室外 LED 显示屏供应安装合同
甲方：
乙方：
签订地点：
签订时间：
室外 LED 显示屏供应安装合同
甲方：
乙方：
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的实际情况，经协商后，
一致达成如下合同：
1、供货及服务内容、金额：
、服务内容：
外立面户外LED 全彩显示屏含供应及安装：
乙方应根据甲方提供的技术资料严格履行本产品购销承包合同，包括设备（屏体、主机、附件和软件、以及与 LED屏相关的控制系统、信号传输系统、节目制作播放系统软件及相关
硬件等 LED屏配套的全部工程）提供、运输装卸、安装、调试、人员培训、验收、维修保养、水电费用及施工安装费用等。
乙方应按合同要求提供所需的材料、设备、零件并完成所有工程及服务。乙方还应负责图纸和本合同中可能遗漏的但属于本工程范围内提供所需的材料、设备、零件，并完成所有工程及服务，其费用已包括在合同总价中。
乙方承诺协调办理外立面户外LED全彩屏运营使用所有的必要的政府报批工作，甲方在办理过程中积极配合、负责提供相关甲方资料。
、合同金额
合同总价为，详见附件清单，该合同金额为包干价。
、除按合同的规定外，合同总价不能做任何调整。合同总价的组成详见投标价格表。
、合同价款中已包括合同期内以下附加费用：
⑴其他费用如工具和必要的保护设施、脚手架等安全措施；
⑵供应商应支付的一切税项；
⑶水电费用以及施工安装费用；
⑷生活设施费用；
⑸培训费用等。
下列文件为本合同不可分割部分：投标单位的报价文件、合同附件、双方的往来文件等均
作为本合同不可分割的一部分。
2、交货期限：
⑴乙方需按甲方的功能要求在年月日前完成设计。
⑵乙方需在年月日前完成LED连接钢架的安装，并拆除脚手架。
⑶乙方确保在年月日前完成LED采购、安装。
⑷如甲方要求推迟现场安装（在LED屏进场前以甲方将书面通知为准），乙方须无条件
配合并不增加费用。
⑸乙方确保年月日前完成调试能正常播放、正式验收交接。
3、设备执行的技术标准：
乙方提供的设备必须符合但不限于下列的标准和规程、乙方采用的所有标准和规程也不
得低于中华人民共和国国家标准或青岛市地方标准。乙方在采用以下部分以外的标准和规范时
必须得到需方的认可。
应遵守的中华人民共和国国家标准和电子产品行业标准如下：
SJ/T 11141-2003 《 LED显示屏通用规范》
SJ/T 11281-2003 《 LED显示屏测试方法》
SJ/T 11281-2007 《发光二极管（LED）显示屏测试方法》
GB2421《电工电子产品基本环境试验规则总则》
GB2422《电工电子产品基本环境试验规则名称术语》
《电工电子产品基本环境试验规则低温测试方法》
《电工电子产品基本环境试验规则高温测试方法》GB9989-88《电网电源供电的
室用和类似一般用途的电子及相关设备的安全要求》
GB9366-88《计算机站场地安全要求》
GBJ65-88《工业与民用电力装置的接地设计规范》
GBJ79-85《工业企业通信接地设计规范》
SDJ8-98《电力设备接地设计技术规程》
《电工电子产品基本环境实验规程实验 Ca：恒定湿热实验方法》
4208-1993 《电工电子产品外壳防护标准》GB4943-2001《信息技术设
备（包括电气事务设备）安全》
《电子测量仪器振动实验》
《电子测量仪器运输实验》
4、付款方式及期限：
⑴甲方在合同签订后，由乙方银行出具的不可撤销的预付款保函，正本和副本各一份（保函格式见附件）后乙方可提出付款申请。甲方在收到乙方出具的付款申请、预付款保函原件及有效发票之日起15 个工作日内，支付乙方合同总价款的10%作为预付款；
⑵显示屏设备主体到货经甲方书面确认后，甲方收到乙方出具的付款申请与有效发票之
日起 15 个工作日内，支付乙方合同总价款的30%；
⑶显示屏设备全部进场并安装完毕经甲方书面确认后，甲方收到乙方出具的付款申请与
有效发票之日起15 个工作日内，支付乙方合同总价款的20%;
⑷显示屏安装调试完毕，经政府有关部分验收合格并取得检测合格证后15 天内，甲方收到乙方出具的付款申请与有效发票之日起15 个工作日内，支付乙方合同总价款的35%；
⑸其余 5%在贰年保修期满后，经使用方确认无质量问题后15 天内，甲方收到乙方出具
的付款申请与有效发票之日气15 个工作日内支付余款；
⑹免费保修期为24 个月。
说明：本合同以人民币计算。所有款项均采用银行转账支付。
5、质保期：
⑴质保期为设备到货安装完毕验收合格手续齐全之日起贰拾肆个月。
⑵乙方维保人员应在接到通知（包括电话、传真、邮件形式） 4 小时内赶到现场，24小时内排除故障。紧急情况的处理，响应时间为 2 小时。
⑶乙方需按照续保方式（含人工及材料费）报续保价格，并至少承诺可续保 3 年。
⑷质保期内因设备或安装质量问题，导致设备出现故障由乙方承担；如经双方认定系甲
方使用不当产生的维修，甲方按成本价承担费用。
⑸外立面户外LED全彩屏最终使用方按乙方提供的设备使用说明书，对设备进行正确操作。
⑹质保期外设备（包含本体及附属部分）由乙方负责终身保修。
⑺交接前乙方代为业主方对操作、维护人员在乙方培训基地进行一次免费培训，业主方应派
相应能力的固定人员，经培训合格后，持证上岗操作。
⑻遇甲方重大活动，乙方在接到通知（包括电话、传真、邮件形式）按时到场维护。
⑼乙方确保质保期内每60 天至少回访检测一次。
6、交货方式：青岛工程安装完毕、竣工投入使用交货。
7、检验及验收：
根据国家有关规定，在设备的使用所在地的备案报验工作。政府部门的验收所发生的费用
由甲方承担，乙方提供设备相关资料并协调验审及有关手续的办理。
8、责任划分：
货物风险的承担：在合同标的货物的终审交接前，设备及零部件损毁、灭失的风险由乙方
承担；乙方将设备交给甲方后，设备及零部件损毁、灭失的风险由甲方承担。设备的交接
以书面终审交接手续为准。
9、违约责任：
⑴任何一方发生不履行本合同约定的义务并经对方书面催告15 日内仍无积极改善的，则守约方可以中途单方面宣布解除合同，违约方应承担合同总价款的20%的违约金，不可抗力除外；
⑵因乙方责任导致工期拖延，或乙方不能（或不愿）安装，则乙方每延期一天，向甲方
缴纳合同总额的千分之五的违约金。
⑶如甲方不能按合同的约定付款，则每延期一天，向乙方缴纳合同总额的千分之五的违
约金。
⑷因甲方安装现场不具备安装条件或进场后因现场交叉施工而导致设备安装停滞（乙方设备延期到工地或安装延误导致现场交叉施工而停滞的除外），工期相应顺延，但应为甲方
