工程“项目”转让之三方协议书
本三方协议书（以下简称“本协议”）由以下各方签署。
建设方：（下称“甲方”）
转让方：（下称“乙方”）
受让方：（下称“丙方”）
本协议中，甲方、乙方、丙方合称“三方”，单称“各方”
鉴于：
甲乙丙三方根据《合同法》及其他相关法律法规，本着平等自愿、互惠互利的原则，三方协商一致，为了不影响甲方与乙方在年
月日签署的项目合同的进度，甲方同意乙方将合法享有的工程项目（上述工程内容以下统称“项目”）转让给丙方事宜达成一致，丙方知悉该项目情况并自愿受让，并订立本协议，供甲乙丙方三方共同遵守。
为此，根据国家有关法律法规的规定，经各方友好、自愿、平等协商，就转让合同中受让方主体变更事宜，达成如下协议，以资信守。
一、经三方一致确认，乙方将合法享有的“项目”全部交付丙方享有。自年月日（下称“转让日”）起，丙方声明及确认，其已仔细阅读、详细了解业主方招标文件施工合同项下的所有内容及财务情况，同意受让该“项目”建设的一切权利和义务，并响应业主在施工文件中的一切要求。
二、本协议生效后，甲乙丙任何一方不得无故提出终止。修改本协议须经三方协商一致并签署书面补充协议。
三、自“项目”转让生效之日起，丙方享有该项目原甲乙双方签署协议所产生的收
益，并承担相应的义务和风险，甲乙双方签署的原协议即废止无效。
四、业主方每一笔工程款拨付至甲方账户后，3个工作日内甲方扣除%管理费后全部金额一次性付至丙方账户内，账户信息如下：
五、争议的解决
各方对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。协商不成的向项目所在地人民法院提起诉讼。
六、本协议自各方的代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效，甲乙双方签署的合同为本协议的附件文本。
七、本协议一式陆份，甲乙丙各方各持贰份，各份均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
丙方：
代表：
日期：
工程施工三方协议书样本 工程施工三方协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 建设工程施工三方协议书适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包建设方:总包方:分包方:、为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、工程概况: 二、承包方式: 三、合同工期合同总工期为日历天，各分段工期分别如下下: 四、工程造价及工程款支付本工程采用综合单价结算，合同造价暂定:人民币元整，由建设方支付。 本工程不设预付款。 保留的金的5%，质量保修期个月，待保修期满后14本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付付: 五、三方责任、权力与义务
1、建设方责任1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。 2）、负责现场临时水电的统一管理。 3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。 5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3、分包方的工作1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号后码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。 2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
协议编号：LX-FS-A28045 合同转让三方协议书标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
合同转让三方协议书标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等法律、法 公司地址： 第一条股权结构 名字：(以下简称甲方)股东 名字：(以下简称乙方)股东 名字：(以下简称丙方)技术入股不占实际股份现为法定代表人 第二条股权的转让 1、甲方放弃乙方持有的 2、乙方同意转让给丙方
3、乙丙双方确定的转让价格为人民币万元; 4、乙方保证向丙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任 5、本次股权转让完成后，丙方即享受务。乙方不再享受相应的股东权利和承担义务。 第三条违约责任 1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条 2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。 第四条适用法律及争议解决 1、本协议适用中华人民共和国的法律。 2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，可向人民法院提起诉讼。
三方协议书 编号：YTR-ZD-LXCT-20171001号 本合同签署三方为： 应收帐款受让人：江西易融通科技有限公司（以下简称甲方） 住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区金碧辉煌时尚广场B区4栋、H栋 应收帐款转让人：中鼎国际工程有限责任公司（以下简称乙方） 住所：江西省南昌市高新开发区高新二路18号 应收帐款债务人：芦溪县城市建设投资发展有限公司、芦溪县教育局（以下简称丙方） 住所：江西省萍乡市芦溪县芦溪镇凌云路粮食局四楼 鉴于： 乙方与丙方于2016年10月3日签订芦溪县体育中心建设项目投资建设合同，（合同号：XXXXX），及XXX时间签订的补充协议书与2017年9月6日的竣工验收报告，确定由乙方承建丙方芦溪县体育中心建设项目，并已形成乙方在基础交易关系项下对丙方的应收帐款。现该项目需支付材料费及劳务人员工资，因乙方资金紧缺，需甲方资金调剂，现甲、乙、丙三方经协商一致同意，将部分应收账款由乙方转让给甲方，具体事宜约定如下： 第一条转让标的 乙方与丙方在基础交易中形成了乙方对丙方的应收帐款，金额为人民币元（大写：人民币）。甲、乙、丙三方同意将其中的人民币元(大写：人民币)作为标的应收账款，由乙方转让给甲方。
