（合同知识）劳务分包合同
工程
劳务分包合同
发包方：中建五局建筑装饰XX公司（以下称“甲方”）
承包方：（以下称“乙方”）
合同编号：
合同签订地点：
合同签订时间：年月日
甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，签订本承包合同，以资共同遵守。
壹、工程简介
1、工程名称：
2、工程地点：
二、承包范围及承包方式
1、承包范围。甲方有权根据整个工程的进度、质量、设计变更、总体要求调整乙方承包的工程范围，乙方必须无条件服从。
2、乙方以清包工的方式完成承包范围内的工作量，即包人工、包辅材（详见本合同第八条）、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场管理费、利润、包含工作服费用（工作服由公司统壹提供，费用按实际购买价格扣除)、包材料的装卸和场内的二次运输、包高温费、劳保费、社保费等按国家劳务人员应当享有的福利待遇、包除垂直运输设施、吊篮、脚手架外的施工机具、设备及其用于施工作业的工具类消耗性材料、包本合同约定的其他事项和
费用；泊罗站站台格栅吊顶施工，甲方提供门式脚手架材料，乙方自行搭设、拆除及场内二次运输，此项费用包括于单价内。住宿由项目部统壹安排，不另收取费用。
3、乙方清包工范围内的工作量以固定综合单价包干（具体单价详见本合同第八条）。该包干综合单价不因任何因素的影响而做出任何调整。甲方于该包干综合单价外不再向乙方及乙方任何人员支付任何形式的费用。
4、包材料损耗：铝型材的损耗率为安装0.1%、制作0.2%（按重量计），螺栓0.1%、吊杆及配件0.5%。如因劳务队伍的原因造成材料损耗超过规定损耗率的由劳务队伍照价赔偿，且处于损耗材料总价的罚款，节余部分和公司按五五分成。
5、工程材料加工方式如下：格栅吊顶所用铝型材加工由乙方于现场负责；钢结构项目需加工的材料由乙方进行加工，其他需加工的材料由乙方于现场加工。
6、主要工程项目工作内容：
测量放线、埋件安装、吊杆及龙骨安装、防锈、防腐处理；格栅铝型材制作及安装、成品保护、清洁卫生、交工验收的配合、维修和保修等全部操作过程。
三、工期要求
1、本工程的开工日期根据项目部的施工进度安排，以项目部发出的开工通知为准，2009年7月31日完成整个外立面石材施工。乙方的具体施工进度应满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。
2、非不可抗力影响，合同工期不得顺延。因不可抗力影响的工期，经甲方签字确认后工期相应顺延，但不增加费用（含因顺延造成的窝工费用和其他损
失）。上述不可抗力是指：战争、五级之上地震、社会动乱（不包括阻工）、大于二十年壹遇的洪水。
3、乙方必须保证满足甲方的节点工期和总工期的要求（甲方根据现场的具体情况调整），否则，每拖延壹天工期，甲方向乙方收取人民币贰仟元/天（小写2000 元/天）的违约金，但违约金累计不超过乙方结算价款的10﹪。
4、甲方定期或不定期对乙方施工进度考核，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，乙方必须服从。工程结算按本合同相应条款办理。
四、工程质量
1、本工程要求质量目标为。工程所有性能均应满足国家规范及设计图纸和合同要求。
2、对甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改且承担因此而发生的壹切费用，工期不予顺延。
3、因乙方施工原因导致工程质量未达到工程标准，则甲方向乙方收取工程价款的10﹪作为质量违约金。如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
五、安全事项
1、乙方必须建立健全安全管理组织机构，设立安全责任人、专职安全员、配合甲方做好安全教育及日常安全工作。
2、乙方必须于人员上岗前进行三级安全教育，对人员逐壹登记，填好安全教育记录、试卷，必须每周做好班内安全教育，做好每天班前安全交底且记入班组施工日志中，使班组人员均有很强的安全意识，且做好教育记录。每周必须交
壹份班前安全活动记录到项目部。
3、乙方必须确保电工、焊工、架子工等特殊工种操作人员持有特种作业人员操作证。特殊工种上岗证原件必须放于工地随时准备备查，做到人证壹壹对应。
4、由于乙方人员操作不当或违反作业指导书等自身原因造成的安全事故或造成他方人员伤亡，由乙方承担壹切损失和责任。
5、因乙方及作业人员的原因而造成安全事故、治安事件，其责任和费用均由乙方承担，同时甲方对乙方按如下规定进行处罚：
6、乙方须确保整个施工过程不发生重伤、死亡事故。轻伤率控制于0.3‰以内。
7、处于乙方参和打架斗殴、聚众闹事等违法事件的人员，甲方对当事人每人每次处以500元的罚款，且对乙方处以5000～10000元罚款。罚款从当月进度款中扣除。
六、文明施工
