编号：_________________ 房屋抵偿工程款协议书
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_________年______月______日
房屋抵偿工程款协议书
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：
一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款：
1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现;
3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证;
4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。
三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。
四、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。
五、物业管理费用：
1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用;
2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作;
2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
七、房屋销售
1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;
2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议;
3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。
八、违约责任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房
地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。
十、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执两份。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
授权代表(签字)：_________
授权代表(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋抵偿工程款协议 甲方：（简称：甲方） 乙方：（简称：乙方） 经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，根据国家相关法律、法规，双方就房屋抵偿工程款事宜达成协议如下： 一、经双方协商，双方达成：甲方以房源抵扣乙方修建工程款人民币元。具体房号、面积、如下： 住房套，房号： 总面积平方米； 门面个，房号： 总面积平方米。 抵偿房屋的建筑面积以最终测绘面积为准。 二、抵偿价格 住房单价元/平方米，总面积平方米，总房款元；门面单价元/平方米，总面积平方米，总房款元。住房及门面总金额￥元整，大写： 三、双方权责 甲方权责： 1、甲方在工程竣工验收合格后交付抵偿工程款的房屋。 2、甲方协助乙方办理房屋交付等系列交接、过户手续，所产生的费用由 乙方全部承担。 乙方权责： 1、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权（包括但不限于自用、 出租、转让、抵押等）。 2、自本协议签订之日起，乙方可自行销售或出租抵偿工程款的房屋。 3、抵偿工程款的房屋，乙方须自行承担物业交付的税费、水电气费等相
关费用。 4、本协议书签订后，乙方因抵偿工程款房屋与第三方所产生的民事、经 济纠纷及其法律权责概不与甲方有关，乙方自行承担其后果及责任。 四、违约责任 1、乙方接收抵偿工程款房屋后，在销售或出租过程中扰乱了甲方抵偿房 屋所在项目的市场秩序或给甲方声誉造成极度损害，视为乙方违约，乙方应支付甲方抵偿工程款房屋总价5%违约金，并承担相应的连带责任。 五、本协议签订后，视为甲方已将用于抵偿工程款的房屋实际交付给乙方， 甲、乙双方抵付行为完成。 六、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法 律效力。 七、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决；若协商不成，任 何一方可将争议提交甲方所在地仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 八、本协议自双方法定代表人签字盖章之日起生效。本协议一式贰份，甲 乙双方各执一份。 甲方：乙方： 法定代表：法定代表： 委托代理人：委托代理人： 日期：日期：
甲方： 乙方：身份证号： 鉴于： 1、甲方因公司经营，于年月日起尚欠公司工程款人民币万元。 2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。 双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下： 第一条借款本息金额及还款方式 1.1双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币万元。乙方同意甲方以的住宅房抵偿工程款。 第二条按债标的物概况 2.1坐落地点： 2.2房号： 2.3总建筑面积： 2.4标的物价值：抵债房产市场总价为人民币元，现标的物折价后（即成交价）总价值为人民币万元。 第三条差价找补 3.1甲方以本协议第二条约定的房产作价万元抵偿乙方债务后，由乙方找补
甲方差价款人民币万元，该款由乙方于本协议签订之日起日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。 第四条手续办理 4.1本协议签订之日，双方办理下列相关手续： 4.1.1签订《商品房买卖合同》（或《商品房认购书》）； 4.1.2由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的收款收据（在办理房产证之前向乙方开具购房发票）。 第五条相关税费的承担 5.1本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费承担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行（允许中途变更一次购买人）。 第六条其他 6.1本协议系双方真实意思表示，一经签订，双方均应严格履行。任何一方违约，都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书，房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。 6.2本协议一式三份，甲乙双方各执一份，市房产管理局备案一份，具有同等效力。 6.3本协议经双方签字后生效。
