催告履行合同通知书
篇一：履行合同通知书
催告履行合同通知书
公司：
我公司与你公司于年月日订立定作合同，合同约定：你公司应于年月日向我公司交付，但你公司至今未向我公司依据合同约定进行交付。因此我公司特致函你公司在接到本通知三日内向我公司进行交付，如在三日内你公司仍未依合同向我公司进行交付，我公司将依合同约定（或法律规定）解除合同并要求你公司赔偿我公司损失。
特此函告
催告人：公司
XX年1月日
篇二：履行协议催告函
履行协议催告函
致######
我公司与你于XX年11月2日签订《认购协议书》（以下简称“协议”）。根据协议约定，你应于协议签订后7日内，即XX年11月9日之前携《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭(含公积金贷款)相关材料到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》，但你至今仍未依约定签署正式《桐城市商品房买卖合同》。
我公司特致函你在本函发出之日起 7 日内携相关材料到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》。如在发函之日起 7 日内，你仍未依协议到我公司XXX销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》，我公司将与你签订《认购协议书》上的房屋转售他人，并且不返还定金。
现将《认购协议书》有关约定重申如下：
1、乙方在签订本认购书后。须在 7日内携本《认购协议书》、定金收据、身份证及办理银行按揭(含公积金贷款)相关材料到销售中心签署正式《桐城市商品房买卖合同》。
2、如乙方不能在上述约定期间内签订正式《桐城市商品房买卖合同》及缴付上述款项，甲方有权不返还定金，并将该房屋转售他人。
特此函告。望你慎思并妥善对待。
XXXXXXX有限公司
XX年11月15日
篇三：履行合同催告函
催告函
致：泉州市东星房地产开发有限公司
我与你公司于XX年1月4日签订位于台商投资区张坂镇通港公路边东兴豪园小区5#楼507和501的《商品房买卖合同》，合同编号为“XX01040035和XX05250063”。根据合同约定，和贵公司售楼人员的指导，我已按约定交付合同内
的全部购房款项；贵公司应于XX年7月1日内交房，至今已逾期三个月，还未能提供合同约定的交房条件，已经违返合同的约定。
未能提供合同约定的交方条件如下：
1、未见经勘察、设计、施工、监理单位的验收合格报告；
2、未见消防验收合格报告；
3、未见燃气管道及信报箱到位；
4、未见小区内部的道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其
它社区报务和管理等公共配套基础设施。
5、未见商品房《住宅质量保证书》。
6、 501的进户门是木门，且门框已损坏。（合同约定是防火门）我特致函贵公司，请贵公司在收到本函之日起10日内给我书面明确交房时间并按合同及相关规定正确对待违约责任。
特此函告。望贵公司慎思并妥善对待。
函告人：
XX年9月29日
投诉：
贵公司的物业与售楼部的态度让我非常不满意。我于XX 年9月19日到贵公司售楼部要求看看我所购的房，售楼人
员叫我自己直接去看即可，我到了楼梯口才发现门是上锁的，打电话给售楼部，该部门叫我去找物业，我即去找物业，物来说房屋正在组织竣工验收，不能看，我也没看就回去了。让我生气的是9月26日，接贵公司售楼部电话说是可交房，我很即兴冲冲地带上购房合的及相关手续准备去交房；（从交购房款至今都不知道我所购的房子是什么样，想在交房前先看看房子。）但是，到了贵公司的售楼部还是与上次一样的态度叫我自己去看，结果与上次一个样，门是上锁的，物业还在以验收为由不让我看房，这大老远地跑来一次不容易，不能交房也可给我看下房吧。这样小小的要求都不能满足。（等我发的脾气才找人给开门，恶劣！）
售楼部与物业公司明知道房子在组织验收，不能交房，至少也应给我打个电话通知我一下，也不会害我大老远的跑来还什么事都办不成，给我造成不必要的损失。这样的态度让我非常不满意。
XX年9月29日
篇四：通知书(回复相对人催告继续履行合同用)——(民事诉讼- 通知书)
通知书
（回复相对人催告继续履行合同用）
（XXXX）XX破管字第X号
XXX（合同相对人名称／姓名）：
你公司／你于XXXX年XX月XX日向本管理人发送的____________（合同相对人所发送关于继续履行合同的催告函件名称）已收到。经管理人核实，在法院裁定受理破产申请前，XXX（债务人名称）确于XXXX年XX月XX日与你公司／你签订了《____________________合同》，且目前双方均未履行完毕，（简述合同履行情况）。
同意继续履行合同的：
本管理人认为，____________（简述同意继续履行的理由），根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定，管理人决定继续履行上述合同。
同意继续履行合同，但商请延期的：
本管理人认为，____________（简述同意继续履行合同，但需要延期的理由），根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定，管理人商请将上述合同延期至XXXX 年XX月XX日履行。
不同意继续履行合同，决定解除的：
本管理人认为，____________（简述不同意继续履行的理由），根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定，管理人决定解除上述合同。你公司／你可就因上述合同解除所产生的损害赔偿请求权向管理人申报债权。
特此通知。
（管理人印鉴）
XXXX年XX月XX日
说明：
一、本文书依据的法律是《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定：“人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同。”
二、本通知书是管理人接到相对人发出的要求继续履行双方均未履行完毕的合同的催告函，在核实有关情况后，决定同意继续履行合同，或者同意继续履行合同但商请延期，或者不同意继续履行决定解除合同的回复。本通知书应当在收到催告函之日起三十日内向合同相对人发出。
数据来源：http:///ws/
篇五：催告通知书(催交房通知书)
催告履行合同通知书
尉氏县苏豫置业有限公司：
本人与贵公司于XX年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室，合同面积平方米，合同房价款430000元（肆拾叁万元整），本人向贵公司支付首期房款130000元（拾叁万元整），