彩钢板房建筑工程承包合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称甲方）依照《中华人民共和国合同法》、国家建设部《建筑安装工程承包合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就彩钢板房建筑工程承包施工等事项协商达成一致，签订本合同。具体条款如下：
一、工程名称、地点、工程内容
名称：
地点：
工程内容：□彩钢板房建筑施工□地坪混凝土浇筑□室内电路□暖气安装
二、图纸设计事项
□图纸由甲方提供，所提供的图纸属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
□图纸由乙方提供，所提供的图纸经甲方审核确认（签章）后，属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
三、工程技术要求及参数：
1、前墙高米，后墙高米，屋檐宽米。
2、结构形式材料：简易彩钢板组合房屋。
3、材料要求（形式、材料、颜色）：
（1）屋面板及墙面板：㎜彩钢夹芯板。
（2）隔墙板：㎜彩钢夹芯板。
（3）铁皮厚：0.3㎜，内夹聚氯乙烯保温苯板（每立方10㎏）并具备一定阻燃功能。
（4）除屋面用天蓝色铁皮外，其它地方使用白灰色铁皮。
（5）彩钢板与彩钢板的接口，门窗接口缝隙使用密封胶处理。
（6）乙方出具彩钢泡沫板（聚氯乙烯保温苯板）检验报告。
（7）排水方式：一坡水的排水方式。
四、门窗规格尺寸、数量：
（1）塑钢窗：单框双玻平开，前窗：㎜×㎜，后窗：㎜×㎜。
（2）门：彩板门（厚度㎜）规格：㎜×㎜。每扇门配置挂锁（挂锁规格、型号由甲方决定，费用由乙方承担）。
五、承包方式：
本工程采用一次性大包方式承包，按彩钢板房屋建筑垂直投影面积计算，不另行单项决算。
六、工程承包单价及总造价：
（1）工程总造价按彩钢房建筑面积（垂直投影面积）彩钢房面积约平方米，单价每平方米元，工程总造价预计为人民币元（大写：）。具体按实际建筑面积计算工程总造价。
七、工程承包施工期限：
合同签订盖章生效后，乙方即可准备材料、进入现场施工。竣工交付时间为合
同生效后日内。如未能按时竣工并交付使用，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如甲方未按合同要求支付乙方工程款，则工期顺延。甲方未按合同履行造成乙方误工，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如遇大风和雨、雪等自然灾害造成施工人员不能正常施工，则工期顺延。
八、工程质量验收标准：
（1）按照国家建筑业、安装业标准的要求进行验收。
（2）甲方根据图纸、材料、技术参数等要求进行验收。
（3）乙方保证彩钢板房能抗拒12级大风，不受影响。
（4）乙方材料进入工地未安装前，甲方对材料进行验收合格后，乙方进行施工安装。
（5）甲方在工程未验收的情况下就已开始使用，即视该工程为合格工程。
（6）安装完工后房屋要求整洁。
九、甲方权利、义务：
（1）甲方委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定进行监督管理乙方的安全生产、施工质量及施工进度。
（2）甲方对乙方工程施工过程中出现的违纪、违规作业和不符合有关规定的施工质量、技术及安全要求等问题，甲方有责令乙方停工、拆除、返工、经济处罚的权利。
（3）甲方对乙方所做不合格的工程不予验收；乙方若有偷工减料、隐瞒工程危情、勾结甲方管理人员多报工程量或瞒报工程质量的情况，一经查实，甲方不予验收并追究其责任。
（4）甲方应按合同规定支付工程款。
十、乙方权利、义务：
（1）乙方严格按照图纸、材料、技术、质量等要求并审定施工方案，保质保量保时完成工程任务。
（2）乙方在本次工程施工过程中，若发生质量问题、安全事故或造成人员伤亡等问题，一切经济损失、民事责任由乙方全部承担；
（3）乙方负责施工计划，确保施工质量、施工进度及施工安全，配合并接受甲方人员现场检查、指导和遵守甲方的管理规定。
十一、工程付款方式：
（1）签定合同生效日内支付定金元整；
（2）材料（水泥、大沙、石子）、工人和搅拌机械进场后支付总工程款的%；
（3）钢架结构施工完毕，支付总工程款的%；
（4）全部工程施工完毕并经甲方验收合格天内支付总工程款的%；
（5）质保期满，经甲方确认无质量问题或质保责任后7天内付清质量保证金计总工程款的%。
十二、工程质量保修期限：
工程质量保修期为壹年，自工程验收合格之日起计算。
十三、违约责任：
凡违反本合同条款均属违约，由违约方向守约方支付直接经济损失或其他经济补偿。若甲乙双方协商同意修改的条款不属于违约，但必须续签补充合同。
十四、附则：
（1）对本合同若有异议，甲乙双方均可申请民事调解，调解不成的可行使各自法律权利，向法院提起诉讼解决。
（2）本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议。
（3）本合同及附件一式三份，甲方执二份，乙方一份。本合同签订全过程符合法律程序，甲乙双方代表签字盖章后立即生效，双方均应严格遵守。
甲方单位（盖章）：
甲方代表签字：
甲方现场负责人：
乙方单位（盖章）：
乙方代表签字：
乙方现场施工负责人：
二〇一二年月日
饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语?阳货》
编号：_____________ 临建彩板房施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方）：（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合市场实际情况，达成本协议如下条款，双方共同遵守执 行。 1、工程名称：商丘移动南京路生产指挥调度楼工程 2、工程地点：商丘开发区星林路与南京路交叉口东北角 3、承包范围：临建彩板房制作、安装。 4、承包方式：包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工。 5、施工工期：______ 年 _____ 月 _____ 日至 ____ 年_____ 月_____ 日。如工期调整，以甲方书面通知为准。乙方必须按甲方工期要求按时完成，否则因工期拖延造成的一切后果由乙方完全承担。 6、工程质量：符合设计要求，满足使用功能 7、甲方工作： （1）、为乙方提供施工图纸，监督乙方过程按图施工，保证质量。 （2）、要求乙方做好现场安全文明施工，交工验收前必须做到工完场清，否则甲方拒付工程款。 （3）、为乙方提供总电源箱，施工用水电费用由甲方承担，乙方需服从甲方现场管理。 8、乙方工作： （1）、严格按施工图纸及甲方要求施工，保证工期。 第2 页共4 页
