电路安装合同书
安装方：
承包方：
经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：水电安装
2、工程地点：老河池陈列馆。
3、工程内容：
①电：(包括：前期电管预埋、凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、)施工、调式、验收。
②水：(包括：前期水管预埋、凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、室内安装铺设、冷水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、调试、验收。
③清理施工所产生的垃圾：(按甲方管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置)。
4、工程性质：单包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
5、承包范围：该陈列馆所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。
二、付款方式
编号：_____________ 维修安装服务合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：________________________________________________ 地址：________________________________________________
联系人：_________________________________________________ 电话：________________________________________________ 乙方： 地址： 联系人：电话: 根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律规定：甲乙双方友好协商，本着平等互利等价有偿的原则达成如下协议： 一、维修、安装内容 将双方协商，乙方对甲方以下项目进行维修、安装： 1、______________________________________________________ 2、___________________________________________________ 3、__________________________________________________ 4、__________________________________________________ 5、__________________________________________________ 6、 二、维修、安装费用 1、由乙方按照行业标准负责购买因维修、安装所需材料；购买材料费用以乙方提供的票据为准。 2、乙方根据甲方需要维修、安装的项目决定所需要的技师及小工人数；根据服务地用工标准， 每名技师每日工费为______ 元，每名小工每日工费为________ 元。 三、双方约定事项 1、乙方在维修前向甲方提供维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 实用个人服务合同样书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： (购买方) 乙方： (服务方) 丙方：区 (见证方) 根据《中华人民共和国合同法》和____区人民政府《区关于政府购买社会组织公共服务的实施意见(试行)》(府发号)等有关规定。为保证所购的服务质量，明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议：第一条：项目内容 第二条：服务项目及要求(项目标准、量化指标、时间节点) 第三条：项目经费使用原则及支付方式项目经费确保专款专用，支付方式： A.分段划拨( ) B. 按____月划拨 ( ) C. 按季划拨( ) D. 项目完成结算( ) 1、合同购买服务价款总额为：(大写) 2、 第一次划拨时间： ;金额 第二次划拨时间： ;金额 第三次划拨时间： ;金额 第四次划拨时间： ;金额本合同预留价款金额：合同终止后根据绩效评估及合同履行中的过错或过失责任造成经济损失的进行清算后支付。 第四条：合同期限与终止 1、合同期限为________年月，自________年____月____日起至________年____月____日止。 2、合同的终止 (1)合同期满，双方未续签的; (2)乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的;
(3)在履行合同过程中，发现乙方不符合《区关于政府购买社会组织公共服务的实施意见(试行)》(府发号)中规定的服务供应方(社会组织)应具备的条件，造成合同无法履行的。 第五条：项目绩效评估乙方承接服务项目后，由丙方和有关部门对项目实施情况进行全程跟踪和监督。项目完成后，丙方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金使用情况进行审计。 第六条：双方权利和义务 (一) 甲方权利、义务 1、项目为合同期内实施，甲方每季度了解掌握项目工作进度及资金运作情况，每半年对乙方资金的使用情况进行审核一次。 2、协调乙方在提供服务过程相关的政府部门和单位、 3、为开展绩效评估，甲方应对乙方制定具体的考评意见。 (二) 乙方权利、义务 1、乙方可要求甲方按本合同的规定按时足额拨付项目经费。 2、乙方承接甲方的服务项目的资金，其溢出部分主要应用于乙方的再发展，不得挪作他用。 3、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给 第三人，应按本合同如实报告项目进展情况，按时、按标准完成项目任务。如乙方未能在合同期内完成全部项目的服务内容，合同结束后，应将相应款项返还甲方。 第七条：在合同履行过程中，双方因违约或重大过失造成对方经济损失的应当赔偿。 第八条：本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙方协商解决，协商不成的.，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第九条：本协议一式肆份，甲方、乙方、丙方、区社建办各执一份，在丙方见证下，经甲、乙方法定代表人签章之日起生效。附件：(签定具体合同