代表签证认可。
⑸违约金如不足以弥补受损方，受损方可要求违约方除违约金以外的损失赔偿。
⑹双方在合同执行过程中，如对合同有争议双方应协商解决；如不能达成共识，应提交合同履行地的法院解决。
10、与其他单位的工作界面划分：
、乙方负责完成的工作
1）乙方向甲方提供最终设备布置图；
2）乙方负责LED显示屏在内所有设备，包括设备、机械、屏体、附件、支架、线缆、
控制器、软件等供货以及与LED显示屏相关的控制系统、信号传输系统、节目制作播放系统软件及相关硬件等与LED屏配套的全部工程的布置、施工、安装、调试工作及相关的确保安全的防护措施；
3）乙方负责供应、安装由机电接驳位到设备安装连接支架所需的材料，包括：线路、
管道等备件；
4）乙方负责开启设备的第一次调试；
5）乙方为甲方提供人员的操作培训及基本维护培训，并向甲方提供完整的操作及维
护手册（包括产品合格证，质量保证书等）；
6）乙方对 LED包括所有配件的质量保质期为设备通过甲方检测并合格后的贰年。在此
期间内，乙方将免费更换设备在正常使用条件下的所有损坏部件；
7)乙方负责在维修过程中的送货事宜；、
由它方完成的工作
1） LED设备所需的强电配电箱，按设计要求由其他承包商完成；
2）施工所需的水源、电源等由其他承包商在提供；
3）所有与其他施工单位衔接收头的其他事项（乙方必须在年月日前负责提交一切所需要的图纸及详细资料），经甲方审核确认后，由其他承包商完成；
11、其他约定事项：
⑴在主体工程施工及装饰施工时，乙方的材料、设备（包括甲方提供的材料、设备）的
进场时间、堆放地点、占有范围和保护措施等，须事先报经本工程的土建施工总包单位、监
理和甲方认可，并根据工程需要按本工程的土建施工总包单位、监理和甲方的要求进行调整。
⑵合同签订以后，乙方须立即进行深化设计，并确保在10 个工作日内完成与建筑设计院的土建方面确认，并根据现场进度情况安排有关施工技术人员和施工工人进场，配合轨道接驳连接施工。
⑶乙方进场施工的人员需按现场总包相关管理规定办理有关证件。进场施工人员必须服从监理、工程总包单位在现场的统一协调管理（总包配合费已由甲方统一支付）。
⑷本合同应由甲、乙双方确认，任何一方不得添加、划改。若有此情况，须双方在添加、划改处签字、盖章，否则视为无效。
⑸本合同内容的附件包括：
1、合同价格清单
2、 LED显示屏平面立面设计图
12、合同履行地点：
本合同未尽事宜按《中华人民共和国合同法》执行：本合同正本一式四份，买卖双方各执两份。经双方代表签字加盖单位公章后，即行生效。
甲方：
地址：
代表签字：乙方：
地址：
代表签字：
签约时间：年月日
路灯安装施工合同范本 随着城市规模的不断扩张,路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中,如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全措施,是我们城市照明同行面对的实际问题,路灯安装施工合同又是怎么一回事呢?以下是为大家整理的路灯安装施工合同范文，欢迎参考阅读。 路灯安装施工合同范文1 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：20xx年5月18日 竣工日期：20xx年6月18日 管线敷设工期总日历天数20 天、灯具安装日历天数30 天。
四、质量标准 工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。 五、合同价款 1、金额(大写)：管线敷设、安装及调试费用：￥：元 2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定左右(此项费用另行签署补充协议。 六、付款方式 合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠(柱)基础完成以后，支付合同价款的20%，即RMB 元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的20%，即RMB 元，通电调试完毕后，支付合同价款的20%，即RMB 元，剩余工程设备款，一年后结清。 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同书 2、合同条件 3、招标文件 4、投标书及其附件 5、国家和市有关标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同编号：工程－[2012] 第号 变形缝制作安装 承包协议书 项目名称：变形缝制作安装施工协议 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订时间：年月日 签订地点：
变形缝制作安装协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院建筑工程管理条例》及其他建筑法律法规，为了明确承包内容和经济结算，保证工程质量和进度，落实安全生产和安全事故责任，经甲乙双方协商订立以下条款。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：住宅外墙变形缝、地下室变形缝、屋面变形缝等制作安装。 4、计算方式：结算按现场实际施工部位分类收方结算 二、承包单价、内容及工期 1、承包方式及单价：包工包料。住宅外墙变形缝材料为1.2厚喷塑铝皮，颜色需与相交处外墙面砖颜色一致，单价55元/米；地下室变形缝、室内变形缝等材料采用0.8厚铝皮、屋面变形缝材料同外墙变形缝材料，单价为33元/米。屋面外露变形缝位置45°连接角处必须采用焊接连接。 2、综合单价包括了变形缝制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、辅料、材料二次搬运、劳动保护用品、完成此项工序需要的其他工具及机械等，因质量问题引起的维修和更换、成品保护以及竣工验收的清洁卫生工作、乙方的利润、政策性文件的规定等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。 3、乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至竣工验收交付施工以及维保。