(2)、乙方进场后要服从甲方现场管理人员的现场指挥，遵守“安全生产、文明施工条例”并贯 彻执行甲方的相关规章制度，确保施工安全，如因乙方原因发生安全责任事故，乙方承担全部责 任及因此产生的一切费用。 (3)、乙方所用材料必须与设计图纸、甲方要求相符合，进场时需经甲方项目部验收，若不合格, 甲方有权要求退场直至合格为准。若因乙方所购材料导致工程质量存在问题，一切损失由乙方承担并承担返工费用。 (4)、乙方应做好对其施工人员的现场管理，不得发生偷盗甲方材料、工具等行为，否则，乙方按市场价格赔偿，必要时移送当地公安机关处理。 (5)、未能按甲方要求达到工完场清者，在接到甲方通知后24小时内必须作岀响应，否则甲方将组织人员、机械设备进场清理，所发生的费用不需乙方认可，甲方直接从乙方工程款中扣除。 (6)、施工期间外部关系协调均由乙方自行负责并承担费用(其费用已包含在综合单价中) 。 (7)、乙方施工人员的住宿费用由乙方自理。 (8)、甲方为乙方临时用电接驳点，施工用电线、电缆费用由乙方承担，其费用包含在综合单价内。 (9)、乙方必须具有足够的运营资金，施工过程中不得因资金问题影响工程施工，否则甲方有权 更换施工队伍，由此发生的费用由乙方承担。 (10)、乙方不得以任何形式将本协议工程转包或违法分包，若甲方一经发现乙方有转包或违法 分包行为，立即解除本协议，由此发生的费用由乙方承担。 9、综合单价的确定：________ 元/m2 (大写：_____ /m2)。 10、综合单价中已包含了所有工序内容及应计算的所有费用(包含人工费、材料及设备费、机械 费、措施费、管理费、利润、税金等) ，在施工过程中不管何种理由和原因，综合单价不做调整。
建筑工程承包合同模板一 甲方：×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方：×××(同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容) 第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的) 第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等) 第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务) 第五条甲乙双方的基础工作 第六条工程进度计划 第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等) 第八条人事同价款及其调整 第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条工程验收 第十一条决算 第十二条保修 第十三条争议处理 第十四条违约责任 第十五条双方约定的其他内容 第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 发包方承包方 单位名称(章)： ? 单位名称(章)：
单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 电报挂号：电报挂号： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 年月日年月日 建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的： (1)作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。 (2)作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。 (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。
建筑工程内部承包合同 合同编号： 工程名称： 甲方： 乙方: 订立时间：年月日 订立地点：
工程项目内部承包合同 甲方(发包方)： 乙方(内部承包方)：施工队编号： 丙方（担保人）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。乙方同意一并完全接受甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议（具体见附件，附件须由乙方签字确认。）的基础上，甲方内部发包给乙方承包建设。 乙方履行甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议，确保工程质量、安全、工期、效益的前提下，经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。如果本协议有丙方作为担保人，丙方同意为乙方承包该项目工程发生的所有债务和经济责任承担连带保证责任。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称：； 工程地点：； 工程承包范围： 工程承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。 乙方按照固定比例上缴管理费，并自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、独
立核算、自负盈亏、自担风险。 工程承包内容和条件： 承包内容： 条件：1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等； 2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项； 3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求，甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作，否则由此造成的一切损失均由乙方承担。 第二条工期 开工日期暂定：年月日（具体以业主书面确认的开工今为准） 竣工日期：年月日； 总工期：天。日历天数以上工期已经考虑下列因素： 1、国家及当地政府规定的节假日或公休日； 2、农忙、雨季施工等 2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响； 3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目； 4、其它不利的条件（不可抗力除外）。 