外架工程承包协议书Revised on November 25, 2020
外架工程承包协议书
甲方：XX建筑工程有限公司XX项目部
乙方：施工队
一、工程概况：本工程为XX项目XX号楼
二、承包方式及范围：
1、承包范围：①外架搭、拆（双排、单排）；②主体商铺模板支撑钢管架搭、拆；③地下室外围超深基础满堂架搭、拆；④工字钢悬挑防护棚搭、拆；
⑤外架附属设施搭、拆；⑥屋面构架满堂架搭、拆。
2、包工不包料，包含管理扣件，乙方对所领用的扣件负保管责任，如丢失量超过所领扣件总数的3%，超过部分由乙方按扣件原价全额赔给甲方（甲方可从乙方的工程款中扣除此款项）。
3、乙方包搭包拆从地下室底板面开始搭的外架，含架子挂安全网，水平网及满铺层(每隔3层且<10米设一道)脚手板。
4、乙方包搭包拆工字钢悬挑防护棚（含工字钢安拆，工字钢及配套钢丝绳等预埋件预埋）。要求工字钢的悬挑加固每六层一次，防护棚在二层和中间层搭设。
5、乙方包搭包拆主体商铺模板支撑钢管架搭、拆。
6、安全标语及安全标志牌由甲方购买，乙方负责搭拆。
7、搭拆外架所用的工具由乙方自行负责。
8、拆下来的钢管、扣件、工字钢、安全网，乙方要负责按长度分类归堆（按1～2米、3～5米、6米三种长度分类归堆），清点数量，并移交给甲方。
三、工期要求：按甲方给定的工期要求完成，合同签定后五天内，甲方给乙方发开工令，各工期节点以双方签署的开工令为准。
四、承包单价及工程量计算规则：
1、外架搭拆按±以上主体建筑面积以平方米计算工程量，建筑面积为17821㎡（部分外架需从地下室底板面开始搭，但地下室建筑面积不计入结算面积）。
2、外架搭拆：10元/m2（搭拆比例6：4）；另加元/m2为扣件管理费。该单价含全部悬挑工字钢安拆，工字钢安拆不再按条计算。屋面构架满堂架搭拆已包含在外架单价中，不再另按面积及高度计算。
3、主体商铺模板支撑满堂架搭拆：实搭高度4米以内（含4米）按元/米·㎡，另加元/m2为扣件管理费；实搭高度4米以上按元/米·㎡，另加元/m2为扣件管理费。面积按实搭水平投影面积及实搭高度计算。在拆架前由监理、预算及乙方三方现场确认。
4、地下室外围超深基础满堂架搭拆：元/米·㎡，另加元/m2为扣件管理费。面积按实搭水平投影面积及实搭高度计算。在拆架前由监理、预算及乙方三方现场确认。
5、外架附属设施工价：
6、以上单价包含200米范围内的材料搬运，不含从仓库至栋号的材料搬运费用。
五、付款及结算方式：
1、乙方的所有结算单必须有项目经理的签字认可方为有效，不属于乙方承包范围的其它用工，也必须由项目经理的签字认可方能结算。
2、外架附属设施全部搭拆完毕后在外架结算时一起结算，不支付进度款。
3、满堂架工程：全部拆除完后一个月内结清该部分满堂架总工程款。
4、外架工程：
（1）在主体施工阶段，甲方按每月实际完成建筑面积的90%（即10元×60%×90%）支付进度款。生活费用项目经理签发。
各层建筑面积见下表（本表仅作为进度款支付依据，结算面积按合同附图
（2）乙方承包的内容中，架子搭设全部完成经项目部验收合格后15天内，甲方按已完工程量的80%支付乙方工程款（扣除已领款项）；全部承包内容完成后，甲方按合同价的90%支付工程款给乙方（扣除已领款项），剩余10%待本栋号竣工验收后半个月内付清。
4、如乙方中途退场，经验收合格的部分按本协议书单价的90%给予结算，未经验收合格的部分不予结算，退场时甲方也不支付退场费、误工费等费用。
六、质量标准：按国家现行标准的规定执行。
1、外架的搭设要求：严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《外架施工方案》、和甲方提供的技术交底单进行施工，确保外架宽度、步距、斜撑、拉结点的设置达到有关的技术规范要求，并且要求横竖、直稳、牢固、整齐、美观。要求:
1)立杆间距，大横杆步距（为保证立网张挂平整，允许适当增大到），双排
钢管外架立杆净距内立杆中心离墙面距离≤250㎜，小横杆外伸尺寸应统一≥100㎜，离墙面距离≤100㎜。
2)主体施工阶段，施工层必须满铺脚手板。
3)每步架高的中间设置一根栏腰杆（在架体外立杆上）。
4)架体外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑，上段架体转角处及沿长度方
向每隔，沿高度方向通长设置横向剪刀撑。
5)转角处大横杆交叉点必须设置有立杆。
6)当外墙立面有凹形结构时，必须将横向小横杆伸入至离墙面＜100mm。
7)剪刀撑油成红白相间的警戒色。
2、内架的搭设要求：内架的立杆间距不能大于，步距不能大于 m，横向水平杆和纵向水平杆间距不能大于；凡搭接部分的立杆，搭接处扣件锁稳不能少于4个，纵横交接处不能少于2个扣件固定，梁底横杆固定不能少于2个扣件固定；严禁使用有裂缝、变形的扣件，出现滑移的螺栓必须更换；高于4 m的模板支架，其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑，每间距6 m设置斜剪刀撑一道。内架搭设完毕，应由甲方及监理单位验收合格后方可使用。
3、内架和外脚手架的搭设必须按甲方的技术交底和经甲方及监理审批的搭设方案执行，如不按甲方要求搭设的，经甲方、监理和质监部门检查不合格的，由此造成的返工和重搭由乙方承担责任。
七、队组进场后要服从管理人员的安排和指挥，遵守国家法律和地方法规，遵守工地的规章制度。对违章人员，工地将按章进行处罚；对违法人员，交给公安部门处理。属于乙方承包范围的安全围护措施及文明施工用工，乙方不及时安排施工的，甲方可以另外派人施工，所发生的费用从乙方工程款中扣除。
八、乙方责任与义务
1、乙方不得将所承包的工程转包。
2、按照施工进度计划，做好各项准备工作，及时组织劳动力进场施工，当工程有拖延的可能时，采取赶工措施，确保按工期完成。如因乙方不按甲方要求
或不同步搭设满堂架及外架或施工工人不到位等原因，造成工期延误一天按每天500元进行罚款，造成工期延误两天按每天1000元进行罚款，造成工期延误三天以上（含三天），甲方将派其他施工队进场，在乙方原有的工作面上进行续搭施工，甲方将按乙方实际施工完成的部位给乙方进行结算。
3、按照安全操作规程和甲方的要求，做好安全防护工作，接受甲方和安全主管部门的安全监督和检查，杜绝重大安全事故发生。
4、甲方项目部人员日常检查所发现的安全隐患，通知乙方进行整改后，乙方在甲方要求的时间内未进行整改的或者整改不到位的，对乙方进行300元/次的处罚。
5、乙方所有施工人员必须服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度和奖罚条例。对违章人员，甲方将按章进行处罚；对违法人员，交给公安部门处理。