李家洼幼儿园电路安装及维修施工合同甲方(建设方)：横山县李家洼幼儿园（盖章） 乙方(施工方)：身份证号： 因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。 一、施工内容 1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单） 2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。 4、维修完将活动室恢复原状。 二、工程质量标准 1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。 4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行
返工直至符合质量标准。 5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。 三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。 2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（19390.00元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。 四、安全责任 乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。 五、其余事项 1、施工日期：2013年12月15日至2014年1月31日。 2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。 3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。 甲方代表：乙方（签字）： 年月日年月日 附： 1、电线：（6平方）550元*3卷=1650元 （4平方）400元*2卷=800元 （2.5平方）160元*24卷=3840元
安装服务合同 甲方： _________________________ 乙方： _________________________ 签订日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 甲方单位： _____________________ （以下简称甲方） 联系电话： ________________ 单位地址： _________ 甲方代表： _______________________________ 编号 号：
乙方单位：______ （以下简称乙方） 联系电话：________________ 单位地址：___________ 乙方代表：____________________________ 甲、乙双方经协商，就—年—月—日至—年—月—日_______________________ 的__________________ 安装服务达成一致意见。为明确双方的权利、义务和经济责任，双方签订以下合同。 一、服务范围 ___________________________ 的安装服务； 二、甲乙双方职责 甲方职责： （1）甲方承诺将山东区域内安装服务全部交付乙方，不得私自转交第三方； （2）甲方有义务协助乙方解决产品安装服务过程中的问题； （3）甲方需保证甲方产品的质量达到国家标准要求； （4）甲方按照合同规定时间完成对乙方的付款； 乙方职责： （1）乙方向甲方提供《安装服务报价单》（见附件1）； （1）乙方负责根据本合同签订的服务范围及内容组织工作人员对产品进行安装服务 （2）乙方负责控制安装进度，并确保安装质量； （3）乙方负责在完成安装后上传产品照片以供甲方验收； 三、安装服务流程 (1)甲方下单时，以《安装服务报价单》为依据，使用乙方提供的专用淘宝链接进行下单; (2)乙方在接到甲方订单48小时以内完成与客户预约； (3)待安装产品到货并具备安装条件后乙方派工作人员上门安装； (4)产品品安装服务完成后乙方向甲方提交安装图片；
安装服务合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着“优势互补、互惠双赢、诚实守信、长期合作”的原则，经友好协商，就甲方在（甲方用户工程名称）工程安装服务事项，达成安装服务合同如下： 一、服务事项： 1、乙方将甲方***组蓄电池运输至甲方指定地点，并按照相关规范进行（更换）安装； 2、乙方根据甲方的要求将原蓄电池组拆除，并运回甲方指定库房。（注：此条适用于更换安装） 二、双方责任 （一）甲方责任： 1、甲方向乙方提供（更换）安装的基站名称、地址； 2、甲方负责为乙方协调最终用户进站施工； 3、提供安装工程所需的设备及安装附件； 4、负责向乙方提供工程项目所必须的技术支持、工程督导； 5、负责监督工程施工质量、工程项目的检查及验收工作； 6、按合同向乙方支付安装服务费用。 （二）乙方责任 1、乙方应具备安装服务相关资质，并选派有经验的技术人员到现场进
行安装，指派工程项目总负责人，对施工进行全面协调和管理；严 格按照工程安装各项安装规范、技术要求、施工设计图等要求实施 安装服务工作； 2、乙方必须严格遵守施工现场各项管理制度，出现问题必须及时向甲 方报告； 3、安装服务所必备的各种工具、仪表由乙方自行提供； 4、乙方配合甲方进行设备及附件的清点、验收工作；负责将现场安装 记录提交给甲方； 5、乙方应随时接受甲方对工程的监督和检查，对不符合规范的施工项 目无条件组织返工或整改，费用自理； 6、乙方确保安全文明施工，工地上应配有安全员，乙方在施工过程中 出现的人员伤亡及其它事故由乙方负全部责任； 7、工程施工过程中，因乙方原因造成的全部直接和间接损失，由乙方 负全部责任。 8、工程竣工后，无论工程验收合格与否，蓄电池在使用过程中，因乙 方安装服务存在质量隐患等原因造成的全部直接和间接损失，均由 乙方负全部责任。 三、履行时间：2013年**月**日前完成全部安装施工。 四、工程验收 1、工程施工结束后，乙方配合甲方最终用户组织的工程验收； 2、工程验收按照设计图纸、工程安装规范和甲方最终用户验收标准进 行验收。
车间电路安装合同协议书 车间电路安装合同范文一 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点:延安市宝塔区李渠镇沟门村 2、工程承包方式：承包人包清工，材料有甲方购买。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方提出，甲方及时更换。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由甲方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
电缆电线采购安装合同 合同编号：20140305 甲方（采购方）：天津市青龙建筑安装工程有限公司（以下简称甲方） 乙方（供应方）：天津昊雨金商贸有限公司（以下简称乙方） 甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方处采购电缆材料并进行安装。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条电缆规格型号价格及安装费用 1、电缆规格型号及价格