工期调整和保证： 1、甲方根据现场工作面的提供时间，可对合同工期进行相应的调整。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期，则以最终调整后的合同工期为准，乙方必须无条件执行。 2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工，确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响作业项目的合同工期时，甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场，由此造成的损失由乙方承担；如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付，每延期一天，乙方向甲方支付违约金元。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失，包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。 3、如因业主或甲方原因造成的延期开工，乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工，自行承担有关延期的所有费用。． 、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容，并根据乙方自身条件完 4全能满足并达到的工期，包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作任何调整。 工程款的收取与支付第三条工程款的收取：乙方所有工程款必须先进入甲方帐户，乙方不得私自以现金1、甲方有权解除本协议，并向乙方或向非甲方帐户转款方式收取工程款，否则一经发现, 2倍的罚款。处以所收款额甲方扣除管理费、工程款的支付：业主拨付工程款到该项目工程专用帐户后，2、 提交其签字的请款书实际发生的相关税费等，剩余工程款由乙方提出资金使用计划，，由甲方审定后送货清单原件等）、民工工资表，合同原件、和付款依据（材料发票。直接支付、民工工资由甲方监督发放，乙方提供民工收到工资的书面材料，并予以公布，3否则甲方有权暂停支付后期的工程
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及当地有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方就本工程现场办公室分包事宜达成如下一致意见，订立本分包合同。 1工程概况 1.1建设地点： 2工程内容 2.1承包内容：甲方现场彩板房办公室、职工宿舍、门卫室的制作安装； 2.2工作内容描述： 2.2.1办公室、职工宿舍材质：0.3mm厚彩色压型钢板系列；具体详见甲方提供的施工图； 2.2.2屋面板厚度：50毫米，铁皮厚度分别为上层0.3mm；下层0.3mm厚，内衬为岩棉板。应满足国标要求； 2.2.3彩板墙面厚度：50毫米，双面铁皮厚度为0.3mm厚，内衬为岩棉板。应满足国标要求； 2.2.4彩板墙体附件及钢构架：钢骨架为1.5mm厚C型钢，屋面檩条为1.5厚镀锌C型钢。且满足国标要求； 2.2.5彩板夹板门尺寸：详见甲方提供的施工图纸，内衬为岩棉板。 2.2.6塑钢窗（含防盗网及纱扇）尺寸：详见甲方提供的施工图纸。 3现场情况和接受现场 3.1本工程现场已具备施工条件。 4开工和竣工期限 4.1开工日期: 以甲方书面通知发出日为准。 4.2竣工日期：接到甲方书面通知后7日内完成。
5经济条款 5.1承包方式：包工包料成活价、包工期、包质量。 5.2包工包料综合单价，详见下表。 彩板房综合单价明细表 5.3综合单价内容：本工程办公室、职工宿舍、门卫室除板房基础、一层地面、吊顶与水电之外 的所有的工作内容。包括且不限于以下内容：50mm厚墙板、50mm厚屋面板（顶面蓝色，底面白色）、彩板门、塑钢窗（含纱窗、防盗网）的制作安装。一层和二层之间为1.2mm厚承重钢板。 其中岩棉板容重80公斤。 5.4结算方式：按照实际施工的建筑面积结算为准。建筑面积计算公式为： 5.4.1二层建筑面积计算公式：总面积=房屋外墙长___宽___2层＋走廊﹙长___宽﹚＋雨棚﹙长 ___宽÷2﹚＋楼梯(长___宽)； 5.4.2一层建筑面积计算公式：总面积=房屋外墙长___宽 5.4.3屋面彩板计算公式：总面积=实际安装屋面彩板投影面积 5.5工程款支付：材料进场后，支付已进场且经过甲方验收合格的材料费用的50%；在工程竣工 且经甲方验收合格后二十天内支付至85%，门诊医技楼工程竣工验收后十日内支付至结算总值的
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建筑工程资料承包合同格式新整理版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
多年来，在全国各地建筑市场的检查过程中，经常会发现，各地建筑工程资料管理得比较混乱，尤其是在资料的详实方面及各种表格的格式设计、内容涵盖、规格尺寸等方面，都或多或少地存在这样或那样的问题。 那么对于建筑工程资料承包合同你又有多少了解呢以下是律图网小编整理的建筑工程资料承包合同，欢迎参考阅读。 建筑工程资料承包合同范文一发包方甲方承包方乙方1、承包事项工程技术资料2、承包方式平米包干，元2，建筑面积为2不包含车库面积，3、承包范围土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷，直至竣工。 4、办公用品归属电脑、打印机、纸张、由已方提供，竣工装订由甲方负责。 5、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。 ①检验试验甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。 ②资料编制填写施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。 ③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。 ④分包工程技术资料乙方负责检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。 6、结算 7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。 合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。 甲方负责人乙方负责人年月日年月日建筑工程资料承包合同范文二发包方甲方承包方乙方一、承包事项平顶山飞宇国际汽贸城9#楼及室外管网道路工程技术资料二、承包方式1平米包干，元2，总建筑面积为67002，价款为1005000元。
