玉门市东镇光伏并网发电工程
防腐除锈刷漆工程施工合同
甲方：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司
乙方：

二0一五年五月
防腐除锈刷漆工程施工合同
发包方（以下简称甲方）：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司
承包方（以下简称乙方）：
根据<<中华人民共和国合同法>>及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致订立本合同。
一、 工程概况：
工程名称：玉门市东镇光伏并网发电工程
工程承包工作内容：1.一期10兆瓦光伏组件支架防腐除锈刷漆。
2.一、二、三期进场道路道牙、场区道路道牙及井盖刷警示油漆。
3.一、二、三期箱变基坑井盖盖板防腐除锈刷漆。
二、 合同工期：
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期总天数： 天
三、合同价款：
合同总价： 元 （人民币大写：）
四、工程价款的支付与结算
1. 双方根据实际验收的情况，合格后进行结算工程的总金额。
2. 付款方式： 电汇（ ） 支票 （ ） 现金（ ）
3. 工程竣工验收合格后甲方向乙方支付合同总价90%，待工程竣工验收满 1年后
全部结清。
五、工程质量标准：
1. 乙方按照甲方施工地点，范围及要求进行组织施工，确保工程质量达到甲方
规定的要求。
2. 施工过程中，甲方按规定进行检查，因乙方原因造成的质量不符合要求，达
不到甲方要求的质量，甲方有权要求乙方返工，乙方应满足要求并在规定时
间内完成直至质量满足甲方规定的要求。
3. 工程所需要的油漆由甲方自行统一配置，其他将由乙方负责。
六、质量保证期：
1. 正式移交工程竣工之日起的一年时间内为质量保证期。
2. 凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理，直至工程质量符合验
收标准，如果乙方不能进行返修，甲方将另选委托单位承修，其费用在乙方
质保金中扣除。
七、双方责任：
1. 甲方责任：
1) 甲方负责对施工用水用电提供便利。
2) 组织对工程验收。
3) 负责质量、安全的监督管理。
2、乙方责任：
1) 工程开工前必须按甲方要求签订安全协议，才能施工。
2) 对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防高空坠落等安全教育
并做好文明施工，由于乙方原因造成的安全事故，责任由乙方自负。
3) 必须严格按甲方要求标准进行施工，确保工程质量按期完成。
4) 施工过程中因乙方责任造成的停工，返工材料设备损失等均由乙方承担。
5) 交工验收后，施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。
八、争议的解决：
本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向当地人民法院起
诉。
九、合同的生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效，在竣工结算甲方工程款支付完毕，乙方将工程交
付甲方，保修期满价款结清后合同终止。
十、合同份数
合同文本一式 三 份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等的法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：