甲、乙双方另行签订《应收帐款转让协议书》作为本合同的附件。 第二条应收帐款的转让 （一）应收帐款转让时间 本合同生效之日，标的应收帐款即转让给甲方。 （二）甲方受让的权利 （1）通过受让上述应收帐款，甲方同时受让该应收帐款的下述权利：a．采取法律允许的一切措施，作为债权人要求丙方支付应收帐款的权利； b．同丙方达成宽限或和解的权利； c．再次转让、质押应收帐款的权利； d．背书转让应收帐款项下流通票据的权利； e．执行与应收帐款相关的担保、保险及其他具有担保性质或效力的合同安排的权利； f．依照法律或者基础交易合同约定乙方所享有的与该应收帐款相关的其他一切权利和救济措施。 （2）本合同项下的应收帐款转让为权利和利益的转让，基础交易关系项下的任何应由乙方、丙方或其他相关责任人承担的义务（包括但不限于基础交易纠纷、工程/产品质量纠纷、工程/产品售后服务、产品召回、产品更换）并不随应收帐款的转让而转让，仍由乙方、丙方或相关责任人承担。乙、丙双方不得以上述任何理由，不承担或部分承担本合同约定的，乙、丙双方对甲方应承担的所有义务。 （三）转让登记 本合同生效后10日内，乙、丙双方有义务协助甲方按照中国人民银行《应收帐款质押登记办法》的规定，到中国人民银行征信中心办理应收帐款的转让登记。
专业分包工程合同备案三方协议 甲方：（建设单位） 乙方：（总包单位） 丙方：（分包单位） 就“”项目，甲方与乙方签订《》（合同编号：），以下简称为主体施工合同），甲方与丙方签订《》（合同编号：）（以下简称为专业分包合同）。现就合同备案、工程款支付等事宜，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议。 第一条甲方有权要求乙方、丙方双方签订专业分包合同的备案合同并进行备案。 第二条甲方、丙方根据专业分包合同约定确认应付工程款金额后，丙方向乙方提供同等金额专业分包合同工程款发票；乙方收到丙方提供的发票后3个工作日内向甲方提供同等金额主体施工合同工程款发票作为甲方支付工程款的凭证；甲方收到乙方提供的发票后根据实际情况选择以下支付方式向丙方支付专业分包合同工程款，乙方、丙方均不应提出异议。支付过程中乙方产生的费用已综合考虑在在主体施工合同价款中，不再另行计取，乙方不得再以任何理由向甲方、丙方收取额外费用；丙方应积极配合乙方办理税金抵扣等手续。 方式一：甲方向乙方支付工程款支票，乙方收到支票后3个工作日内，向丙方进行背书转让； 方式二：甲方通过公对公转账方式进行支付的，乙方应在工程款到账后3个工作日内，向丙方本公司指定账户进行同等金额支付； 方式三：甲方通过商业承兑汇票形式进行支付的，乙方收到商业承兑汇票后3个工作日内，向丙方进行背书转让； 方式四：甲、乙双方签订《代付工程款委托书》，由乙方委托甲方，将乙方应向丙方支付的工程款代付给丙方。 第三条乙方、丙方无正当理由未按甲方要求签订备案合同的，从甲方要求的时间起计算，每逾期一天，造成逾期的责任方各向甲方支付违约金10000元，造成甲方损失的，造成逾期的责任方还应赔偿损失。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同权利义务概括转让三方协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：________________________ 乙方：________________________ 丙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 转让方：（以下简称“甲方”） 受让方：（以下简称“乙方”） 受托方：（以下简称“丙方”，既有合同的乙方） 鉴于： 甲方与丙方于【】年【】月【】日签订的《合同协议书》（本协议中简称“既有合同”），现甲方拟将既有合同中的全部权利义务和全部合同内容转让给乙方，经甲方和丙方多次协商，丙方同意甲方转让既有合同全部权利义务和全部内容。现甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及其相关规定，在平等、自愿、合法、协商一致的基础上，就既有合同权力义务概括转让之事宜作达成以下协议，以资共同遵守： 第一条甲方将既有合同的全部权利和义务、既有合同内容及要求、合同价格、支付方式、违约责任等既有合同全部内容转让给乙方，自本协议签订之日起，由乙方全面享有和履行既有合同的内容。 第二条丙方同意将甲方将既有合同中甲方的全部权利和义务和全部合同内容转让给乙
方，乙方同意受让甲方在既有合同中的全部权利和义务及全部合同内容。 第三条丙方仍应按照既有合同约定的义务向乙方完全履行。 第四条甲方、乙方基于既有合同转让过程中产生的债权债务，或者双方之间其他债权 债务纠纷，由甲、乙双方另行协商解决，与丙方无关。 第五条本协议书生效之日起，甲方在既有合同中的权利义务即时终止，乙方所受让的 既有合同中的权利和义务即时产生，具体权利实现方式、义务履行方式、违约责任、争议解决等内容以既有合同为准。 第六条既有合同全部内容转让后转让后，乙方和丙方可就履行既有合同中相关问题另行协商解决。 第七条既有合同作为本协议书的附件，与本协议具有同等法律效力。 第八条本协议于【】年【】月【】日签订，签订地点为于 第九条本协议自甲乙丙三方签字（盖章）之日即发生法律效力。 第十条本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力。 以下空白部分无正文