4、、按甲方要求工期进行施工：组织好承担此项工作的工人，合理安排各工序交叉作业，按甲方的施工进度完成承包工程交付验收，约定工期为天，凡推迟一天，罚款1000元。 三、付款方式 1、此项工序安装完成，并工程通过工程竣工验收合格后支付至工程结算总款的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息支付（质保期一年）。甲方付款时乙方提供相应金额的正式发票。 2、甲方按有关程序并根据乙方提供真实的工资表为其代付民工工资，工资表需乙方施工工人本人签字按手印领取工资（严禁冒名签章），超过部分乙方承包人自筹解决，且乙方承包人自觉完善相应的财务手续。否则，乙方（下属人员）收款人签字盖手印后财务账目自动生效，乙方承包人不得持任何异议。 四、质量与验收 1、乙方采购的材料规格、质量等应符合国家标准、设计图纸和本合同要求，品牌、产地应与甲方合同约定的相符，若不相符，甲方及委托的监理公司有权不予验收。由于材料设备质量问题造成的损失和产生的费用由乙方承担，工期不顺延。 2、各种材料的技术等级、光泽度、外观质量应符合设计图纸、甲方要求及国家现行行业标准优等品要求。材料外观发生变化不符合验收标准的由乙方自行处理至达到验收标准，并承担由此原因给甲方造成的损失。 五、双方的权利及义务： 5．1甲方的权利及义务： 5.1.1指派为甲方工地代表，并和监理公司、乙方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 5.1.2甲方有权对进场的材料进行现场随机抽检。
排水管安装合同书甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将工程项目部的安装排水管工程所须劳务分包给乙方施工。经双方协商，签订以下约定，双方共同遵守执行。 工程名称： 工程地点： 工程概况： 面积： 层数： 框架类型： 工作范围：工程项目（层）所有排水管安装工程，即施工图纸（含图纸变更、修改）范围内所需要的项目全部排水管安装工程。梯屋、电梯机房、水池、所有附属工程。 负责工地现场场地内的水平运输和建筑物高度的垂直运输。 负责水平、垂直排水管安装、固定、管洞口打凿、分层填捣管孔。 负责自备一切施工所需机具及其零配件,维修保养、维修费用由乙方承担。机械管理按甲方的有关管理条例执行，不准随便拆除甲方的机械配置零件，否则按甲方有关条例处罚。 工具范围：乙方工人在施工过程所用的施工机械（水钻、冲击钻），电线以 及施工工具均由乙方负责。 材料范围：材料由甲方负责。(立管全部使用?１６０排水管) 二、双方责任： 1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方不正当所得。 2、乙方施工人员必须持有效的相应工种的上岗证，进入施工现场施工时必
须通知甲方现场质安员，甲方派专业人员协助乙方组积施工人员进行施工技术、安全、质量、文明施工的培训学习和施工技术、安全、质量、文明施工交底，不参加甲方质安科的培训或末做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场 施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。乙方负责人做好开工前准备工作，配合项目管理人员做好安全、质量、文明施工、施工技术交底。 3、在施工过程中，乙方要协助甲方施工员做好对质量、安全、计划进度的实施。 4、在乙方承包的工作面内,施工时要按施工程序施工，不能挑易施工的部位而留下难施工的手尾，如发现上述情况影响工程进度者，甲方有权把前期所有完成工作量按80%结算，20%作补贴后续施工班组的执手尾和困难部位施工的费用。 5、乙方要设置自已的质安员，对所做工程进行自验，达到质量要求后通知甲方验收，实行三验三证方法，否则不给予结算（三验：自验、项目部验、业主质安部门验）。 6、工期的进度必须满足甲方项目部的施工进度要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。 7、包工内容增减工程，乙方要按合同单价无条件接受，因工程需要赶工期时候，乙方要积极配合，增加劳动力或采取加班形式进行赶工，同时要保证工程质量。在流水作业时必需按项目计划时间穿插进行，乙方不能够以任何理由不开工。否则按这个工作面工程量的20％罚款处理。 8、乙方同意执行南海广厦建筑工程公司《质量、安全、文明施工管理责任处罚条例》的管理及处罚。 9、因乙方原因，乙方自行退场的按已完成的工作量合同单价的80%结算。不合格的不给予结算。 三、质量要求： 按图纸和相关工艺质量标准要求施工，按现行国家建筑工程施工质量验收规范要求进行验收，工程质量达到合格标准。 施工要求标准： 1.排水管安装垂直度必须符合施工规范。 2．排水管安装必须按图施工，每层不小于2个管卡固定管身，管身与配件连接处不能出现渗水。 3. 排水管管孔填捣细石混凝土必须分2次施工，不能出现渗水。 四、节约材料 1、乙方不能浪费材料，如果发现浪费材料按材料2倍价钱进行罚款
道路照明工程合同 发包人（全称）： ___________________________（以下简称甲方） 承包人（全称）： ___________________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点：遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容：照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%，金额金额（大写）：___________________________ 元，以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算（税金由乙方承担）；清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成，灯具进工地并安装完毕后，支付合同总款的 ___________________ %，即 _____________ 元，通电调试完 毕后，支付合同价款的 ___ 70—%，即__________ 元，剩余工程设备款，一年内结清。 七、组成合同的文件