1、乙方于施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。
2、乙方于作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必须于甲方指定的地点且整齐、井然有序。
3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱仍，否则甲方指派专人清理，所有费用从乙方工程款中加倍扣出。
4、乙方于施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、
扯皮打架等不文明行为，每发现壹次罚款200元。
5、乙方现场作业人员必须穿戴甲方统壹的工作服和安全帽，费用由乙方承担。
6、搞好现场文明施工，做好材料、设备等堆放整齐有序，保持现场的整洁卫生；完工后整理好现场，做到工完场清，交工验收之前，做好壹次全面清洁，且负责配合甲方做好各级验收工作。
七、双方职责
（壹）甲方权利义务
1、甲方委派为项目经理，代表甲方全权负责工程现场管理，指导、监督、监督乙方的施工组织及进度安排，保证工程质量。
2、组建和工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主或总包负责；
3、负责现场的统壹协调管理，协调设计图纸问题的处理。对设计变更进行签证。
4、负责审核乙方编制的施工组织方案及施工进度计划。
5、有权监督工程质量、进度、安全、文明施工及CI策划等管理工作，对乙方于操作过程中存于的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出限期整改、处罚意见，且有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。
6、协调总包单位向乙方提供材料、构件及机具的临时堆放场地，提供围护材料，乙方自行搭设临时堆放场地和现场加工场地的围护，且协调总包提供施工用水、用电接驳点。
7、甲方协调总包方的施工用脚手架及垂直运输工具，如因乙方施工原因造成垂直运输及脚手架的费用增加，则由乙方自行解决且承担全部费用。
8、负责协助乙方处理于施工中和业主、监理、总包及其他交叉施工队伍的关系。
9、负责向乙方提供甲方统壹工作服，费用由乙方承担，甲方按公司的采购成本价收费。
10、负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。
11、甲方负责监督乙方发放工人工资。劳务工人于领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句，且按上手印。
12、负责编制制定各分项管理目标，编制月施工计划、物资需用量计划表，指导乙方按所定目标和计划组织各项工作，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
13、负责对乙方进行技术交底，组织图纸交底，进行技术复核，统壹安排技术档案资料的收集整理及，组织已完工程的交工验收。
14、甲方有权增减乙方的承包内容和工作量。
15、进行隐蔽工程的检查和验收，组织分项工程检查验收，组织关联单位进行工程竣工初步验收。
16、督促乙方爱护工地设备，有权对乙方浪费材料、水电及破坏其他公共设施予以罚款。
17、向乙方提供壹套图纸，乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复印费用由乙方承担。
18、协助乙方办理有关证件（包括外来就业证、暂住证、计生证、出入证等），办证所需费用由乙方承担。
19、负责提供距施工作业面不超过50米的施工临时用电配电箱及相应配电主线路供乙方取电，其他分配电箱及插座箱等施工临时用电配电线路和设备由分包人自行解决且承担费用。乙方用电设备进场前必须经过甲方现场电工验收合格后方可进入施工现场。
（二）乙方权利义务
1、乙方委派驻工地现场负责人代表乙方履行本合同。现场负责人驻现场的时间每月不应小于28 天，如现场负责人于现场时间达不到规定要求，现场负责人不于现场时应明确其带班人员负责，否则每天罚款300 元，如有特殊情况，应向项目经理请假，经批准后方可离开现场。
2、负责施工期间的施工进度、质量、安全和文明施工等现场施工管理。
3、乙方的施工、加工制作必须遵守国家的有关规范、条例以及项目部提供的设计图纸、工艺规范、质量标准、乙方必须按图施工。
4、服从业主、总包方、甲方、监理的统壹管理和现场的统壹协调，做好和监理、总包方及其他交叉施工单位的配合工作。
5、乙方必须根据现场实际需要制定详细的材料计划（不得有错误或不需要的材料出现，若有错误的现象发生，乙方照价赔偿），乙方人员于施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，如有浪费或偷窃，应照价赔偿。甲方项目经理部采购的材料由甲方项目部关联人员参和监督乙方接收领用，乙方接收领用后的材料由乙方全权负责保管，直至工程完成。工程完成时，若乙方领用数量超出按竣工图核定的数量（含合理的损耗率，各种材料的合理损耗率由项目部确