房屋建筑施工合同协议 书包工 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
房屋建筑施工合同业主方（甲方）：身份证号：（以下简称甲方） 承建方（乙方）：身份证号：（以下简称甲方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，遵循平等、公平和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致，将制订如下合同： 工程地点：***********号。 工程规模：五至七层一梯两户私房住宅楼。 工程结构：全框架（按八层下基础） 承包价格： 1.整个工程包括桩基、基础，包人工不包料价格每平方米人民币：，甲乙双方无任何理由更改。 2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币整。所有出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。 工程时间： 开工时间：。 竣工时间：。 一、工程承包形式及范围： 1.甲方以包人工不包料（包干）的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定提供。
2.主体工程乙方必须按图纸规范施工，含（南边）外墙钢砖，楼梯扶手为不锈钢，楼梯间贴,钢砖、大理石由方提供，乙方负责安装。 3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油（三油两布）、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙（1.2米）卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前（南边）墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后（北边）喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责提供材料，安装及人工均由乙方负责。 4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷（M7.5水泥砂浆）由乙方负责。 5.施工期间水电费由方承担。 6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改，乙方必须无条件执行甲方意见。 补充：。 二、施工方式： 1.乙方自带建筑所需的一切设备（钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工自带工具，架子工自带脚手架等等），且必须按建筑规范施工。 2.施工机械必须安全可靠。 3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10CM，顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。 4.搞好建筑施工的安全及安全设施，如果出现任何问题或事故，一概由乙方负责。 三、付款方式： 1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。
抵房协议 甲方： 乙方： 甲乙双方签订工程施工合同【合同编号：】（以下简称：原合同），甲方为建设方，乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下： 现经甲、乙双方充分协商，就甲方提供抵款房屋，抵付甲方应付乙方工程款事宜，达成如下协议： 一、抵款房屋情况： 二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币￥元，抵付甲方应付乙方工程款合计￥元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相等的工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。此次抵扣的房款与所支付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为：*******，身份证号：****************。 四、抵房完毕后，乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。
五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定购房人在15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》，即视为对本合同的认可，应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：签订日期： 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！ 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
建房施工合同协议书 甲方： 乙方： 根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 一、建筑工程概况 私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为框架结构住宅楼，建筑面积，工程预算造价：每平方米元人民币，总建造价格元人民币（大写：）。 二、工程施工承包内容 1、主体工程。 2、装修工程：含内外墙体抹灰，室外墙石漆。 3、防水工程：屋面“CDR隔热防水”，室内“女娲防水”。 4、门窗工程：室外门、铝合金推拉窗（不包括阳台封闭窗）。 5、水电工程：外墙符着的给、排水管道安装、室内给排水和太阳能热水管道安装；外墙符着的220V电源和弱电