6、乙方进场后应将施工队员名册交给甲方备案，指定委托2人分别办理工钱领取及仓库材料领取相关手续，并把委托书交给甲方相关部门存档。乙方每次领款后应及时足额发放工人工资，工资表按工人名单造表，发放时必须由本人签字，并把工资表交甲方备案。如乙方不按时足额发放或未发放工人工资引起纠纷的，甲方有权直接支付，并对乙方处以甲方直接支付费用100%的罚款，该直接支付费用及罚款直接从乙方工程款中扣除。
7、乙方必须将施工队员名单提供给甲方备案，并接受三级安全教育，乙方人员应按安全规范规程进行作业；在施工过程中严禁队组安排未经备案人员上岗，如乙方人员违章作业或乙方安排未经备案人员上岗发生安全事故的，事故责任及经济损失全部由乙方承担，并视情节轻重对队长进行500~5000元/次的处罚。
8、材料及机械工具的领取除乙方代表外，还可以指定委托两个专业人员领取，但乙方代表要写委托书交给材料室存档。每月底乙方必须委派1人与甲方定时对领出的钢管及扣件进行核对（分栋分类核定），如发现丢失钢管扣件超出约定的数量，乙方必须及时做出赔偿。
九、甲方责任与义务：
1、按时进行技术交底。
2、向乙方提供周转材料，如钢管、扣件、安全网及脚手板。
3、统筹安排乙方的生产、生活临时设施。
4、对乙方施工的工程进行管理，随时检查、提出改进措施，限期改进落实，进行验收。出现以下情况，甲方可以责令乙方停工，甚至单方面解除与乙方的协议，另选施工队伍，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方负责：
（1）乙方无力保证工程质量，或乙方不遵守施工规范造成质量事故的；
（2）乙方的施工人数不足以保证工程进度按计划完成的；
（3）乙方不按安全操作规程和甲方的安全技术交底施工，或出现重大安全事故的；
（4）乙方不服从甲方监督管理的。
5、每个月对乙方已完工程量及工程质量进行验收，办理人工费支付。
6、协调好与主体等配合工种的配合。
十、其它
1、乙方必须自觉做好宿舍卫生工作，铺盖整齐、食物残渣集中倒放。
2、不管什么原因，乙方不得以任何理由聚众闹事，否则甲方有权取消乙方的承包资格，予以辞退。
3、乙方应严格遵守后面的《项目部安全管理制度》、《项目部文明施工管理制度》附件。
4、未尽事宜双方应友好协商解决，或签订补充协议书。
十一、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字并到后勤部盖章存档后生效，结清工程款后自动失效。
甲方代表：乙方代表：
联系电话：
开户行：
帐号：
年月日年月日
编号：_____________ 混凝土浇筑分项施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
发包单位: （简称甲 方） 施工班组: （简称乙 方） 甲方承建工程混凝土浇筑项目以包工形式由乙方施工。为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明施工，明确双方责任，经由甲乙双方平等协商，按照国家有关 法律规定，并经公司有关部门审批，订立本合同 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积: 二、承包范围 1、根据设计施工图纸，设计变更及施工合同规定的项目要求，本工程混凝土浇筑分项工程以包工（含制作机械）形式由乙方施工。乙方不得将本工程转包或分包，必须按照《建筑施工合同》的要求确保本工程工期、质量和现场安全文明施工。 2、本工程主体结构工程（从基础至主体最高点按结构施工图、建筑施工图，主体砼工程振捣， 板厚控制、抹面、塑料薄膜覆盖），工作内容包括但不限于：承包范围内全部现浇砼的接料、放料、模板底部缝隙在cm以内的堵缝、浇捣、抹面、塑料薄膜覆盖等工作及砼墙面、梁柱面、板面缺陷的修补、由乙方原因造成的楼层内、外架砼清理工作，还包括以下工作内容，费用均包含在乙方承包单价内： 2.1、包括固定泵管的架子搭设、堵管时疏通、拆除； 2.2、砼布料机安装、拆除、清理、维修、保养；工完后清理装车退场。 2.3、所有后浇带的砼浇筑、塑料薄膜覆盖（费用另计）。 2.4、混凝土前后台上下料、泵送入模（包括泵管安装、拆除、清洗）。 2.5、混凝的振捣、抹平、机具清理。塑料薄膜覆盖（费用另计）。
建筑工程承包协议书 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包协议条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特 签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的 节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
LOGO 承包工程协议书范本 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________承包工程协议书范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包单位）：____________ 乙方（承包单位）：____________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程内容：土建部分，水电等 四、工程工期：____________ 五、工程质量要求：合格 六、工程包工总约：________万元左右。 七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)还是按
国家定额计算直接费加%25的管理费。 八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。 九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求 3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
YOUR LOGO 分项工程施工承包协议书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