备注：以上数量为概算，实际安装米数请乙方具体清算。结算以现场实际收方为准（未接头之前开始收方）。 2、安装及人工费用：50㎡以下（不含50㎡）电缆为14.50元（壹拾肆元伍角整）/米；50㎡以上（含50㎡）电缆为15.00元（壹拾伍元整）/米。（安装费用包含铜鼻子、热缩套及辅材） 注：以上报价含发票。安装费用另行结算，不在此合同价内。 第二条供货时间及安装完成时间 2014年4月5日到货，2014年4月10日安装。 第三条质量要求 由乙方提供产品国家标准合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的国家标准产品。乙方必须保证原材料为合格产品，并且符合标准及规范要求。 GB 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB/T 12706.1-2008挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T19666-2005耐火电缆执行标准 GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 并按规定经相关质量监督部门复检合格，每种规格电缆均按本合同约定的要求分盘包装，每盘电缆中间均不能出现断头，电缆每米长度偏差不得大于-0.5%。若不能满足以上要求，采购方可采取拒收、退货等处理方法，并追究其违约责任。 第四条运输、交货及收货 1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由乙方承担。 2、交货地点：天津武清区华夏孔雀城项目部 3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有
精心整理 安装服务合同 项目名称： （甲方）： （乙方）： 签订时间：2018年月日 签订地点： 对（项目 1.1 （1 （2 1.2 1.3 1.4工程质量符合国家标准。 1.5乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 1.6甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。 1.7工程建设内容：。 1.8本协议书一式份，合同双方各执份。 1.9合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字） 经手人：（签字）经手人：（签字）合同编号：
年月＿日年月＿日开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二章合同条款 2.1.定义 2.1.1本合同下列术语应解释为： （1）“合同”系指甲方和乙方签署的、合同格式中载明的甲方和乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。 （2）“合同价”指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。（3）“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货、安装有关的伴随服务，比如安装、调试、测试、 （5）“甲方”指“”。 （6）“乙方”指“”。 （7）“项目”指“”。 （8 （9）“天”指公历天数。 （10） 的初步调试。 （11 2.2适用性 本合同条款适用于“”。 2.3合同标的 a) b) c) d) e) f)各方同意各附件中的各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致， 以合同正文为准。 2.4标准 2.5服务和服务条款 2.5.2所有服务应由岗位技能要求相称的人员履行，并对其层级、数量、执行进度、服务效果上予以保证。 2.6合同服务检验 2.6.1乙方应按约定向甲方提交相关技术文件。乙方保证合同系统的质量，并承诺按照合同工程进度的要求按时完成相关工作。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 个人代理服务合同样本(合同范 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
个人代理服务合同样本(合同范本) 个人代理服务合同范文1 委托方(以下简称甲方)： 受托方(以下简称乙方)： 兹有甲方现有资金_____万元，为了资金投资，现在法律规定允许的情形下，对需要资金周转的单位和个人资金扶持，对此在委托方每发生业务过程中，对资金的投入的运转风险和回收风险特委托受托方进行调查，故双方对此委托服务本着公平，公正、完全自愿的原则，依法订立如下协议内容，以便双方共同遵照履行。 一、双方共同的合作关系为委托代理服务关系，在整个服务的过程中，受托方及受托方指派的工作人员的行为产生的法律责任均由委托方负担。 二、服务代理的范围 1、委托方自己的关系业务，在资金投放之前对客户的资信调查
和理财、投资咨询报告。 2、负责委托方自己单独产生的投资业务的跟踪服务和清收工作(包括涉诉和非诉讼活动)。 3、负责委托方自己单独业务签定合同的指导或代理委托方与客户签订投资合同。 4、如受托方在投资风险考察完后有大额度值得投资的项目可以邀请委托方共同投资(以合伙或股东身份投资)。此种情节所有的投资股东风险及利润共享并承担相应责任。 三、服务收费 1、在委托方的投资业务需要受托方作投资调查并出具书面理财咨询报告的每月按投资总额的5‰收取费用。 2、按委托方的服务要求，仅要求受托方及受托方工作人员代为指导或代为签订投资协议并负责投资资金回收非诉活动的(无论债权是否实现)每月按投资总额的2‰收取费用。 四、涉诉清收 无论委托方的什么方式的投资，如出现没有收回投资成本的，
电路施工合同范本 发包单位（以下简称甲方）：xxx工程公司 承包单位（以下简称乙方）： 为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订 本协议。 本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空 作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全 方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。 一、工程项目名称： 220kv大南i、ii回送电线路工程 二、工程地址：xxx 三、工程范围：xxx 四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效（20XX年6月30日至20XX年7月30日）。 五、甲乙双方安全职责： 1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安 全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护 的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电 业安全工作规程》等制度、规定。 2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防 器材不准挪作他用。 3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不 定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。 4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、 文明施工。 5.甲方安全责任