定），超过部分由甲方项目经理部于结算时从乙方的工程款项中扣除该费用。
6、因乙方材料保管失误及责任范围的安装所造成的材料损坏全部由乙方负责。
7、乙方必须每月22日及时向甲方按实上报本月已完工程量、材料领用量、材料消耗量和材料库存量，下月计划完成的详细形象进度、工程量和各种材料需用量。
8、乙方须遵守壹切法律、法规、规章以及各级政府、行政主管部门的政策、制度，如有违反，所造成的壹切后果由乙方负责。
9、负责提供洞口尺寸等施工和计划所需的现场尺寸，且对提供的尺寸负责，若尺寸提供有误造成壹切损失所发生的费用，由乙方全部承担。
10、乙方负责以甲方的名义为其现场所有施工人员购买意外伤害保险，如乙方进场时由甲方代为购买，关联费用从工程款中扣除。
11、乙方负责于工程开工或施工人员进场上岗前提供该承包项目的劳务人员名单、经验证的身份证复印件、右手大拇指指纹印及工资标准给甲方委派参和该项目管理的工作人员，发放人工工资办法见附件壹《劳务人工工资发放规定》。
12、如因乙方原因而导致乙方劳务人员停工或向甲方、有关政府部门投诉，壹切后果由乙方承担，甲方且有权解除合同。如甲方因此而遭受政府主管部门的罚款，该罚款由乙方全额承担，甲方且有权按照该罚款的金额向乙方追究违约责任。
13、承包人、班组长（详见附件二劳务人员名单）需于现场办公，每天到项目部报到，做到随叫随到（1小时内）。之上人员未经项目经理同意擅自离开现场，每次罚款200元人民币。
14、乙方必须遵从甲方所有发出的工程指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。
15、乙方不得将本合同项下的劳务分包项目转包给第三人，否则，乙方应向甲方支付本合同价款20﹪的违约金，甲方且有权解除本合同。
16、乙方于完成隐蔽工序后，必须进行自检，填写自检记录表（范围、数量、质量），且通知甲方项目部进行验收，由甲方项目部通知监理现场验收。经检验合格且符合设计要求后，方可进行下壹道工序的施工。检验不合格时，返工费用由乙方承担。
17、乙方负责工程施工用水、用电所需要的壹切临时线路和设备以及夜间工作的配套设施费。于工程完工后乙方必须拆除壹切临时装置，将环境整理好，所有临时用电装置必须符合供电的规范要求。
18、乙方现场使用女工时，应提前上报甲方，经甲方同意，于办理完壹切关联手续后，方可进场，严禁带家属进场。
19、签订劳务合同时，乙方必须将拟进场人员造册上报甲方，所报花名册必须和相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须于三天前向甲方提供变更人员名单。
20、对甲方的合理安排，乙方于限期内拒不执行，经甲方口头或书面警告后仍未执行的罚款500元/次，且且甲方有权辞退乙方不听指挥和安排的人员；如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。
八、合同造价
1、合同采取固定单价的承包方式。
汩罗立站站台雨棚格栅吊顶制安承包单价为38元/㎡，本单价包含除钢材、吊杆、铝型、螺栓以外的所有辅材[如电焊条、螺丝等，以及焊缝处修补油漆（红丹防锈漆二遍，银粉漆壹遍）]，以及焊缝处修补油漆（红丹防锈漆二遍，银粉漆壹遍）。其中分项单价为：放线、后置埋件安装5 元，铝型材制作11 元、铝型材安装13 元、辅材 4 元，管理费及利润 5 元。
所有辅材于购买前必须将材料品牌报甲方项目经理部确认，如未将乙方自行采购的辅材品牌报甲方项目经理部确认，由此造成的壹切损失由乙方承担。
2、合同总价暂定为人民币大写整（小写￥元），竣工后格栅吊顶面积按可见部分的展开面积按实计算。
3、合同外增加项目或变更承包范围，双方另协商定价。计价方式：①、如合同中有相同类型的产品，按同类产品单价计价；②、如合同中有类似产品，参照类似产品单价定价；③、如合同中无同类产品，双方协商定价。
4、如乙方擅自解除合同或甲方因乙方违约按照本合同约定解除本合同的，甲方按乙方所完成的承包分项单价结算，乙方所交纳的履约保证金人民币大写壹万元整（￥10000.00元）全款扣除。
九、付款及结算
1、本工程无预付款，双方签订合同三天内，乙方向甲方交纳履约保证金壹万元整（￥10000.00元）。
2、乙方于每月22日向甲方提交当月已完工程量，甲方于下月15日前支付乙方本月工程进度款的80﹪。若乙方不按时提交当月完成的工程量，造成进度款不能按时支付，责任由乙方承担。
3、工程交验合格（甲方验收完毕）且达到规定的质量要求后六个月内付至
工程造价的95﹪，且壹次性无息退仍乙方履约保证金人民币大写壹万元整（小写￥10000.00元）。