分项工程施工承包协议书范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程承包合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：_________ 乙方：_________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程内容：_________ 承包范围：_________ 1.2 开工日期：_________ 竣工日期：_________ 总日历日期：_________ 1.3 质量等级：_________ 1.4 合同价款：_________ 第二条合同文件及解释顺序：_________ 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1 合同语言：_________ 3.2 适用法律法规：_________ 3.3 适用标准、规范：_________ 第四条图纸 4.1 图纸提供日期：_________ 4.2 图纸提供套数：_________ 4.3 图纸特殊保密要求和费用：_________ 第五条甲方驻工地代表
5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：_________ 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)_________ 第六条乙方驻工地代表：_________ 第七条甲方工作 7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：_________ 7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： _________ 7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： _________ 7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_________ 7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：_________ 7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：_________ 7.7 会审图纸和设计交底的时间：_________ 7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________ 第八条乙方工作 8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：_________ 8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：_________ 8.3 施工防护工作的要求：_________ 8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求：_________ 8.5 对施工现场交通和噪音的要求：_________ 8.6 成品保护的要求：_________ 8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________ 8.8 施工场地整卫生的要求：_________ 第九条进度计划 9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：_________
工程承包合同书通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019800
工程承包合同书通用版 工程承包合同书范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称：承建XXXXXXXXXX车间，附属工程： 2、工程地点： 3、工程内容： ①、钢构隔音覆盖厂房; ②、设备基础;
③、排音管道及电缆沟。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方施工时必须确保安全，责任自负。 四、决算方式：按实际工程量决算。 五、工程造价： 1、附属钢构隔音覆盖厂房：(元)。 2、设备基础：(元)。 3、排音管道及电缆沟：(元)。 以上三项合计为：(元)。 六、乙方必须按图纸及工程预算书规定进行施工，保证质量。 七、付款方式：由乙方垫资施工，工程全部完成验收合格后15天内，根据实际决算价一次性付清全部工程款。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
分项工程施工承包协议书范文 Model of sub project construction contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
分项工程施工承包协议书范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议， 具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式：
（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 【房屋建筑承包合同书】建筑工程承包合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程承包合同书 建筑安装工程承包合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照〈〈中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程范围和内容：全部工程建筑面积方米。 4. 工程造价：全部工程施工图预算造价人民币 ,其中：人工费。 第二条工程期限 1. 开竣工日期：经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自 ________ 年M 日开工，至 年M 日竣工。 2. 施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。 3. 在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 （1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；