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
彩钢板房建筑工程承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称甲方）依照《中华人民共和国合同法》、国家建设部《建筑安装工程承包合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就彩钢板房建筑工程承包施工等事项协商达成一致，签订本合同。具体条款如下： 一、工程名称、地点、工程内容 名称： 地点： 工程内容：□彩钢板房建筑施工□地坪混凝土浇筑□室内电路□暖气安装 二、图纸设计事项 □图纸由甲方提供，所提供的图纸属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。 □图纸由乙方提供，所提供的图纸经甲方审核确认（签章）后，属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。 三、工程技术要求及参数： 1、前墙高米，后墙高米，屋檐宽米。 2、结构形式材料：简易彩钢板组合房屋。 3、材料要求（形式、材料、颜色）：
（1）屋面板及墙面板：㎜彩钢夹芯板。 （2）隔墙板：㎜彩钢夹芯板。 （3）铁皮厚：0.3㎜，内夹聚氯乙烯保温苯板（每立方10㎏）并具备一定阻燃功能。 （4）除屋面用天蓝色铁皮外，其它地方使用白灰色铁皮。 （5）彩钢板与彩钢板的接口，门窗接口缝隙使用密封胶处理。 （6）乙方出具彩钢泡沫板（聚氯乙烯保温苯板）检验报告。 （7）排水方式：一坡水的排水方式。 四、门窗规格尺寸、数量： （1）塑钢窗：单框双玻平开，前窗：㎜×㎜，后窗：㎜×㎜。 （2）门：彩板门（厚度㎜）规格：㎜×㎜。每扇门配置挂锁（挂锁规格、型号由甲方决定，费用由乙方承担）。 五、承包方式： 本工程采用一次性大包方式承包，按彩钢板房屋建筑垂直投影面积计算，不另行单项决算。 六、工程承包单价及总造价： （1）工程总造价按彩钢房建筑面积（垂直投影面积）彩钢房面积约平方米，单价每平方米元，工程总造价预计为人民币元（大写：）。具体按实际建筑面积计算工程总造价。 七、工程承包施工期限：
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
建设工程承包合同书样板 发包方：____________ 承包方：____________ 上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：____________ 第一章合同一般规范 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：____________协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：____________甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：____________协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：____________乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：____________甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：____________工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：____________甲方委托的具备相应资质等
级的设计单位。 8.工程造价管理部门：____________国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9.工程质量监督部门：____________国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：____________协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：____________在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：____________甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：____________协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：____________协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：____________协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：____________由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：____________经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
建筑工程施工总承包合同 发包方（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方就房屋建筑工程总承包合同相关事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程量： 4.合同价款：综合单价： 暂估总价：（以最终决算为准）。 第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式： 2.承包范围： 第三条、合同工期 开工日期：年月日；竣工日期：年月日（开工、竣工日期以开工报告为准）。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。 乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表及监理确认，工期相应顺延：