三方协议书：合同权利义务转移 三方协议书(合同权利义务转移) 简介：本协议主要适用于合同中权利义务转移时，即在不变更原合同又不签订新合同的情况下，将原合同中的权利义务转移给第三方时使用。 三方协议 合同编号： 甲方： 法定代表人：(如为个人时，将此改为身份证号) 地址： 公司电话： 联系人： 邮政编码： 乙方： 法定代表人：(如为个人时，将此改为身份证号) 地址： 联系电话： 联系人： 邮政编码： 丙方： 法定代表人：(如为个人时，将此改为身份证号) 地址： 公司电话： 联系人： 邮政编码： 依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙、丙三方在遵循自愿、平等原则的基础上，经三方友好协商，现就甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了合同编号为____________的《XXXXX合同》中甲(乙)方的权利、义务全部转移给丙方达成如下补充协议： 1、甲、乙、丙三方确认，自_________年_________月_________日起甲(乙)方将《XXXXXX合同》中的权利义务全部转移给丙方。丙方完全了解上述合同的内容及其所享有的权利和承担的义务，并同意上述权利义务转移。 2、甲、乙、丙三方确认，本补充协议为甲(乙)方将其合同中的权利、义务全部转移给丙方承受，甲(乙)方退出原合同关系，由丙方概括承受甲(乙)方在原合同中的地位。 3、乙(甲)方同意在本补充协议生效之日起甲(乙)方退出《XXXXX合同》关系，由丙方承受甲方在《XXXXXX合同》中的地位，并由丙方享受合同权利、承担合同义务。 4、乙(甲)、丙双方之间不再另行签订新合同，双方仍须按照原甲、乙双方签订的《XXXXXXX合同》享受权利、履行义务。 5、本补充协议未约定事项，按照原甲、乙之间签订的《XXXXXX合同》中的内容执行。 6、本补充协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。 7、本补充协议自甲、乙、丙三方签字盖章后生效。 甲方：xxxx乙方：
债权转让三方协议书 编号：(2006)??字第??号新债权人(以下称甲方)： 住所(地址)： 法定代表人： 债务人(以下称乙方)： 住所(地址)： 法定代表人： 原债权人(以下称丙方)： 住所(地址)： 法定代表人： 签订时间：2006年??月??日 签订地点： 为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守： 一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，乙方拖欠丙方共计元人民币。 二、甲乙丙三方一致同意，丙方将针对乙方的债权共计元人民币全部转让给甲方行使，乙方按照本协议直接付款给甲方，由乙方于2006年? 月?日前向甲方支付共计元人民币。 三、陈述、保证和承诺： 1、丙方承诺并保证： (1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任; (2)其转让的债权系合法、有效的债权。 2、甲方承诺并保证： (1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任; (2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 四、本协议生效后，丙方不得再向乙方主张债权，如果乙方履行义务后，甲方应向乙方出具抬头为乙方全称的发票( ) 。 五、如本协议无效或被撤销，则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。 六、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。 七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。 八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
编号：_____________三方买卖协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：________________________________________ 住所地：________________________________________ 法定代表人：___________________________________ 电话：______________________________传真： ________________________________________ 乙方：_______________________________________ 住所地：________________________________________ 法定代表人：________________________________________ 电话：______________________________传真： ________________________________________ 丙方：_______________________________________ 住所地：________________________________________ 法定代表人：___________________________________ 电话：______________________________传真： ________________________________________ 鉴于： 1、甲方与乙方已签订买卖合同。 2、丙方具有可靠的信誉。 为保证甲乙双方买卖合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平