（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； （3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。 第三条物资供应 1. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 2. 由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量乙方应妥善保管使用，若有人为损坏，乙方应赔偿甲方。 第四条工程款结算 1. 全部工程造价的结算方式按包工不包料工程的预算定额规定的人工费结算规定办理（共计）。 2. 工程款拨付与结算办法，分三次支付：第一次（时间） 第二次（时间） 第三次（时间） 第五条施工与设计变更 1. 乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。 2. 要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失, 应由责任方负担。 (1) 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程承包合同书模板(2021版)
工程承包合同书模板(2021版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或
红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
工程施工承包合同书 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方：乙方：
为明确甲、乙双方权利和义务，在平等自愿、协商一致基础上，签订本合同，以资共同遵守： 一、合同期限 1、自合同签订之日起生效，至双方协商解除合同之日起终止。 2、甲方因突发事故或上级政策影响、或因人员或作业地区调整，需终止合同时，应提前一个月通知乙方，乙方同意无条件接受终止合同，甲方不承担任何责任。 3、乙方连续三个月不能完成甲方规定的月度作业计划或经实践证明不能胜任工作要求的，甲方有权随时通知乙方解除合同。 4、本合同其他条款约定的合同解除情形。 二、费用结算 1、甲方依据肥城矿业集团公司现行统一劳动定额标准，按实际完成工作量，直接工定额折工，每工按198 元标准（包括加班工资、各种奖励、各项保险及国家规定的与工作岗位相关的福利待遇等）与乙方结算。甲方每月每头支付乙方大修工7 个（按临时受影响程度情况支付），月度工程价款次月内支付。 2、工程所需材料由甲方按定额无偿提供，超定额部分由乙方承担，设备运输、安装、搬运超出定额范围内所发生的费用根据现场实际双方协商解决。乙方按期按质按量完成甲方下达的月度作业计划，甲方按照定额单价结算款项，超计划部分按照结算单价的 __________________ %给 予嘉奖，反之给予相应扣罚。 3、甲方有计划的停产、检修时，甲方有权合理安排乙方人员做其它工作，并支付工资，每
工按_________ 元标准。若因甲方在生产实施（如停电、停风、停水等）或材料供应等不具备，造成停产误工时，影响时间超过__________ 小时，甲方向乙方支付影响工资，每工按
分项工程施工承包合同
蓝湾国际B11、12号楼模板分项工程施工承包合同 发包方：巴中市宏川建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关规定，结合本工程的具体情况。为明确甲乙双方劳务协作施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严格执行。 甲方承建的蓝湾国际B11、12号楼工程框剪架结构18+1/-2 层。乙方自愿承担该工程的模板分项工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和进度，经双方在平等互利的原则下,共同协商，达成以下条款，共同遵守。 一、乙方承包的工程内容、单价、付款方式： 1、蓝湾国际B11、12号楼，根据施工图和设计变更的所有的木模安装。 2、乙方自带本工程所需的机械、工具（乙方维修、保管）完成所有木模的制作、 安拆、清理、维护、搭架、放线（不含轴线）等（包括二次结构、材料归库等）。 3、工程单价：按展开面积（㎡）计算15.50元/㎡（包干价含人工工资、钉子、 铁丝） ,二次结构工程量按混凝土体积计算单价，即：130元/立方米 4、付款方式：①基础至负一层混凝土完工后支付基础及负二层的工程款，②一 至三层混凝土完工后支付负一层至二层的工程款，③四至七层混凝土完工后支 付三层至六层的工程款，④八至十一层混凝土完工后支付七层至十层的工程 款……⑤以此类推，每完工四层支付四层工程款（即每次支付工程款时累计 压一层），⑥屋面工程完工后支付清主体楼层工程款，屋面工程款在二次结构 完工后结算，⑦所有模板工程含二次结构完工材料归库后支付剩余工程款的 80%,⑧模板工程完工经检查验收合格后在2个月内付清余款。 二、甲方的权利和义务: 1、甲方在开工前向乙方提供技术和有关资料，以便于乙方施工。如发生变更，甲 方应及时向乙方提交变更资料。 2、甲方有权利与义务对乙方进场施工人员的安全教育。 3、负责生产技术交底和安全技术交底，并签订《安全合同书》。 4、对现场质量、安全、工期等项制度督促实施、考核、评比、兑现奖惩。
YOUR LOGO 建设工程承包合同协议书(协议样 本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
建设工程承包合同协议书(协议样本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方：_______ 乙方：_______ 按照《中华人民共和国合同法 》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： 1.2开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 1.3质量等级： 1.4合同价款： 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 。 3.1合同语言： 3.2适用法律法规