1.不可抗力； 2.甲方未按时提供图纸； 3.一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时（以现场签证为准）； 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建； 5.甲方未按约定支付工程款项； 6.工程量变化和设计变更； 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度； 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条工程质量 （一）工程质量等级 1．工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。 2．达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
编号：_____________ 彩钢板活动板房分包协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
定作方：（甲方） 承揽方：（乙方） 甲方因工地（位于）施工需要，现将彩钢板活动板房交与乙方（XXXX有限公司）在甲方项目工地加工制作及安装。为确保工程建设需要，双方平等互利的原则，经双方共同协商，现就有关分包事宜协议如下：一、标的名称、数量、单位、金额： 二、质量标准：达到甲方、监理、业主及相关部门的验收合格要求。 三、技术资料：甲方提供方案性图纸一套，乙方根据方案图纸进行深化，并
经甲方确认后按图纸施工。 四、验收标准、方法和期限：甲乙双方及相关部门根据本行业相关技术标准、甲方及业主企业项目管理验收标准进行验收。工程安装完成后及进行验收。验收合格后甲方出具“验收合格书”。 五、付款方式： 六、违约责任：按《合同法》等有关法律和法规处理。 七、解决争议的方式：发生纠纷，双方协商解决；若协商不成，应由合同签署地人民法院解决。 八、其他合同未尽事宜，在合同履行过程中可另行补充协议，与此合同具有同等法律效力。 九、另外约定事项：需方需要其他特殊材料时，单价另行协商。 十、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。 十一、其他事项： 1、一层窗户外侧必须安装钢防盗网； 2、由于正常使用发生的损坏，乙方必须随时免费提供维修，非正常损坏维修，甲方支付成本费； 3、轻钢组合房按乙方提供图纸施工。 甲方（章）：乙方（章）： 地址：地址： 电话：电话：
编号：FB-HT-05021 建筑施工承包合同 Construction contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
建筑施工承包合同 协议书 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号： 资金来源：
二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额(大写)：元(人民币)￥：元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等局面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_____年___月___日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：(公章)承包人：(公章) 住所：______住所：
建筑工程材料合同范本 建筑工程资料是建筑工程施工过程的完整记录,关于建筑工程材料合同制作呢下面是小编为大家整理了建筑工程材料合同范本希望能帮到大家！ 建筑工程资料合同范文1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、承包事项：平顶山飞宇国际汽贸城9楼及室外管网道路工程技术资料 二、承包方式： 1平米包干元/m2总建筑面积为：6700m2价款为：10050.00元大写：一万零伍拾元 2室外管网定价包干价款为：() 3合计：合同总价款为：(大写：) 三、合同工期：合同工期为XX年9月28日至XX年4月28日 四、付款方式 1甲方每月支付乙方工程资料费2000.00(大写：两千元整)如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费乙方保留停止工作和解除合同的权力 2如果在合同工期内甲方未完成所有施工任务导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案工程合同发生延期则在延期的月
份内甲方需按月支付乙方工程资料费2000.00(大写：两千元整)延期月份15天以下(含15天)按半月计算15天以上的按全月计算 五、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案直至竣工 六、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供资料软件由乙方承担 七、工作分工 乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步工程竣工验收前做好组卷和预验收工作 ①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担) ②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写 ③资料签字由乙方找相关人员签字要求与工程同步 ④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料并整理归档 八、合同履行期间乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走防止出现人身伤亡事故 九、本合同一式两份甲乙双方各一份具有同等法律效力
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的规定及其他有关法律，遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 3、分包工程内容： 4、分包工程范围： 第二条：合同价款（大写）万元，最终以结算定案值为准。 第三条：合同日期 根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。 年月日开工，年月日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工； 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3、设计变更和工程量增加； 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时； 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条：承包方式 本工程按下列第项方式承包： 1、包工包料；