4、工程造价的5 ﹪作为保修金，贰年保修期满后壹个月内壹次付清（扣除保修期间发生的由甲方代付的保修费用）。
5、乙方依本合同约定承担的超限额耗费材料费用、违约金、罚款及其他费用以及甲方垫付代付的各种费用，甲方有权于支付上述款项时扣除。
十、工程保修
1、本工程质保期为贰年，从工程通过建设单位竣工验收合格之日算起。
2、保修期内发生的维修，由甲方书面通知或电话通知，乙方必须于8小时内答复且于24小时内赶赴现场处理，否则，甲方能够另请第三方处理，由此发生的费用从保修金中扣除。
3、保修范围：于正常使用期间凡因制作安装质量所造成的缺陷，均属乙方保修范围。
4、因乙方原因致使工程于合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
十壹、签证
1、下列情况下能够签证：①、因甲方原因造成返工返修的；②、合同外增加工作量的单项签证超过500元的；③、因非乙方的工程原因导致集体连续7日之上窝工，窝工按30元/工日计算；④因甲方原因造成工程壹个月内累计7天返工，返工按50元/工日计算。
2、乙方提交的签证单应具备以下内容：
（1）、签证事实发生、完成及签证的时间；
（2）、造成签证的事实；
（3）、签证事实及完成情况简述；
（4）、涉及经济数量和详细的计算式；
（5）、甲方施工员、主管项目副经理、项目经理、生产部负责人、公司现场专职质安人员其中四人之上签字证明，且经商务经理审核。
乙方须于上述内容发生三日内提供签证依据递交甲方进行签字认可，否则最终结算时不予以认可。上述内容不清楚、不齐全的签证单，甲方有权拒绝签证。
3、任何签证均应避免以点工或台班计算，如确需以点工或台班计算，则乙方签证单必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，否则甲方不予签证。
十二、违约责任
1、任何壹方不能全面履行合同均属违约，因违约造成的责任和经济损失概由违约方承担。
2、本合同其他条款约定违约责任的，依照其约定。
十三、争议解决
1、因本合同于执行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同修改
1、甲乙双方于签署本合同时，均被视为已对本合同和附件的内容有充分及全明的理解，且且只有经双方代表签署的书面文件方能予以修改。
2、本合同附件和合同有同等法律效力，合同壹经签订，单方不得无故中途毁约、修改及提出不符合本合同精神的要求。
十五、其他约定
1、甲方《劳务人工工资发放规定》、乙方签字盖章的劳务人员名单作为合同附件。
2、本合同壹式二份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章，乙方交纳担保金后合同生效。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
附件壹
劳务工人工资发放规定
壹、单项工程开工前，合约、项目管理、项目部对劳务队的综合素质进行考评，根据综合考评结果择优选用。
二、对劳务队的考评包括承包人素质、劳务人员从业资格、劳务队伍装备情况完成同类工程质量情况等，具体要求如下：
1、承包人素质：要求具有经济实力，从事本行业时间、所承接过的工程证明资料、证明人。
2、从业资格：特殊工种的上岗证（电焊工、电工、油漆工、注胶工）且应具备所承接项目的最少数，（由项目部根据项目大小、内容来确定特殊工种的最少人数）。
3、机、设备装备情况：从事加工、安装所具备的设备、机具的数量、质量及已使用过的年限。（根据项目规模、施工的具体内容由项目部确定最低数量要求）。
三、劳务施工承包人须根据工程额大小向公司交纳壹定数量的风险抵押金、按工程合同造价5﹪～10﹪交纳，但至少不少于壹万元整（10000.00）。
四、劳务施工承包人不得将工程再次分包，壹经发现将无条件终止合同，且处以合同总价10%的罚款，由此造成的关联责任和经济损失由承包人承担。
五、工程开工或施工队伍进入现场后二天内须将施工工人名单身份证复印件、无名指指纹指纹印留于复印件上和工资标准交由项目部以便工资发放和管理（见附表）。
六、劳务对人工工资发放办法：
1、人工工资发放原则上由承包人造表，项目部直接发放。如该劳务队均办理了银行卡（建行卡），可由财务直接打入个人帐户。
2、劳务工人于领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句，且印上手印。
3、承包人领取月进度款（发放完人工工资后所剩余款）的70﹪，所剩余的30﹪每月累计到工程竣工验收后壹次性支付。
七、之上条款具体解释权归公司项目管理部。
工资发放表工程名称：编号：
分包队伍名称：工人姓名：
附件二
劳务队人员名单工程名称：
分包队伍名称：编号：
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