工程“项目”转让之三方协议书 本三方协议书（以下简称“本协议”）由以下各方签署。 建设方：（下称“甲方”） 转让方：（下称“乙方”） 受让方：（下称“丙方”） 本协议中，甲方、乙方、丙方合称“三方”，单称“各方” 鉴于： 甲乙丙三方根据《合同法》及其他相关法律法规，本着平等自愿、互惠互利的原则，三方协商一致，为了不影响甲方与乙方在年月日签署的项目合同的进度，甲方同意乙方将合法享有的工程项目（上述工程内容以下统称“项目”）转让给丙方事宜达成一致，丙方知悉该项目情况并自愿受让，并订立本协议，供甲乙丙方三方共同遵守。 为此，根据国家有关法律法规的规定，经各方友好、自愿、平等协商，就转让合同中受让方主体变更事宜，达成如下协议，以资信守。 一、经三方一致确认，乙方将合法享有的“项目”全部交付丙方享有。自年月日（下称“转让日”）起，丙方声明及确认，其已仔细阅读、详细了解业主方招标文件施工合同项下的所有内容及财务情况，同意受让该“项目”建设的一切权利和义务，并响应业主在施工文件中的一切要求。 二、本协议生效后，甲乙丙任何一方不得无故提出终止。修改本协议须经三方协商一致并签署书面补充协议。
三、自“项目”转让生效之日起，丙方享有该项目原甲乙双方签署协议所产生的收益，并承担相应的义务和风险，甲乙双方签署的原协议即废止无效。 四、业主方每一笔工程款拨付至甲方账户后，3个工作日内甲方扣除 %管理费后全部金额一次性付至丙方账户内，账户信息如下： 五、争议的解决 各方对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。协商不成的向项目所在地人民法院提起诉讼。 六、本协议自各方的代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效，甲乙双方签署的合同为本协议的附件文本。 七、本协议一式陆份，甲乙丙各方各持贰份，各份均具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表：代表： 日期：日期： 丙方： 代表： 日期：
债权债务转让三方协议 甲方：浙江中景市政园林建设有限公司法定代表人：吕超麟乙方：深圳市海越天贸易有限公司法定代表人： 丙方：上海法定代表人为妥善解决甲、乙、丙三方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债权债务转让协议，以资信守： 一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，甲方拖欠丙方共计肆佰伍拾万元人民币，乙方拖欠甲方共计万元人民币。 二、甲乙丙三方一致同意，甲方将针对乙方的债权共计人民币肆佰伍拾万元全部转让给丙方行使，乙方按照本协议直接付款给丙方，于年月日前支付丙方共计人民币肆佰伍拾万元。
三、陈述、保证和承诺： 1、甲方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任；（2）其转让的债权系基于真实交易的合法、有效的债权；（3）其转让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 2、乙方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债务转让并能够独立承担民事责任；（2）其转让的债务系基于真实交易的合法、有效的债务；（3）其转让本协议项下的债务已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 2、丙方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任；（2）其受让的债权系基于真实交易的合法、有效的债权；（3）其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 四、本协议生效后，甲方不得再向乙方主张本协议标的金额下的债权，丙方不得再向甲方主张本协议标的金额下的债权。乙方履行义务后，丙方应向甲方出具抬头为甲方全称的发票。 五、如本协议无效或被撤销，则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。
协议书 甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司 法定代表人： 乙方：林州市祥隆劳务有限公司 法定代表人： 丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司 法定代表人： 鉴于： 1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。 2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：），其中约定乙方购买丙方开发的 1幢4单元402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币729064元。截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064元购房款未付。 甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议： 一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 729064 元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方