安装，室内220V电源包括开关、插座、普通白炽灯，电脑、电视线路安装。超出外墙的给、排水、220V电源、弱电的达接不在施工承包内。 6、室外化粪池制作。 三、建筑材料质量要求 1、钢筋：昆明钢铁公司生产三级钢。 2、水泥：正规厂家的42.5号水泥，支砌用32.5号水泥。 3、电线：昆明第二电缆厂产品。 4、铝窗用红塔标准材料。 5、红砖使用陶红砖厂产品。 四、施工质量和施工安全要求 1、双方应遵守国家法律、法规和相关政策，严禁损害各方利益，损毁各方声誉。 2、乙方在施工中必须严格按图操作，遵守施工规范和质量规范，在施工中发现图纸设计欠缺问题应及时通知甲方并作出调整。 3、乙方必须严格遵守安全生产法律法规，自觉执行施工现场安全生产管理制度，科学合理的使用安全防护器具。 4、乙方必须办理工程施工团体保险并承担保险费用。施工中发生的安全、质量事故以及造成的经济损失和法律责任由乙方承担。 5、工程检测件的提取和制作甲方必须参加和签证，检
以房屋抵付工程款合同 甲方： 地址： 电话：邮编： 乙方： 地址： 电话：邮编： 丙方： 地址 身份证号码：电话：邮编： 鉴于： 1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同（以下简称“原工程合同”），合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。 2、甲方为“”项目（以下简称“该项目”）的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：；建设工程规划许可证号为：。 3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房（以下简称“上述房屋”）：号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。 4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。 甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式 1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价： 3、抵款方式： ①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。 ③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》； ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。 ⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。 4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。 二、原工程合同工程结算款付款约定 甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为： 三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。 四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安
房屋抵偿工程款协议书范本 甲方：_________ 乙方：_________ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。 二、保证条款： 1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现; 3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证; 4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。 三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。 四、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。 五、物业管理费用： 1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用; 2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。 六、税费、交易费用等。 1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地
产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 七、房屋销售 1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议; 3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋; 4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。 八、违约责任 如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
住宅楼施工协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：住宅楼 工程地点： 工程内容：住宅楼土建工程部分。 二、工程承包范围 承包范围：砖混结构住宅楼一幢，建筑面积约平方米，建设范 围含：房屋基础、主体、女儿墙、化粪池、踏步。 三、合同工期 开工日期： 2016年月日
竣工日期： 2016年月日 合同工期总目历天数天。 四、质量标准 工程质量标准：满足国家标准（GB50300-2001验收标准），达到一次性验收合格。 五、承包形式：双方约定为包工不包料 1 六、结算方式及合同价款 1、按投影面积计算建筑面积，双方约定为元/平方米计算施工总包干价。 2、签约合同价为： 其中：总价=总建筑面（暂定面积,结算以实际面积为准）㎡ ×元/㎡= 元 七、付款方式：采用按进度方式支付合同款 1.合同签订后，建设方支付元作为工程预付款。 2.每层板面含屋面板每施工浇完一层支付。 3.工程完工验收合格，承包方交付发包方后，发包方在 60天付清工程款，但须留下总价款的1%作为质保金。 六、质量要求：承包方在施工过程中各部分分项工程（钢筋、混泥土、砖墙、模板、脚手架等工程）必须符合国家建筑施工规范施工。