2、包工包部分材料； 3、包清工； 4、 第五条：质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。其经济支出由分包方全部承担，与发包方计取的优质优价奖，由分包方计取。 第六条：结算方式 本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费，代扣代交工程结算总造价%的税金。 工程结算总造价含发包方供料及优良奖。 第七条：工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条：双方驻工地代表 1、总包方：
临建工程协议书 甲方: 乙方: 根据北京市大兴区政府和生物医药产业基地管委会的建设指导方针，经过 甲方工程考察组前期的认真调研、筛选和实地考察，与乙方达成“鑫禾丰生产基地建设项目”的总承包合作意向。但是由于甲方规划方案的数次变更，导致规划审批手续及办理开工证的日期严重延误。为了保障遵守大兴国土资源局等相关政府主管部门的关于开工期限的强制性规定，同时为了保障甲方箱式变电站的建设工期和供电报装手续的及时办理，以及保证箱变设施的现场安全防盗，甲乙双方充分协商后，一致同意由乙方提前进场，进行临建等开工必要设施的建设工作, 同时保障用水用电设备的安全。同时按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，甲乙双方就本工程施工项目协商一致, 订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：鑫禾丰生产基地 1.2工程地点：北京市大兴区生物医药产业基地（兴合动力以西天荣街以东） 1.3工程内容：临时道路、大门、围挡、场地、建筑、设施等临建相关内容，施工现场用地面积约1万平方米，临建区域用地面积约2000平方米第二条工程承包范围和承包方式 2.1承包范围（包括但不限于以下内容） 临时道路、大门、施工用水管线、施工用电配电柜及线缆、木工加工厂、钢筋加 工场、水电加工场、围挡、抹灰、材料堆场、隔油池、水池、窨井、排水沟、化 粪池、洗车池、硬化地坪、标养室、厕所、浴室、彩钢板房及基础，食堂砌筑、 抹灰、贴砖、预制板安装、塞缝等，彩钢板搭设和彩钢板门窗、房内地面、水电 的全部施工内容。 2.2承包方式：包工包料。 第三条合同工期
建筑工程承包合同范本 建筑工程承包合同范本1 甲方(单位全称)：XX工程建设公司 乙方(单位全称)：XX有限公司 甲方承建国道315线XXXX段公路交通安全设施工程A 标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。 一、施工地点：国道315线XXXX公路交通安全设施工程A标段; 二、工程内容：K0 000-K34 360、K0 000-K66 000段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，承担5万平方米标线工程，每平方37元计算。 三、工程承包： 1、甲方收3%项目部综合管理费，11%公司管理费，乙方承担3.3%项目税金。
2、工程承包价为：￥6185991.00元，大写人民币：陆佰壹拾捌万伍仟玖佰玖拾壹元。 四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。 五、施工工期：自20xx年9月15日至20xx年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。 六、支付方式： 1、合同签订前，乙方必须交纳现金9万元(保险2万元，环保押金5万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还; 2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给
XXX建筑工程有限公司 工程施工内部承包合同 甲方：XXX建筑工程有限公司 乙方：，身份证： 为加强建筑工程内部承包管理，确保工程质量、安全生产，明确公司与项目承包人之间责、权、利关系，甲、乙双方在协商一致、平等自愿的基础上签订以下合同条款： 一、项目概况： 1.1、工程名称及地点： 1.2、合同价款（暂定）： 1.3、合同工期： 二、承包方式 2.1、乙方承包的工程内容为甲方与（以下称发包方）签订的《合同》（以下称《施工合同》）所规定的全部内容，包括甲方所作出的投标承诺、技术要求、工程质量保修书的承诺、补充协议等与工程有关的权利、义务的全部内容，乙方自愿无条件执行并完成。 2.2、乙方以包人工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式，承担全部工程施工，该工程采取由乙方自筹资金、独立核算、自负盈亏，由乙方承担因本项目承包经营和施工所发生的一切税、费、各种开支费用等，承担承包风险，并享有承包利润，该工程的所有债权、债务（包括因该工程导致甲方所受到的处罚）等均由乙方全部享有和承担。 2.3、乙方根据施工需要自行组织施工、管理人员的配备和进驻施工现场，所有施工、管理人员均由乙方进行管理，发生纠纷乙方负责处理，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。 2.4、乙方是本工程项目内部承包者，不得将工程转包或分包给其它单位、个人施工或经营。 2.5特别约定： 2.5.1本合同履行过程中，甲、乙双方不构成直接的工程款结算关系，如果发包方未能支付工程款，甲方不承担向乙方的付款责任，乙方亦不得以任何理由向甲方主张权利； 2.5.2如果乙方向发包方催要款项需甲方配合，甲方给予协助，所发生的费用由乙方承担。 2.5.3若发包方拖欠工程款、保证金、质保金等，乙方应在得到甲方书面授权的情况下，以甲方名义通过协商、仲裁或诉讼的方式解决，所产生的费用全部由乙方承担； 2.5.4乙方不得因发包方违约而向甲方主张权利。 2.6 管理费缴纳： 2.6.1乙方按工程决算总价款（包括附属及零星工程）的%向甲方上缴管理费（不含税，税金由甲方另行代扣代缴），凡因本工程施工而发生的应上缴的各项税、费（包括营业税、所得税等）以及所有项目人员工资全部由乙方承担，甲方不承担任何税、费等一切费用；