GF－1999－0201 【版本编号：BGY-20170101】 碧桂园项目机械台班/零星用工/劳务分包合同
目录 第一册工程基本信息 (2) 一、工程概况 (2) 二、工期 (2) 三、合同价款及支付方式 (2) 四、质量标准 (3) 五、合同份数 (3) 六、其他 (3) 第二册工程计价信息 (4) 第一部分工程计价条款 (4) 一、承包方式说明 (4) 二、结算方式 (4) 第二部分工程计价清单 (5) 第三册专项条款及合同附件 (6) 一、双方权利与义务 (6) 二、工期 (7) 三、合同价款及支付 (7) 四、安全施工文明施工 (8) 五、质量、验收与结算 (9) 六、变更 (9) 七、违约、争议 (9) 八、其他 (10) 九、合同签订 (11) 十、合同附件 (11)
XX碧桂园机械台班/零星用工/劳务分包合同 第一册工程基本信息 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方、乙方双方就机械台班/零星用工/劳务分包合同承包事宜协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1.工程地点： 1.2.施工范围及内容： 1.3.现场管理机构及人员 二、工期 2.1.工期节点细化表 三、合同价款及支付方式 3.1.本工程含税暂定/固定总价包干金额为：（大写）人民币XXX（小写）￥XXX。 3.2.进度款支付：当期进度款应按当期实际用工量的80％进行支付。在提交完整完工资料、办理结算后支付至结算总价的95％，余款5%待乙方人员及机械完成撤场之后，按本合同约定扣除相关款项后无息付清。 现甲、乙双方约定：应在6月支付的进度款顺延至当年的7月支付，应在12月支付的进度款顺延至第二年的1月支付。 3.3.【适用于简易计税工程】乙方申请付款时须按甲方要求的格式填报付款资料，并提供有效的增值税专用发票请款，否则甲方有权暂不支付。 【适用于一般计税工程】乙方申请付款时须按甲方要求的格式填报付款资料，并提供有效的增值税专用发票请款，否则甲方有权暂不支付。
砖砌体劳务分包合同 发包方：（下称甲方） 承包方：（下称乙方） 现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就兰州老街的砖砌体施工达成如下协议： 一、?工程名称： 二、?工程地点： 三、?本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。 四、?承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方所有砖体砌筑，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边装模，捣砼等。不仅限于以上内容的所有工作在内，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。 五、?现场施工要求，及材料机械设备配置 1、?甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内） 2、?甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作
3、?因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。 4、?在施工过程中，乙方要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（合同内甲方扣乙方人工费小工按元/天，大工按元/天计算）。 5、?乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。 7、?乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作?施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。?砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m 检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的处罚100元每处；严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处 9、?砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次 10、?为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次. 11、?乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等.