七、项目负责人 承包法人代表： 八、合同的文件 组成本合同的文件包括： 1. 本合同协议书 2. 本合同专用条款 3. 本合同通用条款（国家规定的条款略） 4. 图纸（平面、立面、剖面） 5. 其它合同文件（暂无） 2 6. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 九、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准规范组织施工，文明施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，施工过程中所发生的一切安全事故由承包人承担。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。承包方负责5年无偿保修，若遇自然灾害不属于保修范围。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 十二、违约责任 1、合同签订后发包方不按约定付款，造成工期延误的，由发包方承
房屋抵偿工程款合同 甲方：魏都区新兴街道办事处裴山庙社区城中村改造指挥部乙方：河南大成建设工程有限公司 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 一、工程概况：根据甲、乙双方2014年5月26日签订的《建设工程施工合同》，乙方承建了裴山庙铁西安置小区1#、15#、19#、20#楼。现该项目中的1#楼建设工程还未实施， 15#、19#、20#楼已封顶。因甲方原因，不能按照《施工合同》中的约定及时支付乙方工程款，给予造成很大的经济损失，经双方友好协商，达成以房抵工程款一致意见。甲方同意将裴山庙铁西安置小区19#、20#楼除商业房外的全部，15#楼部分抵偿给乙方。房屋具体情况：19#楼，共17层，框架结构，总建筑面积平方米，其中含地下储藏室面积平方米，商业面积平方米；20#楼，共17层，框架结构，总建筑面积平方米，其中含地上储藏室平方米，地下储藏室平方米，商业面积448平方米；15#楼，共24层，框架结构，总面积平方米，其中含储藏室面积970平方米。
二、保证条款：1．甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议；保证转让后乙方能正常出售，手续完善。2．甲方负责对 1#楼区域内被拆迁人进行补偿安置工作；3．乙方保证在甲方对1#楼区域内剩余房屋进行拆迁补偿完毕后，与甲方签订补充协议，并按照补充协议及时进场施工。 三、抵偿情况：依据区城镇化办公室及新兴街道办事处共同委托许昌恒立房地产估价有限公司对抵偿工程款部分的房屋进行的市场评估情况：住宅，单价3490元/平方米；地下储藏室1840元/平方米；地上储藏室2480元/平方米。在此基础上，与大成公司反复协商，商定抵偿工程款的房屋建筑面积共计平方米，单价3400元/平方米（其中顶层平方米单价参照裴山庙铁东安置房顶层房屋出售价格为2800元/平方米），价值元；地上储藏室面积平方米，单价2500元/平方米，价值978500元；地下储藏室面积955平方米，单价1500元/平方米(参照铁西安置房地下储藏室单价)，价值1432500元；总价值元。15#楼已由甲方销售了大部分，自本协议签订之日起，甲方所收该楼尾款中的500万元也抵偿给乙方。综上，本协议所抵房屋总价值元。
房屋抵顶工程款协议 甲方： 乙方： 由于甲方欠乙方工程款 产抵顶工程款一事达成如下协议：一、甲方用以抵顶工程款的房产为 建筑面积 平方米，价款 小区 元。 号楼 室， 元， 经甲乙双方协商就甲方以房二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行 负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方
所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时， 其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理， 直接办到乙方 指定的购房人名下。 甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为 由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。 甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可 与购房人办理过户手续。 办理过户手续所需要费用由购房人按国 家现行规定承担。三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气（电视、电话、宽带）人口 关配套费用。 抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标 准。四、甲方于 年 月
日前将所抵顶的房屋交付乙方。五、 如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权 等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款 元。六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市 仲裁委员会申请仲裁。七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。甲方：乙方：年 月 日--------甲方：_________ 乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以 _________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。二、保证条款： 1．甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售； 2．甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致 使乙方权利无法实现； 3．甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；
房屋建筑施工合同协议 书 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
