合同订立原则
平等原则：
根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地
位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原
则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订
立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律
平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是
平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果
与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他
人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。
自愿原则：
根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿
订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事
活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立
合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法
的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，
双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。
公平原则：
根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。
诚实信用原则：
根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
2018 工程承包合同
发包方（甲方）：_____________________________
地址：________________ 电话 ______________
法定代表人：__________________
承包方（乙方）：_____________________________
地址：________________ 电话 _______________ 法定代表人：
依照《中华人民共和国合同法》与___________________ 市的有关规定，经双
方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称：________________________
二、工程地点：________________________
三、工程编号：________________________
四、工程范围和内容：全部工程建筑面积_____________________ 平方米。（各单
项工程详见工程项目一览表）
五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_______________________ 元，其中：人工费___________ 元。（各单项工程详见工程项目一览表）
第二条工程期限
一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：
全部工程自____________ 年___ 月日开工，至__________________ 年____ 月___ 日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）
二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。
三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1. 由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;
2. 因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;
3. 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应
一、全部工程所需的物资按下列第() 项供应方式办理：
1. 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2. 统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
3. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4. 其他方式：
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材
料、设备一览表三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验( 甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议) 。
四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工
程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。
五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。
六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量
不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。
第四条工程款结算
一、全部工程造价的结算方式。按下列第() 项规定办理：
1. 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2. 按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用; 另按有关规定付款。
3. 按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定
付款
4. 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。
5. 招标的工程，按中标的价款结算。
二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理（详见附件）。第五条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。
二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：
1. 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7 天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
2. 在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。
分项工程施工承包协议书范文 Model of sub project construction contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