电缆敷设施工合同 甲方：交通银行股份有限公司河南省分行 乙方：郑州联发建筑工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局建设部颁发的《建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成以下协议，已兹共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设 2、项目内容及施工范围：本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240 电缆设备拆除后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电房，以加大电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房到食堂操作间大约250米左右的150电缆设备。施工内容涉及电缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路面恢复，电缆熔接，调试，竣工资料提交等。 3、合同总造价：本项目总造价为215000元（大写：贰拾壹万五千元整） 二、承建方式： 1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总 造价不发生任何变化。 2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采 购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。 三、施工工期： 本项目工期为日历天数15 天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。 四、工程款支付： 合同签字生效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方支付合同总价款的40%（86000元）；工程竣工经甲方验收合格、在乙方提供国家税
务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙方合同总价款的55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，经甲方有权签字人签字确认后，一周内付清。 五、质量要求及验收： 1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行 施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。 2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规 厂家产品， 3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证 安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。 六、质保期： 该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。 七、经济责任 1．乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。 2．自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。 3．如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。 4．在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。 5．乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指挥，在施工中因乙方原
编号：_____________安装服务协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 地址： 邮编： 联系电话： 传真电话： 最终用户： 地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 乙方： 地址： 邮编： 开户行： 账号： 税号： 联系电话： 传真电话： 甲乙双方就甲方于年月日购买的设备的售后事宜，达成以下协议条款，双方遵照执行。 一、安装服务的确认和同意
为及时和合格地提供安装服务，双方确认并同意设备的安装和售后服务将由乙方或乙方指派的服务机构提供。 二、安装费用与支付时间 1、对乙方或乙方指派的服务机构提供的安装服务，甲方支付安装费：人民币（大写）（￥元）； 2、安装费支付时间：。 三、机房准备 1、合同签订后，乙方应告知甲方或其最终用户机房准备的要求，最终用户应自费完成机房的准备工作。甲方的最终用户必须按照乙方提出的技术要求准备机房包括房间尺寸、电源要求、温度湿度要求、水源要求等，并在机房准备完成后以书面形式将机房情况传至乙方确认，乙方据此安排项目的时间进度、并按照时间安排做好装机前期工作。 2、甲方有义务协调好最终用户做好前期准备工作。由于甲方的最终用户机房准备不符合乙方要求所造成的项目时间进度变更，乙方不予负责。货物运抵安装现场后，应以正式形式立即通知乙方，乙方接到通知后即派工程师前往甲方/最终用户。 四、设备安装、现场培训 1、在安装过程中，甲方及其最终用户配合乙方的安装调试；安装工作必须在机房满足乙方提交的机房设计要求时方可进行，在此情况下，货物运抵安装现场后45个日历日内完成安装。由于甲方的最终用户机房准备不符合乙方安装要求，造成设备安装延期，及其它损失，由甲方承担。
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 通用版个人服务合同书样本 You have to get the permission of all the signatories to the agreement if you want to change the terms.