已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。 二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。 四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。 五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。 甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。 七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。 八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。 九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。 协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。
股权转让合同 甲方：上海吴记酒店管理有限公司（转让方）住址： 法定代表人： 乙方：王文娟（受让人）住址： 身份证号码： 丙方：滕士明（受让人）住址： 身份证号码： 甲、乙、丙三方经过充分协商，就甲方向乙方、丙方转让杭州明隆餐饮管理有限公司（以下简称明隆公司）股权事宜，根据有关法律、法规的规定，达成如下股权转让合同： 一、甲方在杭州明隆餐饮管理有限公司合法拥有35%的股份，乙方愿以现金出资，购买甲方在明隆公司所占有的10%股权，在乙方按约支付股权转让款后，乙方将获得明隆公司10%的股权。 丙方愿以现金出资，购买甲方在明隆公司所占有的25%股权，在丙方按约支付股权转让款后，丙方将获得明隆公司75%的股权。 二、杭州明隆有限公司原股权状况： 杭州明隆餐饮有限公司成立于年月日，现持工商行政管理局颁发的注册号为号的《企业法人营业执照》，依公司章程及有关法律法规规定，公司有效存续，没有任何法定终止情形。公司的注册资本万元，实收资本为万元，未以任何方式抽逃出资。公司不存在重大不利事宜，即不存在任何重大的不利因素影响或可能影响公司的营业、业务、财产状况等其他事宜。 股东构成： 股东一：施伟玲股权比例为：15% 股东二：上海吴记酒店管理有限公司股权比例为：35 % 股东三：滕士明股权比例为：50 % 三、转让股权： 股东一：上海吴记酒店管理有限公司转让其所持有明隆公司股权比例35%； 四、转让后明隆公司股权状况： 股东一：王文娟所持有股权比例：25% 股东二：滕士明所持有股权比例：75%
五、甲方转让承诺： 1、甲方保证转让所占有的股权已经取得公司其他股东各方的同意； 2、甲方保证转让股权时不存在任何其他任何形式的担保及抵押。 六、股权转让核算的基准价格： 甲、乙双方商定，股权核算转让基准价格即股权转让总价为万元。 甲、丙双方商定，股权核算转让基准价格即股权转让总价为万元。 七、乙方的付款： 1、乙方在签订本合同后支付股权转让款万元给甲方。 2、丙方在签订本合同后支付股权转让款万元给甲方。 3、在本签订本合同之后日内甲方需协助乙方、丙方办理工商登记。 八、违约责任： 1、甲方逾期完成工商变更登记的，每逾期一日，支付乙方或丙方已付股权转让款百分之五的违约金。逾期超过30日的，乙方、丙方有权解除合同，甲方应当向其赔偿已付股权转让款30%的违约金； 九、争议的处理： 本合同在履行过程中发生争议，由各方协商解决。协商不成时，各方同意向杭州市江干区人民法院提起诉讼。 十、未尽事宜： 本合同未尽事宜，有甲乙双方另行协商确定，并可签订补充协议。 十一、本合同附件均为本合同不可分割的部分。 十二、本合同共五份，其中甲方、乙方、丙方各执一份，送有关部门一份；如因工商登记部门需要，签订的股权转让合同与本合同冲突的，以本合同为准。 十三、本合同在三方签字盖章之日生效。 甲方： 法定代表人： 乙方： 住址： 身份证号码： 丙方： 住址： 身份证号码： 签订日期：年月日 签约地点：杭州市江干区
合同权利义务转让三方协议 甲方（转让方）：________________ 乙方：_________________________ 丙方（受让方）：________________ 签约背景： 1、甲方于乙方双方于年月日签订_______房屋《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）。 2、现甲方欲将上诉合同中的权利义务（包括补充协议及合同附件）转移于丙方。 为便于上述租赁合同中的权利义务依法转移，经甲、乙、丙三方友好协商，达成以下协议，以便共同遵守。 1、甲方同意于年月日，将甲乙双方签约的《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中甲方所承担的责任、权利和义务全部转移至丙方，丙方同意于年月日接受并承担甲乙双方签订的《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中所规定应甲方承担的全部责任、权利和义务，即丙方取代甲方的地位。 2、乙方同意甲方于年月日，将《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中所规定应由甲方承担的全部责任、权利和义务转移至丙方，并同意自年月日起甲方不再承担《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中的全部责任、权利和义务。 3、本协议签订后，乙、丙双方相互送发的有关本协议的通知或电函等都必须以书面的形式发送，未按本规定送发的一方要承担由此所产生的法律责任。 4、甲方收取乙方押金计人民币：xxx万元整转移至丙方账户，乙方应缴纳的租金物业管理费由乙方与丙方结算，丙方按合同约定提供票据，甲方不再收取任何费用。 5、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章即日起生效。 6、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各自二份，具有同等的法律效力。 甲方：乙方： 法人代表/授权人：法人代表/授权人：