分项工程施工承包协议书范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议， 具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式：
（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。
施工合同 （外粉、内粉） 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就新建工程外粉工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守： 第一条、工程概况： 1、工程地点： 第二条、承包范围：外墙面保温砂浆抹面、内墙面砂浆抺面 第三条、承包具体工作内容：外墙保温层，直至符合交工条件。包括清理外墙面、铺设加强网布、包门窗洞口及外墙及各种构件粉刷,工具由乙方自备。 第四条、承包方式：包工不包料。 第五条、承包合同工期：总日历天数天。 第六条、施工质量：乙方必须确保承包范围内的项目工程质量达到国家建筑工程质量验收标准，并要求一次性成活。凡不符合验收标准及甲方要求的，甲方有权责令其返工，返工产生的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。 第七条、工程量计算方式及承包价款： 在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收质量标准，工期、安全及文明施工均达到甲方要求，外粉：按面积
每平方米（大写）元整。内粉：按计算。 第八条、工程付款办法： 第九条第九条、双方权利和义务： 甲方责任 9.1甲方提供工期间的用水、用电，材料并承担由此带来的费用。 乙方责任 9.2在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生人身安全事故及其他事故，乙方负责。 9.3加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责任和经济责任。 第十条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。 第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。 甲方：乙方： 电话：电话： 年月日年月日
XXX公司 与 XXX公司 XXX工程 EPC工程总承包合同
二零零X年X月
目录 第一部分合同协议书 (1) 一、工程概况 (1) 二、主要技术来源 (1) 三、主要日期 (1) 四、工程质量标准 (2) 五、合同价格和付款货币 (2) 六、本协议书中有关词语的含义与1.1条定义与解释相同。............ 错误!未定义书签。 七、合同生效 (2) 第二部分正文 (5) 第1条一般规定 (5) 1.1定义与解释 (5) 1.2合同文件 (8) 1.3语言文字 (9) 1.4适用法律 (9) 1.5标准、规范 (10) 1.6遵守法律 (10) 1.7保密事项 (10) 1.8权益的转让 (11) 第2条发包人 (11) 2.1发包人的义务和权利 (11) 2.2发包人代表 (12) 2.3监理人 (12) 2.4安全保证 (13) 2.5保安责任 (13) 第3条承包人 (13) 3.1承包人的义务和权利 (13) 3.2项目经理 (14) 3.3工程质量保证 (16) 3.4安全保证 (16) 3.5职业健康和环境保护保证 (17) 3.6进度保证 (17) 3.7现场保安 (17) 3.8分包 (17) 第4条进度计划、延误和暂停 (18) 4.1工程进度计划 (18) 4.2设计进度计划 (19) 4.3采购进度计划 (20) 4.4施工进度计划 (20) 4.5误期赔偿 (22) 4.6暂停 (22) 第5条技术与设计 (24) 5.1生产工艺技术、建筑艺术造型 (24)
5.3设计阶段审查 (26) 5.4操作维修人员的培训 (27) 5.5知识产权 (28) 第6条工程物资 (28) 6.1工程物资的提供 (28) 6.2检验 (29) 6.3进口工程物资和报关、清关 (31) 6.4运输与超限物资运输 (31) 6.5重新订货及后果 (31) 6.6工程物资保管与剩余 (32) 第7条施工 (32) 7.1发包人的义务 (32) 7.2承包人的义务 (34) 7.3施工技术方法 (37) 7.4人力和机具资源 (37) 7.5质量与检验 (38) 7.6隐蔽工程和中间验收 (40) 7.7对施工质量结果的争议 (40) 7.8健康、安全、环境 (41) 第8条交工验收及接收 (45) 8.1交工验收 (45) 8.2工程接收 (48) 8.3接收证书 (48) 8.4接收工程的责任 (49) 8.5未能接收工程 (49) 第9条质量保修责任 (50) 9.1质量保修责任书 (50) 9.2质量保修金额 (50) 第10条工程竣工验收 (51) 10.1竣工验收报告及完整的竣工资料 (51) 10.2竣工验收 (51) 第11条变更和合同价格调整 (52) 11.1变更权 (52) 11.2变更范围 (53) 11.3变更程序 (54) 11.4紧急性变更程序 (56) 11.5变更所导致费用的确定 (57) 11.6建议变更的利益分享 (57) 11.7合同价格调整 (57) 11.8合同价格调整的争议 (58) 11.9便民设施变更 (58) 第12条合同总价和付款 (58) 12.1合同总价和付款 (58)
工程分包合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 风险提示： 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将------ - 工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 风险提示： 允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的 30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的 30％的，或者专业工程分包管理费超过 30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。 另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。 3、分包工程范围： 4、承包形式： 5、工程期限： 计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。 6、质量等级： 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、甲乙双方的权利、义务 1、甲方的权利与义务 （1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促
分项工程施工承包合同