道路照明安装工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明工程，特订立本合同。 1.合同内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围： 施工工期 2.1开始工作日期：年月日 2.2结束工作日期：年月日 2.3总日历工作天数为：天 2.承包方式 本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。 3.合同价款及付款方式 4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写： 4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。
4.2付款方式 4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。 4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。 4.灯具技术参数要求 4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 4.8灯具和电源防护等级为IP65； 4.9工作电压：AC185V~265V，频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求： 4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。 5.质量要求 依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰≤5%/年。 6.双方责任 6.1甲方责任：
6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。 6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。 6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。 6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。 6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。 6.2乙方责任： 6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。 6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。 6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
灯具买卖安装合同 合同编号： 签订地点： 发包方：以下简称“甲方” 承包方：以下简称“乙方” 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。 一、合同内容的金额：见附件清单。 二、交货时间、地点、方式： 交货安装地点为： 三、付款方式： 1、合同签订后 2、月天内付款 3、工程全部完工后 四、工程要求 工程质保期：从工程完工开始算不扣质保金。 五、验收 1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内; 2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。 六、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量; 2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失; 3、工程质保期内有质量问题不可抗拒除外，乙方无偿维修。 七、甲方应履行责任
1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失; 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款; 3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收; 4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三 个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸 如以上问题的异议。 5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。 八、违约责任 违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。 九、不可抗力 任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方 通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行 或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 十、产品所有权 甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。 十一、合同附件 经双方签字盖章的产品技术图与合同配置不符处，以本附件为准; 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的 纪要，与合同具有同等法律效力。 十二、争议解决 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行 过程中发生任何争议;协商未果，由原告方所在地法院判决。 十三、合同生效 本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效; 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人：