个人服务合同书 委托方(以下简称甲方)：业主管理委员会房地产开发公司 受委托方(以下简称乙方)：物业管理公司 根据《中华人民共和国经济合同法入建设部第33号令《____市新建住宅小区管理办法》、《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对(物业名称)实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。 第一条物业基本情况 座落位置：_____市_____区_____路(街道)_____号；占地面积：_____平方米；建筑面积：_____平方米；其中住宅_____平方米；物业类型：__________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他低层、高层、超高层或混合)。 第二条委托管理事项 1、房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅、设备机房、)的维修、养护和管理。
2、房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务。 3、本物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场)的维修、养护和管理。 4、本物业规划红线内的属配套服务设施(网球场、游泳池、商业网点、)的维修、养护和管理。 5、公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运。 6、交通、车辆行驶及停泊。 7、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作，(但不含人身、财产保险保管责任)。 8、社区文化娱乐活动。 9、物业及物业管理档案、资料； 10、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项； 第三条合同期限 本合同期限为________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。 第四条甲方的权利和义务 1、与物业管理公司议定年度管理计划、年度费用概预算、决算
安装服务合同协议书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
安装服务合同协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 安装服务合同协议书 委托方：(甲方) 服务方：(乙方) 依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，就“华商三优充电站项目1015A有源电力滤波器”的安装、调试工作，双方达成如下合同条款： 一、服务内容，方式和要求： 乙方依据甲方提供的器件及技术要求，负责滤波器的安装调试。 二、工作条件和协作事项：
电路工程承包合同书 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。 一、工程名称与地址：富县北教场紫溪金花酒店商住楼。 二、工程范围与内容： 三、承包方式：包工包料，保质量，保安全。 四、材料：必须符合国家标准： 五、工程造价：元（包含辅料及人工费）实际施工面积为：平方米。
六：工程期限：开工年月日。 完工年月日。 七、付款方式：第一次付款：人员材料入场必须经甲方确认符合合同要求，付工程总款项的%，元；每二次付款：付工程总款项的%，元；第三次付款为：工程完工经验收合格后，付清总工程款的%， 元整。 八、甲、乙双方责权： 1、乙方应按电路施工标准及施工质量工艺施工。 2、甲方应为乙方施工创造现场条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。 3、乙方在搭设脚手架时应对甲方的成品工程做好相应的保护措施，避免造成成品工程的损坏。 4、工程在质保期内用因乙方施工或材料原因造成的短路及漏电等等不合格因素，乙方接通知后应立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修内的服务工作。 5、在乙方施工期间，乙方人员应自行提高施工人员的安全意识，施工中因乙方安全设施不妥及任何不安全因素，所造成的人员伤亡，
其经济损失由乙方自行承担，甲方概不负责。 6、未尽事宜，甲、乙双方及时协商，签订补充协议，作为本合同的附件。 7、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方派为工地代表负责，电话： 乙方派为驻地全权代表，电话： 甲方： 电话： 乙方： 电话： 签订日期：年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电路施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
电路施工合同范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
亲爱的朋友，您好，时光飞逝，乂到了我们见面的时候，在外打拼多年的您一定少不了一些不可免除的的合同程序吧，以下是小编为您整理的“电路施工合同范本”，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您的生活有所帮助。电路施工合同范本 发包单位（以下简称甲方）：XXX工程公司 承包单位（以下简称乙方）： 为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。 本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。 一、工程项目名称：220kv大南i、ii回送电线路工程 二、工程地址：XXX 三、工程范围：XXX 四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效（20XX年6月30日至20XX年7月30 日）。 五、甲乙双方安全职责： 1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。 2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。 3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。 4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。 5.甲方安全责任
电缆安装合同范本 电缆安装合同 施 工 分 包 合 同 承包人（全称）: 分包人（全称）: 二O 一一年十一月二十三日 电缆 安装工程施工分包合同 承包人（全称）: 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关 法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于简称为“发包人” ）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同承包人和分包人双方就该0.38KV 室外电缆安装工程（以下称为“分包工程” 事项经协商达成一致，特签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 室外电缆安装工程 工程地点: 分院施工现场（以下 ）， ）施