房屋建筑施工合同甲方： 乙方： 为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程结构：路面3层，地下室1层，底柱，均为全框架； 2、建筑面积：3548平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶有飞边，现浇混凝土水池一个及石棉瓦隔热层（临街面3层）、1层浇2.8m 柱子。 第二条：承包方式 1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备； 2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币260元（大写：贰佰陆拾元整），每一层按房屋占地面积算，两面挑出部分不算（按水平面积计算）； 3、工棚、化粪池、隔热层不计工价，飞边按每平方米200元算； 4、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装修； 5、基础甲方用挖机开挖、乙方修整，甲方负责回填。 6、甲方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆）的安装。
7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。 8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。 第三条：工程工期 1、甲方规定动工时间为20年月日至月中旬，乙方不得提前和推后。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量 1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。 2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员何鑫参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员验收合格后乙方方能进行下一环节施工。 3、基础大脚①⑦照13做半脚，基础上砌石墙。 4、钢筋工程：要求采用电渣压力焊（柱子钢筋）。 5、抹灰，刮白和瓷砖工程：各层室内，楼梯地面贴地板砖地角线，卫生间，厨房瓷砖贴到顶，饭厅瓷砖，大门通道，楼梯通道，贴1.5m，走道围栏贴1.2m，余室内为仿瓷涂料。
甲方： 地址： 电话： 邮编： 乙方： 地址： 电话： 邮编： 丙方： 身份证号码： 地址： 电话： 邮编： 鉴于： 1、甲、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同（以下简称“原工程合同”），合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。 2、甲方为“”项目（以下简称“该项目”）的开发商，该项目位于 。土地使用权权证号为：；建设工程规划许可证号为：。 3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房（以下简称“上述房屋”）：号楼单元 室商品房、号楼单元室商品房。 4、乙、丙双方均已知道上述房屋的位置、面积、户型等情况。
甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式 1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。 2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价： ①号楼单元室商品房，建筑面积暂定为平方米（以最终测量为准），优惠后的每平方米建筑面积单价为元，房款总额暂为元人民币；②号楼单元室商品房建筑面积暂定为平方米（以最终测量为准），优惠后的每平方米建筑面积单价为元，房款总额暂为元人民币。（房屋位置图详见附件一） ③上述两套商品房房款合计总额暂为元人民币。（与抵付款相同） 3、抵款方式： ①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。 ③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》； ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。 ⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。 4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。 二、原工程合同工程结算款付款约定
以房抵款协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，经甲乙双方协商一致，就甲方以房屋产权折抵相应工程款事宜达成如下协议。 第一条甲乙双方根据年月日签订的《工程结算书》，甲方应向乙方支付所欠工程款人民币大写：整，小写￥：元整。经甲乙双方协商，甲方同意将下述商品房折抵上述所欠的工程款。 第二条甲方用于折抵工程款的房屋为： 1、座落于市室及负一层停车位号，单套建筑面积（图纸）均为平 方米，抵顶上述所欠工程款小写￥：元整，如实测面积（按政府相关规定）与图纸面积有出入时，甲乙双方按照元/平方米价格和车位万元/个多退少补（单套正负两平米为忽略不计）。同时乙方同意甲方一次性扣除万元为维修保证金作为甲方自行调配使用不再退还。抵顶价格与工程款相差忽略不计。 2、甲方抵顶给乙方的房源均为商品房交易的合法房源，不存在与第三方买卖交易或抵押，保证房 源及房产权利的完整性和合法性，如果存在第三方交易视为违约并同意追究法律责任。 3、房款中不包含该房屋办理产权的相关税费及物业管理费（所抵房源与甲方售楼部对外销售给业 主所需缴纳给政府相关配套费用为同等待遇），以上费用收取种类、额度，按政府相关文件执行。第三条本协议签订后，即表示甲方已按合同约定履行了所欠工程款的付款义务，自此之后双方再无经济纠纷。但关于乙方承建的楼未完成的相关备案手续，乙方继续配合甲方并承担乙方应履行的义务。 第四条甲乙双方经协商一致，确认由乙方指定的购房人按照本协议第二条约定的房屋与甲方签订《商品房买卖合同》，合同价格由乙方自行确定但不低于元/平方米，不高于甲方售楼部所销售的价格，并且最终由乙方指定的购房人获取房屋产权证。 上述房屋及车位由乙方（，身份证号：，手机号：）指定的购房人办理相关手续，并不再享受其他购房人的优惠活动。 第五条违约责任： 1、本协议签订后任何一方不得违约，违约方承担本协议款万元的违约金。 2、因甲方原因在本协议签订后8个月内不能办理《商品房买卖合同》签订和备案、乙方有权退房，