联系电话：联系电话：日期：日期： 丙方： 法人代表/授权人： 联系电话： 日期：
甲乙丙三方债权转让协议书??? 甲方： 乙方： 丙方：每人姓名+身份证号码 鉴于：?? 2016年甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》（合同编号为）及《建设工程施工合同》（合同编号为），为保证甲乙双方顺利履行合同，保障甲乙丙三方的合法权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商，达成如下协议。? 一、债权转让内容 甲方与乙方于年签订的上述2个合同，经三方协商一致，乙方将其对该2个合同中的￥（大写：）合同债权转让给丙方；债权转让后，由甲方直接向丙方支付该笔合同款；甲乙双方在进行工程结算时，应将该笔款项予以扣减，即甲方不再向乙方另行支付该笔合同款。 丙方内部对该笔债权的分配方案详见附件《债权分配方案》。 二、付款方式
1.付款方式及金额 付款方式：银行转账。 为方便三方结算，经三方协商一致，由甲方分别向丙方支付相应金额。丙方收到甲方支付的上述款项后，丙方在该项目中的债权债务全部结清，丙方不得再向甲方或乙方主张任何权利。 2.为了完善税务开票手续，丙方授权位代表向甲方开具发票，四位代表应在本协议生效后5日内，向甲方出具相应金额的增值税普通发票;甲方在收到丙方出具的票面总金额为￥（大写：）增值税普通发票后2个工作日内向丙方完成付款。 甲方向丙方付款后，甲方已实际向乙方支付的合同款为元（大写： )，甲乙双方在进行工程结算时，应将甲方已支付的工程款予以扣减。 甲方完成付款后,丙方承诺其不再因任何缘由干扰甲方的生产经营活动，每影响一次则丙方向甲方支付1万元违约金；因丙方的行为给甲方造成损失的，甲方有权要求丙方承担赔偿责任。 三、乙方特别义务 乙方须在甲方履行本协议后5个工作日内，按照甲乙双方共同核定的项、量完成本工程的结算事宜。此外，依照《建设工程施工合同》（合同编号为）中专用条款第款“工程档案管理”之约定，乙方应在年月日前提供完整成套的工程技术资料文件、结算书。另乙方应在年月日前按照
债权转让三方协议范本 当前,随着个人独资企业的快速发展,个人独资企业债务转让的现象也越来越多，那么签订债权转让三方协议书需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的债权转让三方协议书范文，感谢您的阅读。 债权转让三方协议书范文1 甲方: 乙方: 电话：电话： 身份证号：身份证号： 丙方: 电话： 身份证号： 鉴于：乙方拥有甲方人民币元(大写：)的债权;丙方拥有乙方人民币元(大写：)的债权。 现甲乙丙三方在平等自愿的前提下进行协商，就前述债权债务的转让事宜达成如下协议，以资共同遵守：
一、债权债务转让事宜 甲、乙、丙三方一致同意，乙方将其对甲方享有的债权共计人民币元全部转让给丙方，在前述债权额度内抵销丙方对乙方享有的债权。 甲方按照本协议直接全额付款给丙方后，视同甲方向乙方付款，甲方与乙方之间、乙方与丙方之间的债权债务关系即行消灭。 二、保证和承诺 1、乙方承诺并保证： (1)其具有完全民事责任能力，能实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任; (2)其转让的债权系合法、有效的债权。 (3)本债权转让协议签订生效后，乙方不得再向甲方主张该债权，双方不再就该债权债务发生任何法律关系，并承担该债权转移前的相应义务。 (4)自本次债权转移协议签订、甲方向丙方支付上述款项后，甲乙双方的本债权债务全部结算清，不再有争议。 2、丙方承诺并保证：
(1)其具有完全民事责任能力，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任; (2)如丙方是公司或其中组织的，其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 (3)丙方受让此债权后，应同时接受因此债权而产生的相应义务。 (4)丙方在接受此债权之前，已完全了解此债权的全部内容，此债权的真实性已被丙方完全了解，因乙方债权真实性问题导致甲方债权转移发生问题的，丙方愿无偿向甲方退还该债权行使的权利和因行使该债权而取得的甲方已经履行的债务。 三、甲方向丙方付款时，丙方应向甲方开具相等金额且满足甲方 四、丙方受让上述债权后，不得将此笔债权再次转移。 五、如本协议无效或被撤销，则甲方、乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。 六、违约责任 1、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等