*******公司 *****铝合金门窗（百叶、栏杆）供货及制作安装合同 发包人： 承包人： 2011年月日
铝合金门窗（百叶、栏杆）供货及制作安装合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，双方友好协议签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称： （二）工程地址： （三）工程内容：铝合金门窗（百叶、栏杆）制作和安装工程及伸缩缝安装（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸确定以下承包内容 （1）负责铝合金门窗工程安装设计方案的优化，但需要经过甲方、原设计院确认后方有效。 （2）负责本工程所有相关材料采购，铝合金门窗（百叶、栏杆）工程的制作安装，窗框外围边防水砂浆塞缝，如发现漏水现象，一切返工、维修及由此引起的一切损失由乙方负责； （3）乙方负责包工、包料、包安装、包质量、包安全、包文明施工。包工程资料、包竣工资料。 （五）承包方式：按工程单价包工包料，会所及物管用房采用隔热断桥铝木复合50系列门窗；1、2、3、4、5号楼采用隔热断桥50系列平开窗，隔热断桥90系列推拉窗，隔热断桥90系列推拉门，隔热断桥80系列平开门，铝合金百叶、栏杆综合单价：会所及物管用房门窗为元/㎡；1、2、3、4、5号楼门窗为元/㎡；伸缩缝安装工料费元/m；铝合金栏杆元/m（包括材料及三性测试费用等其他各项费用。） 第二条工程造价
本工程按结算时实际完成合格工程量调整合同总价。结算时工程量按铝框外围面积计算。 第三条工期 必须跟进土建进度（以甲方工程部提出进度，双方签字为准），如每超期一天，则按1000元/日罚款。 在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工验收规范和玻璃幕墙、铝合金门窗验收规范。（二）保修期自竣工验收签字之日起计，保修期为壹年。 （三）凡本合同工程范围内的相关保修工作均由乙方负责。 （四）凡是乙方未按国家规范、行业标准和设计要求施工造成的质量问题，或因乙方的设备材料、构件、配件等质量不合格引起的质量问题，均由乙方负责保修并承担全部费用。 （五）按乙方所提供的样板窗标准验收。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料： ①铝木复合：豪美AWIR铝木复合外开系列。 ②隔热断桥铝材：咖啡色粉末喷涂铝材（伟业），90系列隔热断桥型材2.0mm 厚，窗及门带窗结构型材1.4mm厚；百叶窗框1.2mm厚，百叶片1.0mm，型材为GB/T5327-1中规定的高精级。 ③玻璃：国产优质昆明玻璃，5mm厚白玻璃/F绿磨砂玻璃/钢化F绿玻璃、 8mm钢化F绿玻璃，F绿中空玻璃（5+6A+5），玻璃为汽车级的。 ④胶类：国产优质中性黑色玻璃胶（欧利雅）、荣基硅硐外墙胶、黑色三元 乙丙空心胶条（荣基）。 ⑤配件：国产优质不锈钢窗铰链（南海雄进）、咖啡色锌含金两点锁（佛山
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况 1、项目名称：室外空调排水管安装工程 2、项目地点： 二、工程承包范围及承包形式： 工程内容：室外空调排水管安装。 承包形式：包工包料。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方签字认可后，工期可相应顺延。 四、协议价款 本合同工程价款按下列暂定价方式结算： 1、采用暂定价方式，工程暂定价为(￥元)人民币；如施工中涉及工程变更或增加工程量的,增加部分按实结算。 2、按实际发生的工程量结算,
（1）本工程采用工程量清单计价，信息价执行《市建设工程价格信息》年第期，缺项部分按市场价。本工程按实际发生的工程量，由乙方报结算价，经甲方审核、确认为准。（2）若涉及工程量变更或者增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,送甲方分管领导或总经理审批后生效。 五、付款方式 1、工程款按下列方式支付: 工程竣工验收合格，经甲方结算审核后，一次性付清结算款。 六、材料及设备供应 1、乙方供应材料 （1）由乙方采购材料设备，必须符合设计和规范的要求，以及符合一览表及其他约定，并提前报甲方核准，如因所供应材料、设备的品种、数量、规格、型号、质量等级以及时间不符合上述要求，由乙方负责及时调换，如影响工程进度，以及造成返工及材料的损失，全部由乙方承担责任。 （2）乙方采购的所有材料必须经甲方确认后方可使用，甲方要求更换的，乙方必须执行。 2、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定: 由乙方负责，费用包含在合同价款内。 3、所有机械设备需满足工程施工需要。 4、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。 七、甲方责任 1、按约定提前小时通知乙方做好施工准备工作及相关资料。 2、按约定安排相关的指挥人员配合工作。
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
安装工程施工合同编号: 工程名称： 工程地点: 建设单位： 施工单位: 签订日期: 年月日
安装工程施工合同 发包方：(以下简称甲方） 承包方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。 1.合同内容 １．1工程名称： 1.2工程地点: 1.3工程范围: 施工工期 2.１开始工作日期：年月日 ２.2结束工作日期：年月日 2.3总日历工作天数为: 天 2.承包方式 本工程为包工包料(不包含灯具采购）的承包方式。 3.合同价款及付款方式 4．１合同总价款(暂定）人民币：元,大写: 4.1．１合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。 4．１.２合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的４％计取。 4.２付款方式