蓝湾国际B11、12号楼模板分项工程施工承包合同 发包方：巴中市宏川建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关规定，结合本工程的具体情况。为明确甲乙双方劳务协作施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严格执行。 甲方承建的蓝湾国际B11、12号楼工程框剪架结构18+1/-2 层。乙方自愿承担该工程的模板分项工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和进度，经双方在平等互利的原则下,共同协商，达成以下条款，共同遵守。 一、乙方承包的工程内容、单价、付款方式： 1、蓝湾国际B11、12号楼，根据施工图和设计变更的所有的木模安装。 2、乙方自带本工程所需的机械、工具（乙方维修、保管）完成所有木模的制作、 安拆、清理、维护、搭架、放线（不含轴线）等（包括二次结构、材料归库等）。 3、工程单价：按展开面积（㎡）计算15.50元/㎡（包干价含人工工资、钉子、 铁丝） ,二次结构工程量按混凝土体积计算单价，即：130元/立方米 4、付款方式：①基础至负一层混凝土完工后支付基础及负二层的工程款，②一 至三层混凝土完工后支付负一层至二层的工程款，③四至七层混凝土完工后支 付三层至六层的工程款，④八至十一层混凝土完工后支付七层至十层的工程 款……⑤以此类推，每完工四层支付四层工程款（即每次支付工程款时累计 压一层），⑥屋面工程完工后支付清主体楼层工程款，屋面工程款在二次结构 完工后结算，⑦所有模板工程含二次结构完工材料归库后支付剩余工程款的 80%,⑧模板工程完工经检查验收合格后在2个月内付清余款。 二、甲方的权利和义务: 1、甲方在开工前向乙方提供技术和有关资料，以便于乙方施工。如发生变更，甲 方应及时向乙方提交变更资料。 2、甲方有权利与义务对乙方进场施工人员的安全教育。 3、负责生产技术交底和安全技术交底，并签订《安全合同书》。 4、对现场质量、安全、工期等项制度督促实施、考核、评比、兑现奖惩。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工 工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人（全称）: 承包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程内容：____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围
消防工程施工合同范本2018最新整理版 合同范本
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1、工程名称：_______________________项目消防工程 2、程地点： 3、承包范围：按甲方提供的_______________________项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、___________消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为：
（1）与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 （2）消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统。 （3）喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统。 （4）自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 （5）消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 （6）整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 （7）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 （8）移动灭火器设备配置。 （9）风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 （10）切断非消防电源线路。 （11）消防水池水位报警系统、线路等。 （12）消防设备的监控及反馈系统。 （13）气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送___________消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过________消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
消防工程合作协议 甲方： 乙方： 丙方： 丁方 经甲丙丁四方友好协商，现就四方共同合作消防工程（以下简称消防工程），为明确各方的权利与义务关系，达成如下一致协议： 第一条合作的工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、建筑面积： 4、工程造价： 5、工期： 6、工程承包范围及内容： 7、承包方式： 第二条合作方式： 甲方负责消防工程具体的谈判、签约等工作，乙方负责消防工程的施工工作，丙方和丁方负责消防工程合同履行过程中的技术指导和协调工作。 第三条出资额、方式、期限 1.合作人的出资额度及出资方式如下：_______ __
2.各合作人的出资，于___年月_ 日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 3.本合作出资共计人民币____________元。合作期间各合作人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合作终止后，各合作人的出资仍为个人所有，到时予以返还。 第四条盈余分配与债务承担 1.盈余分配，甲方占 %，乙方占 %，丙方占 %，丁方占 %，按比例分配。 2.债务承担：合作债务先由合作财产偿还，合作财产不足清偿时，以各合作人的____________为据，按比例承担。 第五条纠纷的解决 合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。 第六条本合同自各方签字或盖章之日起生效。 第七条本合同如有未尽事宜，应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 第八条本合同正本一式四份，合作人各执一份，每份具有同等效力。 甲方：乙方： 丙方：丁方：
分项工程承包合同范本实用文 档 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-012585
分项工程承包合同范本实用文档 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：工程数量及单价 (一) 项目名称单位数量单价合计(元) 备注
φ1.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运) m 450元 说明： 1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。 2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。 3、此单价中包括辅助浇注砼费用。 4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担(若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担) (二) 项目名称单位数量单价合计(元) 备注 φ1.8m钻孔桩成孔(不含泥浆外运) m 750 说明： 1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。 2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期