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
编号：_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》（以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工具体情况， 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿；平等协商一致，达 成以下合同条款：并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点，其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准，在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求： 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准，(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222－95》精心组织施工；规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸（含修改及变更），甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理，确保分部分项工程95%合格，工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期： 竣工日期： 合同工期： 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币￥1000元，并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围： 五、分包方式：包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币￥万元)
合同编号： 砌体砌筑工程劳务分包合同 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包规模：。 二、承包的范围、工作内容及方式 （一）承包范围：，承包内容如下（以下描述仅是概括性的，并不仅限于以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险）。 1、包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程施工图纸内所包含的所有需进行砌体的砌筑工作内容。 2、其它甲方认为有需要的零星工程。 （二）承包方式：本工程所有砌体砌筑所用的材料运输、基层清理、砌筑脚手架的搭设和拆除等措施、砌筑砌体、工完场清等所需的人工，包施工用工机具等，包安全包文明施工； 三、合同工期： 工程合同工期总日历天数天，拟从年月日开始施工，至年月日完工。如未具体约定合同工期，乙方施工进度必须满足甲方的进度要求，否则按本合同相关条款进行处罚。 乙方的工人必须在年月日（公历）前进驻施工现场，否则视为乙方违约。 因甲方原因及不可抗力因素导致停工的，工期可顺延。 四、合同价款 1、本合同为固定单价合同，工程暂定总价：￥（大写元）； 2、劳务分包综合单价：详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于： 3.1固定综合单价包含所需的人工费、工机具费、进退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、保险费、
管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式：包人工、包施工用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工，包保险、包管理费、包利润、税金等全部费用； 3.1.2. 按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府规定的工人应得的工资、奖金、加班费、赶工（抢工）费，及各种保险、证件办理费开支等； 3.1.3. 各种材料的制作、搬运、倒运、安装、检验试验、安装后的检测、检验等费用和相应所有损耗、样品的一切直接、间接等全部费用，以及施工机械及设备等进出场费、安拆费、修理费、保管费等，现场施工人员及材料、设备的保险费用及工伤事故处理费； 3.1. 4.本合同范围内的工作或与本合同有关的其他工作所需的检查、待检、测量及放线等造成的配合、等待等耗费的时间，抽水、排水用工，超高增加费、降效费、垃圾清理及运出工地成品保护、与甲方另外的分包队伍及业主指定分包的配合；含各种材料转运（倒运）、装卸，工完场清；含开工、竣工及施工过程中，甲方举办的各种仪式、迎接上级领导检查所进行的清扫、排队等所需的费用。 3.1.5. 因业主原因造成而甲方又未获得索赔的窝工及设备闲置费； 3.1.6. 因市场价格波动等各种风险及管理费和利润，综合固定单价不变，且不因市场变化或其他原因而变动，结算时按实际完成的工作量计算总价； 3.1.7. 按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进出场工作证、平安卡及施工形象开支等； 3.1.8. 夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费及因工期需要而必须发生的赶工措施费等； 3.1.9. 根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用； 3.2. 单价约定：如在本合同执行过程中发生合同外的工程项目，单价按照当地定额中相应的类似项目的各分项综合单价与甲方投标类似项目的综合单价换算（下浮20%）计价，工程量按实计量，且不超过业主给甲方审定的工程量。 3.3 本合同工程一般不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作，否则一律不予签工。 4、特殊情况需要签单的，能计算工程量的按实际工程量计算，不能计算工程量的，按《零星合同》执行。 4.1属于乙方的合同范围内工作。若由其它施工单位或个人代其完成，不论数量或金额的多少均从当月应付乙方工程款中扣除，并另加收该数量或金额的 20 %作为甲方管理费用。 以上单价：⑴已包含但不仅限于承包范围所要发生的费用，在合同承包范围及承包方式未变更的情况下，此单价一律不作调整；⑵已包含于本合同但乙方存在不明确时，经项目部确认属于乙方需完成的工作内容；