协议书 （抵工程款用） 甲方: 有限公司 乙方: 甲、乙双方在平等、自愿的基础上经充分协商，达成本协议以共同遵守： 第一条、物业信息 乙方自愿购买甲方开发的项目楼单元室住宅及其附属储藏室。其中： (1)住宅建筑面积为平方米，购买单价为元/平方米，购房金额为人民币（小写）元，（大写）元整（最终面积以房管局实测面积为准，多退少补）； (2)附属储藏室编号，面积平方米，金额元； 以上两项合计房款总金额元，（大写）元整。 第二条、合同签订及抵账方式 因乙方在甲方开发的“”项目负责工程施工/提供施工材料，故就该以该房总价款抵顶乙方工程款/材料款事宜，双方同意按以下约定处理： 1、甲、乙双方以本协议确定相关抵账事宜，正式《商品房买卖合同》在工程款/材料款达到该抵账房相关价值（或乙方补足至该抵账房总金额）时签订。甲方确保在此期间该房源不出售、不做任何抵押。 2、工程款未出具最终决算值前，甲方以按工程相关合同的约定应付给乙方的工程款，抵顶乙方相应的购房款，具体金额以双方互开收据确认金额为准。 3、乙方工程款决算完毕后，甲、乙双方按最终决算金额进行结算。 （1）若乙方剩余工程款不足以支付剩余应付购房款，不足部分乙方在收到甲方决算结果通知之日起7日内一次性向甲方补足（与此房子的产权无关）。逾期乙方按日向甲方支付总房
款千分之三的违约金；逾期超过一个月的，甲方扣除相应违约金后，有权将房屋另行销售。甲方将房屋另行销售的，甲方扣除乙方相应违约金后的剩余款项在30个工作日内支付到乙方指定账户。 （2）扣除若乙方工程款超出应付购房款，超出部分甲方按施工合同相关约定支付给乙方，具体金额以双方互开收据确认金额为准。 4、在工程款/材料款未达到抵账房相关价值前，乙方要求提前签署正式《商品房买卖合同》的，双方同意按以下第种方式处理 （1）乙方应将剩余房款一次性支付给甲方，甲方按工程相关合同协议的约定，按时向乙方支付剩余工程款/材料款。 （2）向甲方出具《还款承诺函》，承诺“如工程款/材料款最终决算值低于该抵账房价值，在收到甲方决算结果之日起7日内付清房款差额，逾期按日承担千分之三的违约责任，直至付清为止”）。不愿出具承诺函的，甲方不办理签正式合同手续。 5、乙方指定（身份证号：）作为购房人，代表乙方与甲方签订《商品房预售合同》，并按甲方要求办理产权登记、按揭贷款等手续，同时承担维修资金、担保费、备案登记费、产权交易费、契税等与购房者有关的税费。甲方负责协助乙方指定人员办理相关购房、产权登记等相关手续。 第三条、更名转让 1、甲方允许乙方将所购房产转让给第三方，承诺每套抵账房均免费办理更名一次并协助乙方办理相关购房手续。 2、乙方将上述房产销售给第三方的，所售全部房款（含按揭款）须首先划到甲方账户，再由乙方按工程相关合同的约定支付给乙方相应款项。乙方实售价值与抵押值存在差异的，按以下第种方式处理： （1）实售价值高于本协议约定抵押值的，其超额部分归乙方所有。甲方在收到第三方全
以房屋抵付工程款文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
以房屋抵付工程款（以下简称“以房抵款”），是指房地产开发企业将建设工程施工发包给建筑商，建筑商承包工程后，房地产开发企业由于某种原因不能支付工程款，将其所有的或已建成尚未出售或将来某时建成的房屋抵给建筑商，代替以货币形式支付工程款，从而履行支付工程款的义务。 一、以房抵款的形式 通常情况下，以房抵款主要包括三种形式： 第一种形式：房地产开发企业以其所有的并已取得房屋所有权的房屋抵付工程款。 第二种形式：房地产开发企业以已建成未出售的商品房抵付工程款。 第三种形式：房地产开发企业以已在建商品房抵付工程款。 前述第一、二种形式，因房屋已建成，具备使用条件，座落位置、质量、产权等情况较清晰、易掌握，通常不易产生纠纷。而第三种形式，因以房抵款时房屋尚未建成，即我们通常所说的期房，房屋设计、结构及是否能竣
工交付等一系列重要问题尚未确定，以该种房屋抵付工程款易产生纠纷，因此有必要对如何防范法律风险的产生进行研究和探讨。 二、以房抵款的途径 以房抵款的目的就是通过交付房屋履行支付工程款的义务，建筑商自行决定是自用还是出售于他人。如自用，其实质就是建筑商向房地产开发企业购买房屋，支付购房款，房地产开发企业支付工程款，依据《中华人民共和国合同法》第91条第3款规定，在等额范围内二者相抵销。如建筑商出售于他人，则其需另行寻找购房者购买该抵付房屋，房地产开发企业与建设商指定的购房者签订《商品房预售合同》，由购房者直接向建筑商支付购房款，或向房地产开发企业支付，由其再支付给建筑商。 三、以房抵款合同的法律效力、以房抵款的操作程序及法律风险的防范 （一）以房抵款合同及法律效力 以房抵款交易数额较大，双方当事人应当采用书面形式对权利义务作出明确具体的约定，虽然法律并不否认口头协议的效力，但采用口头形式确定以房抵款，产生纠纷
工程款抵房款合同范本五篇 工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考! 工程款抵房款合同范本(一) 甲方：(身份证号：) 乙方：(身份证号码：) 甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议： 一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。 二、乙方向甲方支付万元购买该房产;
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。 四、乙方向甲方支付购房款的约定： 1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元; 2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元; 3、剩余款项乙方每年支付元。 4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
房屋维修工程施工合同 协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