4．2.1施工进场两天内支付暂定工程款的3０%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的9５%。质保期满后一个月内一次性支付５％的质保金。 ４.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表２００1》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额200１》及配套文件工程类别依据三类工程取费,不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。 4.2.7合同价款的增减:工程量以竣工图为基准。 5.双方责任 5.1甲方责任: 5.１.１甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸）电子版。 5．1．2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担)。 5．1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 5.１.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认,否则视为甲方已确认。 5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。 5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。 5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后４8小时内组织相关人
编号：_____________ 灯具安装施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就所有灯具安装订立此合同，内容如下: 一、付款方式： 所用灯具安装完成，经甲方验收合格后，方可付款。 二、工程质保期：至（从工程完工开始算）扣质保金5%。 三、验收 1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内； 2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。 四、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量； 2、工程质保期内有质量问题，乙方无偿维修。 五、甲方应履行责任 1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失； 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款； 3、产品运送抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收； 4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担
任何超期的诸如以上问题的异议。 六、违约责任 违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。 七、争议解决 1、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行； 2、如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。 八、、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 电话号码：电话号码： 年月日
劳务协作合同书 甲方（全称）：_ 乙方（全称）：_ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经友好协商，双方达成如下协议。 一、工程概况 1.1 工程名称：宁波机场路W标段桥梁伸缩缝安装工程 1.2 工程地点： __________ 二、工程施工范围、内容和计量规则 2.1、工程施工范围：主线高架桥、BS匝道、BX匝道及南新塘河桥、象鉴河桥桥梁伸缩缝安装和其它项目部安排的工程及与它们相关的 所有工序。包括施工现场文明施工、环境保护等所有相关工序，并且承担相关部门的罚款。 工程施工内容： 2.1.1伸缩缝安装：包括伸缩缝的切割（伸缩缝材料由项目部提供吊车吊装至施工作业面10 米范围）、沥青混凝土块的清理、倒运至桥下指定位置、伸缩缝的安装、钢筋、钢板焊接，止水条安装以及外观处理直至合格验收一切内容的所有费用。项目部提供80型伸缩缝和160型伸 缩缝材料、商品混凝土、钢筋、钢板、钢纤维主要材料外，其他施工机具包括空压机、切割机、电焊机等小型机具和设备及其他材料均由乙方自行解决，包含完成上述工程内容所需的一切人工、材料、机械及其他所有费用。 2.2、计量规则：甲方负责施工全面管理、技术、计划、组织、指挥、控制。计量按照本合同中工程款（进度款）支付章节的相关规定执行。 三、施工方式
包括上述工程内容施工的工料机费、间接费、调谴费、保险费等完成该工序的所有费用。甲方负责施工全面管理、技术、计划、组织、指挥、控制。即在我方管理及技术指导模式下的方式进行项目工程施工协作承包。 四、合同工期 4.1 开工日期：2010年7月21日（暂定，以实际开工日期为准） 4.2 竣工日期：2011年8月30日（暂定，根据实际开工日期调整） 4.3 合同工期：总日历天数_40_天。 4.4 工期每滞后一天，甲方按乙方计价总价款的_± %从乙方工程款中扣除工期滞后违约金，但违约金扣除总金额不超过合同总造价的 5_%。 4.5如因甲方任何原因或业主原因导致工程不能如期开工、中途停工、乙方停工或设备闲置等情况，全部损失由乙方承担，甲方承担全部责任为工期顺延。 五、质量与检验 5 . 1 .工程质量 5.1.1工程质量应当达到的质量标准为优良，质量标准的评定以国 家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。 5.1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 5.2 .检查和返工 5.2.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。 5.2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 室外空调排水管安装工程承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