2018施工劳务承包合同范本 劳务承包,是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动.在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系.下面是小编给大家带来的”2018施工劳务承包合同范本”,欢迎阅读. 2018施工劳务承包合同范本(一) 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守. 一,工程名称与地点 该工程为某学校教学实验楼工程,地点在__市体育新城. 二,承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税,包工,包食宿方式承包给乙方.要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查. 三,工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2,m3,t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸,交底纪要,变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设
备的维护,保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容. 四,工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回. 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济,法律责任. 五,文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯,乱丢,浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款.同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好”暂住证”,严禁有”非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度.将身份证,计划生育证报甲方.未满法定年龄,不得来工地做工.如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚. 六,付款方式与工期: 该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”，主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
石材幕墙施工合同2018 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规为明确双方的权利、义务，以便工程顺利进行，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程石材幕墙施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 二、工程承包方式及范围 承包方式：包工包料、包设备。 承包范围：立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理；石材面板的加工制作、搬运及安装；石材幕墙的防雷装置施工；脚手架工程施工；石材幕墙的设计施工图由施工单位提供（含计算书、施工方案各一份），其费用由施工单位承担。 三、合同工期 开工日期：年月日
竣工日期年月日 四、工程质量 质量标准：合格 工程质量：质量标准的评定，以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人原因，工程质量达不到合格标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失由责任方承担。 检查和返工：承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工，随时接受发包方的检查和检验，并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象，承包人应无条件拆除和重新施工，直至符合标准合格要求，因承包人原因达不到合格标准，由承包人承担拆除和重新施工费用；施工用电由承包方安装电表以实计算，所用电费由承包方承担。 五、合同价款与支付 合同价款：本合同价款采用固定单价方式（工程量约m2），除有设计变更外，任何一方不得擅自改变。 金额：（大写）每平方米________________________________ （小写）每平方米￥___________________________ 价款支付：承包方人员和主材（槽钢、角铁）全部进场后，发包方支付合同总价款10%；金属骨架全部施工完后支付总价款40%；石材安装50%后支付总价款20%；石材幕墙工程全部完成并验收合格后支付总价款25%；剩余5%留作质量保修金，待2年保修期满后如无质量问题，一次性付清。 六、双方责任和义务
合同文本 ************（二期）商业综合体项目消防工程 消防工程施工合同 工程名称：************（二期）商业综合体项目 消防工程 合同编号： 工程地点：************海丽大道西侧甲方：************投资有限公司乙方： 签约日期：
发包人： (以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担 ************（二期）商业综合体项目消防工程项目施工 ,为进一步明确责任，双方自愿签订本合同。 一、工程概况和承包范围 1.1 工程名称： ************（二期）商业综合体项目消防工程； 1.2 工程地点： ************海丽大道西侧； 1.3 承包范围：************（二期）商业综合体项目施工图纸20180130（版本号：2017.04）中所有涉及的消防专业的所有工作内容，包括材料设备的采购供应、工程安装及调试运行、通过消防验收(分开二部分进行验收，第一部分为商业裙楼验收，以交付甲方进行二次装修，其他作为第二部分验收）、保修服务等全过程的内容，施工过程中还须配合主体工程施工单位工作。具体内容如下（包括但不限于）： ⑴火灾自动报警及联动控制系统（含消防报警、消防电话、电气火灾监控系统，消防联动控制）；⑵水灭火系统（含消火栓、喷淋系统、水喷雾系统、双电源柜出线至水泵等消防设备的管线敷设及水泵等消防设备控制箱安装）；⑶消防通风系统（含防排烟、送风补风、楼梯间前室送风、屋面加压送风、风机设备控制箱安装及控制箱后管线敷设）；⑷气体灭火系统；⑸干粉灭火器配置；⑹整体消防工程的综合联动调试；⑺防火卷帘门（含防火卷帘门控制箱安装及控制箱后管线敷设）；⑻消防工程检测、入网及标示标牌：消防系统工程与消防工程验收、与消防验收相关的配套检测、入网、标识标牌、电气检测等工作。 1.4 施工界面划分： 1.4.1 由于整个项目分期开发建设，原6、8栋东侧、5栋北侧及10栋南侧与本次
建筑分项承包合同简单格式 甲方： 乙方： 为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公平、互利互惠的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万平方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。 建筑面积：以实际竣工面积为准。 2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。 3、工程内容：甲方提供的施工图内的所有内容。 二、词语定义及合同文件 1、合同文件组成及解释顺序。 A、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。 B、国家现行的标准和规范。 C、其它相关技术资料。