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
旋挖、冲孔桩机械劳务分包工程 合同书 甲方（承包方）： 乙方（劳务分包方）：深圳市中地建设工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就大新时代大厦基础工程余下159工程桩和余下10根支护桩劳务施工工程，双方协商达成一致，订立本合同，共同遵守和执行，该工程由泛华公司总承包。 一、工程简介： 1、工程内容：Φ800～Φ1800旋挖、冲孔桩约160根，孔深约定40m，实桩方量约5000m3，空桩方量约1500m3。 2、工程地点：深圳市南山区学府路南侧与月亮湾大道东侧。 二、承包方式及范围： 1、承包方式：劳务分包（含旋挖机、冲孔机、吊车及挖机等机械设备）。 2、承包内容范围：旋挖、冲孔施工，包含桩成孔入微风化0.5米、砼灌注等（含钢筋笼制作）。按照建设单位提供的施工图和国家钻桩验收规范（JGJ94-2008）负责钻孔、清孔、钢筋笼制作安装，声波检测管安装及孔内混凝土灌注。 三、合同价款与结算方式： 1、本合同暂定总价， 2,300,000元（人民币，以下同）。 2、工程桩实桩综合单价400元/m3，工程桩空桩综合单价200元/m3；支护实桩综合单价250元/m3（含工程桩空桩）；综合单价费用包含：（1）旋挖、冲孔成孔；（2）桩砼灌注；（3）辅助吊机、挖机等费用；（4）旋挖机及辅助设备用油；（5）钢筋笼制作（含电焊条）与安装；（6）辅助桩位放线等。 3、上述综合单价费用不包含：（1）各类税金与管理费；（2）砼与钢筋等材料费；（3）施工与生活水电费、住宿费；（4）场内临时道路修建与维护，水电布
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
建筑工程劳务承包合同模板发包方：(以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）： 一．工程概况： 1．工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2．工程地址： 3．建筑面积：16662.80平方米 4．结构类型：框架 5．工程造价： 二．承包方式： 承包方（乙方）对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三．承包范围： 1．本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程） 四．承包工期：
1．开工时间：XX年月日（以双方确定的开工报告为准）2．竣工时间：XX年月日 五．费用标准： 1．劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元（结算单价：框架每平方75/m2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元） 2．甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。 3．工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币XX元以内，甲方不另外补份，变更量在XX元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。 六．工程质量 在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。 七．履行保证金及劳务人工费及支付： 1．乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 2．甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 3．本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管
机械施工劳务分包合同 发包方：衡阳市宏宇建筑工程有限公司湘潭市桑榆公寓项目部 承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《海南省建筑工程管理条例》及其它相关条例行政法规，遵循平等、自愿、公和诚信的原则，双方就本项目土石方工程施工项目协商一致，特签订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.1 工程名称：桑榆老年公寓 1.2 工程地址：湘潭市响水雅艾村、星沙村 1.3 工程内容：场地清表、土石方挖、装运、场平整 二、承包方案 2.1 按照第一条工程概况1.3工程内容，乙方以机械施工劳务分包形式进行承包施工。自带机械设备，听从甲方施工员及现场管理员的安排，保质、保量、保安全，按时完成施工任务。 三、合同工期 3.1 开工日期：暂定于2014年9月下旬（具体开工时间以甲方书面通知为准）。 3.2 竣工日期：待定 3.3 合同工期天数，以建设方要求为准 四、质量标准，以建设方验收合格为准