： 3.3适用标准、规范： 第四条图纸。 4.1图纸提供日期： 4.2图纸提供套数： 4.3图纸特殊保密要求和费用： 第五条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单： 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）： 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求： 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间： 7.5办理证件、批件的名称和完成时间： 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求： 7.7会审图纸和设计交底的时间： 7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
合同编号：__________________ `` 工程承包合同书范本新整理版诚信?合作?共赢 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 工程承包合同作为约束建设单位与承包商的法律文件,其有效的管理关系到合同全面、顺利的实施。你知道工程承包合同书是怎样的吗以下是华律网小编为大家整理的工程承包合同书范文，欢迎参考阅读。 工程承包合同书范文1 发包方(甲方)：________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 承包方(乙方)：________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：________________ 二、工程地点：________________ 三、工程编号：________________ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)
工程承包协议书精选五篇范本 xx工程开始实施，一定要明确施工工程的各种条例，以及签订协议书来说明工程的内容。下面是我给大家带来的工程协议书的范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!工程协议书的范本一总承包单位：分包单位：按照《中华人民共和国经济协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工协议并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程面积：钢结构部分平方米1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容1.6 设计单位：1.7 监理单位：开工日期：竣工日期：总日历日期：日历天质量等级：合格协议价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条协议文件及解释顺序本工程协议由以下文件组成：1、工程承包协议;2、工程补充协议;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条协议文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本协议文件，国家包括部、委与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政
府的规定第4条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派同志为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平水电路通、施工场地平整完毕以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的配合工作。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按协议支付工程款。第8条乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充协议乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织
编号：_________________分项工程施工承包协议书 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 签订日期：_______年______月______日
分项工程施工承包协议书 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分_________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期___年____月____日，计划竣工日期___年____月____日，总共____日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款____元。在施工中乙方应听从甲
方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。 （2）本协议于_____年__月__日在__________（地点）签署。 （3）本协议一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。 13、本协议未尽事宜，双方协商解决 甲方： 代表人：
编号：_____________ 建设工程内部承包协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲方为了加强企业内部经营管理，全面履行甲方与工程建设单位签订的《建设工程施工合同》以及补充协议中约定的各项条款，确保工期、质量、安全、文明、施工、环保卫生的管理目标，甲方现将以下工程发包给乙方承包经营并组织施工。经双方友好协商，订立以下条款，双方应共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工期： 5、工程中标价：元。￥：元。以最终工程决算（结算）或审计定案金额为准。 第二条承包方式和内容 本工程实行企业内部承包责任制。乙方对本工程内容包工包料并负责全面履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》、补充协议以及本合同约定的义务，承担所有条款的履约责任和违约、赔偿责任以及相关法律责任。 第三条双方权利和义务 一、甲方权利和义务 1.负责提供工程项目实施过程必须的有关资料、证明等文件。 2.审核乙方编制的项目管理实施计划、施工组织设计及进度计划和工程结算文件。 3.委派管理