工程承包范围: 0.38KV 室外电缆安装（包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过）。 二、合同价款 本分包工程总价元（大写:）明细见附件一。（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。） 三、工期 年 日竣工; 合同工期总日历天数为: 40 天。 四、工程质量标准 本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标 准，并符合承包人IS09001 质量保证体系的要求。 五、合同价款的支付本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10 日内支付暂定价的60%;工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%;在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10 日内付至最终决算价款的95%;余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十 五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。 六、承包人责任 1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查; 2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作;
LOGO 通用个人服务合同书 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________通用个人服务合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
合同编号：___________ 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 现就甲方所委托的_________设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《民法典》，签订本合同，双方承诺信守执行： 一、委托事项 _______________________________________________________ 二、付款方式 1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的_______%付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。 2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。 三、设计的时间 根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式，甲方选定委
托设计形式，按照甲方所选，乙方应在_____个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在_______工作日内完成终稿设计（由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延）。 四、知识产权约定 1.乙方对设计完成的作品享有著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。 2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 3.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。 五、双方的权利义务 甲方义务： 1.甲方按照合同约定支付相关费用； 2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
编号：YB-HT-4956 电路施工合同书 Circuit construction contract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
电路施工合同书 电路施工合同范文一 发包单位(以下简称甲方)： 承包单位(以下简称乙方)： 为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。 本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段(如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并
明确，书面安全技术交底应双方签字。 一、工程项目名称： 220kv大南i、ii回送电线路工程 二、工程地址：个旧市官家山 三、工程范围：1、n1—n10组立铁塔 四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效(XX年6月30日至XX年7月30日)。 五、甲乙双方安全职责： 1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。 2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。 3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生
施 工 分 包 合 同 承包人（全称）： 分包人（全称）： 二O一一年十一月二十三日
电缆 安装工程施工分包合同 承包人（全称）： 分包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就该0.38KV室外电缆安装工程（以下称为“分包工程”）施工事项经协商达成一致，特签订本合同。 一、工程概况 工程名称：室外电缆安装工程 工程地点：分院施工现场 工程承包范围：0.38KV室外电缆安装（包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过）。 二、合同价款 本分包工程总价元（大写：）明细见附件一。（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。） 三、工期 开工日期：本分包工程定于 2011年8 月16 日开工； 竣工日期：本分包工程定于2011 年9 月25 日竣工； 合同工期总日历天数为：40 天。 四、工程质量标准 本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标
准，并符合承包人IS09001质量保证体系的要求。 五、合同价款的支付 本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%；工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%；在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%；余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。 六、承包人责任 1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查； 2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作； 3．开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。 七、分包人责任 1、分包人委派现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式24小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款。 2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图，设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工，按规定做好试件和材料的实验，确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督。 3．分包人在施工过程中，发现施工图设计有误或不合理之处，重要或关键部位所需材料不符合要求，应立即书面通知承包人、监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施。