五、合同价款 5.1 土方按每方7元（人民币）按实际工程量结算，石方按2006年定额下浮20%进行结算（税费除外）。 5.2 本项目工程量约400万元（人民币）大写：肆佰元整。 5.3 按实际工程量按本合同单价结算。 六、付款方式 6.1 乙方按甲方开工通知及通知时间组织机械设备和相关人员进场施工，其机械设备进场费由乙方自负（机械设备进场后由甲方预付第一次支付工程款扣回）。工程款由乙方每15天向甲方申报工程量，经甲方核实后按乙方实际完成工程量的工程款80%付给乙方，剩余的工程款经建设方验收合格后30天内一次性全部付清给乙方。 七、安全施工 7.1 乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定，按严格要求标准组织施工，并随时接受行业安全检查员依法实施的监督检查，采取严格的安全防护措施不，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自行承担，乙方必须对施工员办理工伤意外保险，并为施工场内的有关人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 7.2 实施爆破作业施工时，乙方应在施工前15天以书面形式通知乙方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后方能实施，由甲方承担安全防护措施费用。 八、双方职责
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
劳务作业承包合同样本(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-009923
劳务作业承包合同样本(示范合同) 发包方：_____医院项目部（以下简称甲方） 承包方：____劳动人才公司____（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国》，公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点，甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工，双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，双方共同遵守. 一、承包工作范围和内容 1._____医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。 2.按省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术，安全质量交底中明确的作业内容。 3.搞好落手清工作，如泵管支撑架清理堆放，砼拌和机及水泥
桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可，否则月终不予结帐。 二、承包单价和结算方式 1.按泵送15.0元/m3，非泵送20.0元/m3(此价格为优质工程价)。点清工技工按5元/小时，普工按3元/小时（包括夜班、节假日）。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费（安全帽、手套、工作服、绝缘鞋）、小型工具（手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀）、小型设备（振动机、振动棒、平板振动器）、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗，余料利用。五证（暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证）的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理，砼的养护不少于七天（包括麻袋铺面）、墙、柱立面不得脱水及采取相应措施（塑料薄膜保护），以及个人调节税等。 2.每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月10日前支付工作量的80％，余款20％到年底时（农历）再支付10％，剩余10％作为安全质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 劳务分包合同样本(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
劳务分包合同样本(合同示范文本) 劳务分包合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与
工程劳务分包合同书样本 篇一：施工劳务分包合同范本 劳务分包合同书 工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定，以及国家相关行政主管部门有关要求，为有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源，明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包人基本情况 法定代表人：营业执照号码：有效期： 资质证书号码：有效期： 二、承包工程概况及承包工作内容 工程名称： 工程地点： 承包范围： （具体桩号以项目部技术部划分为准），详见附件1《工程量清单》。三、合同工期及其责任
1、本合同总工期从年月日至年月日。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素，具体工期以项目部下发的月度、季度以及年度施工计划为准。 2、若乙方在合同工期内完成合同项下的全部工作内容,甲方给予乙方50万元奖励；若超过合同工期，甲方根据实际情况给予适当处罚；若在甲方同意的顺延工期内完成，甲方不予奖惩。乙方拖延工期由其承担违约责任后，并不免除合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。若业主（指江西省昌奉高速公路项目建设办公室，以下同）对工期有新的要求，乙方应积极响应，并满足业主要求，同时不得以此为由要求增加任何费用。 四、质量标准 本工程质量标准为优良工程标准，并应满足江西省高速公路精品大纲要求和本项目要求。如因乙方原因，未达到该标准引发的全部责任和费用由乙方承担；因乙方原因未达到上述标准给甲方造成经济损失的， 乙方按双倍数额予以赔偿。 五、工程数量及合同价款 1、本合同总金额暂定：大写:元(小写：元)。 2、本合同采用按约定的分项工程的综合劳务单价(含管理费)进行结算；工程量按图纸实物尺寸计算，同时须由项目部相关部门予以确认。 3、综合劳务单价包括的内容：甲方按本合同书给乙方支付的价款，为
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；