2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。 3、适合的标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。 三、双方一般权利和义务 (一)双方的一般权利和义务 1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。 2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。 (二)乙方工作 1、承担施工安全保卫工作。 2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。 3、完成政府及行业职能部门的检查工作。 四、施工组织设计和工期 1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。 2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定，乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工，并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。 3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力，经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。
2018建设工程施工合同文本【一】 甲方(委托人) 某某建筑公司 乙方(居间人) 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。http://biz.doczj.com/doc/a11827804.html, 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
承包合同（通用版） 甲方：深圳广田装饰工程有限公司内蒙古项目部（以下简称甲方） 乙方：班组(以下简称乙方) 甲方指定项目负责人： 乙方指定项目负责人： 根据甲方与亿利资源金威地产公司（以下简称建设方）签订的位于内蒙古乌兰察布盟集宁市康体中心项目施工合同，工期紧、任务重的原因，公司决定对该工程的分部分项工程实行企业内部班组承包的办法组织实施，由乙方承包分部分项工程。经甲乙双方协商，本着友好，平等，互信的原则签定以下内容： 一、承包的分部、分项工程名称及内容： （以下简称分项工程） 二、承包的方式与承包计费标准： 2.1包工包料总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.2单纯包工用工总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.3单项计价，按实结算。详见班组用工单。 本工程采用单价包干方式计价。 2.4 本工程零星用工点工单价为100 元/天。 三、工期要求： 3.1本工程具备施工条件后甲方通知乙方进场施工，按甲方排定的工程进
度表执行，乙方所承包的工程量约计天完工。如因特殊情况不能按期完工，应由甲方工地项目经理签证认可。甲方根据总的施工进度计划表，每月或每周制定《月进度计划》或《周进度计划》，对乙方每月或每周施工进度进行考核，如无故不能完成甲方下达的施工任务或影响其它工种的工作，乙方必须承担甲方给予的处罚和损失。乙方应根据施工实际情况，现场配备足够的施工人员。结合工程进度需要加班的应统一由甲方施工现场人员安排，不得无故拒绝，不得有违纪现象。如甲方安排加班乙方不服从而影响施工进度和质量，将视情节轻重予以每日200－1000元的罚款。因违纪造成甲方的损失，将追究乙方赔偿责任。 3.3乙方不得以任何理由停工。在具备施工条件后甲方通知进场，乙方须立即进场施工，否则甲方工地项目经理有权减少乙方的承包范围，甚至勒令乙方停止施工，终止本合同。 四、工程质量要求： 4.1乙方对分项工程质量全面负责，严格按照国家颁发的操作规程，建筑装饰工程施工及验收规范、质量检验评定标准以及设计图纸要求和消防标准，精心组织施工。确保工程质量符合建设单位要求的施工质量验收标准,达到合格工程质量标准。 4.2乙方在施工中发生质量问题，应及时报告甲方工地代表。如因乙方原因造成工程质量不合格，由乙方负责赔偿不合格部份工程材料，并承担返工责任、费用。因甲方现场指挥问题，造成工程质量不合格，甲方需相应补偿乙方返工造成的损失。返工工程施工不得影响施工总进度。若因乙方施工质量问题而使建设方拒付工程款，由此带来的一切损失由乙方负全责，甲方有权拒付乙方工程余款，情节严重的，甲方将要求乙方赔偿由此带来的经济损失。 4.3 隐蔽工程封闭前，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入下一道工序，在所有工序施工完成后，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入与各班组进行结算。 4.4 本工程采用工序交接检制度。乙方在接收或移交本分项工程时,应与上一道或下一道工序的班组负责人办理工序交接手续。在工程工序交接手续办理完毕后，上一道工序质量问题由下一道工序负责。
建筑施工劳务承包合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就___（工程）施工劳务承包事宜经协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包围 ___________________________________ 第三条工程工期 1．开工日期：_______年_______月_______日，完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天； 2．乙方应无条件执行甲方的施工进度计划安排（包 括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程围的工程质量必须达到_国家建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规标准，甲方与建设单位签订合同的质量等级。_第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1．本合同； 2．本合同附件（双方确认的预算报价）； 3．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规； 第六条甲方责任和义务 1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工进度计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及成本部、材料部等有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工进度的需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有乱纪行为的人员予以清退。并由乙方承担全部经济损失。 4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5．按本合同约定，向乙方按进度支付经验收合格工程量的劳动报酬。 6．