施工合同 工程名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程_______________________________ 工程地点：南山区消防大队 发包人：深圳市公安局南山分局消防监督管理大队________________________________ 承包人：深圳市富德装饰设计工程有限公司______________________________________
协议书 发包人（全称）:深圳市公安局南山分局消防监督管理大队（以下简称甲方）承包方（全称）：深圳市富德装饰设计工程有限公司（以下简称乙方）。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平■等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况 1、项目名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程 2、项目地点：南山区消防大队 合同工期总日历天数30天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方签字认可后, 工期可相应顺延。 四、协议价款 本合同工程价款按下列暂定价方式结算: 1、采用暂定价方式，工程暂定价为肆万玖仟伍佰零壹元柴角捌分(*9501.78 元)人民币；如施工中涉及工程变更或增加工程量的，增加部分按实结算。 2、按实际发生的工程量结算， (1)本工程采用工程量活单计价，信息价执行《深圳市建设工程价格信息》2017 年第1期，缺项部分按市场价。本工程按实际发生的工程量，由乙方报结算价，经甲方审核、确认为准。 (2)若涉及工程量变更或者增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人
夜景照明工程施工合同项目 合同编号: 日期：年月日
夜景照明工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称：夜景照明工程 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即： ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。 ⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙
眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准： a. 安全文明施工增加费：计取基本费。 b.税金：3.413% 4、以下费用不予计取： a. 远途施工增加费
道路照明安装工程施工合同编号： 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
道路照明安装工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他 本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。 3. 合同价款及付款方式 4.1 合同总价款（暂定）人民币： 元，大写： 4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。 4.2 付款方式 4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%，工程施工电缆敷设完 毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期 满后一个月内一次性支付 5%的质保金。 有关法律、行政法规，遵循平等、 就 1. 合同内容 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围： 施工 工期 2.1 开始工作日期： 2.2 结束工作日期： 2.3 总日历工作天数为 2. 承包方式 自愿、公平和诚实信用的原则，双方 年月日 年月日 天
4.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准 4. 灯具技术参数要求 4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 IP65 ； 4.8灯具和电源防护等级为 4.9工作电压：AC185V?265V频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求： 4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。 5. 质量要求 依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006 ）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰w 5%/年。 6. 双方责任 6.1 甲方责任： 6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。 6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。
灯具安装合同 合同编号： 签订地点： 发包方：（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。 一、合同内容的金额：见附件清单。 二、交货时间、地点、方式： 交货安装地点为： 三、付款方式： 1、合同签订后内付款元； 2、月日亮灯后天内付款元； 3、工程全部完工后日内付剩余款项，即元； 四、工程要求 工程质保期：（从工程完工开始算）不扣质保金。 五、验收 1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收 期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内； 2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。 如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。
