2中，根据表2—1，分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分，并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。 3、计算事件3中监理单位可获得的附加工作酬金。 4、指出事件4中有哪些不妥，分别写出正确做法。 参考答案 1、事件1中：
1 总则 1.0.1 为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3 实施建设工程监理前，建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4 工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5 在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。 1.0.6 实施建设工程监理应遵循以下主要依据: 1、法律法规及工程建设标准; 2、建设工程勘察设计文件; 3、建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8 建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9 工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10 建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语 2.0.1 工程监理单位·Construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2 建设工程监理Construction project management 工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3 相关服务Related services 工程监理单位受建设单位委托；按照建设工程监理合同约定，在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 2.0.4 项目监理机构Project management department 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5 注册监理工程师Registered project management engineer 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章，从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6 总监理工程师Chief project management engineer 由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7 总监理工程师代表Representative of chief project management engineer 经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8 专业监理工程师Specialty project management engineer 由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理