协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2．严格按照设计图纸、施工质量验收规、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包围的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种违章违规操作的罚款。 3．服从甲方、监理和业主的监督、检查、管理；接受甲方、监理和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况； 4．做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款： 5．按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 6．按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 7．为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）； 8．进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止雇佣18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 9．甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而
劳务承包合同 湖南省第六工程公司济源东方国际花园1#2#栋项目部以下简称甲方。 务公司施工队以下简称乙方。 根据中华人民共和国颁布的〈〈建筑法和合同法》中的有关规定结合本工程的实际情况，遵守“平等、公平、白愿、诚实守信” 的原则。甲方将济源国际花园俨2#栋酒店工程以包工不包料的方式承包给乙方（清包）。并特定如下条款，供双方共同遵守。 一工程概况 1工程名称：济源东方国际花园1#2#W酒店 2工程地点：济源大道北 3建筑面积：约46000平方米 4结构类型：框剪结构 二承包范围 1 1#2#栋施工图土建部分中的所有工程量，包括设计变更。图纸 会审中的内容。从基础土方清理，配合甲方机械土方回填到主体、屋面、室内装饰、外墙抹底灰及屋面保温工程，脚手架搭设拆除工程、钢筋接
头(电渣压力焊、闪光对焊等连接)，不包括机械连接。室外明沟散水等工程一切由乙方负责。除油漆涂料、门窗安装、水电消防防水工程。 2临时设施安全及临边防护搭拆，架管刷油漆，场地清理硬化，进出场材料装卸。包括塔吊施工电梯基座钢筋碌砖砌胎模土方清理，场内材料二次转运。工地上的临时用工由乙方负责。主体工程完工后模板拆除清理、堆码整齐一切由乙方负责。 3工作内容 (1)准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员放线、定位、找平。 (2)模板清理、制作、安装、拆除及拆除后各种材料堆码到指定地点等工作，止水螺杆切割、补洞、普通螺杆的拆除工作，悬挑脚手架槽钢预埋的安、拆，拆模后各种周转料整齐堆码至工地内甲方指定位置。 (3)钢筋调直、切断、弯曲、钢筋除锈、钢筋的水平电弧焊接 (如业主或监理要求采用直螺纹连接时，乙方负责连接) 竖向钢 筋电渣压力焊。圈梁、过梁、锚拉筋、构造柱等预留插筋，施工场地内水平、垂直运输工作。 (4)架子的搭设及平常的维修等工作(包括内、外操作架、洞 口、临边防护、安全网、防护通道架、斜挑防护架等)，其它架子搭设与拆除(包括内、外操作架、高支模架、满堂脚手架、运输道、斜道、卸料平台的制作与安装等)，架子因施工需要而进行的二次搭拆等。 (5)本工程全部前后台碌的清理，碌运输送管铺设及拆除、浇注、碌振捣、碌养护、料斗及混凝土输送管道的冲洗并堆放整齐，使用零星碌时的碌搅拌、浇捣。 4乙方所需用的工具、用具、机械设备、劳保用品、钉子、铁丝、扎
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020分项工程承包合同修订版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
2020分项工程承包合同修订版 甲方：____________(以下简称甲方) 乙方：____________(以下简称乙方) 为了确保_______________工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：工程数量及单价 (一)： 项目名称单位数量单价合计(元) 项目名称
单位 数量 单价 合计（元） 备注 φ1.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m450元 说明： 1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。 2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。 3、此单价中包括辅助浇注砼费用。 4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担(若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担)。 (二)：
HT-2018-0103 合同编号: 施工总承包合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
发包方（以下简称甲方）： 代表人： 承包方（以下简称乙方）： 责任人： 依照合同法等相关法律、法规，本着友好、诚信的原则，甲方将_________工程交由乙方承包，就相关事宜协商一致，达成如下协议： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程总量： 4、承包期限： 计划开工日期：______年______月______日，计划完工日期：______年______月_____日，总共_______天。 5、工程价款： 6、支付方式： 7、工程质量： 二、双方职责 1、甲方职责 （1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。 （2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。 （3）对工程进行安全监督、检查。 （4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。
（5）按时支付工程款，不得无故拖延。 2、乙方职责 （1）熟悉图纸与合同的所以内容。 （2）积极配合甲方在设计变更时的工作。 （3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。 （4）工程完工时及时通知甲方验收。 （5）未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。 三、安全条款 1、甲方负责监督乙方的生产作业，制定安全生产规范供乙方执行。 2、乙方确保施工环境的安全，一旦施工环境不符合施工条件，必须马上停工。 3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范，安全会议要经常开，安全知识要时时普及。 4、乙方必须规范每个工人的行为，不戴安全帽不得进场。 四、工程验收 1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。 2、由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。 五、违约责任 1、合同履行过程中，任何一方违反本合同，违约方均须向守约方赔偿因此受到