房屋维修工程施工合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就××豪庭房屋维修事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：××豪庭房屋维修工程。2、工程地点：上海市松江区××路×××号。3、工程范围：本工程涵盖××豪庭部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程，具体内容见附件：甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单。4、合同工期：开工日200×年×月×日，竣工日 200×年×月××日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。二、工程服务形式包工、包料、包工期、包质量。三、结算方式甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据上海市2003定额进行结算，确定工程总造价。甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单，作为合同附件附后。四、工程总价暂定为人民币××万元（最终以甲、乙双方确认的结算值为准）。五、工程质量监督与检查验收乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，
保证书 保证人：身份证号： 保证人向曲靖同洲房地产开发有限公司陆良金典名城项目提供建筑施工劳务/建筑材料，双方于年月日签订《房屋抵顶材料及工程款协议》，基于以上协议条款，保证人作出如下保证： 一，保证严格按照协议内容履行义务，提供符合项目工地要求的建筑施工劳务/建筑材料，以甲方要求为标准，以国家行业标准为基准，按质按量提供合格服务/产品。按照约定期限交付验收合格的工程量，如有违反，保证人自愿承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任。 二，保证按照甲方房屋销售合同的要求，与甲方签订《商品房购销合同》，严格按照合同约定履行付款抵款义务。保证人在《房屋抵顶材料及工程款协议》或《施工合同》约定中的材料款和工程款保证用于向甲方购买房屋进行抵顶，如果最后结算剩余部分不足以购买指定的房屋，那么保证人保证办理相应的按揭贷款支付或缴纳现金，以履行本承诺。否则视为违反《房屋抵顶材料及工程款协议》。愿意承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任和《商品房购销合同》的违约责任。 以上保证是我本人的真实意思表示。 保证人： 日期：
承诺书 承诺人：身份证号： 承诺人自愿向曲靖同洲房地产开发有限公司提供建筑材料/工程劳务用于抵顶金典名城房屋并于年月日签订《房屋抵顶材料及工程款协议》，基于以上协议条款，而做以下承诺： 一、承诺严格按照《房屋抵顶材料及工程款协议》内容履行义务，提供符合项目工地要求的建筑施工劳务/建筑材料，以甲方要求为标准，以国家行业标准为基准，按质按量提供合格服务/产品。按照约定期限交付验收合格的工程量，如有违反，保证人自愿承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任。 二、本人承诺作为附条件的买卖合同，同时与曲靖同洲房地产开发有限公司签订《商品房购销合同》，严格按照购销合同履行付款义务并承担相应违约责任。 三、本人承诺《房屋抵顶材料及工程款协议》或《施工合同》中约定的材料款和工程款等款项抵顶《商品房购销合同》中所约定的房款。如果最后结算剩余部分不足以购买指定的房屋，那么承认人承诺办理相应的按揭贷款支付或缴纳现金，以履行本承诺。否则视为违反《房屋抵顶材料及工程款协议》。愿意承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任和《商品房购销合同》的违约责任。 以上承诺属于自愿，是我本人真实意思表示。 承诺人： 日期：
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
房屋抵偿工程款协议书(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 房屋抵偿工程款协议书 甲方：_________ 乙方：_________ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。 二、保证条款： 1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法
实现; 3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证; 4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。 5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。 三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。 四、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。 五、物业管理费用： 1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用; 2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋抵顶工程款协议
编号：FS-DY-20355 房屋抵顶工程款协议 甲方：乙方：由于甲方欠乙方工程款产抵顶工程款一事达成如下协议： 一、甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积平方米，价款小区元。号楼室，元，经甲乙双方协商就甲方以房 二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。
三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气（电视、电话、宽带）人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。 四、甲方于年月日前将所抵顶的房屋交付乙方。 五、如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。 六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。 七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 年月日 -------- 甲方：_____ 乙方：_____ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：