临建彩板房分包合同 发包方：_________________________________________ （以下简称甲方） 承包方：___________________________________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及当地有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方就本工程现场办公室分包事宜达成如下一致意见，订立本分包合同。 1工程概况 1.1 建设地点：___________________________________________ 2工程内容 2.1承包内容：甲方现场彩板房办公室、职工宿舍、门卫室的制作安装； 2.2工作内容描述： 2.2.1办公室、职工宿舍材质：0.3mm厚彩色压型钢板系列；具体详 见甲方提供的施工图； 2.2.2屋面板厚度：50毫米，铁皮厚度分别为上层0.3mm；下层0.3mm 厚，内 衬为岩棉板。应满足国标要求； 2.2.3彩板墙面厚度：50毫米，双面铁皮厚度为0.3mm厚，内衬为岩棉板。应 满足国标要求； 2.2.4彩板墙体附件及钢构架：钢骨架为 1.5mm厚C型钢，屋面檩 条为1.5厚镀锌C型钢。且满足国标要求； 2.2.5彩板夹板门尺寸：详见甲方提供的施工图纸，内衬为岩棉板。 2.2.6塑钢窗（含防盗网及纱扇）尺寸：详见甲方提供的施工图纸。
3现场情况和接受现场
3.1本工程现场已具备施工条件。 4开工和竣工期限 4.1开工日期：以甲方书面通知发出日为准。 4.2竣工日期：接到甲方书面通知后7日内完成 5经济条款 5.1承包方式：包工包料成活价、包工期、包质量。 5.2包工包料综合单价，详见下表。 彩板房综合单价明细表 5.3综合单价内容：本工程办公室、职工宿舍、门卫室除板房基础、
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程分包合同书模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程分包合同书模板 甲方： ____________________ 乙方： ____________________ 签订日期：年月日 第1页共9页
发包方（甲方）： 地址：邮政编码电话 法定代表人：职务 承包方（乙方）： 地址：邮政编码电话 法定代表人：职务 依照《中华人民共和国合同法〉〉和_____ 市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程编号： 三、工程地点： 四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计 :平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。 五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。 第二条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为 天（日历天），自年月日开工至年月 日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
二、___________ 开工前犬，承包方向发包方发出开工通知书。 三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1. 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 2. 因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 3. 按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工； 4. 因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者； 5. 在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； 6. 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工； 7. 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 8. 由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未
建筑施工承包合同 发包方：_______________（以下简称甲方） 承包方：_______________（以下简称乙方） 现经双方协商达成以下合同条款。 一、工程概况： 1.工程名称：____________________ 2.工程地址：____________________ 3.工程结构：____________________ 4.建筑面积、层数：______________ 二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。 2.1钢筋工程：钢筋进料打算提供,翻样、制作、安装和校正；场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。 2.2模板工程：模板进料打算提供,配制、拼装、校正和清理；现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。若发觉工人在施工现场任意把方料模板切割、白费等事项,甲方有权罚款,每次罚＿＿＿元。 2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。（梁板柱进行磨平打磨,做好成品爱护）。 2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运；砌体足手架搭拆,清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。 2.5架子工程：包括主体施工所有内足手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢足板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。 2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。 三、承包形式：劳务施工承包。 1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。