人员、技术人员有效监控、监管工程施工质量、安全以及劳务工工资、材料款的支付和专款专用工作。 4.对工程中出现的违规行为进行责令改正和罚款的权利 5协助乙方督促业主及时办理竣工验收及工程结算等手续。 二. 乙方权利和义务 1.及时办理开工报告、施工许可证等开工资料。 2. 严格按照施工规范、强制性条文、设计文件要求和《建设工程施工合同》约定条款精心组织施工，工程质量必须符合设计及国家现行的施工质量验收标准的要求。 3.及时做好施工技术内业和安全内业资料的编制工作，做到齐全、真实、有效。 4. 开工后30天内向甲方提供完整的施工图、施工许可证，开工报告一套。工程竣工验收后一个月内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图以及竣工决算资料一套（原件）。 5.乙方应及时签订劳动用工合同并为现场施工人员办理劳动保险、工伤意外保险，及时发放工人工资，若有欠款或违反国家政策、法律规定，乙方自行承担责任。甲方有权直接处理此类纠纷，造成的经济损失和法律责任亦由乙方承担。4.施工过程中乙方除应承担由于自身原因造成政府相关职能部门的经济处罚与行政处罚外，还应承担由于自身原因造成的其它经济责任和法律责任。5.乙方承担施工安全、工程质量的责任；承担延误工期的责任；承担甲方与业主签定的本工程《建设工程施工合同》以及与本工程相关材料、机械、劳务合同发生经济纠纷后的诉讼与被诉讼以及索赔与赔偿的全部费用与责任；承担由于管理不善而发生各类事件的责任。 第五条资金管理与付款方式 1.甲方按工程总造价预留质量与安全保证金 % ，待工程竣工验收合格后返还。 2.建设单位每期汇入甲方的工程款，按以下顺序使用①缴纳本项目有关的各种税
工程施工承包协议书范本 甲方（发包方）：代表人：乙方（责任方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程内容： 2、承包方式： 3、承包范围： 4、合同总价： 5、付款方式： 二、双方责任 1、甲方责任：
（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 （2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 （3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 （4）工程完工时，及时安排人员组织验收。 （5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。 2、乙方责任： （1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。 （2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。 （3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 （4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。 （5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020分项工程承包合同修订版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
2020分项工程承包合同修订版 甲方：____________(以下简称甲方) 乙方：____________(以下简称乙方) 为了确保_______________工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：工程数量及单价 (一)： 项目名称单位数量单价合计(元) 项目名称
单位 数量 单价 合计（元） 备注 φ1.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m450元 说明： 1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。 2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。 3、此单价中包括辅助浇注砼费用。 4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担(若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担)。 (二)：
建筑工程施工承包人工费合同协议书书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
建筑工程施工承包人工费 合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等、双方自愿的原则，经协商，双方同意下合同条款： 一、甲方将________________________________________ _____________________________________________________________等工程的施工人工费承包给乙方。 二、承包工程范围及内容 __________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________ 三、合同工期： 开工时间为_____年___月____日，竣工时间为_____年___月____日。 四、合同价款及结算方式： 1、该工程_____________________________________ 2、总价款以实际建筑面积结算。
3、甲方根据资金实际情况，参照乙方实际完成的工程量及工程质量，以现金形式支付给乙方人工费（乙方必须如实提供工人工资表，由甲方代表发至每个人）。工程竣工后，人工费付到80%（工程施工期间，人工工资先由乙方垫付），工程验收合格后三个月全部付清。 五、材料供应 甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材料。 六、质量要求 1、乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合同标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 七、施工安全 乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 八、工期延误