三方转让协议书范本 【篇一：商铺转让三方合同范本】 商铺转让三方合同范本 甲方：(转让方) 乙方：（受让方） 丙方：（出租方） 根据《合同法》，就甲方将位于的商铺，转让给乙方一事，甲、乙、丙三方经好友协商，就店面转让达成以下协议： 第一条甲方与年月日前将位于商铺，面积平方米转让给乙方使用。第二条该店铺所有权证号码为，产权为丙方，丙方与甲方签订了租 赁合同，合同到期时间为年月日，月租为人民币，店面交给乙方 使用后，乙方同意代替甲方向丙方履行租赁合同，每月交纳该合同 约定由甲交纳的水电费等各项费用，该合同期满后由乙方领回甲方 交纳的押金，押金归乙方所有。 第三条该店铺现有装修，装饰，工具，设备{包括 }全部无偿归乙方 使用，该合同期满后，不动产归丙所有，其它归乙方所有。 第四条乙方在年月日前一次性向甲方支付顶手费人民币大写万 元整（小写：元），上述费用包括甲方交给乙方再转付给丙方的押金，第三条所述相关费用，甲方不得向乙方索取任何其他费用。 第 五条该店铺的营业执照已由甲方办理，经营范围为，租用期内继续 以甲方名义办理营业执照，税务登记等相关手续，但相关费用及由 乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关，乙方接手前，该店铺的所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关。 第六条乙方逾期未交付转让金，除甲方交付日期相应顺延外，乙方 每日还需向甲方交付转让费的的违约金，逾期30天，甲方有权解除合同，乙方按转让费的向甲方支付违约金，甲方应保证丙的同意转 让店铺，如由甲方原因导至丙或甲方自己中途收回店铺，按甲不按 时交付店铺承担违约责任。 第七条遇国家征用店铺，有关赔偿归乙方。 第八条如果合同签订前政府下令撤迁店铺，甲方退还全部转让费。 如果合同签订后国家命令撤除店铺，使乙方难以经营，乙方有权解 除合同，甲方退还剩余租期的转让费，押金仍归乙方，甲方在每年 营业执照有效期盖满时仍未办妥年审手续，乙方有权解除合同，甲
项目一期供配电安装工程施工合同 补充协议 甲方：有限公司安徽分公司 乙方：安装有限公司 丙方：房地产开发有限责任公司 签订地点：合肥甲方与丙方于2009年12月7日签订了《项目供配电安装工程施工承包合同》，经丙方同意，甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙丙三方平等协商就有关事宜各方达成本协议，共同遵守。 一、义务范围及要求： 1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。 2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。 3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承担由此所产生的一切费用。 4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。 5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。 二、具体款项及支付说明： 1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。 2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。 3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。 三、其他： 1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。 2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面许可，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。 3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。 4、未经三方书面确认,任何一方不得变更或修改本协议。 5、对于本协议未尽事宜,三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补
债权转让三方协议书 新债权人(以下称甲方)： 身份证号码： 住所(地址)： 债务人(以下称乙方)： 所在地(地址)： 法定代表人： 原债权人(以下称丙方)： 身份证号码： 住所(地址)： 为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守： 一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，乙方拖欠丙方工程款共计万元人民币。 二、甲乙丙三方一致同意，丙方将针对乙方的债权共计 万元人民币全部（或部分：其中万元）转让给甲方行使，乙方按照本协议直接付款给甲方，由乙方于2015年9月30日之前向甲方支付共计万元，2015年10月31日之前向甲方支付共计万元。 三、陈述、保证和承诺： 1、乙方承诺并保证： (1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债务并能够独立承担民事责任; (2)丙方对乙方的债权系合法、有效的债权；
（3）将如期履行付款义务，如果没有履行或者没有按时履行付款义务，每迟延一天，按照未付金额的每日千分之向乙方支付违约金。 2、丙方承诺并保证： （1）有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任； （2）本协议生效后，为甲方对乙方形成的新债权债务关系承担无限连带担保责任。 四、如本协议无效或被撤销，则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。 五、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。 六、因履行本协议发生的一切诉讼，均由甲方住所地人民法院管辖。本协议经甲、乙、丙三方签字或盖章后生效。 七、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。 八、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。 甲方：乙方： 身份证号码：法定代表人： 丙方： 身份证号码： 2015年月日