六、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量； 2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、 规格、质量不符或损坏、遗失； 3、工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。 七、甲方应履行责任 1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成 的损失； 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款； 3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收； 4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应 在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。 5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。 八、违约责任 违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。 九、不可抗力 任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 十、产品所有权 甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得
伸缩缝安装工程施工合同 甲方（公司全称）：东风建工集团久胜建筑有限公司郧府薯业科研楼项目部 乙方（公司全称）： 甲、乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》的精神，为了明确双方在工程施工中的权力与义务，保证工程保质、保量地如期完成及双方利益，经双方协定，特签如下条款。 第一条工程内容 一、工程名称：郧府薯业研发中心、质量检查及库房工程 二、工程地点：郧府薯业院内 三、本合同签约地点：郧府项目部 四、工程内容及价格：在建工程内的所有伸缩缝安装分项工程（包工包料） 单价：（w≥200） /米 第二条工程造价、结算 一、本合同工程造价按实际工作量确定，甲方对乙方按完成工程量验收签单； 二、伸缩缝成品工艺与材料的检验及设计标准、按11ZJ111图集施工； 三、付款方式：乙方所完成的工序经郧县工程质监站检测验收合格后，甲方付清工 程款。 第三条工程期限、工程质量 一、乙方应根据甲方的工程进度要求，合理配备工作人员，做到不拖延甲方的工期。 如停电以及不可抗力因素的特殊情况，甲、乙双方协商解决。 二、乙方必须严格按照国家的有关的技术规定，进行施工，不得偷工减料，确保工程 质量优良。 第四条施工准备以及双方职责
一、甲主应负的职责： 1、将施工所需水、电、照明等设施拉通至施工现场； 2、甲方必须负责进场技术交底及说明施工部位； 3、在有毒、有害、危险等环境下施工，必须做好得力的有效的安全保护措施。 二、乙方的职责： 1、分阶段向甲方汇报工程进度及情况，并得到甲方确认； 2、做好员工进场的安全思想教育工作，保证安全施工； 3、遵守施工现场的各项管理制度； 4、保质保量完成合同规定的工程内容，不得故意拖延工期。 第五条违约责任 甲方或乙方不能按本协议内容履行自已的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 第六条其它 一、变更说明：因甲方原因施工中途要求对已验收工程进行变更（包括删除和增加） 的部分，结算时按合同价格的双倍计算； 二、其他未尽事宜，由甲乙双方协定处理，如协商不成，可以向当地仲裁机关裁决或 法院审定； 三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份； 四、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同工程全部竣工验收并结算工程款后自然 失效。 甲方：乙方： 年月日年月日
室外照明工程合同书 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方将室外照明工程委托给乙方承建。按照《中华人民共和国经济合同法》、国家工商行政管理局、建设部及有关规定以及本工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，为明确项目内容和双方责任，本着相互协调、紧密配合、分工负责的原则，根据经济合同法律、法规的有关规定。就室外景观照明工程施工达成如下条款，供双方共同遵守： 一、工程名称：。 二、工程地址：。 三、工程范围及内容： 乙方负责整体灯光工程的设计、灯具及辅材的采购、管线敷设及灯具的安装、调整、调试。甲方提供大厦涉及灯光布置层的强电井内配电箱电源及配合、协调。 四、工程承建方式： 包设计、包施工、包材料、包维修、包安全、包效果。 五、工程总造价：人民币（大写）（￥元） 六、工程总造价依据： 效果图、预算书、施工图。 七、结算方式： 以人民币人民币（大写）（￥元）为总包价。
八、付款方式： 1、本合同签定后，甲方付给乙方总造价的 %预付款。 2、项目完成至50%，甲方付给乙方总造价的 %进度款。 3、待项目全部施工完毕并经甲方验收合格后，在七天内甲方付给乙方总造价的 %工程款。 4、留总造价的 %作为保修款，待壹年的保修期满后，在七天内由甲方付给乙方。 九、工程期限： 自合同签定乙方正式进场之日起天内完成。 十、如遇以下情况，经双方协商后，工期可根据实际情况作适当调整。 1、因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、雷雨、火灾、地震等）造成停工。 2、因意外停电8小时以上，影响施工。 3、甲方对设计方案提出修改，影响进度或增大工作量。 4、甲方不能按合同规定付款。 十一、双方责任： 1、甲方责任： （1）提供材料堆放场所和施工场所； （2）提供施工用水及电源； （3）按合同规定付款。 2、乙方责任： （1）开工前提供施工图壹套给甲方，完工后提交竣工图贰套给甲方。 （2）组织施工材料；