合同权利义务转让三方协议 ___________ 公司广告业务转移协议书 甲方（转让方）：_____________ 地址： 法定代表人： 电话：传真： 乙方（受让方）：___ 有限公司 地址： 法定代表人 电话：传真： 丙方：__________________________ 地址： 法定代表人： 电话：传真： 签约背景： 1、甲与丙双方于______________ 年 _______ 月__________ 日签订《__________________ 协议》（编号：____________ ）； 2、甲方欲将上述合同中的权利义务转移于乙方。 为使上述《__________ 协议依法转移，经甲乙丙三方友好协商，签订本协议如下：
1、甲方同意于_______ 年______ 月_____ 日，将甲丙双方签订的 《________ 协议》（编号：____________ ）中甲方所承担的责任、权利和义务全部转移至乙方，乙方同意于 _____ 年 ___ 月___ 日接受并承担《___________________ 协议》（编号：____________ ）中所规定应由甲方承担的全部责任、权利和义务。 2、__________________ 丙方同意甲方于 _______________________ 年 月________________ 日将《协 议》（编号：__________ ）中的责任、权利和义务全部转移至乙方；并同意自___ 年—月—日起甲方不再承担《 ______________________ 协议》（编号：___________ ）中的责任、权利和义务。 3、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 4、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：（公章） 法定代表人或授权代表：（签字） 日期： 乙方：（公章） 法定代表人或授权代表：（签字） 日期： 丙方：（公章）
债务转让三方协议 合同编号:____________ 债务受让人(以下称甲方):___________________ 住所(地址):_______________________________ 法定代表人:_________________________________贷款人(以下称乙方):_______________________ 住所(地址):_______________________________ 法定代表人:_________________________________债务转移方(以下称丙方):___________________ 住所(地址):_______________________________ 法定代表人:_________________________________
签订时间:___________________________________ 签订地点:___________________________________ 为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债务转移合同: 一、三方同意将乙、丙双方于________年_______月_______日订立的编号为_____________________的借款合同(以下称借款合同)确定的丙方对乙方的债务转移给甲方承担。 二、本合同转移的债务包括借款合同中丙方未履行的全部债务。 三、甲方承诺 (一)根据借款合同及其附件甲方已确知丙方在借款合同项下对乙方的所有债务，并自愿接受丙方在借款合同项下的全部权利和义务，甲方成为借款合同的借款人。 (二)在本合同生效前办妥担保合同重新确认手续或提供乙方认可的新的担保以及保险等需要变更的其他事项。
合同转让三方协议 合同权利义务转让三方协议 甲方（转让方）：xxx 乙方：xxx 丙方（受让方）：xxx 签约背景： 1、甲方于乙方双方于月日签订xxx房屋《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）。 2、现甲方欲将上诉合同中的权利义务（包括补充协议及合同附件）转移于丙方。 为便于上述租赁合同中的权利义务依法转移，经甲、乙、丙三方友好协商，达成以下协议，以便共同遵守。 1、甲方同意于年日，将甲乙双方签约的《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中甲方所承担的责任、权利和义务全部转移至丙方，
丙方同意于年月日接受并承担甲乙双方签订的《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中所规定应甲方承担的全部责任、权利和义务，即丙方取代甲方的地位。 2、乙方同意甲方于月（包括补充协议及合同附件）中所规定应由甲方承担的全部责任、权利和义务转移至丙方，并同意自年月日起甲方不再承担《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中的全部责任、权利和义务。 3、本协议签订后，乙、丙双方相互送发的有关本协议 __或电函等都必须以书面的形式发送，未按本规定送发的一方要承担由此所 产生的法律责任。 4、甲方收取乙方押金计人民币：xxx万元整转移至丙方账户，乙方应缴纳的租金物业管理费由乙方与丙方结算，丙方按合同约定提供票据，甲方不再收取任何费用。 5、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章即日起生效。 6、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各自二份，具有同等的法律效力。_合同转让三方协议。
甲方： 法人代表/授权人： __： 日期： 丙方： 法人代表/授权人： __： 日期： 乙方：法人代表/授权人： __：日期：合同主体变更协议 甲方：